分期付款合同【推薦】
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，合同起到的作用越來(lái)越大，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規定的方式。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的分期付款合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
分期付款合同1
甲方：__________
乙方：__________
身份證號碼：__________
聯(lián)系電話(huà)：__________
緊急聯(lián)系電話(huà)：__________
住址：__________
郵編：__________
乙方購買(mǎi)甲方開(kāi)發(fā)的________________花園第______棟_____單元________號房（商鋪），簽訂了商品房買(mǎi)賣(mài)合同。乙方選擇的付款方式為_(kāi)____個(gè)月內分期付款，分期付款總價(jià)為（人民幣）￥________________元，現已支付首期款￥________________元，尚欠房款￥________________元（大寫(xiě)）_______________________________________________________。
為履行該合同，甲、乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、乙方承諾在本協(xié)議書(shū)簽訂之日起________個(gè)月內將上述全部欠款還清，甲方要求乙方在借款期內每3個(gè)月等額還款一次，乙方具體歸還日期及歸還金額如下：
_____________________________________________________________________________________。
二、乙方按本協(xié)議第一條的約定歸還每一筆欠款時(shí)，如能按時(shí)并足額還款則可免息；任何一筆欠款若逾期還款或未足額還款，則乙方同意自逾期之日起，按其逾期還款的本金金額以及實(shí)際逾期的時(shí)間，按照萬(wàn)分之五的日息標準計算逾期利息。乙方應在歸還欠款本金時(shí)將相應的.利息一次性支付給甲方。
三、若乙方逾期30天未還清欠款，甲方可直接停止辦理乙方所購買(mǎi)的上述房產(chǎn)的交房、辦理房產(chǎn)證等手續，不視為甲方違約。同時(shí)，甲方可以全權處理乙方所購買(mǎi)的________________花園第______棟_____單元________號房（商鋪）的房屋產(chǎn)權。乙方不得提出異議或撤銷(xiāo)。
四、雙方所簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同與本協(xié)議不一致之處，以本協(xié)議的約定為準。
五、本協(xié)議于乙方還清上述全部欠款之日自行終止。
六、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________
乙方（簽名）：__________
日期：__________
保證人對乙方債務(wù)承擔連帶擔保責任
簽名：__________
分期付款合同2
為您整理了的機器分期付款買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)樣本，希望幫助您提供很多想法�！ C器分期付款買(mǎi)賣(mài)合同書(shū) 出賣(mài)人：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 買(mǎi)受人：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 保證人：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方) 上列甲乙雙方就機器的買(mǎi)賣(mài)事宜，訂立合同如下：
第一條 甲方根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買(mǎi)受。
第二條 買(mǎi)賣(mài)價(jià)款與付款條件規定如下：
1.總金額人民幣_________元整。
2.付款方式：
(1)于本合同成立時(shí)，即付預付款_________元。
(2)余款_________元，在交貨試機完成后，分二十期平均攤付。
(3)分期付款的支付日期，以定金付日該月的翌月開(kāi)始，每月____日之前截止。
(4)為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期定于機器交付之時(shí)。
第三條 交貨的時(shí)間與方法規定如下：
1.交貨時(shí)間為_(kāi)___月____日前。
2.交貨地點(diǎn)約定于乙方的_________工廠(chǎng)，應安裝妥當，并先行試機。
3.試機完成后，甲方應將機器交付乙方，乙方則須依
第二條第2款第
(4)項的約定，將二十張分期付款的支票支付甲方。
第四條 機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清
第二條所列全部貨款時(shí)，再將所有權移轉予乙方。
第五條 機器交貨之后，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時(shí)，一切責任由乙方負擔。
第六條 丙方與乙方須連帶對甲方保證，對依本合同發(fā)生的一切應負債務(wù)(除貨款債務(wù)外，還包括毀損、賠償債務(wù))負完全支付的責任。
第七條 乙方或丙方若發(fā)生下列事項，則與本合同有關(guān)的債務(wù)無(wú)需通知催告，即自動(dòng)消失，分期付款的所有余款皆必須一次付清。
1.乙方或丙方的支票無(wú)法兌現，或停止付款的;
2.乙方或丙方有滯納租稅，或有破產(chǎn)、和解及其他類(lèi)似判決上的情形的;
3.機器被依法扣押或先予執行等情形的';
4.機器因乙方的故意或重大過(guò)失，以致毀損、滅失的;
5.乙方從未支付
第二條所列分期付款的;
6.其他違反本合同的事項。
第八條 乙方應根據正確用法使用機器，并由優(yōu)秀的管理人員負責保管。
第九條 乙方發(fā)生
第七條情形的，即失去使用機器的權利，且該機器必須歸還甲方。
第十條 若發(fā)生
第九條的情形，甲方可對撤回的機器作適度的評估，并將貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，連同已收取的貨款，抵消債務(wù)，如有余額則退還乙方。
第十一條 甲方需保證機器的性能完全與說(shuō)明書(shū)(如附文)相符，且交貨后________年內自然發(fā)生的39;故障，甲方亦需負責修理。
第十二條 機器交貨后經(jīng)三個(gè)月的，除前條規定的情形外，甲方不負所有瑕疵的保證責任。即使交付后三個(gè)月內，亦只容許更換機器，因機器故障而發(fā)生的損害，甲方不負其責。
第十三條 有關(guān)本合同乙方的債務(wù)，期滿(mǎn)后的賠償金定為日息四分。
第十四條 對于機器，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的余額作為投�；痣U的金額，并為保險金請求權設置質(zhì)權的手續，其費用由乙方負擔。
第十五條 甲乙雙方于________年____月____日前至公證處辦理公證事宜，認同本合同各條款所列金錢(qián)債務(wù)及機器給付義務(wù)并載明一旦違約應經(jīng)受強制執行。
第十六條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑�！ 〕鲑u(mài)人(甲方)：_________買(mǎi)受人(乙方)：_________ 保證人(丙方)：_________ 代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________ 地址：_________ 地址：_________ 地址：_________ 編碼：_________ 編碼：_________ 編碼：_________ 電話(huà)：_________ 電話(huà)：_________ 電話(huà)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)
分期付款合同3
甲方（買(mǎi)方）：__________________
乙方（賣(mài)方）：__________________
為了更好的服務(wù)顧客，暴龍眼鏡特推出無(wú)擔保分期付款制度，以便更好地運用資金。根據《合同法》，秉著(zhù)公平、公正的原則，雙方達成意向如下：
第一條購買(mǎi)時(shí)間：_______年____月____日
第二條購買(mǎi)貨物：暴龍鏡架，零售價(jià)250元；暴龍眼鏡鏡片，零售價(jià)150元；總計金額：600000.00元，大寫(xiě)：陸拾萬(wàn)元整。
第三條付款方式：首付：商品總金額的40%，即：貳拾肆萬(wàn)元整（￥240000.00元），合同簽訂日一次性付清；剩余部分為總金額的60%，即叁拾陸萬(wàn)整（￥360000.00元）。
第四條剩余貨款付款期限：_______年____月____日，貨到付清所有款項。
第五條甲方承諾
1、所售產(chǎn)品為正牌產(chǎn)品，如產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題，公司將按國家規定實(shí)行三包政策和公司的2個(gè)承諾；
2、不計利息，價(jià)格等同于平時(shí)正常零售價(jià)格；
3、本產(chǎn)品的服務(wù)完全等同于其他方式所售產(chǎn)品；
4、甲方對整個(gè)活動(dòng)擁有解釋權。但保證信息以公開(kāi)、公平為前提；
5、甲方保證乙方所提供的證件復印件及資料決不外泄。僅作為合同附件或甲方為乙方提供售后服務(wù)所用。
第六條乙方承諾
a)乙方須向甲方提供的身份證作為合同的一部分，具有法律效力（見(jiàn)附件一）；
b)乙方保證所提供的各種資料的真實(shí)性；
c)承諾在返款期限內無(wú)條件付清合同中所列余額，不得以任何事由作為不支付剩余貨款的`理由，包括個(gè)人經(jīng)濟問(wèn)題、眼鏡的質(zhì)量問(wèn)題、時(shí)間問(wèn)題等等；
d)不需要乙方以任何實(shí)物的形式作為擔保，但乙方以個(gè)人誠信名義為擔保！
e)如違約，愿意接受合同第七條所列條款。
第七條違約責任
乙方不能按時(shí)付款，視為違約。付如下責任：
1、如到期不付清余款，甲方有權收回所配眼鏡，所交眼鏡款作為賠償金不予退還；
2、甲方有權通過(guò)司法程序追回所欠貨款，乙方承擔訴訟費用；
3、有權通過(guò)各種渠道，追回所欠貨款；
4、逾期補償，每天以貨款余額的5%作為賠償；
5、自然不可抗力發(fā)生，本合同自動(dòng)順延之乙方返清貨款為止。
第八條合同簽訂之日起生效。
本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方（蓋章）：__________________
乙方（簽字蓋章）：__________________
日期：_______年____月____日
分期付款合同4
出賣(mài)人：x(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
聯(lián)系地址：聯(lián)系電話(huà)：
買(mǎi)受人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：身份證號：
家庭地址：聯(lián)系電話(huà)：
甲、乙雙方本著(zhù)自愿的原則，就所認購的商品房達成如下協(xié)議：
1、甲方開(kāi)發(fā)位于孝感市火車(chē)站勝利街的陽(yáng)光美苑物業(yè)，現房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式購買(mǎi)甲方開(kāi)發(fā)的x棟單元號，建筑面積平方米，單價(jià)為元/平方米，總價(jià)為元整。
3、分期付款方式
4、乙方應在本協(xié)議書(shū)簽訂后至年月日前，帶齊相關(guān)資料到x物管處簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，同時(shí)交清購房款，乙方交付的購房首付款無(wú)息轉為購房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第3條約定期限內簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，則甲方有權將該物業(yè)另行出售，乙方購房首付款不予退還;甲方在本合同第3條約定的'時(shí)間內，若將乙方所認購物業(yè)另行出售，則甲方雙倍退還乙方所付購房款。
6、乙方保證本合同的姓名、身份證號、聯(lián)系方式準確、有效。否則，因此造成的責任及后果均由乙方承擔。
7、本合同如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可依法向人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份(甲乙雙方各持壹份)，經(jīng)雙方蓋章或簽字即生效。雙方簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》后本協(xié)議自動(dòng)作廢。
甲方：乙方(簽章)：
簽訂時(shí)間：年月日
分期付款合同5
甲方：長(cháng)垣縣太極開(kāi)來(lái)置業(yè)有限責任公司
乙方：
乙方于xx年xx月xx日購買(mǎi)位于山海大道與博愛(ài)路交叉口太極原鄉xx小區xx號xx樓xx單元xx層xx戶(hù)房屋壹套，面積為xx平方米，合同號為：xx，付款方式為按揭，應付首付款為xx，剩余房款以銀行按揭方式支付。鑒于乙方由于個(gè)人原因未能在簽定《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》時(shí)付清首付款全款，雙方就此達成如下補充協(xié)議：
一、甲乙雙方在簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》時(shí)，支付部分首付款，計萬(wàn)元(大寫(xiě)元)，剩余首付款為元(大寫(xiě)元)乙方需向甲方出具欠條。
二、乙方承諾首付欠款按以下方式與時(shí)間進(jìn)行支付：
第一次還款：20xx年xx月xx日前，還xx元；
第二次還款：20xx年xx月xx日前，還xx元；
第三次還款：20xx年xx月xx日前，還xx元；此次還清欠款總金額分期付款協(xié)議書(shū)5篇分期付款協(xié)議書(shū)5篇。
若乙方未按本協(xié)議約定日期付款，按以下方式處理：
1、逾期在30日之內，自本協(xié)議規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際支付應付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期應付款萬(wàn)分之三的違約金，《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》繼續履行；
2、逾期超過(guò)30日的`，甲方有權解除合同，并有權將該房產(chǎn)另行出售而無(wú)（單間租房協(xié)議書(shū)）
需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按總房款的3%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續履行合同的，經(jīng)甲方同意，合同繼續履行，自本協(xié)議規定應付款之第二天起至實(shí)際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款千分之四的違約金。
三、乙方未按照本協(xié)議約定日期付清剩余首付款的，甲方有權順延《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中約定交房日期。
四、本協(xié)議為《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》的補充協(xié)議，如內容與《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》相沖突的，以本協(xié)議為準分期付款協(xié)議書(shū)5篇合同范本。
五、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
�。ㄒ韵聼o(wú)正文內容）
甲方：乙方：
日期：日期：
分期付款合同6
原告：_______________________________，男，漢族，_______________年_______________月_______________日出生，住________________，電話(huà)：_________________。被告：________________張_______________，男，漢族，_______________年_______________月_______________日出生，住________________，電話(huà)：_________________。訴訟請求：________________1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的.違約金;3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。事實(shí)與理由：________________原、被告雙方于_______________年_______________月_______________日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，合同約定被告應當于_______________年_______________月_______________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到_______________年_______________月_______________日過(guò)后六個(gè)月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。此致_______________人民法院具狀人：________________
________年____月____日
分期付款合同7
投保人______________
地址______________
電話(huà)______________
被投保人______________
地址______________
電話(huà)______________
共同購車(chē)人______________
本人：______________
地址：______________
電話(huà)：______________
身份證號：______________
直系親屬：______________
地址：______________
電話(huà)：______________
身份證號：______________
擔保人______________
地址：______________
電話(huà)：______________
身份證號：______________
廠(chǎng)牌型號：______________
牌照號：______________
發(fā)動(dòng)機號：______________
車(chē)駕號：______________
購車(chē)價(jià)格：人民幣____（￥____）首期付款：人民幣____（￥____）貸款金額：人民幣____（￥____）分____個(gè)月，____期還款，每期還款人民幣____元。
投保金額：人民幣____（￥____）費率：%保險費：人民幣____（￥____）保險期限：自____年____月____日零時(shí)起至____年____月____日二十四時(shí)止
特別約定：
投保人聲明上述填寫(xiě)內容（包括抵押清單）屬實(shí)，同意以本投保單及其附件作為訂立保險合同的`依據；對貴公司就機動(dòng)車(chē)輛分期付款售車(chē)信用保險條款（包括責任免除部分）的內容及說(shuō)明已經(jīng)了解并認同；同意自保險單簽發(fā)之日起保險合同成立。
被保險人簽章：______________
____年____月____日
投保人簽章：______________
____年____月____日
注：
1.本投保單上投保人指分期付款的購車(chē)人；
2.被保險人指分期付款的售車(chē)人。
分期付款合同8
合同編號：_____________
出賣(mài)方：_____________業(yè)務(wù)電話(huà)：_____________
買(mǎi)受方：_____________
1、_____________，戶(hù)籍地：_____________，現在居住地：_____________，
身份證號碼：_____________，聯(lián)系電話(huà)：_____________。
2、_____________，戶(hù)籍地：_____________，現在居住地：_____________，
身份證號碼：_____________，聯(lián)系電話(huà)：_____________。
乙方采取分期付款的形式向甲方購車(chē)，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)的法律、法規，訂立本合同。
第一條汽車(chē)品牌、型號、顏色、數量
乙方按自己的意愿選購____產(chǎn)__________牌，車(chē)型_____，發(fā)動(dòng)機號為_(kāi)______，底盤(pán)號__________，功率_____，車(chē)架號_____，外觀(guān)為_(kāi)___顏色的汽車(chē)壹輛。
第二條汽車(chē)價(jià)格和付款方式
1、汽車(chē)價(jià)格：
汽車(chē)總價(jià)款為人民幣_________元/輛，以上價(jià)格僅為提貨的裸購車(chē)款，并不含汽車(chē)因上牌、上路、營(yíng)運等其他費用。
2、付款方式：應乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式購買(mǎi)汽車(chē)，具體如下：
�、偈灼诟犊睿阂曳接诒竞贤炗喼�，向甲方足額支付汽車(chē)總價(jià)的___%的首付款，即人民幣____拾____萬(wàn)___仠佰元整。
�、诤罄m付款：乙方除首付款外的尚余購車(chē)款人民幣拾___萬(wàn)___仟___佰___元整，分個(gè)月支付，自___年___月___日起每月支付金額元直至乙方將尚余購車(chē)款付清為止，每月__日前交至甲方。
3、由于乙方尚未支付的購車(chē)款，占用甲方資金按照有償的原則，乙方應向甲方支付資金占用費，資金占用費按每月%的比例結算。即按乙方未付購車(chē)款總額乘以占用天數計付給甲方。
4、甲方收取乙方交付的款項，采取先結資金占用費再還購車(chē)款的結算方式，乙方提前交付購車(chē)款的，甲方應予以準許，資金占用費結算至乙方付清購車(chē)款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車(chē)款和資金占用費。
第三條乙方在下列程序完成后提車(chē)
1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證復印件，以及甲方認為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實(shí)性并經(jīng)核實(shí)后，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關(guān)法律文書(shū)。
3、乙方付清首期車(chē)款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。
4、汽車(chē)所有的移動(dòng)，包括提車(chē)途中、定制車(chē)箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風(fēng)險責任，由乙方承擔。
第四條汽車(chē)的質(zhì)量、驗收和交付方式
1、甲方向乙方出售的汽車(chē)，以生產(chǎn)廠(chǎng)家符合國家的全新整車(chē)技術(shù)質(zhì)量標準，包括廠(chǎng)家產(chǎn)品出廠(chǎng)前對汽車(chē)的部分技術(shù)數據和結構變動(dòng)未作聲明的其他技術(shù)指標為準。乙方在收車(chē)單簽字時(shí)未提出質(zhì)量異議的，即視為乙方對汽車(chē)質(zhì)量驗收合格和交付。
2、乙方如購買(mǎi)已上牌使用的汽車(chē)，其質(zhì)量和其他技術(shù)指標以實(shí)物為準。
3、汽車(chē)交付乙方后，不得再對該車(chē)的車(chē)況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關(guān)合同的'義務(wù)，汽車(chē)的滅失、毀損或等風(fēng)險責任由乙方承擔。
4、汽車(chē)的售后服務(wù)，按生產(chǎn)廠(chǎng)家的規定執行，甲方不承擔售后服務(wù)的任何費用。
第五條擔保
為確保乙方履行本合同規定之義務(wù)，雙方約定采取如下種擔保形式：
1、保證。乙方特請為其提供連帶責任保證。保證范圍為：乙方尚欠購車(chē)款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產(chǎn)保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣(mài)等甲方為實(shí)現債權的全部費用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。
2、抵押：乙方提供本人或所有的_____________財產(chǎn)為乙方全部債務(wù)提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時(shí)支付購車(chē)款和資金占用費或利息以及各種稅收、保險費用時(shí)，甲方有權以該財產(chǎn)折價(jià)或拍賣(mài)、變賣(mài)該財產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。抵押范圍為：乙方尚欠購車(chē)款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產(chǎn)保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣(mài)等甲方為實(shí)現債權的全部費用。抵押需辦理登記的，所發(fā)生的費用由乙方承擔，并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。抵押擔保期限為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。
3、乙方如要求甲方為其購車(chē)提供擔保時(shí)，甲方有權要求乙方提供反擔保，并另行簽訂書(shū)面反擔保合同。
4、擔保人在本合同簽字或蓋章的，即視擔�；虮ＷC合同成立并生效。
第六條汽車(chē)所有權歸屬和所有權的轉移
1、分期付款期間，乙方未全部付清購車(chē)款和其他稅費前，甲方保留汽車(chē)的所有權，本合同項下的汽車(chē)所有權必須登記在甲方名下，乙方享使用、經(jīng)營(yíng)和收益的權利。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產(chǎn)無(wú)關(guān)。
2、乙方在未付清全部購車(chē)款之前，有義務(wù)向他方聲明所使用的汽車(chē)的所有權屬于甲方的情況。乙方在使用和經(jīng)營(yíng)汽車(chē)時(shí)必須以自己的名義與他方建立動(dòng)輸合同關(guān)系，因使用汽車(chē)或者經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的任何虧損，或者造成第三方包括但不僅限于道路交通事故侵權損害，或者違法行為而被有關(guān)機關(guān)處罰等后果的，均由乙方獨自承擔全部法律責任。
3、乙方按合同付清全部車(chē)款及其他相關(guān)的費用后，汽車(chē)的所有權歸乙方，乙方應當在次月將汽車(chē)轉籍過(guò)戶(hù)至乙方或乙方指定的單位或個(gè)人，所需費用由乙方承擔。
第七條保險
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，乙方汽車(chē)必須按照國家規定投保第三者強制險和第三者商業(yè)險，并必須積極與保險公司溝通，使第三者商業(yè)險的投保金額最大化，甲方予以積極協(xié)助配合。其他險種必須根據銀行按揭貸款的要求足項、足額投保。投保手續由甲方在辦理汽車(chē)保險入戶(hù)時(shí)統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管并代辦理賠手續。
第八條汽車(chē)轉籍或轉讓
乙方在未付清全部購車(chē)款與汽車(chē)有關(guān)的各項費用之前，要將本合同項下的汽車(chē)轉籍過(guò)戶(hù)或者轉讓他人的，甲方有權提前收回部分或全部購車(chē)款及資金占用費。
第九條特別約定
有下列情況之一的，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有權采用自行或者委托他人或者通過(guò)法院等方式收回汽車(chē)，并授權甲方可將汽車(chē)進(jìn)行任何的處置，處置汽車(chē)的價(jià)格均由甲方?jīng)Q定，乙方均予以認可。甲方處置汽車(chē)的所得的款項可用于直接償付乙方未付清的購車(chē)款、各種稅費和由此支出的所有費用包括但不僅限于因此造成汽車(chē)停運期間的任何損失和因收回、變賣(mài)汽車(chē)訴訟費、財產(chǎn)保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣(mài)等甲方為實(shí)現債權的全部費用，全部由乙方承擔。乙方不得以任何理由提出異議。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。
1、利用汽車(chē)從事違法活動(dòng)的
2、逾期支付購車(chē)款和與汽車(chē)有關(guān)的各項費用達60天的
3、未按本合同約定投保第三者強制險和足額第三者商業(yè)險的
4、未經(jīng)甲方同意，擅自將汽車(chē)轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的
5、乙方發(fā)生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益行為的
6、乙方在未付清全部購車(chē)款和與汽車(chē)有關(guān)的各項費用之前，若造成汽車(chē)毀損責任事故，影響汽車(chē)價(jià)值或正常營(yíng)運的。
第十條其他約定
1、乙方同意甲方以本合同的汽車(chē)作為抵押物向金融機構辦理貸款，貸款由甲方負責償還。乙方以接收汽車(chē)的單據及甲方出具給乙方的收費票據為憑，自愿承擔與貸款有關(guān)的費用。
2、乙方同意在本合同項下的購車(chē)款及資金占用費付清和未作汽車(chē)過(guò)戶(hù)登記之前，甲方對該汽車(chē)保留所有權，乙方只對該汽車(chē)擁有使用權和經(jīng)營(yíng)權。在此期間，乙方有義務(wù)向他方聲明該情況，并以乙方的名義與他方建立動(dòng)輸合同關(guān)系，甲方與乙方僅發(fā)生汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，沒(méi)有義務(wù)為乙方提供貨運業(yè)務(wù)。雙方也未就汽車(chē)的使用、經(jīng)營(yíng)進(jìn)行任何合作、合伙等活動(dòng)，沒(méi)有從中收取任何利益。
3、在分期付款使用汽車(chē)期間，因乙方使用汽車(chē)發(fā)生意外事故致使汽車(chē)對第三人造成人身傷亡和財產(chǎn)損失的，由乙方承擔法律和經(jīng)濟的責任，與甲方無(wú)關(guān)。但乙方應及時(shí)報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用由乙方承擔。
4、乙方在使用、經(jīng)營(yíng)汽車(chē)期間，汽車(chē)的保養、維修費用和營(yíng)運中應交的稅金、規費等全部由乙方承擔。乙方使用汽車(chē)在營(yíng)運中出現的貨運糾紛，貨物損失等問(wèn)題，由乙方承擔有關(guān)法律和經(jīng)濟的責任，與甲方無(wú)關(guān)。
5、當事人在本合同記載的通訊地址、聯(lián)系電話(huà)為真實(shí)可靠。任何一方如通訊地址、聯(lián)系電話(huà)發(fā)生變更的，應在變更后的三天內，以書(shū)面的方式通知相對方。在沒(méi)有變動(dòng)的書(shū)面通知之前，所有通知、函件均以本合同記載的通訊地址、聯(lián)系電話(huà)為準，通知或函件一經(jīng)到達通訊地址，不論何種情況即視為送達。
6、甲乙雙方簽訂的與購車(chē)的有關(guān)合同，包括但不僅限于向銀行按揭貸款、借款、車(chē)輛代管合同、協(xié)議及委托授權書(shū)等均作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力，甲方有權選擇分別履行或者合并履行。
第十一條乙方逾期支付購車(chē)款的，按逾期應付額×3‰×實(shí)際逾期天數向甲方支付滯納金。乙方逾期支付購車(chē)款超過(guò)30天的，除應支付滯納金外，還應從逾期支付之日起計算，每逾期一天，按1%比例支付違約金。
第十二條在本合同履行過(guò)程中若發(fā)生糾紛，甲乙雙方應本著(zhù)有利于實(shí)現合同目的的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成的，由甲方所在地人民法院管轄
第十三條本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決，達成一致意見(jiàn)的，應另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。
第十四條本合同經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章后即生效。本合同一式份，甲方至少執兩份，乙方執一份。本合同有效期自生效之日起至債權債務(wù)清償完畢時(shí)終止。
甲方：_____________乙方：_____________
法定代表人：_____________乙方：_____________
委托代理人：_____________
擔保人：_____________
財務(wù)登賬蓋章：_____________身份證號碼：_____________
通訊地址：_____________
電話(huà)：_____________
簽訂時(shí)間：_____年_____月_____日
分期付款合同9
甲方（出賣(mài)人）：_____身份證號：__________保證人：__________
乙方（買(mǎi)受人）：_____身份證號：__________保證人：__________
甲方與乙方就產(chǎn)品分期付款買(mǎi)賣(mài)事宜，達成以下條款：
第一條 方向乙方保證，根據本合同的各項條款，將售予乙方，乙方買(mǎi)受。
第二條 合同的交易產(chǎn)品具體情況如下：質(zhì)量：_________，體積：_________，其它：_________。
第三條 合同總金額_________元，乙方付首期款人民幣_________元予甲方，余款自__年______月______日至__年______月______日分期付清，每月日前各支付_________元。如果逾期_____日未付款的，甲方可以請求其一次性付清所有款項或者直接解除合同，并要求乙方承擔違約責任。
第四條 方可以就本合同提供擔保，于本合同成立時(shí)，以前條所載的金額與日期，開(kāi)出支票張交付甲方。上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。
第五條 方于本合同訂立的同時(shí)，將產(chǎn)品交予乙方，并同意乙方對該產(chǎn)品的.使用。
第六條 方若未能支付第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用，須自支付日始以日息支付甲方作為延遲履行賠償金。
第七條 方須以正當的方式使用產(chǎn)品，若有違反，甲方可立即解除本合同，并要求乙方承擔違約責任。
第八條 方連續兩次未支付價(jià)款，并且未支付到期價(jià)款的金額達到全部?jì)r(jià)款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部?jì)r(jià)款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第九條 議解決如果甲乙雙方就本買(mǎi)賣(mài)合同的效力及其履行產(chǎn)生爭議的，雙方可以協(xié)商解決問(wèn)題；如果不愿協(xié)商或者無(wú)法達成一致意見(jiàn)的，可以采取以下一種方式解決爭議：提交人民法院法院裁判提交仲裁委員會(huì )仲裁附則。
1、本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
2、本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
甲方（蓋章）：_____聯(lián)系人：_____聯(lián)系方式：_____地址：__________
乙方（蓋章）：_____聯(lián)系人：_____聯(lián)系方式：_____地址：__________
簽署時(shí)間：_____年_____月_____日_____簽署時(shí)間：_____年_____月_____日_____
分期付款合同10
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就乙方在凱旋新地產(chǎn)廣場(chǎng)所購買(mǎi)的 區 座 號房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"該物業(yè)"）達成以下付款（輕松按揭）補充協(xié)議：
一、乙方按以下時(shí)間向甲方支付該物業(yè)的首期樓款：
定 金：￥ 須于 年 月 日付款并簽署《認購協(xié)議書(shū)》及本補充協(xié)議，并于 年 月 日前簽署《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及《補充協(xié)議》，選擇按揭客戶(hù)同時(shí)辦理￥ 的`銀行按揭手續。
第一期樓款：￥ 須于二 年 月 日前付清；
第二期樓款：￥ 須于二 年 月 日前付清；
第三期樓款：￥ 須于二 年 月 日前付清；
第四期樓款：￥ 須于二 年 月 日前付清；
第五期樓款：￥ 須于二 年 月 日前付清；
二、以上乙方支付的樓款，如提前或按時(shí)繳交不需支付利息，逾期每日按拖欠金額的萬(wàn)分之 支付滯納金。
三、乙方必須按時(shí)支付，不得以收樓或物業(yè)管理糾紛為由拒交，如逾期超過(guò)30天，除支付滯納金外，甲方有權解除《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，收回該物業(yè)重新出售，同時(shí)乙方所交付的所有款項不得退回，且須按合同成交總樓價(jià)的5%向甲方支付違約金，甲方并保留追究乙方法律責任及彌補損失的權利。
四、本協(xié)議一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，簽章后生效，與《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
二 年 月 日
分期付款合同11
甲方：
乙方(購買(mǎi)方)：
雙方本著(zhù)互利、平等、公正的原則，特定此合同。
一、乙方本次購買(mǎi)產(chǎn)品單價(jià)為 大寫(xiě) 元。
二、乙方在此次分期購買(mǎi)中所有錢(qián)款分三次付清，首次付款需繳納產(chǎn)品金額的30%為首次付款。
三、首次付款日期 金額 。二次付款日期 金額 。三次付款日期 金額 。
四、若乙方在履行日期內，未繳納應繳款項，甲方有權將乙方所購買(mǎi)的產(chǎn)品拆除。并沒(méi)收以繳納的`錢(qián)款。
五、乙方在合同履行期內，不得將此次安裝的產(chǎn)品轉讓、買(mǎi)賣(mài)、他人。如違約，甲方可強行拆除此次安裝的產(chǎn)品。并沒(méi)收以繳納的錢(qián)款。
六、甲方在履行合同期間，若乙方遵守合同，甲方不得將此次安裝的產(chǎn)品拆除、轉讓、買(mǎi)賣(mài)。若甲方違約，要退回乙方所繳納的所有錢(qián)款。
七、望甲乙雙方遵守合同。若出現糾紛，可協(xié)商解決或向當地法院起訴。
八、本合同一式兩份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
分期付款合同12
賣(mài)方:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)方:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
擔保人:________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)
上述雙方就機器的購買(mǎi)和銷(xiāo)售簽訂如下合同:
第一條甲方向乙方保證將機器出售給乙方，乙方將根據本合同條款購買(mǎi)機器。
第二條采購價(jià)格和付款方式如下:
(1)總金額為人民幣_________元整。
(2)支付方式:___________________________
(1)本合同成立后，預付款為_(kāi)___________元。
(2)剩余__________元分成20個(gè)階段，在交付和試運行完成后均勻分配。
�、喾制诟犊畹慕桓度掌趶闹Ц抖ń甬斣碌牡诙䝼�(gè)月開(kāi)始，至每月20日前結束。
(4)為支付上述分期付款，乙方和丙方應以聯(lián)名匯款的名義向甲方匯寄20張支票。付款日期在機器交付時(shí)設定。
第三條交貨時(shí)間和方式如下:
(1)交貨時(shí)間應在__________之前。
(2)交貨地點(diǎn):經(jīng)乙方_________工廠(chǎng)同意，機器應首先安裝和測試。
(3)交付方式:機器測試完成后，甲方將機器交付給乙方，乙方按照第2(2)(4)條的規定向甲方支付20張分期付款支票。
第四條機器的所有權暫時(shí)由甲方保留，并在乙方付清第二條規定的貨款后轉移給乙方。
第五條機器交付后，如因不可抗力造成機器損壞或丟失，一切責任由乙方承擔。
第六條丙、乙雙方應共同和分別向甲方保證，對本合同必須承擔的所有債務(wù)(除貨款外，包括損害賠償和賠償債務(wù))承擔全部責任。
第七條乙方或丙方有下列情形之一的，與本合同有關(guān)的債務(wù)將自動(dòng)消失，恕不另行通知。分期付款的`好處必須一次性付清。
(1)乙方或丙方支票不能兌現或停止付款時(shí)。
(2)乙方或丙方因延期納稅，或有破產(chǎn)、和解等類(lèi)似判決的。
(3)機器被依法扣留或先執行。
(4)機器因乙方故意或重大過(guò)失而損壞或丟失。
(5)乙方從未支付第二條的分期付款。
分期付款合同13
出賣(mài)人：XXX(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
聯(lián)系地址：聯(lián)系電話(huà)：
買(mǎi)受人： 身份證號：
家庭地址： 聯(lián)系電話(huà)：
甲、乙雙方本著(zhù)自愿的原則，就所認購的商品房達成如下協(xié)議：
1、甲方開(kāi)發(fā)位于孝感市火車(chē)站勝利街的陽(yáng)光美苑物業(yè)，現房出售。
2、 甲方同意乙方采用分期付款的方式購買(mǎi)甲方開(kāi)發(fā)的 XXXX 棟 單元 號，建筑面積 平方米，單價(jià)為 元/平方米，總價(jià)為 元整。
3、分期付款方式
4、乙方應在本協(xié)議書(shū)簽訂后至 年 月 日前，帶齊相關(guān)資料到XXXX物管處簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》 ，同時(shí)交清購房款，乙方交付的購房首付款無(wú)息轉為購房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第 3 條約定期限內簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,則甲方有權將該物業(yè) 另行出售，乙方購房首付款不予退還；甲方在本合同第 3 條約定的'時(shí)間內，若將乙方所 認購物業(yè)另行出售，則甲方雙倍退還乙方所付購房款。
6、乙方保證本合同的姓名、身份證號、聯(lián)系方式準確、有效。否則，因此造成的責任 及后果均由乙方承擔。
7、本合同如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可依法向人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份（甲乙雙方各持壹份） ，經(jīng)雙方蓋章或簽字即生效。雙方簽訂《商品 房買(mǎi)賣(mài)合同》后本協(xié)議自動(dòng)作廢。
甲方： 乙方（簽章） ：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
分期付款合同14
出賣(mài)人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
保證人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)
上列甲乙(含保證人)雙方就車(chē)輛的買(mǎi)賣(mài)事宜，訂立合同如下：
第一條甲方根據本合同的各項條款，將車(chē)輛售予乙方，乙方買(mǎi)受。
第二條買(mǎi)賣(mài)價(jià)款與付款條件規定如下：
1.總金額人民幣
2.付款方式：首付，余款在年內分期付清。
(1)于本合同成立時(shí)，即付預付款
(2)余款，在交貨試機完成后，分期平均攤
(3)為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出匯款付與甲方。
(4)分期付款的支付日期，以每月日之前截止。
第三條交貨的時(shí)間與方法規定如下：
1.交貨時(shí)間為_(kāi)__年___月___日前。
2.交貨地點(diǎn)約定于乙方的指定地點(diǎn)，應調試妥當，并先行試車(chē)。
3.試車(chē)完成后，甲方應將車(chē)輛交付乙方，乙方則須依第二條第2款第(4)項的約定將分期付款的款項支付甲方。
第四條車(chē)輛的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條所列全部貨款時(shí)，再將所有權移轉予乙方。
第五條車(chē)輛交貨后，若因不可抗力的'因素，而致車(chē)輛毀損、遺失時(shí)，一切責任由乙方承擔。
第六條丙方與乙方須連帶對甲方保證，對依本合同發(fā)生的一切應負債務(wù)(除貨款債務(wù)外，還包括毀損、賠償債務(wù))負完全支付的責任。
第七條乙方或丙方若發(fā)生下列事項，則與本合同有關(guān)的債務(wù)無(wú)需通知催告，即自動(dòng)消失，分期付款的所有余款皆必須一次付清。
1.乙方或丙方的支票無(wú)法兌現，或停止付款的;
2.乙方或丙方有滯納租稅，或有破產(chǎn)、和解及其他類(lèi)似判決上的情形的;
3.車(chē)輛被依法扣押或先予執行等情形的;
4.車(chē)輛因乙方的故意或重大過(guò)失，以致毀損、滅失的;
5.乙方從未支付第二條所列分期付款的;
6.其他違反本合同的事項。
第八條乙方應根據正確用法使用車(chē)輛，并由優(yōu)秀的管理人員負責保管。
第九條乙方發(fā)生第七條情形的，即失去使用車(chē)輛的權利，且該機器必須歸還甲方。
第十條若發(fā)生第九條的情形，甲方可對撤回的車(chē)輛作適度的評估，并將貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，連同已收取的貨款，抵消債務(wù)，如有余額則退還乙方。
第十一條甲方需保證車(chē)輛的性能完全與說(shuō)明書(shū)(如附文)相符，且交貨后一年內自然發(fā)生的故障，甲方亦需負責修理。
1.甲方依據《中華人民共和國質(zhì)量監督法》和國家質(zhì)量技術(shù)監督局的要求、企業(yè)向外公布的法定售后服務(wù)條款負責車(chē)輛的改裝部分售后服務(wù)。
2.底盤(pán)售后服務(wù)依據國家相關(guān)法律和底盤(pán)供應服務(wù)商的相關(guān)條款進(jìn)行售后服務(wù)。
3.若車(chē)輛底盤(pán)出現故障，乙方有權要求甲方協(xié)助其要求底盤(pán)供應商提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，但乙方不得以此為借口，拖延還款期限與款額。
第十二條車(chē)輛交貨后經(jīng)三個(gè)月的，除前條規定的情形外，甲方不負所有瑕疵的保證責任。
第十三條有關(guān)本合同乙方的債務(wù)，期滿(mǎn)后的賠償金定為日息四分。
第十四條對于車(chē)輛，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的余額作為投�；痣U的金額，并為保險金請求權設置質(zhì)權的手續，其費用由乙方負擔。
第十五條甲乙雙方于___年___月___日前至公證處辦理公證事宜，認同本合同各條款所列金錢(qián)債務(wù)及車(chē)輛給付義務(wù)并載明一旦違約應經(jīng)受強制執行。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人(甲方)：
法定代表：
買(mǎi)受人(乙方)：
保證人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)
法定代表：
簽定日期：___年___月___日
蓋章：蓋章：
分期付款合同15
甲方：________________
乙方：________________
(一)甲乙雙方于________年________月________日簽訂________合同。雙方在合同中約定，________該合同總價(jià)為_(kāi)_______________
(二)合同規定付款方式：
1、合同簽訂后七天內支付工程總價(jià)款的20%，即________元(大寫(xiě)：________________元整)，作為工程預付款。
2、設備、電纜全部進(jìn)場(chǎng)，經(jīng)甲方確認后七天內支付合同總價(jià)款的60%，即________元(大寫(xiě)：________________元整)，作為工程進(jìn)度款。
3、工程完工，通過(guò)供電局、監理方及甲方驗收合格、通電、辦理完移交手續，且完成對甲方操作員培順，經(jīng)供電局及甲方責任人確認后七天內甲方支付工程總價(jià)款的15%，即____元(大寫(xiě)：________________元整)，作為工程款。
4、剩余工程總價(jià)款的'5%，即________元(________________元整)，作為工程質(zhì)保金。
(三)應付金額
實(shí)付金額______
逾期金額______
(四)乙方已適當地履行合同義務(wù)，甲方對此并無(wú)任何異議;
就此情況，經(jīng)雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂協(xié)議如下：
1、甲方以___作為抵押，對于延期支付的款項，甲方將按照中國人民銀行同期貸款利率支付利息。
2、根據公司實(shí)際確定具體的支付時(shí)間：
3、延期付款期間，乙方不能因為資金不到位而影響工程進(jìn)度，中途停止施工，否則乙方承擔違約責任及損失賠償。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同價(jià)款的請求。
(六)與本協(xié)議理解、執行有關(guān)的一切糾紛，由雙方當事人協(xié)商，協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
(七)本協(xié)議一式四份，雙方各執二份。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至本協(xié)議項下工程款全部清償時(shí)自動(dòng)失效。
甲方：________________
(簽字蓋章)
________年________月________日
乙方：________________
(簽字蓋章)
________年________月________日
【分期付款合同】相關(guān)文章：
分期付款合同06-09
分期付款的合同01-16
分期付款購車(chē)合同03-16
汽車(chē)分期付款合同03-07
購房分期付款合同09-06
分期付款合同四篇05-04
新車(chē)分期付款購買(mǎi)合同09-10
關(guān)于分期付款合同4篇05-16
分期付款合同集錦9篇05-20