委托加工承攬合同

委托加工承攬合同

　　隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的委托加工承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

委托加工承攬合同1

　　甲方：

　　乙方

　　附加身份證復印件

　　雙方本著(zhù)互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務(wù)

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。

　　天然彩沙、鍍金線(xiàn)及專(zhuān)用工具，乙方自購。

　　如在本廠(chǎng)購買(mǎi)材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續做畫(huà)，為保證本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。

　　2、甲方負責回收乙方的產(chǎn)品，并以現金支付加工費，要求回收的產(chǎn)品必須是經(jīng)過(guò)加工的成品且符合質(zhì)量標準，不接受任何半成品和不合格產(chǎn)品。

　　二、乙方的權利和義務(wù)

　　1、通過(guò)考察同意后，自愿購買(mǎi)材料。

　　如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方自己負責。

　　2、乙方在制作過(guò)程中必須按照甲方提供的`樣本進(jìn)行，且僅由本人完成制作。如私自組織他人進(jìn)行加工或進(jìn)行技術(shù)轉讓?zhuān)�需事先獲得廠(chǎng)方的同意方可進(jìn)行，否則將視為違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條時(shí)以的 倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉讓時(shí)，按每平方米 元的 倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期 月， 年月 日起至 年月 日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。

　　五、本協(xié)議有兩份，每份相同，并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份，自簽署蓋章之日起生效。

　　甲方

　　乙方：

　　年 月 日

委托加工承攬合同2

　　合同編號：________

　　訂立合同雙方：________

　　定作人：___________

　　定作人法定代表人：_______簽約人：________

　　定作人承辦單位：______聯(lián)絡(luò )人：_______聯(lián)系電話(huà)：_______

　　定作人機構地址：_________傳真電話(huà)：_______

　　承攬人：______

　　承攬人法定代表人：________簽約人：________

　　承攬人營(yíng)業(yè)執照：_________生產(chǎn)報刊亭許可證明：________

　　承攬人機構地址：________聯(lián)系人：______聯(lián)系電話(huà)：________

　　銀行開(kāi)戶(hù)許可證：________開(kāi)戶(hù)行：______賬戶(hù)：_______

　　根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關(guān)法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：__萬(wàn)元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價(jià)格

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報刊亭的單價(jià)為結算價(jià)，該結算價(jià)格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于__平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于__厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于__%，使用__弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書(shū)報刊架。附屬文件包括：推拉窗、電源接線(xiàn)板、電表一塊，藍色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　�、�、乙方將報刊亭樣品制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

　�、�、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗.

　　第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運輸要求

　�、�、交貨時(shí)間：乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運輸：乙方在交貨時(shí)，應對成品進(jìn)行包裝，并保證信報箱在運輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;

　�、�、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在__日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價(jià)值扣除__%做為另行維修費用，并不返還乙方;

　�、�、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現問(wèn)題，__年內免費進(jìn)行保修，超過(guò)__年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的，需付工本費;

　�、�、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。

　�、�、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款，累積達到合同標的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的.額35%的價(jià)款，累積達到合同標的額的95%。

　�、�、剩余的合同標的額5%價(jià)款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標的額__‰的違約金;

　�、�、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付__‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;

　�、�、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;

　�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書(shū)面文字通知為準，口頭通知無(wú)效，報刊亭規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：__________乙方：_________

　　簽約人：_________簽約人：_______

　　簽約地點(diǎn)：____________簽約地點(diǎn)：____________

　　簽約日期：____年____月____日簽約日期：____年____月____日

委托加工承攬合同3

　　定作方： 合同編號：

　　承攬方： 簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成以下合同條款。

　　一、 加工成品：

　　二、加工成品質(zhì)量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò) 。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿(mǎn)足承攬的需要。

　　四、技術(shù)資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應及時(shí)回復，提出修改意見(jiàn)。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　五、價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的'技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內發(fā)生問(wèn)題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交貨時(shí)間： 。

　　2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠(chǎng)內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時(shí)間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式 份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　時(shí)間： 年 月 日

委托加工承攬合同4

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;

　　定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。

　　承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金：

　　價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

　　1.交定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。

　　2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協(xié)商確定。

　　定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的'定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　7、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;

　　協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式 _________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________承攬方：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話(huà)：_________電話(huà)：_________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_________開(kāi)戶(hù)銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托加工承攬合同5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：

　　一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。

　　二、合同標的：_________

　　產(chǎn)品名稱(chēng)：_________

　　數量：_________

　　合同金額：_________

　　擬出運日期：_________

　　出運港：_________

　　到貨港：_________

　　外方付款結算方式：_________

　　三、雙方責任及義務(wù)：

　　(一)甲方職責：

　　1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部?jì)热葚撠?

　　2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;

　　3.負責向乙方提供工廠(chǎng)開(kāi)具的.增值稅發(fā)票、納稅繳款書(shū)及運費等正式發(fā)票;

　　4.承擔業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險，保證按合同條款(合同標的)的全部?jì)热輬绦�，并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。

　　(二)乙方職責：

　　1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;

　　2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結匯等工作所需的單據;

　　3.負責出口結匯;

　　4.結匯后一周內，將貨款轉付甲方賬戶(hù)。

　　四、違約責任：

　　如因任何一方未履行本協(xié)議規定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。

　　五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

　　六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份。

　　自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________

委托加工承攬合同6

　　合同編號：

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　根據中華人民共和國法律和現行的相關(guān)法規，按照省局的要求，雙方約定乙方負責承攬甲方書(shū)架的制作、油漆加工和安裝。本合同的訂立基于雙方平等、公正、互利的原則，具體條款如下：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。

　　最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價(jià)為最終標的。

　　第二條：制作書(shū)架的數量、規格、價(jià)格計取

　　注：根據每個(gè)書(shū)架的單價(jià)，整個(gè)承攬加工合同將以此為結算價(jià)。結算價(jià)格包含了包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關(guān)稅費等費用。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書(shū)架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、根據甲方的要求，需要按照規定的規格進(jìn)行多家比選采購所有材料，并且必須要有合格證書(shū)。

　　3、規格：圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架 ，規格型號：高__年 月 日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運輸：在交貨時(shí)，乙方應對成品進(jìn)行適當的包裝，以確保書(shū)架在運輸過(guò)程中不受損。如若出現任何損壞、形變或劃漆等問(wèn)題，乙方將負責提供保修服務(wù)。

　　第六條 書(shū)架安裝及驗收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對制作的書(shū)架進(jìn)行安裝；

　�、�、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架，應由甲方進(jìn)行驗收。若發(fā)現驗收結果不符合要求，乙方需在當日內進(jìn)行整改。若乙方未能完成整改或兩次整改仍不合格，甲方將以該書(shū)架的價(jià)值作為另行維修費用，并不退還給乙方。

　�、�、乙方鄭重承諾，在為甲方定制的書(shū)架出現質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，將在一年內提供免費保修服務(wù)。若超過(guò)一年或因甲方原因導致?lián)p壞，則需要支付維修所需的工本費用。

　�、�、乙方承諾對甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內，甲方應向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。

　�、�、甲方在乙方交貨后的5日內，將以合同標的額30%的`金額向乙方賬戶(hù)支付款項，并累計達到合同標的額的60%。

　�、�、乙方按時(shí)完成安裝，并經(jīng)甲方驗收合格后5個(gè)工作日內，甲方將根據約定的賬戶(hù)向乙方支付合同總金額的30%。當累計支付達到合同總金額的90%時(shí)，甲方繼續支付剩余款項。

　�、�、剩余的合同標的額 0%價(jià)款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其定制書(shū)架的過(guò)程中，如果隨意更改訂單數量或無(wú)故拒收到貨，甲方應支付違約金，金額為合同總額的2‰。

　�、�、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　�、�、由于乙方未能滿(mǎn)足甲方的質(zhì)量要求，在未經(jīng)甲方同意的情況下，隱瞞了原材料的缺陷，并使用了不符合合同規定的原材料，同時(shí)還存在偷工減料、以次充好等行為。因此，除了根據實(shí)際質(zhì)量支付相應款項外，甲方有權從應付給乙方的合同貨款中扣除2‰作為違約金。

　�、�、乙方不得以任何形式將合同工作轉包或分包。一經(jīng)發(fā)現轉包或分包行為，甲方有權終止合同，并由乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。

　�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁；

　�、�、當合同履行中出現爭議時(shí)，雙方當事人應首先通過(guò)協(xié)商解決。如果無(wú)法達成一致意見(jiàn)，雙方可以選擇向當地的人民法院提起訴訟，尋求問(wèn)題的正當解決。

　　第十一條：附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作書(shū)架數量有變更的以書(shū)面文字通知為準，口頭通知無(wú)效，書(shū)架規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方 承包方

　　法定代表人 法定代表人

　　委托代理人 委托代理人

　　經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：

　　單位地址： 單位地址：

　　開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號： 賬號：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　傳真： 傳真：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　年 月 日

委托加工承攬合同7

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、 產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。

　　名稱(chēng)：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、 相關(guān)事宜:

　　1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的.運輸車(chē)輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、 產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、 時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。

　　四、 加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元，由甲方承擔增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個(gè)月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　時(shí)間： 年 月 日

委托加工承攬合同8

　　甲方: （委托方）

　　乙方: （承攬方）

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。

　　1、名稱(chēng)：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

　　以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。

　　2、乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。

　　3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。

　　4、乙方加工過(guò)程的.切削余料由甲方回收。

　　5、產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元，由甲方承擔增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個(gè)月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　時(shí)間： 年 月 日

委托加工承攬合同9

　　定做方：_______

　　地址：_______

　　電話(huà)：_______

　　法定代表人：_______

　　承攬方：_______

　　地址：_______

　　電話(huà)：____________

　　法定代表人：_______

　　甲方委托乙方進(jìn)行加工___________________________，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，共同遵守。

　　一、合同組成及內容

　　1.1本合同規定，定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方，相關(guān)法律行為由定做方承擔。

　　1.2雙方確認的原物料、包材、加工制成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方式等信息，應當以經(jīng)承攬方確認的定做方采購單、發(fā)票或其他書(shū)面約定為準，作為本合同的附件。雙方如有未盡事宜需補充的條款，可以另行協(xié)商并簽署協(xié)議書(shū)作為本合同的附件。雙方確認的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等，也應作為本合同的組成部分，具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1雙方一致同意，定做方只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。對于不屬于可批量生產(chǎn)范圍的產(chǎn)品，雙方需另行協(xié)商確定相關(guān)事宜。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　3.1根據雙方約定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。

　　3.2承攬方需要為每個(gè)產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或行業(yè)標準有其他要求，應以相應標準為準。承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)文件資料。

　　四、訂單確認

　　4.1訂貨方應以書(shū)面形式將訂貨信息發(fā)送給承攬方，可以通過(guò)傳真或快遞的方式進(jìn)行發(fā)送。

　　4.2接受訂單后，承攬方會(huì )在1個(gè)工作日內確認交貨日期和數量。通常情況下，會(huì )在7天內交貨。大宗訂單是指單品訂購數量超過(guò)100套，特殊產(chǎn)品是指非承攬方常規產(chǎn)品或新產(chǎn)品，交貨期將根據雙方協(xié)商確定。

　　4.3訂貨方需指定一個(gè)負責人，所有訂單必須由該負責人親筆簽字或蓋章確認，方可生效。沒(méi)有經(jīng)過(guò)指定負責人的簽字或蓋章確認的訂單，承攬方將不認可其有效性。

　　4.4經(jīng)定制方確認訂單后，定制方傳真給承攬方的訂單具有與本合同同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求

　　5.1雙方確認產(chǎn)品訂單后，定做方需在____天內支付訂單總額的____%作為預付款給承攬方，剩余的____%需在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。

　　5.2產(chǎn)品包裝要求：我們將采用中性包裝，并在包裝上印上您公司的名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、聯(lián)系方式等信息。具體的包裝細節將根據您的訂單要求進(jìn)行定制。

　　六、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

　　6.1定做方應按照合同約定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方有權對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗，如發(fā)現不符合要求的情況，應立即通知定做方更換或補充。承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料，也不得私自替換修理物品的零部件。

　　6.2根據合同規定，承攬方必須按照定做方要求選用原材料，并接受定做方的檢驗。如果承攬方隱瞞原材料的質(zhì)量問(wèn)題或者使用不符合合同規定的原材料導致定做品質(zhì)受損，定做方有權要求承攬方重新制作、修復、減少價(jià)款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙提供辦法

　　7.1在履行定制方要求時(shí)，若承攬方發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處，應當及時(shí)通知定制方；定制方應在規定時(shí)間內給予回復，并提出修改意見(jiàn)。若承攬方在規定時(shí)間內未收到回復，有權暫停工作，并及時(shí)通知定制方。定制方應對因此造成的損失承擔賠償責任。

　　7.2定做方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　7.4生產(chǎn)過(guò)程中，承攬方需提供圖紙和技術(shù)資料，如有變更應及時(shí)告知定做方并經(jīng)其確認后方可繼續生產(chǎn)。

　　八、價(jià)款

　　按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1根據合同約定，驗收將按照規定的質(zhì)量標準、圖紙和樣品進(jìn)行。

　　9.2我們需要您提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，確保符合國家和行業(yè)的強制要求。

　　9.3每次交付產(chǎn)品時(shí)，定制方會(huì )根據雙方認可的樣品進(jìn)行驗收。如果產(chǎn)品與樣品不符，定制方會(huì )及時(shí)通知承攬方，并要求在約定時(shí)間內退換符合樣品標準的產(chǎn)品。

　　9.4定做方應當按照合同約定的時(shí)間對承攬方完成的工作進(jìn)行驗收。在驗收之前，承攬方應當向定做方提交必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明。對于短期內難以發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的定做物或項目，雙方應當協(xié)商確定保修期限，并在合同中明確規定。在保修期內如發(fā)生問(wèn)題，除非是由于定做方的使用或保管不當導致的質(zhì)量問(wèn)題，承攬方應負責修復或更換。

　　9.5當事人雙方對定制物品的質(zhì)量產(chǎn)生爭議時(shí)，可以委托法定質(zhì)量監督檢驗機構進(jìn)行檢測，并由其提供檢驗證明。

　　十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　10.1交(提)定做物期限應當按照雙方約定的時(shí)間履行。如有一方需提前或延期交(提)定做物，應事先與對方協(xié)商達成一致，并按照協(xié)商結果執行。

　　10.2送交定做物日期計算方式如下：承攬方自備運輸工具送交定做物時(shí)，以定做方接收的時(shí)間為準；委托運輸部門(mén)運輸時(shí)，以承運部門(mén)簽發(fā)的時(shí)間為準；自提定做物時(shí)，以承攬方通知的提取日期為準，但必須給定做方足夠的途中時(shí)間。雙方另有約定的，按約定的方式計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1發(fā)貨方在發(fā)貨前應確保所提供的原材料或加工成品包裝完好，以確保在運輸過(guò)程中不會(huì )受到損壞。

　　11.2發(fā)貨方應根據收貨方確定的運輸路線(xiàn)、運輸方式和送貨地點(diǎn)，委托合作的承運單位進(jìn)行貨物發(fā)運。為節約費用，我們會(huì )盡量充分利用運輸工具的容量或承載能力。

　　11.3承攬方負責提供所需的原料，定做方負責支付運輸加工制成品的運輸和保險費用。

　　承攬方需按照海關(guān)法規和相關(guān)法律規定填寫(xiě)加工貿易手冊，如因承攬方向定做方提供的資料與實(shí)際進(jìn)口料件不符（包括但不限于重量、品名規格、數量、原產(chǎn)地等），導致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時(shí)發(fā)生任何支出費用損失，應由承攬方承擔全部責任。

　　十三、保密條款

　　13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2未經(jīng)定做方書(shū)面同意，承攬方不得擅自將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意，承攬方不得在任何展銷(xiāo)會(huì )、展覽會(huì )上展出或展示定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品。

　　13.4定制方不得將承包方所提供的產(chǎn)品價(jià)格透露給任何其他第三方。

　　13.5雙方同意對所有定制方口頭或書(shū)面披露給承攬方的保密信息進(jìn)行嚴格保密。這些保密信息包括但不限于數據、圖紙、原材料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定制方對承攬方有義務(wù)，也不得直接或間接地向任何第三方披露上述信息。

　　13.6承攬方同意根據國家相關(guān)法律法規采取必要的技術(shù)措施，保護存儲在計算機中的數據，防止未經(jīng)授權的第三方輕易獲取這些數據。

　　13.7雙方同意，定制方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件，均受到上述保密義務(wù)的約束。

　　13.8承攬方同意在定做方要求返還樣品和文件時(shí)，立即予以返還。即使在此期間存在與承攬方相關(guān)的交易，承攬方也無(wú)權保留任何樣品和文件。承攬方同意，在根據其文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時(shí)，將上述物品與原始文件一并歸還定做方。

　　13.9以上所有的資料，包括但不限于數據、圖紙、規格、手冊、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，未經(jīng)定制方同意，承攬方不得擅自使用或提供給第三方使用，也不得用于為第三方加工產(chǎn)品。

　　13.10請小心保管專(zhuān)門(mén)為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，確保不讓任何未經(jīng)授權的第三方獲取。僅在執行訂單所需時(shí)才能使用照片、掃描或其他光學(xué)記錄。嚴禁將這些物品轉交給任何第三方。訂單完成后，應立即將樣品退還給制造方。

　　13.11受托方及其合法繼承人同意，在未取得委托方書(shū)面同意的情況下，不得將樣品、文件或其摘錄、零部件提供給任何第三方或自行用于市場(chǎng)生產(chǎn)制造。

　　13.12在定制訂單過(guò)程中，定制方和承接方共同合作研發(fā)的成果和技術(shù)秘密屬于定制方的專(zhuān)有財產(chǎn)，未經(jīng)許可，承接方不得擅自使用。

　　13.13定做方同意另外用書(shū)面聲明來(lái)約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14定制方有權在任何時(shí)候對承接方的保密措施進(jìn)行審查。

　　十四、違約責任

　　14.1未按合同規定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應按照實(shí)際質(zhì)量和合同約定進(jìn)行價(jià)格調整，可以適當減少酬金或價(jià)款；如定做方不同意利用，承攬方應負責修整或更換，并承擔逾期交付的責任；若經(jīng)過(guò)修整或更換后仍不符合合同規定，定做方有權拒收，由承攬方承擔相應賠償責任。

　　14.2定做方要求的定制物品或工作未按合同規定的數量交付，定做方仍需的部分應按照合同規定補足，逾期交付的部分應按照延遲交付的處理方式進(jìn)行處理。如果定做方不再需要少交或延遲交付的部分，承攬方應當賠償定做方因此而遭受的損失。

　　14.3承攬方應當按照合同規定的包裝要求進(jìn)行定做物的包裝工作。如果定做物未按合同規定包裝或需要返修、重新包裝的，承攬方應當承擔返修或重新包裝的'責任，并支付相關(guān)費用。如果定做方要求賠償損失而不要求返修或重新包裝的，承攬方應當賠償定做方因不合格包裝物造成的損失，賠償金額為不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。如果因包裝不符合合同規定導致定做物毀損或丟失的，承攬方應當承擔賠償責任。

　　14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定做方償付違約金)每逾期一天，將按逾期交付部分的酬金總額的千分之一作為違約金支付。

　　14.5未經(jīng)客戶(hù)同意，提前交付定制物品，客戶(hù)有權拒收。

　　14.6如果無(wú)法交付定制物品或無(wú)法完成工作，應支付相當于定制物品價(jià)值總額的15%至30%或酬金總額的30%至60%的違約金。

　　14.7定制物品在異地交付時(shí)，如果不符合合同規定，暫時(shí)由定制方代為保管時(shí)，應當支付定制方實(shí)際支出的保管、保養費用。

　　14.8若定制物品被錯誤地送到了錯誤的地點(diǎn)或接收單位，除了按合同規定將定制物品送到正確的地點(diǎn)或接收單位外，還需要承擔因此而產(chǎn)生的額外運輸費用，并承擔因延誤交付定制物品而造成的責任。

　　14.9若因為保管不善導致定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失，責任方應賠償定做方因此遭受的損失。

　　14.10未按合同規定的方式和時(shí)間對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或者在檢驗后發(fā)現原材料不符合要求卻沒(méi)有按合同規定的時(shí)間通知定做方更換或補充的情況下，由承攬方對工作質(zhì)量和數量承擔責任。

　　14.11未經(jīng)定做方許可，承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料或修理物的零部件。如有更換，定做方有權拒收，并要求承攬方賠償因此造成的一切損失。若定做方要求重新制作或修理，承攬方應按照要求執行，并承擔因延遲交付而產(chǎn)生的責任。

　　14.12承攬方如違反保密義務(wù)，應承擔賠償定做方的全部損失，并支付合同金額20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在約定的履行期限內，若因不可抗力導致本合同無(wú)法履行，免責責任應當適用。

　　十六、合同解除

　　16.1雙方同意在簽署本合同后，不得擅自修改或解除合同。如因不可抗力事件導致無(wú)法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可進(jìn)行變更或解除。提出變更或解除的一方應在發(fā)生不可抗力事件后的二十四小時(shí)內通知對方，并按照約定程序辦理變更或解除合同手續。

　　16.2如供應商在規定的交貨期延遲的情況下，經(jīng)過(guò)一定的寬限期仍未能交付貨物，采購方有權解除合同。供應商應當將已收取的款項全額退還給采購方，若在規定的時(shí)間內未能退款，則供應商還需在確認退款之日起，每日支付遲延付款違約金給采購方。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，至______年____月____日止，合同履行完畢即失效。在合同有效期內，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致，否則不得擅自變更或解除合同。如有任何未盡事宜，雙方應共同商議并作出補充規定，補充規定應與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式兩份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定做方：_______

　　公章：

　　法定代表人：_______

　　開(kāi)戶(hù)銀行:_______

　　帳號：_______

　　法定地址：_______

　　電話(huà)：_______

　　________年_____月_____日

　　承攬方：_______

　　公章：

　　法定代表人：_______

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_______

　　帳號：_______

　　法定地址：_______

　　電話(huà)：_______

　　________年_____月_____日

委托加工承攬合同10

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號：________________________

　　名稱(chēng)：________________________

　　規格：________________________

　　單位：________________________

　　數量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　�。ㄟM(jìn)行定制加工的物品，需要保存樣品作為驗收依據時(shí)，雙方代表應當親自封簽并妥善保管。）

　　編號

　　名稱(chēng)

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

　　________________________________________________________________________

　�。�1、根據合同規定，承攬人必須使用承攬人自己選取并接受定作人檢驗的原材料來(lái)完成工作。如果承攬人故意隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料導致定作物品質(zhì)量問(wèn)題，那么定作人有權要求承攬人重新制作、修理、減少價(jià)款或退貨。而如果是使用定作人提供的原材料來(lái)完成工作，合同中應明確規定原材料的消耗定額。定作人需按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量和規格提供原材料。承攬人在收到原材料后應立即按合同要求進(jìn)行檢驗，如果發(fā)現不符合要求的情況，應立即通知定作人更換或補齊。承攬人不能擅自更換定作人提供的原材料，也不能偷換修理物品的零部件。關(guān)于原材料等物品交（提）日期的計算，可以參考第七條的規定來(lái)執行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法

　　_____________________________________________________________________

　�。�1、在承接定作人的工作期間，如果發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，承攬人應立即通知定作人。定作人應在規定的時(shí)間內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬人如果在規定的時(shí)間內沒(méi)有得到回復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作人。由于停止工作而造成的損失，應由定作人負責賠償。對于承攬的工作，若定作人要求保密，承攬人應嚴格遵守，并未經(jīng)定作人許可不得保留技術(shù)資料的復制品。定作人應按規定的日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　___________________________________________________________________

　�。ǜ犊罱痤~或報酬，根據國家或主管機構的規定執行，未有規定者由當事雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法

　　________________________________________________________________________

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　________________________________________________________________________

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他

　　第十二條承攬人的違約責任

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的。

　　二、如果承攬人交付的定制物品或完成的工作數量少于合同規定，但定作人仍然需要這些物品或工作的全部，那么承攬人需要按照缺少的數量進(jìn)行補償，并且補交的部分按照逾期交付處理。如果少交或者遲交的部分定作人不再需要，那么承攬人應當賠償定作人因此造成的損失。

　　三、如果未按照合同規定對定制物品進(jìn)行包裝，需要進(jìn)行返修或重新包裝，承攬人應負責返修或重新包裝，并承擔相關(guān)費用。如果定作人不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的話(huà)，承攬人應當賠償定作人因包裝不合格而導致的低于合格包裝物價(jià)值的部分損失。如果由于包裝不符合合同規定導致定作物毀損或滅失，承攬人應賠償相應的損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的。

　　未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　五、當無(wú)法交付定制物品或無(wú)法完成工作時(shí)，根據合同約定，應向對方支付相應的違約金。違約金的數額應該是無(wú)法交付定制物品或無(wú)法完成工作部分價(jià)款總值的一定比例，這個(gè)比例可以在10%到30%之間進(jìn)行調整；同時(shí)也應該支付酬金總額的一定比例作為違約金，這個(gè)比例可以在20%到60%之間進(jìn)行調整。

　　六、當定制物品不符合合同規定時(shí)，在由定制人暫時(shí)保管的情況下，應向定制人支付其實(shí)際支付的保管和維護費用。

　　七、根據合同規定，如果代運或送貨的.定作物發(fā)生錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人）的情況，我們將全權負責將其運送至指定地點(diǎn)或接收單位（人）。同時(shí)，我們也愿意承擔由此產(chǎn)生的額外運雜費以及因逾期交付定作物而導致的責任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

　　十、未經(jīng)定作人同意，承攬人不得私自更換定作人提供的原材料或修理物的零部件。若承攬人擅自進(jìn)行調換，定作人有權拒絕接收，并要求承攬人承擔由此造成的損失賠償責任。在定作人要求重新制作或修理時(shí)，承攬人應按照定作人的要求辦理，并承擔因逾期交付而產(chǎn)生的責任。

　　第十三條定作人的違約責任

　　一、如果在合同履行過(guò)程中，雙方協(xié)商并一致同意對定制物進(jìn)行數量、規格、質(zhì)量或設計等方面的中途變更，變更方應當賠償對方承包方因此所造成的損失。

　　二、中途終止合同時(shí)，如果是由于承攬人提供原材料的原因，承攬人需要支付給未履行部分價(jià)款總額的違約金，在10%至30%之間；如果不是由承攬人提供材料的原因，那么承攬人需要支付給未履行酬金總額的違約金，在20%至60%之間。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；

　　五、逾期未按合同規定日期付款的一方，應當向另一方支付違約金。根據中國人民銀行相關(guān)規定，延期付款的違約金計算方式為：以待支付金額為基準，每逾期一天，違約金為待支付金額的1%。請注意，以上所提供的修改是基于原始內容進(jìn)行調整，旨在保留原意并確保與中文用法和表達習慣相符。

　　六、無(wú)理由拒絕接收定制商品，應當承擔賠償責任，包括賠償承包人的經(jīng)濟損失和運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本協(xié)議自______年_____月____日起開(kāi)始生效，并在履行完畢后失效。在合同執行期間，雙方不得隨意更改或解除合同。如果合同有尚未明確的事項，必須由雙方共同商議并制定補充條款，這些補充條款與本合同具有相同的法律效力。

　　本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；合同副本一式_____份，交付給_____（如經(jīng)過(guò)公證或鑒證，則應送交相關(guān)機構）各留存一份。

　　定作人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話(huà)：__________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話(huà)：__________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　____________年_______月_____日

委托加工承攬合同11

　　地址：_____

　　電話(huà)：_____

　　傳真：_____

　　NO：_____

　　委托方：_____

　　公司簽訂地點(diǎn)：_____

　　受托方：_____

　　簽訂時(shí)間：_____

　　標的、數量、價(jià)款：_____

　　驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關(guān)行業(yè)標準。

　　質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠(chǎng)檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的.檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　結算方式：委托方支付_____%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付_____%，余_____%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過(guò)_____天下單，如未下單即付清上筆合同_____%尾款。

　　包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　�。ń唬┨嶝浄绞郊暗攸c(diǎn)：委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>

　　運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　保密條款：雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。

　　本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：_____

　　公司受托方：_____

　　法人代表：_____

　　法人代表：_____

　　委托代表：_____

　　委托代表：_____

　　傳真：_____

　　電話(huà)：_____

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號：

　　地址：

委托加工承攬合同12

　　定作方：

　　地 址： 電話(huà)：

　　承攬方：

　　地 址： 電話(huà)： 履約地：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定，本著(zhù)平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱(chēng)：

　　1.2工程地點(diǎn)：

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質(zhì)為 ；

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內 。

　　第三條：合同價(jià)格及付款方式

　　3.1合同單價(jià)：

　　主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸；系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸；

　　3.2合同總價(jià)：共約計 元，大寫(xiě)人民幣約計 。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價(jià)的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶(hù)之日起，本合同生效；

　　3.4若定作方一次性提貨時(shí)，必須付清所有結算價(jià)款后方可提貨；若定作方分批提貨時(shí)，必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨；當補充條款中有明確付款約定時(shí)，執行補充條款；

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時(shí)的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計入結算；

　　3.6貨款需全部到達承攬方賬戶(hù)后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

　　第四條：質(zhì)量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進(jìn)行加工制作；

　　4.2承攬方將嚴格按照相關(guān)法規和標準進(jìn)行加工生產(chǎn)，確保所生產(chǎn)的構件質(zhì)量符合相應要求，并滿(mǎn)足《鋼結構施工質(zhì)量規范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結構焊接技術(shù)規范》(JGJ81-20xx)的規定。

　　4.3所加工的鋼構件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm；

　　4.4所用油漆全部由 提供。

　　第五條：驗收、結算方式

　　5.1驗收方式：由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車(chē)間對鋼構件進(jìn)行驗收，驗收合格后方可出廠(chǎng)，如定作方在此期間(鋼構件出廠(chǎng)前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來(lái)廠(chǎng)對鋼構件進(jìn)行驗收而要求發(fā)貨。

　　5.2結算方式：鋼構件的結算重量將根據承攬方所提供的加工詳圖上標注的構件長(cháng)度的理論重量進(jìn)行實(shí)際結算。雙方約定在發(fā)貨完成后的5天內進(jìn)行結算和審核，并由雙方簽章確認。在審核結算時(shí)，承攬方將提供構件加工地的結算資料。

　　5.3結算期限：雙方合同約定的.鋼構件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書(shū)面(或電子版)的結算書(shū)，定作方應在收到結算書(shū)(包括電子版結算書(shū))后14日內(電子版結算書(shū)以電子郵件到達定作方郵箱之日起開(kāi)始計算)審核完畢，并給出結算意見(jiàn)；如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后。

　　第六條：運輸方式

　　6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸；

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿(mǎn)足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可；

　　7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現有異議時(shí)，必須經(jīng)過(guò)定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔；

　　7.3若定作方委托承攬方設計出圖時(shí)，設計費用單獨結算；

　　7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認后方可進(jìn)行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突，以合同條款為準。

　　7.5由于在繪制方圖紙時(shí)未能及時(shí)解決細節問(wèn)題，導致延誤了一些時(shí)間。鑒于此情況，交貨期將會(huì )順延相應的時(shí)間。

　　第八條：加工時(shí)間

　　8.1定金全部到達承攬方指定賬戶(hù)后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無(wú)誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢；

　　8.2由于定作方責任以及在合同實(shí)施過(guò)程中遇到不可抗力時(shí)，合同工期順延。

　　第九條：違約責任

　　9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失；

　　9.2定作方中途廢止合同，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的%(10%—30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的。

　　9.3根據合同規定，如果定作方未按時(shí)提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，并要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同，除非交付定作物的日期順延，定作方還應該向承攬方支付停工待料期間的損失費用。

　　注意：

　　1. 根據中文回答后的修改結果，請核對并確認修改是否滿(mǎn)足您的要求；

　　2. 請注意保留修改后內容的完整性，以避免信息丟失。

　　9.4如果定作方超過(guò)合同約定的領(lǐng)取期限，應按每超期一天支付給承攬方違約金，金額為定作物總價(jià)的1.5‰。此外，定作方還需承擔實(shí)際支付的保管和保養費用。如果定作方在領(lǐng)取期限過(guò)后六個(gè)月仍未領(lǐng)取定作物，承攬方有權將其變賣(mài)。所得價(jià)款扣除報酬、保管和保養費后將退還給定作方。若變賣(mài)所得不足以支付報酬、保管和保養費用，定作方還需補償差額。

　　9.5定作方超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6如果定作方無(wú)故拒絕接收定做物品，承攬方因此遭受損失及運輸部門(mén)受到罰款，應該要求定作方進(jìn)行賠償。

　　9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額定作方已支付金額)的基礎上方可進(jìn)行；

　　10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執壹份。

　　定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

委托加工承攬合同13

　　委托方：____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　加工方：____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　依據《工程建設合同法》及其他相關(guān)法律法規的規定，甲方與乙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作（包括拋丸除銹，涂刷紅丹防銹底漆一遍）。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。

　　四、加工量、單價(jià)及總金額

　　1、以上價(jià)格均為《稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。

　　4、本合同采用的定價(jià)方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金，乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、在乙方生產(chǎn)和制作鋼結構過(guò)程中，甲方可以在付款提貨的情況下，但是甲方累計提取的貨物的價(jià)款不能超過(guò)已經(jīng)實(shí)際支付的`貨款（不包括定金）的數額。在甲方最后一次提貨之前，雙方需要進(jìn)行結算。貨款必須全部付清，乙方財務(wù)部門(mén)必須收到甲方支付的全額貨款并確認后，才能安排發(fā)貨。

　　3、當甲方在現場(chǎng)進(jìn)行安裝時(shí)，若發(fā)現與質(zhì)量相關(guān)的問(wèn)題，應立即通知乙方，并要求其在12小時(shí)內到達現場(chǎng)解決該問(wèn)題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結算；市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、甲方委托乙方負責本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作任務(wù)。乙方應當嚴格遵循甲方提供的施工圖紙所規定的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、數量要求以及包裝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并且需要進(jìn)行自我檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)度的符合要求。一旦完成加工任務(wù)，乙方需妥善保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí)，需提供采購的鋼材的材質(zhì)證明、產(chǎn)品的檢驗報告、合格證明等技術(shù)資料四份。（注：不包括帶有MA章的探傷報告以及第三方材料復檢費）。

　　4、日開(kāi)始供應第一批構件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。

　　八、質(zhì)量驗收

　　1、雙方在鋼構件出廠(chǎng)前都必須進(jìn)行質(zhì)量復檢。經(jīng)過(guò)復檢合格的產(chǎn)品，如果在運輸過(guò)程中出現質(zhì)量問(wèn)題，甲方將承擔責任；而由乙方加工的產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題，則乙方需負責，并在48小時(shí)內解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：乙方發(fā)貨后，若甲方發(fā)現貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，應立即停止使用，并在48小時(shí)內書(shū)面向乙方提出異議。乙方收到甲方的書(shū)面異議后，將派遣人員到現場(chǎng)進(jìn)行檢查，并與甲方協(xié)商解決。若甲方未能在以上期限內提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議，則視為甲方認可乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。

　　注意事項：

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　雙方在簽署和履行本合同過(guò)程中，如得知對方的商業(yè)機密，必須承擔保密責任，不得以任何方式向第三方泄露。保密期限從獲知或應當獲知該商業(yè)機密之日起，直至對方公開(kāi)該商業(yè)機密之日為止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人及經(jīng)辦人對本合同下的債權債務(wù)承擔共同責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、當本合同發(fā)生爭議時(shí)，雙方應積極進(jìn)行協(xié)商解決。若協(xié)商不成，可選擇向乙方所在地人民法院提起訴訟，尋求公正的解決方式。

　　4、本合約經(jīng)雙方簽署并在乙方收到甲方定金后生效，有效期至構件交付完畢且貨款全額支付后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。(以下無(wú)正文)

　　甲方：_______________________(蓋章)乙方：_______________________

　　_______年_______月_______日

委托加工承攬合同14

　　定作單位：______________________________

　　_______________項目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承攬單位：______________________________

　　____________________機械制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著(zhù)公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構件品名與價(jià)款

　　一、加工品名：____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、承攬方式：本項目的承攬方式包括人工、材料、機械、工期、質(zhì)量、安全等綜合單價(jià)包干，并以完工結算作為基準。

　　三、加工單價(jià)：每噸_______________元整人民幣(￥：_______________元人民幣)

　　四、加工構件綜合單價(jià)一次包定，不會(huì )受市場(chǎng)物價(jià)波動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響；已經(jīng)包含了加工制作過(guò)程中所需的全部加工內容及相關(guān)費用，范圍內不再產(chǎn)生其他費用支出。

　　六、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開(kāi)具發(fā)票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計_______________歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排圖交付；預組裝前坡口形成，再進(jìn)行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點(diǎn)：運輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負責卸車(chē)。

　　第三條加工材料供應與采購

　　一、甲方將負責供應本加工構件所需的工程鋼材，并將其送至乙方指定地點(diǎn)。乙方需要派專(zhuān)人向甲方辦理領(lǐng)料手續，限定領(lǐng)取甲方提供的材料數量。甲方會(huì )對乙方編制的材料預算進(jìn)行審核并作為供料依據，其中板材材損率為3%。乙方要按照圖紙要求組織排套材下料，下料前必須經(jīng)過(guò)甲方確認。如果超出供應的材料量，甲方會(huì )回收多余材料或從乙方工程款中扣除相應費用，扣除金額按照市場(chǎng)廢鋼價(jià)計算；若因為乙方原因導致領(lǐng)取材料超額或浪費材料，甲方將從乙方工程款中扣除同期市場(chǎng)價(jià)，并額外加收5%的采管費用。

　　二、乙方負責供應的材料：本加工構件所需的所有輔助材料和措施用料將由乙方獨立采購；采取甲方控制乙方供應的方式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、乙方在自行采購材料、構配件等時(shí)，應確保其具備產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件。如果材料、構配件沒(méi)有合格證書(shū)，或未經(jīng)鑒定或試驗認定為不合格，甲方有權禁止使用這些材料和構配件。乙方需承擔由此造成的損失。

　　四、具有合格證書(shū)的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內清理出場(chǎng)。

　　五、經(jīng)甲方同意后，乙方可選擇使用代用材料。若乙方因個(gè)人原因選擇使用代用材料，則應由乙方自行承擔所產(chǎn)生的費用。

　　第四條加工成品質(zhì)量與驗收

　　一、根據設計施工圖、修改方案、轉化圖紙、變更通知、施工說(shuō)明書(shū)及相關(guān)技術(shù)資料，我方將遵循國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》以及其他與工程質(zhì)量相關(guān)的規定，確保本加工構件的`質(zhì)量。

　　二、質(zhì)量等級：一次驗收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技術(shù)資料：甲方提供一套加工圖紙和相關(guān)加工技術(shù)說(shuō)明資料，并在交付后收回，乙方不得保留任何技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按照甲方規定的標準程序進(jìn)行記錄整理，格式需采用甲方提供的表格格式。

　　五、在加工完成和預組裝后，根據國家頒發(fā)的工程驗收規范、質(zhì)量檢驗標準和圖紙技術(shù)要求進(jìn)行驗收交付。乙方應提供必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明，并通知甲方進(jìn)行驗收，辦理交付手續。在出廠(chǎng)時(shí)，必須按照甲方的標準要求整理好加工的技術(shù)資料，并交給甲方一份。

　　六、乙方必須按照標準規范、技術(shù)資料和甲方的要求嚴格組織加工工作，并隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監督、檢查和檢驗。如果加工質(zhì)量無(wú)法達到要求，乙方必須無(wú)償進(jìn)行返工或修理，直至符合質(zhì)量要求才能出廠(chǎng)。同時(shí)，乙方必須承擔由于自身原因導致的返工或修改所產(chǎn)生的費用。如果加工構件質(zhì)量低劣且無(wú)法修復，乙方必須賠償甲方相應的經(jīng)濟損失。

　　七、經(jīng)過(guò)甲方監造人員的質(zhì)量檢查、監督和驗收手續辦理，確認并認可乙方工序的質(zhì)量。然而，甲方監造人員的簽字驗收并不意味著(zhù)對乙方加工構件的質(zhì)量承擔全部責任，僅代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可。

　　定作方：____________________

　　__________年________月________日

　　承攬方：____________________

　　__________年________月________日

委托加工承攬合同15

　　委托方：(甲方)________________________

　　承攬方：(乙方)________________________

　　1、加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格數量?jì)r(jià)格、交貨期：________________________

　　2、乙方應根據甲方提供的'圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工，確保加工件符合質(zhì)量標準。在加工過(guò)程和運輸中，允許出現少量損壞，但損壞的零件必須歸還給甲方，損壞比例不得超過(guò)千分之幾。

　　3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：乙方將承擔往返運輸的責任，并自行承擔相關(guān)運費。

　　5、質(zhì)量驗收方法：加工完成后，由甲方按照約定的質(zhì)量標準進(jìn)行驗收。

　　6、結算方式：通過(guò)銀行托收。

　　7、違約責任：甲方委托乙方加工，乙方應按約定時(shí)間完成加工任務(wù)；若逾期完成，乙方須承擔由此造成的經(jīng)濟損失，罰金標準為每天加工產(chǎn)品總值的千分之一。若甲方未按時(shí)交付加工物品給乙方，導致乙方停工損失，應按實(shí)際損失進(jìn)行賠償。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　法定代表人：________________________

　　法定代表人：________________________

　　地址：________________________

　　地址：________________________

　　銀行帳號：________________________

　　銀行帳號：________________________

　　____________年____________月____________日

【委托加工承攬合同】相關(guān)文章：

委托加工承攬合同08-07

委托服裝加工承攬合同書(shū)03-07

承攬加工合同12-05

承攬加工合同(精選)03-08

【精選】加工承攬合同02-20

加工承攬合同02-20

承攬加工合同02-20

加工承攬合同12-29

【精】加工承攬合同01-25

【熱】加工承攬合同01-12