房屋買(mǎi)賣(mài)合同(匯編15篇)
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同出現的次數越來(lái)越多，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，歡迎閱讀與收藏。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同1
之怎樣簽合同。合同是保障當事人合法權益的重要依據。目前，本市商品房買(mǎi)賣(mài)所使用的是統一的格式化合同——《天津市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，簽好合同對日后減少交易糾紛有重要作用。
一、填寫(xiě)說(shuō)明
共4個(gè)條款，主要起提示性作用，包括：
1、合同簽訂。簽訂前，當事人應仔細閱讀合同各項條款，然后與對方就商品房建筑面積、價(jià)款、交付日期、付款方式、、面積差異處理、產(chǎn)權登記、爭議處理等內容進(jìn)行認真協(xié)商，時(shí)，購房者應注意保護自己利益，防止未經(jīng)周密思考，馬馬虎虎倉促簽約，使自己合法權益受到損害;
2、合同填寫(xiě)�？捎娩摴P、毛筆、簽字筆填寫(xiě)，空白部分應用“/”劃掉;
3、合同備案。合同應自訂立之日起30日內辦理合同登記備案;
4、合同不得翻印。
二、合同主體
出賣(mài)人填寫(xiě)名稱(chēng)、法定代表人、注冊地址、聯(lián)系電話(huà)、郵政編碼、營(yíng)業(yè)執照號碼、開(kāi)戶(hù)行、帳號;委托房地產(chǎn)經(jīng)紀機構售房的，還應填寫(xiě)經(jīng)紀機構的相關(guān)情況及資格證書(shū)編號。
買(mǎi)受人填寫(xiě)名稱(chēng)或姓名、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)，當事人為個(gè)人的，填寫(xiě)國籍、身份證號/護照號，當事人是單位的，填寫(xiě)法定代表人、營(yíng)業(yè)執照號碼;委托他人購房的，還應填寫(xiě)委托代理人相關(guān)情況。
三、合同內容
第一條 商品房情況
首先，填寫(xiě)商品房銷(xiāo)售許可證號，應注意，該證號必須填寫(xiě)準確。
然后，填寫(xiě)房屋情況，包括商品房坐落、設計用途、建筑結構、建筑層數、建筑面積(包括套內建筑面積和公共部位分攤建筑面積)等內容。
最后，填寫(xiě)土地來(lái)源情況，是劃撥方式還是出讓方式，以出讓方式取得土地使用權的，還應填寫(xiě)土地出讓年限和起止日期。
另外，合同附件一“商品房屋平面圖”，應附商品房方位圖和分門(mén)分層平面圖(1：100或1：200)，方位圖標出商品房具體朝向，分門(mén)分層平面圖標明商品房的房型、布局等，并在圖上圈紅銷(xiāo)售的商品房，加蓋出賣(mài)人騎縫章。
合同附件二“商品房抵押、租賃等情況”，主要為杜絕商品房重復抵押的現象，并適應商品房“以租代售”等新的銷(xiāo)售形式。抵押情況應填寫(xiě)：商品房是正在抵押，還是尚未抵押，正在抵押的應注明抵押權人、抵押期限等情況;租賃情況應注明：商品房是正在租賃(以租代售)，還是尚未租賃，正在租賃的還應注明承租人、租賃期限等情況。
第二條 商品房?jì)r(jià)款
本條款為商品房單價(jià)和價(jià)款，單價(jià)每平方米的價(jià)格，價(jià)款是扣除優(yōu)惠部分的.實(shí)際成交價(jià)格，幣種可以是人民幣或雙方約定的外幣。
第三條 商品房交付日期
填寫(xiě)商品房交付日期，遇不可抗力、不能履行合同的，雙方可采取變更合同、解除合同或另行約定。
第四條 乙方付款形式及時(shí)間
買(mǎi)受人付款可采�。阂淮涡愿犊�、分期付款或其他方式，并由雙方約定付款時(shí)間。
第五條 甲方逾期交付商品房的處理
出賣(mài)人逾期交付商品房的違約責任，分為兩種：
第一種，逾期交付商品房的期限在雙方約定期限內的，應支付已付款利息，合同繼續履行。
第二種，逾期期限超過(guò)約定期限的，可選擇：(1)合同繼續履行，出賣(mài)人應支付已付款利息、違約金;(2)解除合同，出賣(mài)人應退還已付款，支付已付款利息、違約金;(3)雙方另行約定。
第六條 乙方逾期付款的處理
買(mǎi)受人逾期付款的違約責任，也分為兩種：
第一種，逾期期限在雙方的約定期限內的，應當支付逾期付款及其利息，合同繼續履行。
第二種，逾期期限超過(guò)約定期限的，可選擇:(1)合同繼續履行，買(mǎi)受人應當支付逾期付款、逾期付款利息、違約金;(2)解除合同的，買(mǎi)受人應當支付違約金;(3)雙方另地約定。
第七條 商品房建筑面積與銷(xiāo)售建筑面積差異的處理
商品房建筑面積以房屋所有權主證記載面積為法定依據。
商品房建筑面積與銷(xiāo)售建筑面積差異小于正負3%的，每平方米價(jià)格保持不變，按照面積差異退少補，合同繼續履行;面積差異大于正負3%的，由雙方另行約定。
第八條 商品房質(zhì)量及保修責任
出賣(mài)人交付的商品房的質(zhì)量和設備應符合國家有關(guān)規定和承諾，在買(mǎi)受人正常情況下出賣(mài)人應按照《商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》的規定履行保修責任。
出賣(mài)人另有承諾的，填寫(xiě)合同附件三。
第九條 基礎配套設施運行的約定
雙方約定配套設施運行期限，包括上水、下水、、燃氣、暖氣等，以及違約的處理方式。
第十條 設計變更的約定
本條款規定，雙方訂立合同后，出賣(mài)人不能擅自變更商品房房屋設計和環(huán)境布局，確需變更的，應在約定期限內與對方協(xié)商。買(mǎi)受人同意的，雙方訂立補充合同;買(mǎi)受人不同意變更或出賣(mài)人擅自變更的，出賣(mài)方承擔違約責任。
商品房房屋設計和環(huán)境布局應填寫(xiě)合同附件四。
第十一條 商品房交接
規定商品房交付時(shí)，出賣(mài)人應提供《商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《商品住宅使用說(shuō)明書(shū)》，交接房屋鑰匙。
第十二條 商品房產(chǎn)權登記
房屋竣工驗收后，出賣(mài)人應在30日內辦理房屋初始登記，初始登記完畢后，應在180天內協(xié)助買(mǎi)受人辦結房屋所有權轉移登記。
出賣(mài)人未按時(shí)辦理房屋初始登記、未在180日內協(xié)助對方辦結轉移登記的，應承擔違約責任。買(mǎi)受人可選擇繼續履行合同、解除合同或其他處理方式。
第十三條 物業(yè)管理
規定雙方應對物業(yè)服務(wù)內容、收費標準等簽訂物業(yè)管理合同。
第十四條 產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛的約定
本條款為出賣(mài)人對商品房權利擔保責任，出賣(mài)人保證交付的商品房無(wú)產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛，否則，承擔全部責任。
第十五條 爭議處理
合同履行中發(fā)生爭議的，雙方協(xié)商解決;解決不成的，可選擇申請仲裁或提起訴訟。
第十六條 合同附件
對合同中未約定或約定不明確的地方，雙方填寫(xiě)合同附件五，另行訂立補充合同。5個(gè)附件為本合同的不可分割部分，具有同等效力。
第十七條 合同份數
合同一式五份，具有同等效力。
第十八條 合同生效
合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，另有約定的從其約定。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同2
甲方（賣(mài)方）：
身份證號碼：
電話(huà)：
乙方（買(mǎi)方）：
身份證號碼：
電話(huà)：
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在樓房（單元__號樓房（建筑面積__米）樓房出賣(mài)給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)肆拾叁萬(wàn)元整；
大寫(xiě)肆拾叁萬(wàn)元整；
即人民幣小寫(xiě)430000.00元。
三、乙方于年月日向甲方支付定金：大寫(xiě)貳萬(wàn)元整，即小寫(xiě)20000.00元。
四、乙方于年月日第二次付款大寫(xiě)叁萬(wàn)元整，即小寫(xiě)30000.00元。
五、經(jīng)甲乙雙方同意，甲方于年月14日將該樓房購房合同及樓房一并交付給乙方所有，乙方屆時(shí)將剩余款項一并付給乙方（乙方在付款時(shí)，為確保在以后的房產(chǎn)過(guò)戶(hù)順利，將暫時(shí)暫扣叁仟元購房款，小寫(xiě)3000.00元，待該樓房的房產(chǎn)證順利過(guò)戶(hù)給乙方時(shí)，乙方再把此叁仟元款項付給甲方）。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
甲方保證在該樓過(guò)戶(hù)時(shí)積極提供協(xié)助，若因甲方原因造成產(chǎn)權不能過(guò)戶(hù)的，產(chǎn)生的'一切費用及法律后果由甲方承擔。
七、辦理房產(chǎn)證手續所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由乙方承擔。
甲方應在年月日前將該房產(chǎn)交付乙方；
八、屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵，無(wú)人租住、使用；
無(wú)欠賬，如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付元的違約金；
一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期__日視為毀約；
如因政府及銀行規定，本合同涉及房產(chǎn)手續客觀(guān)上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、經(jīng)雙方確認，前，乙方把剩余購房款一次性付給甲方時(shí)，甲方屆時(shí)將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據全部一并交給乙方。
交付該房產(chǎn)時(shí)甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件。
十一、雙方違約責任如下：甲方如違反本協(xié)議，則雙倍返還乙方所付購樓款項。
乙方如違反本協(xié)議，返還乙方所付購樓款項。
則甲方不予退還購樓訂金。
十二、附加條款：
甲方（賣(mài)方）：
身份證號：住址：電話(huà)：
乙方（買(mǎi)方）：
身份證號：住址：電話(huà)：
丙方（見(jiàn)證人）：
身份證號：住址：電話(huà)：
簽定日期：
簽定地點(diǎn)：
房屋買(mǎi)賣(mài)合同3
賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________
姓名身份證號：_________
聯(lián)系方式：_________
戶(hù)口所在地：_________
現住址：_________
工作單位：_________
買(mǎi)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________
姓名身份證號：_________
聯(lián)系方式：_________
戶(hù)口所在地：_________
現住址：_________
工作單位：_________
甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經(jīng)協(xié)商達成一致，甲方將自己所有、使用的一套房屋賣(mài)給乙方，雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)事宜達成以下協(xié)議：
一、買(mǎi)賣(mài)房屋的基本情況：
甲方自愿將座落于：_________房產(chǎn)出售給乙方，建筑面積_________平方米，儲藏室建筑面積_________平方米，與乙方看房時(shí)甲方所提供的面積數據相符。
二、買(mǎi)賣(mài)價(jià)格：
雙方商定該房屋按甲方所提供的建筑面積及房屋的內部情況買(mǎi)賣(mài)價(jià)格定為_(kāi)________萬(wàn)元人民幣，大寫(xiě)_________。此價(jià)格內包含房屋本身及附屬設施設備的價(jià)格。
三、房屋交付：
在雙方在場(chǎng)的情況下，甲方征對房屋對以下項目進(jìn)行交接：
1、甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡及物業(yè)費用等到給乙方交房時(shí)已交清的所有憑證交付乙方，避免乙方在過(guò)后生活中發(fā)生不必要的麻煩。
2、由甲方向乙方說(shuō)明可以正常使用的設備的基本情況、使用方法及注意事項。
3、對水、電、暖、煤氣、電視、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的走線(xiàn)情況、接口位置及計量?jì)x表的位置、使用方法等進(jìn)行詳細交接。
乙方現場(chǎng)檢查后，如無(wú)任何異議，視為該房屋情況符合本協(xié)議書(shū)約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處置權歸乙方行使。
四、付款方式：在甲方向乙方交付房屋全部鑰匙及原購房協(xié)議書(shū)原件,并現場(chǎng)對房屋進(jìn)行交付驗收后，乙方應一次性支付購房款_________萬(wàn)元人民幣，大寫(xiě)人民幣_________。甲方在收款時(shí)應向乙方出具收款收據。
五、甲方的承諾保證：
甲方保證自己所提供的原有購房協(xié)議及自己的身份證件真實(shí)有效，不存在任何虛假成分；
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的.人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。
甲方保證該轉讓房產(chǎn)不涉及第三方的權利（如抵押等），否則造成不良后果由甲方出面解決。
甲方保證因國家政策性拆遷、自然災害等涉及到的土地與房屋賠償或補償歸乙方所有，與甲方無(wú)關(guān)。
由于建設方的原因，本房屋沒(méi)有辦理房屋產(chǎn)權證，甲方保證：如原建房單位在日后統一辦理房屋產(chǎn)權證時(shí)，及時(shí)協(xié)助乙方到原建房單位變更房屋所有權人姓名，保障乙方對房屋所有權的合法行使，如因變更時(shí)甲方造成的費用增加，所有增加費用由甲方承擔。如能變更正常辦理房產(chǎn)證的費用由乙方負責。
甲方保證在本協(xié)議中提供的聯(lián)系方式及現有住址變更的情況下，能及時(shí)的通知乙方，以方便乙方在辦理相關(guān)手續時(shí)，可以及時(shí)的找到甲方。
六、本協(xié)議書(shū)未盡事宜，由雙方另行協(xié)商。
七、本協(xié)議書(shū)除協(xié)議條款和法律規定以外，若變更或解除協(xié)議內容必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，若一方擅自變更或解除協(xié)議造成經(jīng)濟損失的，由責任方負全部責任。
八、本協(xié)議書(shū)一式兩份，每份協(xié)議后附甲乙雙方身份證復印件一份，甲、乙雙方各執一份，協(xié)議書(shū)從雙方簽字按手印之日起生效。
甲方（簽字手�。篲________乙方（簽字手�。篲________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同4
賣(mài)方：_____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）買(mǎi)方：_____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
身份證號碼：_____________身份證號碼：_____________
根據《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國物權法》等相關(guān)規定，經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)平等互利的原則，就該存量房買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事項達成一致，訂立本合同，共同遵守。
1、甲方將坐落在的.房地產(chǎn)（產(chǎn)權證書(shū)號為：）出售給乙方，該房屋建筑面積平方米，儲藏室（或車(chē)庫）平方米。乙方已對甲方所出售的房地產(chǎn)做了充分了解，愿意購買(mǎi)該房地產(chǎn)。
2、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)的成交價(jià)格為人民幣（大寫(xiě)_____________元，小寫(xiě)：_____________元，付款方式：_____________。
3、甲乙雙方于年月日前向房屋登記機構申請辦理轉移登記。
4、甲方定于年月日前將上述房地產(chǎn)交付給乙方。
5、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)轉移登記中產(chǎn)生的費用由方承擔。
6、本合同一式份，經(jīng)雙方簽字后即生效，未盡事宜，由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
甲方簽字：_____________乙方簽字：_____________
_________年______月___日_________年______月___日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同5
出賣(mài)人(甲方)：身份證號碼：
買(mǎi)受人(乙方)：身份證號碼：
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 賣(mài) 方:__________________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi) 方:__________________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲乙雙方本著(zhù)誠實(shí)信用、平等、公平的原則就甲方集資建房 權利義務(wù)轉讓事宜，達成如下協(xié)議：
一、甲方自愿將其村證房位于石家莊市___________區_______________________________________的'房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________ 元)的價(jià)款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、 甲乙雙方商定轉讓價(jià)格為人民幣_____________________元， (大寫(xiě))____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清。
三、 甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方, 該房屋應有一切權利和義務(wù)同時(shí)轉讓。
四、出賣(mài)的房屋如存在產(chǎn)權糾紛，由甲方承擔全部責任。
五、出賣(mài)的房屋如因政府規劃行為需拆遷，所得相關(guān)賠償的一切 權利自合同生效日起歸乙方所有。
六、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，并對雙方都具有同等約束力，應 嚴格履行。其權利、義務(wù)轉移時(shí)間追及于甲方與__________________ 簽訂的集資建房協(xié)議之時(shí)。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠 償損失， 支付對方違約費用人民幣________元， 大寫(xiě)__________元整。
七、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》;
八、未盡事宜，雙方愿按國家有關(guān)規定辦理。如發(fā)生爭議，雙方 協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方愿向法院申請仲裁。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。
甲方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
乙方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
簽訂日期：___________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同6
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就______________________________________樓第六間門(mén)面買(mǎi)賣(mài)一事，達成如下協(xié)議：
門(mén)面位置：________________________________________________________________。面積：一層二層共計80平方米，具體面積以房管局測量為準。南臨：______;北臨：________;
金額：______ 元/平方米，共計：____________元整(小寫(xiě)：_____元)。
付款方式：此協(xié)議簽訂時(shí)，一次性付清所有房款。
過(guò)戶(hù)方式：過(guò)戶(hù)所產(chǎn)生的費用由乙方負責，過(guò)戶(hù)時(shí)，甲方應該配合乙方辦理過(guò)戶(hù)手續。
此協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執一份，見(jiàn)證人一份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
見(jiàn)證人：
_______年_______月_______日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同7
需方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：____________
供方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：____________
甲乙雙方根據《民法典》等法律法規的規定，按照平等互利﹑誠實(shí)守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一﹑貨物名稱(chēng)﹑型號﹑數量﹑價(jià)格
二﹑質(zhì)量要求﹑技術(shù)標準：符合國家相關(guān)質(zhì)量標準與行業(yè)內質(zhì)量標準，符合淮南站前XX項目要求的質(zhì)量標準。
三﹑供貨時(shí)間﹑地點(diǎn)﹑方式：（淮南站前____項目部）。運輸﹑過(guò)路過(guò)橋等費用由乙方自行承擔。
四﹑風(fēng)險承擔：自貨物交付時(shí)起由甲方承擔。
五﹑付款及結算方式：所購石子數量達到一千五百?lài)嵔Y算一次，每次結算付至總額的百分之七十，余款待停止供貨后分三個(gè)月分期付清。
六﹑違約責任：
1﹑因乙方延遲到貨或者所供產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題的，構成違約，應承擔相應的違約責任，若造成甲方損失的，應賠償甲方的`經(jīng)濟損失。
2﹑乙方不得在合同簽訂﹑履行過(guò)程中對甲方及其他工作人員有腐敗﹑威脅﹑傷害或欺詐行為，否則，甲方有權解除合同不予支付貨款，平有權對甲方處以________元罰款。
3﹑乙方不得惡意減少送貨數量，否則少一罰百并不予結算貨款。
七、未盡事宜：雙方可通過(guò)簽訂補充協(xié)議的方式加以約定，補充協(xié)議是本合同不可分割的部分，具有同等的法律效力
八﹑爭議解決辦法：因執行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
九、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等的法律效力，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
委托人：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號：
日期：
乙方：
委托人：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號：
日期：
房屋買(mǎi)賣(mài)合同8
賣(mài)方：(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)方：(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條房屋的基本情況：
甲方房屋坐落于;位于小區___幢單元室，房屋結構為_(kāi)_，房產(chǎn)證登記面積____平方米，地下室一間，面積平方米，房屋權屬證書(shū)號為。
第二條價(jià)格：
以房產(chǎn)證登記面積為依據，每平米元，該房屋售價(jià)總金額為元整，大寫(xiě)：。
第三條付款方式：
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整(大寫(xiě)：)，日內交付元(大寫(xiě))，余款元(大寫(xiě))在房屋過(guò)戶(hù)手續辦理完畢之日支付。
第四條房屋交付期限：
甲方應于本合同簽訂之日起日內，將該房屋交付乙方。
第五條乙方逾期付款的違約責任：
乙方如未按本合同第三條規定的時(shí)間付款，甲方對乙方的`逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)__日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任：
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)__日，則視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的違約責任。
第七條關(guān)于產(chǎn)權過(guò)戶(hù)登記的約定：
甲方應協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內向房屋產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬過(guò)戶(hù)登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)，乙方有權解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的__%賠償乙方損失。
第八條簽訂合同之后，所售房屋室內設施不再變更。
甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，質(zhì)量符合國家有關(guān)規定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關(guān)費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線(xiàn)等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理，于乙方無(wú)關(guān)。
第九條因本房屋所有權
轉移所發(fā)生的稅費均按國家的有關(guān)規定由甲乙雙方交納。
第十條本合同未盡事項
由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。
第十一條本合同在履行中發(fā)生爭議
由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，甲、乙雙方同意向所在地人民法院起訴。
第十三條本合同一式貳份
甲、乙雙方各執壹份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方：乙方：
______年_______月_______日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同9
備案號：_________
售房人：_________
購房人：_________
身份證號：_________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)商品房，達成如下協(xié)議：
一、乙方所購商品房位于_________
二、該商品房的具體幢號、建筑結構、設計用途、建筑面積如下：
房屋幢號
建筑結構
設計用途
建筑面積
該商品房交付時(shí)如有面積差異，以房屋產(chǎn)權監理機關(guān)實(shí)測面積為準。
三、甲方應向乙方出示所售房屋的下列證件：
1、國有地地使用證，編號：_________
2、房屋所有權證，編號：_________
3、商品房預售許可證，編號：_________
四、該商品房銷(xiāo)售價(jià)格為：實(shí)得建筑面積_________元/平方米，房款共計_________元，大寫(xiě)_________幣_________。
五、付款方式及付時(shí)間甲、乙雙方按下列第_________種約定辦理。
1、乙方在合同簽訂之日起_________日內一次性付清全部房款，甲方給予乙方_________%優(yōu)惠，即實(shí)付房款總額_________元。
2、乙方在合同簽訂之日起_________日內首付房款_________元，余款在_________付清。
3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款購房，甲、乙雙方就此項內容另訂補充合同。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款，屬乙方違約。甲方按下列第_________種約定追究乙方違約責任。
1、終止合同，乙方按應付房款的_________%向甲方支付違約金，甲方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟損失與違約的差額部分由乙方據實(shí)賠償。
2、合同繼續履行，乙方按_________向甲方支付違約金。
七、甲須于_________年_________月_________日前將竣工驗收合格的.商品房交付給乙方，如因_________，除甲、乙雙方協(xié)商同意解除或變更合同外，甲方可據實(shí)延期。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外，甲方如果未能按合同約定期限，將該商品房交付乙方，屬甲方違約，乙方按下列第_________種約定追究甲方違約責任。
1、終止合同，甲方按乙方應付房款的_________%向乙方支持違約金，乙方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據實(shí)賠償。
2、合同繼續履行，甲方按_________向乙方支付違約金。
九、甲方所售商品房面積與產(chǎn)權監理機關(guān)實(shí)測面積差異在±_________%至±_________%以?xún)�，按�?shí)測面積結算房款差異超過(guò)±_________%，乙方按下列第_________種約定辦理。
1、終止合同，甲方在乙方提出終止合同要求之日起_________日內，將乙方已付房款退還乙方，并按_________利率給付利息。
2、合同繼續履行，雙方約定_________。
十、預售商品房在開(kāi)發(fā)建設過(guò)程中，甲方對原設計方案進(jìn)行調整和修改，必須在調整和修改的方案批準后_________日內書(shū)面通知乙方，乙方應在收到該通知之日起_________日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付房款退還乙方，并按_________利率給付利息。
十一、甲方所售商品房在交付給乙方時(shí)，該商品房的配套環(huán)境和配套設施，必須符合甲方售房時(shí)所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝飾、裝修、配套設施、設備的標準、保修責任和質(zhì)量要求，必須符合附件《商品房使用說(shuō)明書(shū)》和《商品房質(zhì)量保證書(shū)》中所作的說(shuō)明、規定和承諾。
十二、甲方將該商品房交付乙方后，應協(xié)助乙方在_________日內到房屋產(chǎn)權監理機關(guān)辦理權屬登記手續，如因甲方過(guò)失造成乙方不能在規定期限內辦理權屬登記的，乙方按下列第_________種約定處理。
1、終止合同，甲方須在乙方提出終止合同要求之日起_________日內將乙方已付房款退還乙方，并按乙方已付房款的_________%支付違約金。
2、合同繼續履行，甲方按_________向乙方支付違約金。
十三、甲、乙雙方在簽訂本合同時(shí)，應當依照政府相關(guān)規定，同時(shí)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議。
十四、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，交簽訂補充協(xié)議。
十五、本合同連同附件及補充協(xié)議共_________頁(yè)，一式三份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效，雙方各執一份，成都市房屋產(chǎn)權監理處備案一份，均具有同等法律效力。
十六、本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，甲、乙雙方同意按下列第_________種約定處理。
1、由_________仲裁委員會(huì )仲裁。
2、向人民法院起訴。
十七、其他約定：_________
甲方：_________乙方：_________
_________年____月____日_________年____月____日
說(shuō)明
1、在成都市錦江、青羊、金牛、武侯、高新區范圍內銷(xiāo)售的商品房，本合同首頁(yè)須與成都市房屋產(chǎn)權監理處聯(lián)機打印后備案。購房人右要合同簽訂后持本合同到成都市房屋產(chǎn)權監理處或者撥打查詢(xún)備案信息。
2、本合同的部條款，當實(shí)際情況未發(fā)生或當雙方不作約定的，應在空格處打"/"，以示刪除。
3、本合同由成都市房地產(chǎn)管理局統一監制。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同10
甲方：江門(mén)市新會(huì )區會(huì )城明勝置業(yè)信息部
乙方(權屬人)：身份證號碼：經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就乙方委托甲方代理銷(xiāo)售物業(yè)一事，達成以下協(xié)議：
一、乙方從的物業(yè)全權委托甲方代理銷(xiāo)售，該物業(yè)的委托底價(jià)為人民幣(大寫(xiě))：，建筑面積平方米、規格、樓齡，發(fā)證日期：發(fā)票價(jià)：，土地權來(lái)源(□
出讓?zhuān)弧鮿潛?，(□是；□否)房改房；(□是；□否)配售(□車(chē)房；□車(chē)位)；號□車(chē)房、□車(chē)位，(□有；□
無(wú))產(chǎn)權證；買(mǎi)賣(mài)雙方過(guò)戶(hù)費由地價(jià)由，交樓標準。
二、該物業(yè)現狀：(□出租、□在住、□空置)每月租金為：____________，租期至________年______月止，(□有；□
無(wú))辦理銀行按揭，在銀行按揭。(□是；□否)已供滿(mǎn)1年。尚欠供樓款萬(wàn)元。
三、乙方必須確保該物業(yè)有關(guān)買(mǎi)賣(mài)的證件齊全、產(chǎn)權清晰、且未將該物業(yè)作任何抵押(不含銀行按揭)，乙方(□有；□
無(wú))將該物業(yè)的房地產(chǎn)權證和土地證的'復印件各一份及鎖匙_____條、出入卡____個(gè)交給甲方保管，以便甲方展開(kāi)銷(xiāo)售工作。
四、代理期間，甲方在促成該物業(yè)成交后，銷(xiāo)售所得房款全部歸乙方所有。
五、乙方向甲方支付代理費的方式按下第_____點(diǎn)執行：(1)按銷(xiāo)售總金額的_____%計提給甲方；(2)高出底價(jià)以上的收入作為甲方的代理費；(3)乙方一次性支付________元代理費給甲方。乙方必須在物業(yè)過(guò)戶(hù)當天或之前一次付清代理費給甲方。
六、
該物業(yè)成交后的一切按揭、過(guò)戶(hù)等手續由甲方代辦，乙方協(xié)助，過(guò)戶(hù)所產(chǎn)生的費用按第一點(diǎn)的約定執行，若因乙方的物業(yè)因質(zhì)量或其他問(wèn)題引起的經(jīng)濟糾紛和損失，均由乙方負責解決。
七、
該物業(yè)成交時(shí)，乙方委托甲方代收客戶(hù)的購房定金，在買(mǎi)賣(mài)雙方辦理過(guò)戶(hù)手續的當天，甲方將購房定金交給乙方，具體房款收支約定以買(mǎi)方簽訂的《二手買(mǎi)賣(mài)合同》為準。
八、乙方委托甲方代理銷(xiāo)售期為售完，為獨家代理，期間乙方自賣(mài)，或委托其他代理人售賣(mài)，仍需按合同約定，支付代理費。
九、
在簽訂本合同后，乙方必須履行本合同條款，在未成交前若有變動(dòng)須及時(shí)與甲方協(xié)商。乙方授權甲方與買(mǎi)方簽定，上述房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)，代乙方收取買(mǎi)方訂金。乙方不得違約，若有違約所造成的損失由乙方全額承擔，并按約定支付代理費用給甲方。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同自簽字之日生效，并具法律效力。補充內容：
甲方(蓋章)：________________乙方(權屬人)簽名：________________
經(jīng)辦人：_________________委托代理人：________________
電話(huà)：________________電話(huà)：________________
日期：_________________日期：________________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同11
甲方(賣(mài)方)：趙XX
乙方(買(mǎi)方)：張XX
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在____市____區渝州路2小區3號樓4單元405室(建筑面積120平方米，儲藏室40平方米，產(chǎn)權證號100XXXX5420)房地產(chǎn)出賣(mài)給乙方，并將與所出賣(mài)該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權同時(shí)出賣(mài)給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)壹佰萬(wàn)零二千元整;即人民幣小寫(xiě)100元。
三、乙方在簽訂本合同時(shí)，支付定金三十萬(wàn)元整，即小寫(xiě)300000元。
四、乙方支付定金之日起2個(gè)月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過(guò)銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續，待房產(chǎn)過(guò)戶(hù)到乙方名下之時(shí)，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個(gè)月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵，無(wú)人租住、使用;無(wú)欠賬，如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬(wàn)元的.違約金;一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款，每逾期____日，應向對方支付五十元罰金，逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規定，本合同涉及房產(chǎn)手續客觀(guān)上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn)，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件，并將抽風(fēng)機一臺(型號：100XXXX8485)，空調兩臺(型號：015XXXX8549 )，熱水器(型號：109XXXX4554)，浴霸(型號：102XXXX6985)，飲水機(型號：108XXXX9264)，音響兩臺(型號：258695 )，涼衣架，房?jì)葻艟�，前后門(mén)窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施，等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內)。
十一、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
轉讓方：受讓方：
法定代表人：法定代表人：
簽訂日期：簽訂地點(diǎn)：
房屋買(mǎi)賣(mài)合同12
原告：
被告：
訴訟請求：
一、請求貴院判令被告繼續履行合同，并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元，違約金_________元/天，（由_______年_____月______日至______年_____月______日）逾期7個(gè)月，（按銀行同期貸款利率計算）。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣_________元（大寫(xiě)：）。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來(lái)的損失_________元。（按銀行現利率執行）。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關(guān)費用由被告承擔。
事實(shí)與理由
原告與被告系商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。原告于______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買(mǎi)賣(mài)合同》，原告購買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的紅橋區咸陽(yáng)路南端東側龍悅花園___樓___門(mén)_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務(wù)進(jìn)行了詳細約定。原告于______年______月______日將首付款人民幣_________元，于____年___月___日將貸款人民幣_________元付于被告帳戶(hù)，合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶(hù)。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買(mǎi)受人應盡的`付款義務(wù)。根據合同第三條約定，該商品房應于______年_____月______日前驗收合格并交付使用，但由于被告沒(méi)有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今_______年___月___日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門(mén)公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類(lèi)房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場(chǎng)指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建筑平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢(xún)問(wèn)，無(wú)奈之下，原告只得拿起法律武器來(lái)維護自己的合法權益�，F根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關(guān)規定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本訴狀副本___份（按被告人人數提交）;
二、證據___份。
具狀人：_________
___年___月___日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同13
賣(mài)方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_______________身份證號：_____________________
家庭住址：_____________________聯(lián)系方式：_____________________
買(mǎi)方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_______________身份證號：_____________________
家庭住址：_____________________聯(lián)系方式：_____________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買(mǎi)甲方位于在______市_____區______________擁有的`房產(chǎn)，建筑面積為_(kāi)____平方米。
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣________元/平方米，總價(jià)：人民幣___________元整(大寫(xiě)：____佰____拾____萬(wàn)___仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條付款時(shí)間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付(含定金)人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付(含定金)人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔
甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規，并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續費由______方承擔。
第六條違約責任
甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書(shū)面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書(shū)面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第八條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條本合同一式肆份。甲、乙方雙方各執一份,市房地產(chǎn)交易中心一份，公證處一份。
第十一條雙方約定的其他事項：。
甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________
簽訂日期：________年_____月_____日簽訂日期：________年_____月_____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同14
甲方(出賣(mài)人)：
xxx，身份證號碼：xxxxx，xx市xx號
乙方(買(mǎi)受人)：
xxx，身份證號碼：xxxxx，xx市xx號xx房
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)事宜簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買(mǎi)甲方(xxx與xxx系夫妻關(guān)系)擁有的座落在xx市xx號xx房(含儲物房一間)，建筑面積共平方米。(詳見(jiàn)《房地產(chǎn)權證》粵房地證字第___號)。
第二條房產(chǎn)交易總價(jià)款為人民幣xx萬(wàn)元整(￥xx元)。
第三條乙方在本合同簽訂之日起3日內付清上述購房款。其中xx萬(wàn)元整(￥xx元)轉賬匯入甲方指定的賬號(開(kāi)戶(hù)銀行：xx，戶(hù)名：xxx，賬號：xx)，另xx萬(wàn)元整(￥xx元)以現金方式支付(償還甲方xx公司的'貸款)。甲方收到上述款項后出具收據交乙方收執。
第四條甲方收到乙方全額購房款之日起將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。此后乙方對該房產(chǎn)擁有使用、處置、收益、處分等所有權益，也可隨時(shí)轉讓該房產(chǎn)。
第五條房產(chǎn)交易發(fā)生的相關(guān)稅費、產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續費等所有費用均由乙方承擔。
第六條 甲方按乙方確定的時(shí)間協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續(或者出具經(jīng)公證的委托書(shū)，委托xxx辦理過(guò)戶(hù)至乙方名下或者在轉讓時(shí)直接過(guò)戶(hù)給新的買(mǎi)受人)。
第七條合同簽定后，雙方均不得違約。如有違約，應賠償對方一切損失。
第八條在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商解決或訴訟方式解決。
第九條 本合同一式四份。甲方存二份，乙方存二份，均具同等效力。
甲方： 乙方：
簽約時(shí)間： 年 月 日 年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同15
賣(mài)方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
身份證號碼：_____________________
買(mǎi)方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
身份證號碼：_____________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，甲方愿意把座落在新鄉市的個(gè)人住宅房賣(mài)給乙方，建筑面積為平方米�，F有關(guān)事宜訂立合同如下：
第一條房總價(jià)：該房全部售價(jià)為人民幣___________元整（大寫(xiě)：__拾___萬(wàn)___仟元整）其中包括：。
第二條付款與交接時(shí)間：甲乙雙方同意并約定在___年__月__日在建設銀行以轉帳方式付款，辦理交接手續。乙方向甲方支付人民幣元整，作為購房定金和購房款。甲方應將此房產(chǎn)的所有手續、相關(guān)證件及鑰匙全部交付給乙方使用。剩余萬(wàn)元購房款，在房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)后當日付清。
第三條甲方應負責售房以前的所有手續和費用，保證此房權屬清楚，無(wú)任何糾紛，若發(fā)生糾紛，應承擔全部責任，并賠償由此給乙方造成的所有損失。
第四條違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若甲方中途違約，應雙倍賠償乙方所交定金的雙倍。
第五條本合同一式兩份。甲方產(chǎn)權人一份，乙方一份。
第六條本合同發(fā)生爭議的'解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第七條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
出賣(mài)方（甲方）：_________________
購買(mǎi)方（乙方）：___________________
身份證號碼：__________________
身份證號碼：___________________
地址：___________________
地址：____________________
電話(huà)：___________________
電話(huà)：____________________
房產(chǎn)共有人：_________________
房產(chǎn)共有人：__________________
身份證號碼：___________________
身份證號碼：___________________
地址：___________________
地址：____________________
電話(huà)：___________________
電話(huà)：____________________
簽定日期：_______年____月____日
【房屋買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
房屋過(guò)戶(hù)買(mǎi)賣(mài)合同11-02
房屋居間買(mǎi)賣(mài)合同10-25
房屋土地買(mǎi)賣(mài)合同10-17
房屋買(mǎi)賣(mài)合同01-09
房屋轉讓買(mǎi)賣(mài)合同04-03
房屋買(mǎi)賣(mài)合同05-08
房屋買(mǎi)賣(mài)合同06-30
按揭房屋買(mǎi)賣(mài)合同04-15
中介房屋買(mǎi)賣(mài)合同08-20