建筑施工合同[實(shí)用]
現今很多公民的維權意識在不斷增強，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編為大家收集的建筑施工合同，歡迎閱讀與收藏。
![建筑施工合同[實(shí)用]](https://p.9136.com/00/l/caa9b9a402_5fbf7f0c765bb.jpg)
建筑施工合同1
甲方：_______________
乙方：_______________
根據有關(guān)法律法規，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過(guò)雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。
一、建筑工程概況：開(kāi)工期為_(kāi)__月下旬。
本工程為磚混結構，在__________迎賓街北面，西鄰___東至___，建一棟二層樓門(mén)面房，連地下室實(shí)為三層建筑。面積約300多平方米，以實(shí)際建筑面積為準。
二、合同價(jià)：本工程為甲方包料，乙方包工，包工價(jià)一次性包死，每平方米包工價(jià)為：壹百玖拾伍元人民幣，總包工價(jià)以實(shí)際面積為準。
1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設備，如攪拌機、卷?yè)P機、振動(dòng)設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車(chē)等施工工具由乙方負責。
2、工程內容：從基礎打灰土連續完成甲方要求的主體框架結構，室內外的'抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，到封頂。及電路，上下水安裝。
3、工程質(zhì)量：施工中要按規定進(jìn)行，質(zhì)量要求墻面平直，磚頭縫滿(mǎn)漿，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平、，鋼筋兩頭彎角。
三、雙方的責任：
1、本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線(xiàn)路等糾紛由甲方出面解決。
2、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過(guò)程中，發(fā)現設計問(wèn)題，確實(shí)需要變更的，需雙方協(xié)商一致。
3、乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現安全事故，甲方不承擔一切責任。
四、結算付款方式為現金支付，甲方根據工程進(jìn)度計算付給乙方部分工資款，甲方工程完工后，如無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題即一次性付清余款。
五：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
六：本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_______________日期：_______________
建筑施工合同2
甲方：（發(fā)包方）__________________________
乙方：（承包方）__________________________
根據《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務(wù)和責任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q(chēng)：______________________
�。ǘ┕こ痰攸c(diǎn)：_____________________
�。ㄈ┕こ谭秶篲_______________________本合同土石方工程量約為_(kāi)_______________立方米。
�。ㄋ模┕こ炭傇靸r(jià)：經(jīng)雙方確定本合同綜合單價(jià)為_(kāi)___________________全部工程造價(jià)暫定為人民幣__________萬(wàn)元，大寫(xiě)_________________。
第二條工程期限
根據雙方協(xié)商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若發(fā)生了不可預見(jiàn)或不可抗力時(shí)，工期順延。
第三條工程質(zhì)量
乙方根據甲方提供的圖紙及資料進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，工程驗收時(shí)，應按圖紙和驗收標準執行。
第四條工程價(jià)款結算
�。ㄒ唬┍竞贤抗こ淘靸r(jià)的結算按下列方式辦理：
本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和說(shuō)明書(shū)與實(shí)際不符，按實(shí)際簽證結算。
�。ǘ┕こ虄r(jià)款結算與撥付辦法：___________________________________
第五條雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、因甲方提供施工圖紙、地質(zhì)勘察資料及地下隱蔽設施（包括水、電、煤氣管道等地下管網(wǎng)設施等）不詳、不及時(shí)或與實(shí)不符，除工期得以順延外，還應償付給乙方由此造成的誤工或停工的實(shí)際損失；由此造成的第三方損失應由甲方負責。
2、甲方派代表在工地進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量監督、檢查、辦理有關(guān)施工簽證、驗收手續等，解決應由甲方解決的問(wèn)題。
3、由于甲方原因造成乙方施工機械，運輸車(chē)輛誤工或停工，甲方應負責機械停置臺班費及相應的實(shí)際損失，并相應順延工期。
4、工程變更：甲方應于三天前以書(shū)面形式通知乙方，并簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔并相應順延工期。
5、工程竣工后，甲方應組織專(zhuān)門(mén)人員在______日內進(jìn)行驗收。
6、不按合同規定預付或結算工程款，除支付合同規定的預付或結算工程款外，還應按逾期天數，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。
�。ǘ┮曳截熑�
1、乙方根據甲方提供的.施工圖紙和地質(zhì)勘查資料編制施工方案，并經(jīng)甲方同意后施工。
2、乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。
3、乙方應制定安全措施，加強對現場(chǎng)施工人員的安全教育，如發(fā)生事故應由責任方負擔。
4、乙方應合理組織施工和機械車(chē)輛調配，保證工程按期完成。工期每提前一天，甲方獎給乙方______元，同獎同罰。
5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。
第六條合同糾紛
因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調解解決，協(xié)商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種（在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會(huì )）。
1、提交_______________仲裁委員會(huì )
2、依法向人民法院起訴
第七條附則
�。ㄒ唬┍竞贤噪p方蓋章簽字后生效的，合同履行完畢后自行無(wú)效。
�。ǘ┍竞贤缬形幢M事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。
�。ㄈ┍竞贤炯�、乙雙方各執一份，副本應按相關(guān)法律法規的規定向有關(guān)部門(mén)簽證備案。
第八條附加條款
___________________________
發(fā)包方：_______（章）
承包方：_______（章）
地址：_______
地址：_______
法定代表人：_______
法定代表人：_______
委托代理人：_______
委托代理人：_______
電話(huà)：_______
電話(huà)：_______
開(kāi)戶(hù)銀行：_______
開(kāi)戶(hù)銀行：_______
帳號：_______
帳號：_______
郵政編碼：_______
郵政編碼：_______
簽約時(shí)間：_______年_______月_______日
簽約時(shí)間：_______年_______月_______日
建筑施工合同3
發(fā)包人(甲方)：________________________
承包人(乙方)：________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱(chēng)：____________________________。
工程地點(diǎn)：____________________________。
工程內容：____________________________。
2、工程承包范圍
承包范圍：_____________________面積為準。
3、合同工期
開(kāi)工日期：______年______月______號。
坯房竣工日期：______年______月______號。(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期：______年______月______號。
合同工期總日歷天數：______天。
4、工期延誤:因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延。
(1)設計變更和工程量增加。
(2)一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò)______小時(shí)。
(3)不可抗力自然條件。
5、工程竣工:乙方必須按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。
6、工程質(zhì)量標準:__________縣質(zhì)量檢測局為準。(不包括材料質(zhì)量)
7、合同價(jià)款
金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。
工程預支款：￥______萬(wàn)元。
竣工日付款：余下總金額的______%。
工程款結算：檢測工程竣工日后______個(gè)月內無(wú)任何施工質(zhì)量問(wèn)題則結清所欠佘款。
8、組成合同的.文件
(1)本合同協(xié)議書(shū)。
(2)標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件。
(3)圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
10、乙方在施工過(guò)程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書(shū)面申請，甲方則需及時(shí)提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過(guò)程中如有造成不必在的浪費則按照市價(jià)賠償。
11、甲方有權對乙方工程實(shí)施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過(guò)程中不得隨意調動(dòng)乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人承包人分別保存一份。
13、合同生效。
合同訂立時(shí)間：____________年_______月______日。
合同訂立地點(diǎn)：_______________________________。
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發(fā)包人：(簽名)____________
電話(huà)：______________
住所：____________________
承包人：(簽名)____________
電話(huà)：______________
住所：____________________
建筑施工合同4
甲方：
居民身份證號碼：
乙方：
居民身份證號碼：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》及其他相關(guān)法律、法規，遵循自愿、平等、公平和誠信的原則，雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程地點(diǎn)：_____________________________。
二、工程名稱(chēng)：_____________________________。
三、工程內容：_____________________________。
四、合同工期
開(kāi)工日期：_____年____月____日；
竣工日期：_____年____月____日；
合同總工期：_________天。
合同工期日歷天數以實(shí)際乙方進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工之日起計算，因不可抗力自然因素，及甲方單方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期順延，不計算在合同規定施工工期內。
五、工程單項承包單價(jià)（單包工不包料）種類(lèi)規格安裝費（元）備注包含由進(jìn)場(chǎng)施工合格標準、驗收、退場(chǎng)等，所需要的高路堅及檔土墻按設計要求____元/m3全部費用甲方不再因市場(chǎng)變化政府政策因素，不在調整價(jià)格，此價(jià)格為全費用包干價(jià)注：以上工程包驗收合格，若不合格返工費用原材料損耗由乙方負責。
六、工程質(zhì)量技術(shù)要求：
乙方嚴格按照現行施工規范和驗收標準要求施工，必須達到砂漿飽滿(mǎn)、大面平整、順直、縫寬均勻、標高、符合設計要求，以及甲方現場(chǎng)施工管理人員發(fā)出的指令施工，質(zhì)量達不到規范標準要求的，甲方現場(chǎng)管理人員一經(jīng)發(fā)現，乙方應立即拆除和重新施工，其中耗材的相關(guān)費用及由此造成的工期延誤，由乙方獨立承擔相關(guān)責任及費用，乙方不服從管理的應立刻清退出場(chǎng)并中止合同，產(chǎn)生的一切后果由乙方負責。
七、現場(chǎng)管理施工現場(chǎng)使用機械及工具由乙方負責，部分材料在30米之外甲方用機械轉到施工現場(chǎng)，領(lǐng)出去的物件因施工班單方面造成損耗及丟失，施工方應負責修復和照價(jià)賠償。
八、現場(chǎng)處罰制度承包必須服從發(fā)包方現場(chǎng)施工管理人員的管理，由于措施不當造成質(zhì)量事故及原材料損耗時(shí)，甲方現場(chǎng)施工管理人員有權進(jìn)行現場(chǎng)處罰處罰金（50-200元），乙方拒不簽字時(shí)，由甲方做施工記錄為準，結算時(shí)在工程結算款中予以扣除。
因乙方單方面造成工期延誤時(shí)，處以每天____元罰金，乙方不得有任何異議。
九、安全施工與檢查乙方遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格安全組織施工，并隨時(shí)接受安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。承包方及其勞務(wù)人員所有安全責任和因此發(fā)生的費用，由承包方全部承擔，發(fā)包方不與承擔任何連帶責任。施工現場(chǎng)必須帶安全帽，嚴禁穿拖鞋，一經(jīng)發(fā)現由發(fā)包方現場(chǎng)施工發(fā)包方處以個(gè)人罰款50元。
十、工程付款方式
本工程無(wú)預付款，承包方進(jìn)場(chǎng)施工之日起，每施工30天后，按確認完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由發(fā)包方工程師組織驗收，合格后30天支付剩余款項。工程完工驗收合格。
十一、質(zhì)量標準及驗收
1、工程質(zhì)量：按總（分）包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標準》，本工作必須達到質(zhì)量評定__________等級。
2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場(chǎng)簽證單及保修書(shū)等）。 驗收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗收不合格的'，乙方應及時(shí)返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
十二、違約責任
1、當發(fā)生下列情況之一時(shí)，工程承包人應承擔違約責任：
�。�1）工程承包人違反本合同約定，不按時(shí)向勞務(wù)分包人支付勞務(wù)報酬；
�。�2）工程承包人不履行或不按約定履行合同義務(wù)的其他情況。
2 、工程承包人不按約定核實(shí)勞務(wù)分包人完成的工程量或不按約定支付勞務(wù)報酬或勞務(wù)報酬尾款時(shí)，應按勞務(wù)分包人同期向銀行貸款利率向勞務(wù)分包人支付拖欠勞務(wù)報酬的利息，并按拖欠金額向勞務(wù)分包人支付每日_____‰的違約金。
3 、工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時(shí)，應向勞務(wù)分包人支付違約金______________元，工程承包人尚應賠償因其違約給勞務(wù)分包人造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的勞務(wù)分包人工作時(shí)間。
4、當發(fā)生下列情況之一時(shí)，勞務(wù)分包人應承擔違約責任：
�。�1）勞務(wù)分包人因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向工程承包人支付________元的違約金；
�。�2）勞務(wù)分包人施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標準，但能夠達到國家規定的最低標準時(shí)，勞務(wù)分包人應向工程承包人支付__________的違約金；
�。�3）勞務(wù)分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時(shí)，應向工程承包人支付違約金__________元，勞務(wù)分包人尚應賠償因其違約給工程承包人造成的經(jīng)濟損失，延誤的勞務(wù)分包人工作時(shí)間不予順延。
5、 一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時(shí)，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十三、爭議的解決
工程承包人和勞務(wù)分包人在履行合同時(shí)發(fā)生爭議，可以自行和解或要求有關(guān)主管部門(mén)調解，任何一方不愿和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定采用下列第__________種方式解決爭議：
�。�1）雙方達成仲裁協(xié)議，向_______仲裁委員會(huì )申請仲裁；
�。�2）向有管轄權的人民法院起訴。
十四、本合同未盡事宜及因施工現場(chǎng)額外產(chǎn)生的費用，雙方協(xié)商擬定不納入合同范圍內。本合同一式___份，至合同簽訂之日起生效。
甲方：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
建筑施工合同5
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
茲有乙方現承包甲方發(fā)包的工程，根據有關(guān)法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。
一、工程概況：
_________________
1、工程名稱(chēng)：_________________面包磚路面
2、工程地點(diǎn)：_________________
3、承包內容：_________________路牙石。面包磚路面
4、承包范圍：_________________園內所有面包磚路面
5、承包方式：_________________包工。不包材料
6、質(zhì)量要求：_________________GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》
7、工期要求：_________________ 年 月 日 至 年 月 日。
二、甲方工作：
_________________
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關(guān)事宜，全面、全權負責現場(chǎng)的管理工作，對乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等工作進(jìn)行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時(shí)水電。
三、乙方工作：
_________________
1、乙方為駐工地代表，常駐現場(chǎng)，負責履行合同范圍內的'應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包范圍內各相關(guān)工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線(xiàn)。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定：
_________________
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說(shuō)明及設計變更等進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達到施工合同要求，相關(guān)質(zhì)量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過(guò)驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
五、關(guān)于工期的約定：
_________________
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無(wú)故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關(guān)于價(jià)款和結算的約定：
_________________
1、雙方商定本工程合同承包價(jià)格每平米_____22_____元(人民幣)。
2、本承包價(jià)格包含人工費。
3、付款方式：_________________現金
a、開(kāi)工后1日內，甲方付款10000元作為乙方的前期進(jìn)場(chǎng)費。
b、施工每100米后，甲方結款一次
e、余款5%元待壹年后結清。
七、關(guān)于材料的約定：
_________________
1、甲方負責聯(lián)系及時(shí)提供乙方所需材料，并按時(shí)到場(chǎng)。經(jīng)乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價(jià)賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時(shí)電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價(jià)格中相應扣減。
3、所有進(jìn)場(chǎng)甲方的供材，乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定：
_________________
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門(mén)的規章制度，以及對文明現場(chǎng)和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款，嚴禁在施工現場(chǎng)發(fā)生違法亂紀等行為。
九、關(guān)于違約責任的約定：
_________________
1、乙方須自行完成本施工任務(wù)，嚴禁乙方將本項目再次進(jìn)行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。
3、乙方必須給進(jìn)場(chǎng)施工的工作人員購買(mǎi)人身保險，在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失，由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失，由乙方負責經(jīng)濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章)：_________________乙方(簽字)：_________________
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同6
一、建筑施工合同中管理費
�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實(shí)際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進(jìn)行分包的，責令改正，沒(méi)收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節嚴重的，吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)�！� 收繳或者沒(méi)收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價(jià)，立法目的在于規范建筑業(yè)市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據無(wú)效的《設備租賃合同書(shū)》取得的105萬(wàn)元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無(wú)論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒(méi)有法律依據，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^(guò)對“非法轉包”等無(wú)效行為取得的“非法所得”規定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關(guān)系，及時(shí)制裁違法行為，進(jìn)一步規范建筑市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實(shí)際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實(shí)際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的.管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒(méi)有采取收繳的方式，而是根據案件實(shí)際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無(wú)效，合同自成立時(shí)起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實(shí)際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無(wú)效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過(guò)程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬(wàn)元，并無(wú)不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費的實(shí)際情況，按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據無(wú)效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無(wú)效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實(shí)際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價(jià)款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實(shí)際施工人管理費數額。
�。ㄈ└鶕^(guò)錯原則確定管理費數額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實(shí)際結算總價(jià)的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉包合同，應認定為無(wú)效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無(wú)效均有過(guò)錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無(wú)效后應當據實(shí)結算的工程款；盡管此約定是當事人真實(shí)意思表示，但合同被認定為無(wú)效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實(shí)際情況決定各半分配并無(wú)不當。中太公司再審主張按照無(wú)效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應當折價(jià)補償。有過(guò)錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯的，應當各自承擔相應的責任�！鄙鲜霭讣�，非法轉包人和實(shí)際施工人對涉案承包協(xié)議的無(wú)效均有過(guò)錯，最高人民法院根據過(guò)錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。
�。ㄋ模└鶕贤男星闆r結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實(shí)來(lái)看，雙方在有關(guān)會(huì )議紀要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開(kāi)支，屬于工程價(jià)款的一部分，即使合同無(wú)效，雙方亦應根據合同情況按實(shí)進(jìn)行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無(wú)不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，認定涉案管理費屬于工程價(jià)款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規定：“建設工程施工合同無(wú)效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無(wú)效，但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價(jià)款時(shí)，亦應當參照合同約定按實(shí)結算管理費。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無(wú)需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕鲜鲆幎�，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中，因當事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進(jìn)行過(guò)管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無(wú)不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發(fā)包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務(wù)，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門(mén)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會(huì )和行政管理部門(mén)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的，或者應當由企業(yè)統一負擔的公司經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動(dòng)保險費、董事會(huì )費、聘請中介機構費、咨詢(xún)費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過(guò)“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結轉情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無(wú)余額。該科目按管理費用的費用項目進(jìn)行明細核算。
建筑施工合同7
甲方：_________
乙方：_________
甲方xx改造，現委托乙方施工承建，甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。為確保質(zhì)量，按時(shí)完成任務(wù)，甲乙雙方本著(zhù)平等互惠，公平公正的原則，就有關(guān)事項達成以下協(xié)議：
一、工程名稱(chēng)：xxxx。
二、工期：xx年xx月至xx年xx月
三、工程議價(jià)：xx元。
四、承包方式：包工包料。
五、工程內容：大門(mén)拆建，門(mén)衛房拆建，圍墻拆建，硬化籃球場(chǎng)，排球場(chǎng)，操場(chǎng)墊高整平鋪石粉，教學(xué)樓內外粉，校路鋪花磚，樓前區鋪花磚等。
六、乙方在建設施工時(shí)，一定要保證質(zhì)量，如有不符合質(zhì)量問(wèn)題，要求翻工，造成的.浪費由乙方負責，并負責翻工費用。
七、乙方在施工期間要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方負責。
八、在改造期間，任何一方修改施工內容，增加工程項目，必須甲乙雙方商量，雙方達成一致后，方可施工。
九、甲方需為乙方施工提供便利，保證施工期間施工場(chǎng)地通水通電。
十、付款方式：完工后，經(jīng)甲方或有關(guān)單位驗收合格后全部付清。
十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，意見(jiàn)一致后可作補充條文。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經(jīng)雙方確認后，雙方法人簽字即可生效，雙方必須嚴格遵守執行。
十三、結算付清工程款后，本合同書(shū)自然終止無(wú)效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑施工合同8
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、在施工過(guò)程中所有的水電路三通，由甲方負責
二、在施工中安全質(zhì)量第一，現場(chǎng)工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線(xiàn)，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。
四、在施工中甲方發(fā)現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以說(shuō)服，第二再說(shuō)服，要是第三次發(fā)現甲方有權終止合同或扣10%的現金。
五、施工中如果甲乙雙方有不同意見(jiàn)發(fā)生爭吵，先由村委會(huì )調協(xié)，如果調協(xié)不成則在鄉一級調協(xié)。
六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時(shí)一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽合同簽字之日起生效。
九、工程完工時(shí)自動(dòng)結束。
十、工期為：3月9日動(dòng)工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同9
招標編號( )
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
遵照《建設工程施工招標投標監督管理規定》要求，經(jīng)工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進(jìn)行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特定協(xié)議如下。
一、工程項目的綜合說(shuō)明
1、名稱(chēng)：
2、地址：
3、規模：
4、結構及層數：
5、發(fā)包方式：
6、發(fā)包范圍：
7、年 月 天
8、質(zhì)量要求：
二、工程造價(jià)
1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價(jià)為：
人民幣： 元(大寫(xiě)： )
人民幣： 元(大寫(xiě)： )
2、價(jià)格計算依據：
(1)標定的定額為：
(2)標定的取費標準：
(3)政策性調價(jià)文件截止日期：
三、材料采購供應
材料采購、運輸、保管的責任和計價(jià)依據：
對材料質(zhì)量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同簽署后，開(kāi)工前%作為工程付款。
2、甲方按工程月進(jìn)度向乙方準時(shí)付款。
3、按XX市有關(guān)文件規定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價(jià)的. %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿(mǎn)后一個(gè)月內全部付清。
4、施工期允許調整的內容和依據：
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工過(guò)程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價(jià)內。
2、基礎墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價(jià)內，待竣工結算時(shí)按實(shí)際發(fā)生給與調整。
3、結構、規模、標準等重大設計變更由該工程圖紙設計部門(mén)出變更圖紙或變更說(shuō)明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價(jià)內。待竣工結算時(shí)按實(shí)際發(fā)生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按《建設工程質(zhì)量管理規定》執行。
七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過(guò)協(xié)商另訂補充條款，作為本合
同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決：
1、由仲裁委員會(huì )仲裁;
2、向 人民法院起訴。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 代表人(簽字)： 代表人(簽字)： 電話(huà)： 電話(huà)：
簽約日期：
簽約地點(diǎn)：
建筑施工合同10
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、 工程名稱(chēng)：
2、 工程地點(diǎn)：
3、 工程內容及范圍：
二、承包形式：
三、工程造價(jià)及合同款支付：
1、 工程總造價(jià)：
2、第一次付款：工程竣工并驗收合格后，支付工程總造價(jià)的95%;
第二次付款：總工程款的5%作為質(zhì)保金，一年后結清。
甲方支付上述款項時(shí)，乙方應當事先向甲方出具等額合法的專(zhuān)業(yè)發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付而不承擔任何法律責任。
四、工程期限：本工程工期為 天(日歷天)，自 年 月 日至 年 月 日(也可以約定自乙方收到甲方開(kāi)工通知書(shū)之日起算)
五、工程質(zhì)量標準：
1、工程質(zhì)量應當達到達到設計施工圖紙要求及發(fā)包規定的有關(guān)質(zhì)量要求協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的.質(zhì)量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別達到設計施工圖紙要求及發(fā)包規定的有關(guān)質(zhì)量要求，竣工驗收備案合格。
六、違約責任
1、乙方無(wú)故逾期開(kāi)工或逾期完工的，每逾期一天應按工程總造價(jià)的1‰ 支付違約金。
2、甲方逾期付款的，每逾期一天應按合同應付工程款的1‰支付違約金。
3、乙方采購工程材料及施工質(zhì)量不合格或有重大質(zhì)量隱患，影響甲方正常使用的，除應一次性支付工程總額5‰的違約金，并及時(shí)采取措施返工更改外，每影響正常使用一天，還應按工程總造價(jià)的1‰支付違約金。
七、工程安全要求：
1、乙方負責工程現場(chǎng)的安全文明施工，應負責統一管理本工程的施工作業(yè)安全及消防等工作。甲方有權按有關(guān)法律、法規的有關(guān)規定，檢查、監督施工安全工作的實(shí)施，乙方應認真執行甲方有關(guān)安全管理工作的指示。
2、乙方應為其執行本合同所雇用的全部人員承擔工傷事故責任。
3、甲方應為其現場(chǎng)機構雇用的全部人員承擔工傷事故責任。
八、雙方權利義務(wù)：
(一)甲方：
1、解決材料物資的堆放和臨時(shí)設施場(chǎng)地。
2、在乙方不違反合同條例的情況下，保證按照合同約定方式支付工程款。
(二)乙方：
1、在施工期間嚴格遵守甲方的一切規章制度，保護甲方設施，乙方人員不得隨意在甲方廠(chǎng)區內走動(dòng)、閑逛，服從甲方進(jìn)出門(mén)管理。
2、承擔本工程施工中的一切安全事故責任。
3、按合同工期組織施工，以確保工程按期完成。
4、把好質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量達到驗收標準并根據有關(guān)規定組織工程驗收工作。
5、組織落實(shí)施工管理人員和材料設備進(jìn)場(chǎng)。
6、施工中如遇人力不可抗拒的自然災害影響，不能按原計劃正常施工，乙方應及時(shí)向甲方通報，由此而發(fā)生的費用增減或損失，雙方協(xié)商解決。
7、安全文明施工。
九、工程驗收：
1、工程竣工后，乙方向甲方匯報工程竣工情況，甲方在接到乙方驗收申請報告后應在五個(gè)工作日內組織有關(guān)部門(mén)與乙方共同驗收。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。并于驗收合格后十五日內按照合同支付工程款。
2、工程竣工驗收合格后一年內，承包方負責該工程的質(zhì)保工作。
十、附則：
1、未盡事宜雙方協(xié)商解決,無(wú)法協(xié)商達成一致的，由甲方所在地人民法院解決。
2、本合同一式肆份，雙方各執兩份，經(jīng)雙方簽字、蓋章、即開(kāi)始生效，至工程款結清后自動(dòng)失效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表(簽字)： 代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同11
甲方：_______________
乙方：_______________
施工協(xié)議書(shū)武陽(yáng)xx麗園小區四角亭景觀(guān)工程190000.00元（十九萬(wàn)元整）
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________承德XX公司
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本著(zhù)雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽(yáng)xx麗園小區景觀(guān)xx工程，簽訂以下協(xié)議：_________
一、xx工程內容：_________
平米等xx工程（詳見(jiàn)施工圖紙）。
以上項目均按雙方會(huì )審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、xx工期：_________
1、xx開(kāi)工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個(gè)日歷天。開(kāi)工日期以開(kāi)始正式施工開(kāi)始算起。
2、xx施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3、xx因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
4、xx發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、xx工程合同價(jià)款：_________
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣_190000.00元（十九萬(wàn)元整），若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)際發(fā)生結算。
四、xx承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行確認核準制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方共同確認方可進(jìn)行施工。
3、xx施工期間甲方負責乙方施工現場(chǎng)內發(fā)生的水電費用。
五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________
1、本工程無(wú)預付款。
2、合同生效后，發(fā)包人按時(shí)直接向承包人支付工程款：_________支付次數分三次支付。
1、四角亭a亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給
該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
2、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價(jià)）的20%。
3、工程全部完工后三個(gè)月內，付工程總費用（總價(jià)，包括業(yè)主
認可的簽證、變更）10%。
4、扣留工程總費用（含業(yè)主認可的.簽證、變更費用）10%為質(zhì)
保金，工程全部完工并已驗收合格為時(shí)間節點(diǎn)計算，一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為
3.41％）。
六、xx工程質(zhì)量要求：_________
1、xx乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關(guān)古建筑施工規范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、xx施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、xx工程竣工驗收結算：_________
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結算。
八、xx延期違約責任：_________
乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，
則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書(shū)面要求，甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。
九、xx質(zhì)保內容
質(zhì)保內容按有關(guān)建筑施工驗收規范標準執行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期，質(zhì)保期為十二個(gè)月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開(kāi)始計算，xx期滿(mǎn)后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定：_________
1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現有不妥之處，應提前二天以書(shū)面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設計部門(mén)處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項安
全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調，以確保乙方施工進(jìn)度。
4、乙方派出專(zhuān)人與甲方保持聯(lián)絡(luò )，協(xié)調現場(chǎng)施工。乙方承建
的土建項目，應與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應用書(shū)面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止：_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿(mǎn)，甲
方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協(xié)商解決�？裳a簽有關(guān)協(xié)議，xx補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一：_________
1、工程圖紙2、工程預算書(shū)
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_______________日期：_______________
建筑施工合同12
發(fā)包方（甲方）：________
承包方（乙方）：________
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況：
工程名稱(chēng)：東明縣文廟大成殿修繕工程
工程地點(diǎn)：東明縣城（原鎮一中學(xué)校院內）
工程承包范圍：
1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面；給整個(gè)屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。
2、所有木質(zhì)構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪（達到墨線(xiàn)小點(diǎn)金的效果、但不貼金）、更換損壞的'木質(zhì)構件。
3、文廟散水增加階條石與陡板；
4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺；
5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等；以上所用材料參照工程預算書(shū)。
承包方式：包工包料
二、合同價(jià)款（固定價(jià)格）
金額（人民幣大寫(xiě)）：柒拾柒萬(wàn)元整；￥770000、00元；
三、工期：
合同工期：60日歷天
開(kāi)工日期：20xx年7月5日
竣工日期：20xx年9月5日
按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價(jià)款的千分之五（5‰），但總數不超過(guò)合同價(jià)款的百分之五（5%）罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。
四、工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量標準必須達到國家現行《工程建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規范》的合格標準。
五、安全生產(chǎn)
乙方必須安全、文明施工，必要時(shí)工地現場(chǎng)應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發(fā)生費用全部由乙方承擔。
六、工程款支付：
合同簽訂后甲方應在乙方正式施工后3日內支付合同價(jià)款的20%作為預付款；工程大部分項目完成后支付合同價(jià)款的40%；工程全部完成后再支付合同價(jià)款的35%；本工程質(zhì)保金為5%。
七、質(zhì)保期：三年
保修期限執行現行的國家標準《建設工程質(zhì)量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時(shí)算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質(zhì)保金（即本工程5%的質(zhì)保金）。
八、合同的生效
合同訂立時(shí)間：20xx年7月4日
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九、附則、
1、本合同發(fā)生糾紛后，當事雙方應及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行調解，解決不了的，可向菏澤市經(jīng)濟合同仲裁委員會(huì )申請仲裁，或直接向人民法院起訴
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）：________乙方、（蓋章）：________
法定代表人：________法定代表人：________
或委托代理人（簽字）：________或委托代理人（簽字）：________
________年________月________日
建筑施工合同13
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結合有關(guān)規定和本工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，在雙方自愿及完全清楚、理解本合同條款的基礎上，簽訂本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容：住宅樓土建及施工
二、工程承包方式、范圍：
1、承包方式：按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質(zhì)量、包文明施工、包驗收。
2、承包范圍：是指整幢房子的主體、內外粉刷及施工范圍內的'專(zhuān)業(yè)施工項目到房子可以竣工驗收為止；主體從基礎放線(xiàn)，基礎開(kāi)挖回填，墊層為開(kāi)始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗，內外墻腳手架搭設、澆水養護、篩砂、半塊磚利用，并每日做好落地灰的清理)。內墻抹灰、地面找平、東西墻抹灰、南北外墻貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工：模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工：扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝。架子工：外墻腳手架搭拆、安全網(wǎng)掛設、龍門(mén)吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀(guān)察的記錄，室內外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門(mén)吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設備、安裝、修理與安全帽等等。
三、工程包價(jià)：
按實(shí)際面積結算，每平方米單價(jià)為元，屋面工程不計算面積。工價(jià)一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。
四、付款方式：
基礎完工付款 萬(wàn)元，每層蓋板結束后甲方付給乙方工程款萬(wàn)元，每?jì)确鬯⒁粚痈犊?/p>
五、工程工期：
從簽定合同之日起個(gè)工作日竣工，每層砌體現澆封頂9天。在施工中，乙方如無(wú)法按時(shí)完成工期或技術(shù)力量薄弱，工程質(zhì)量和進(jìn)度搞不上去，甲方有權終止合同，乙方作自動(dòng)放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的70%。
六、質(zhì)量要求：
乙方必須按照現行施工規范操作，墻體平整、灰縫飽滿(mǎn)、砼澆搗密實(shí)、無(wú)蜂窩，內外粉刷不能有裂縫，空鼓、外墻磚平整、勘條一條線(xiàn)。每個(gè)部位工程必須達到專(zhuān)項施工驗收規范標準。在施工中，乙方不按施工規定和圖紙尺寸施工，所造成質(zhì)量返工和損失，由乙方賠償雙倍的材料款。出現一次罰款貳佰元。
七、施工安全責任：
乙方必須按照現行勞動(dòng)安全操作規程施工，教育職工安全生產(chǎn)，并實(shí)行“三級”安全教育遵守工程的規章制度，對腳手架、機具經(jīng)常進(jìn)行檢查、維修，方可施工。如施工中，乙方不按國家勞動(dòng)安全規程操作，所引起的人體傷亡，與甲方無(wú)關(guān)，均由乙方自行承擔全部經(jīng)濟和法律責任。
八、其它：
本合同一式兩份，雙方各執一份。甲乙雙方必須互相遵守，任何一方違反合同所造成的后果，由違約方負責。如有未盡事宜，甲方雙方協(xié)商解決，雙方簽字生效，本合同具有同等法律效力，工程結束后，合同失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
建筑施工合同14
甲方：
乙方：
為確保工程質(zhì)量及圓滿(mǎn)完成施工任務(wù)，明確雙方責任，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程結構：鋼筋混泥土框架結構;
2、建筑面積： 平方米，最后按建筑實(shí)際面積為準，樓頂有女兒墻、隔熱層。
第二條：承包方式
1、包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、水電等。乙方負責施工，并負責所有施工用具設備;包括：斗車(chē)、料桶、模板、撐樹(shù)、腳手架用材、碼釘、鐵釘、扎絲、及生產(chǎn)生活用具等。
2、承包價(jià)格：每平方米 元，建筑面積按每層樓外墻計算。
4、工程承包內容：土建工程施工。乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。包括;基礎、女兒墻、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門(mén)前臺階砼墊層、內墻水泥粗粉等。
5、乙方在施工時(shí)出現工程增減時(shí)，甲、乙雙方共同協(xié)商，確定后增減工價(jià)，待完工后一并納入結算。
6、在施工過(guò)程中，乙方必須聽(tīng)從甲方提出的`意見(jiàn)建議，在使用材料時(shí)保證工程質(zhì)量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則。
第三條：工程質(zhì)量
1、整個(gè)工程應按質(zhì)、按量完成，并達到符合國家施工規范。
2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場(chǎng)科學(xué)，合理放線(xiàn)，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方?jīng)Q定并通知乙方處理，對隱蔽工程需經(jīng)甲方人員驗收合格后乙方方能進(jìn)行下一環(huán)節施工。
3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。
4、乙方未按甲方要求，質(zhì)量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
第四條：工程工期
1、 從簽訂合同之日起計算，乙方必須在————年——月——日前完成主體工程，完工時(shí)間不能超過(guò)——天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
2、在保證工程質(zhì)量的前提下，因下雨和建筑材料原因工期可順延，若因乙方人為原因工期延時(shí)，甲方有權扣除乙方施工費。
第五條：施工費結算方式
1、 合同簽定后，甲方購買(mǎi)材料，乙方積極組織施工人員進(jìn)行施工，工程完工經(jīng)驗收合格后甲方支付工程款的70%給乙方。
2、 剩余工程款的30%做為工程質(zhì)量保證金，保修期為一年，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，到期一次性付清質(zhì)量保證金，保修期內如有房屋漏水，墻體裂縫，等施工問(wèn)題，乙方接到甲方房屋質(zhì)量問(wèn)題，乙方應迅速及時(shí)地進(jìn)行處理，直到甲方滿(mǎn)意，否則甲方另請人處理，工時(shí)及材料從保證金中扣除。
2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定的付款方式。
第六條：安全生產(chǎn)及其它
1、 在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，佩帶安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，并做好周邊安全防護措施。做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發(fā)生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
2、雙方責任：甲方負責水電供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。乙方必須保證工程質(zhì)量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。
3、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
4、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
5、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(簽字或蓋章): 乙方(簽字或蓋章):
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同15
甲方：XXX
乙方：XXX
根據《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定，XXX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）將在北五十家子鎮升弘養殖場(chǎng)建筑工程承包給XXX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方），經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下承包協(xié)議：
一、建設物料及施工費用共239萬(wàn)元，核算標準如下：
2、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬(wàn)元。
3、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬(wàn)元。飼料加工車(chē)間200平方米，工料及施工費12萬(wàn)元。
4、青貯池3000立方米，工料費合計45萬(wàn)元，干草棚300平方米，工料費6萬(wàn)元，沼氣池200立方米，工料費16萬(wàn)元。
5、院墻及廠(chǎng)區綠化、路面硬化施工及物料費20萬(wàn)元。
二、施工期限
工程建設自20xx年4月份開(kāi)始，20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬(wàn)元，用于園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬(wàn)元甲方根據施工進(jìn)度分3次支付給乙方。
四、雙方權利和
�。ㄒ唬┘追剑�
1、認真履行協(xié)議要求，按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動(dòng)食宿場(chǎng)所，保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的'正常生產(chǎn)秩序，保證乙方正常施工、
�。ǘ┮曳剑�
1、嚴格按甲方圖紙，在技術(shù)人員指導下進(jìn)行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執行采購制度，保證原材料質(zhì)量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無(wú)責任事故。
4、按甲方規定的時(shí)間內保質(zhì)保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產(chǎn)收入數額的違約金。
甲乙雙方各執一份，協(xié)議自簽訂之日起執行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【建筑施工合同】相關(guān)文章：
建筑施工配合施工合同09-09
建筑施工承包施工合同02-09
施工建筑合同09-29
建筑施工合同06-19
建筑施工合同06-30
建筑合同施工合同05-05
建筑項目施工合同04-09
新版建筑施工合同08-31
建筑施工合同【薦】09-01
【熱】建筑施工合同09-01