建筑施工合同(集錦15篇)
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì )，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的建筑施工合同，希望對大家有所幫助。
建筑施工合同1
一、建筑施工合同中管理費
�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實(shí)際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進(jìn)行分包的，責令改正，沒(méi)收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節嚴重的，吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)�！� 收繳或者沒(méi)收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價(jià)，立法目的在于規范建筑業(yè)市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據無(wú)效的《設備租賃合同書(shū)》取得的105萬(wàn)元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無(wú)論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒(méi)有法律依據，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^(guò)對“非法轉包”等無(wú)效行為取得的“非法所得”規定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關(guān)系，及時(shí)制裁違法行為，進(jìn)一步規范建筑市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實(shí)際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實(shí)際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒(méi)有采取收繳的方式，而是根據案件實(shí)際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無(wú)效，合同自成立時(shí)起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實(shí)際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無(wú)效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過(guò)程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬(wàn)元，并無(wú)不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費的實(shí)際情況，按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據無(wú)效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無(wú)效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實(shí)際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價(jià)款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實(shí)際施工人管理費數額。
�。ㄈ└鶕^(guò)錯原則確定管理費數額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實(shí)際結算總價(jià)的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉包合同，應認定為無(wú)效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無(wú)效均有過(guò)錯。此筆管理費、稅金的.法律性質(zhì)主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無(wú)效后應當據實(shí)結算的工程款；盡管此約定是當事人真實(shí)意思表示，但合同被認定為無(wú)效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實(shí)際情況決定各半分配并無(wú)不當。中太公司再審主張按照無(wú)效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應當折價(jià)補償。有過(guò)錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯的，應當各自承擔相應的責任�！鄙鲜霭讣�，非法轉包人和實(shí)際施工人對涉案承包協(xié)議的無(wú)效均有過(guò)錯，最高人民法院根據過(guò)錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。
�。ㄋ模└鶕贤男星闆r結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實(shí)來(lái)看，雙方在有關(guān)會(huì )議紀要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開(kāi)支，屬于工程價(jià)款的一部分，即使合同無(wú)效，雙方亦應根據合同情況按實(shí)進(jìn)行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無(wú)不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，認定涉案管理費屬于工程價(jià)款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規定：“建設工程施工合同無(wú)效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無(wú)效，但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價(jià)款時(shí)，亦應當參照合同約定按實(shí)結算管理費。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無(wú)需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕鲜鲆幎�，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中，因當事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進(jìn)行過(guò)管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無(wú)不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發(fā)包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務(wù)，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門(mén)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會(huì )和行政管理部門(mén)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的，或者應當由企業(yè)統一負擔的公司經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動(dòng)保險費、董事會(huì )費、聘請中介機構費、咨詢(xún)費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過(guò)“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結轉情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無(wú)余額。該科目按管理費用的費用項目進(jìn)行明細核算。
建筑施工合同2
房屋建筑工程施工承包合同
甲方：身份證號：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方：身份證號：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有關(guān)事宜，達成以下合同：
一、工作內容
房屋基坑開(kāi)挖清理、基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、等各項工作內容，并滿(mǎn)足規范和甲方要求。
二、工程價(jià)款與支付方式
1、工程價(jià)款：。
2、該房屋建筑工程為包工包料承包方式，機械設備、水泥、砂、磚、鋼筋、工具、水、電、保險費、雜費等一切費用均由乙方自己負責。
3、工程結算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算，第一層完工后支付35%，第二層完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
三、材料與施工組織
1、磚：
2、砂：由乙方自行在砂廠(chǎng)采購運至施工地點(diǎn)。
3、水泥：由甲方統一采購，乙方在甲方倉庫領(lǐng)取和運至施工地點(diǎn)，甲方按成本價(jià)在乙方工程款中扣除水泥款。
4、機械設備、工具、人員：乙方自行組織機械設備、工具和施工人員，并保證滿(mǎn)足甲方的工程進(jìn)度要求。
5、組織協(xié)調：乙方積極組織協(xié)調所需材料、車(chē)輛、人員和與項目部管理人員的配合。
四、甲乙雙方義務(wù)與權利
1、甲方負責現場(chǎng)指導、協(xié)調。
2、甲方監督乙方工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度，乙方服務(wù)甲方的管理。
3、工程質(zhì)量：乙方嚴格按規范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的.維修保養工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內，乙方不進(jìn)行缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，將退還乙方5%的保證金。
5、工程安全：乙方自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進(jìn)度：乙方根據甲方的進(jìn)度要求，組織相應的人力、物力確保工
程進(jìn)度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過(guò)正當方式解決。
8、凡是與乙方相關(guān)的債權與債務(wù)均歸乙方承擔。
五、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務(wù)結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方：
日期：
乙方：日期：
建筑施工合同3
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本著(zhù)雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽(yáng)麗園小區景觀(guān)工程，簽訂以下協(xié)議：_________
一、工程內容
_______平米等工程（詳見(jiàn)施工圖紙）。
二、工期
1、開(kāi)工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個(gè)日歷天。開(kāi)工日期以開(kāi)始正式施工開(kāi)始算起。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、工程合同價(jià)款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣_190000.00元（十九萬(wàn)元整），若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)際發(fā)生結算。
四、承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方共同確認方可進(jìn)行施工。
3、施工期間甲方負責乙方施工現場(chǎng)內發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本工程無(wú)預付款。
2、合同生效后，發(fā)包人按時(shí)直接向承包人支付工程款：_________支付次數分五次支付。
3、四角亭a亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�1）四角亭b亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�2）四角亭c亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�3）廊架c完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�4）防腐木地板完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
4、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價(jià)）的20%。
5、工程全部完工后三個(gè)月內，付工程總費用（總價(jià)，包括業(yè)主認可的簽證、變更）10%。
6、扣留工程總費用（含業(yè)主認可的簽證、變更費用）10%為質(zhì)保金，工程全部完工并已驗收合格為時(shí)間節點(diǎn)計算，一年后支付。
7、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為3.41％）。
六、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關(guān)古建筑施工規范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的'事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。
甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結算。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書(shū)面要求，甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。
九、質(zhì)保內容
質(zhì)保內容按有關(guān)建筑施工驗收規范標準執行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期，質(zhì)保期為十二個(gè)月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開(kāi)始計算，期滿(mǎn)后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定
1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現有不妥之處，應提前二天以書(shū)面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設計部門(mén)處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調，以確保乙方施工進(jìn)度。
4、乙方派出專(zhuān)人與甲方保持聯(lián)絡(luò )，協(xié)調現場(chǎng)施工。乙方承建的土建項目，應與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應用書(shū)面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿(mǎn)，甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。
簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）
簽訂日期：______年_________月_________日 簽訂日期：_______年_________月_________日
建筑施工合同4
甲方：
乙方：
甲方因施工需要雇傭乙方為臨時(shí)工，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，具體事宜如下：
1、甲方負責乙方上崗前的安全培訓，并經(jīng)過(guò)體檢與安全考試合格者方可上崗，同時(shí)安排食宿及日常管理。
2、乙方人員必須遵守用工單位的'各項規章制度，聽(tīng)從指揮服從分配，如有違章違紀，經(jīng)教育不改或不服從分配，甲方有權予以辭退。
3、乙方在施工中因違章作業(yè)，違反勞動(dòng)紀律，發(fā)生人身傷亡事故，由乙方個(gè)人負責。
4、工作期間按日工資計算，按月支付，如有加班加點(diǎn)按用工單位的考勤辦理，乙方不享受勞動(dòng)保護和福利待遇
5、甲方無(wú)正當理由不能借故辭退乙方，乙方在工作中由于不按作業(yè)程序擴大作業(yè)范圍等違章作業(yè)造成的事故，由乙方負法律責任，對未造成事故者可考慮后果承擔損失的費用，具體數量由甲方根據情節輕重確定。
6、此合同自簽訂之日起生效，至本工程結束，雙方要嚴格遵守合同內容。
甲方簽字：
乙方簽字：
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
建筑施工合同5
發(fā)包方：__________________________________________________________________
承包方：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、有關(guān)法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：__________________________________________________________________
工程地點(diǎn)：__________________________________________________________________
工程內商：__________________________________________________________________
承包方式：__________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
總合同工期日歷天數____日歷天。開(kāi)工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。具體形式日期以發(fā)包方代表簽署的開(kāi)工報告為準，以此順延。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準為合格
五、合同價(jià)款
金額：________________________________________________________________________
六、合同生效
合同訂立時(shí)間：________________________________________________________________
合同訂立地點(diǎn)：________________________________________________________________
本合同雙方約定經(jīng)雙方簽署并經(jīng)合同辦簽證后生效。
七、語(yǔ)言文字和適用法律、標準及規范
1、本合同使用漢語(yǔ)。
2、適用法律和規范：國家現行《建筑法》、《合同法》等。
3、適用標準、規范：現行建筑施工技術(shù)規范。
八、發(fā)包人工作
1、開(kāi)工前7天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙六份，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。消除影響施工的障礙物。對房屋中滯留的家具、陳設等采取保護措施。向承包方提供施工所帶的水、電等設備，并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件手續。
2、指派________為發(fā)包方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
3、負責保護好周?chē)ㄖ锛把b修、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞。
4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
5、協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作。
6、協(xié)調處理與居民的日常糾紛，并使施工現場(chǎng)具備施工條件。
九、參加發(fā)包方組織施工圖紙或作說(shuō)明的`同志，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交發(fā)包方審定。
1、指派________為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由承包方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項建設工程質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程書(shū)決算。
3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，妥善保護好施工現周?chē)ㄖ�、設備管線(xiàn)等不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾清運等及各種護衛和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及周?chē)鷨挝唬ㄗ?hù)）的關(guān)系。
4、工中未經(jīng)發(fā)包方同意或有關(guān)部門(mén)批準，得隨意拆改幫建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
5、工程竣工未移交發(fā)包商之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和成品進(jìn)行保護。
十、工期延誤
1、因以下原因造成工期延誤，發(fā)包方代表確認，工期應相應順延；
�。�1） 發(fā)包人未能按約定提供圖紙及開(kāi)工條件；
�。�2） 發(fā)包方代表按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進(jìn)行；
�。�3） 設計變更和工程量增加；
�。�4） 一周內非承包方原因停水、停電造成停工累計超過(guò)8小時(shí)；
�。�5） 不可抗力；
2、承包方在上述情況發(fā)生后7天內，就延誤的工期以書(shū)面形式向發(fā)包方代表提出報告。發(fā)包方代表在收到報告后7天內予以確認，逾期不予以確認也不提出修改意見(jiàn)，視為同意順延工期。
十一、合同價(jià)款及調整
1、本合同價(jià)款采用固定價(jià)格合同方式。
2、風(fēng)險費用的計算方法：自行考慮、已包括在合同造價(jià)內。
3、風(fēng)險范圍以外的合同價(jià)款調整方法：設計變改部分、發(fā)包方派駐現場(chǎng)人員簽證的內容。
十二、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
1、雙方商定本合同價(jià)款采用第________種；
�。�1）固定價(jià)格。
�。�2）固定價(jià)格加________%包干風(fēng)險系數計算（已計入合同價(jià)內）。包干風(fēng)險不包括以下內容：
__________________________________________________________________________________
�。�3）可調價(jià)格：按照溫州市有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià)，并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算。
2、本合同生效后，甲方分________次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時(shí)一次結清。
3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關(guān)資料送達甲方。甲方自接到上述資料28天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在14天內，結清尾款。
十三、違約
1、發(fā)包方違約的具體責任如下：（2）不全面履行合同中發(fā)包方工作的違約責任工期順延、并支付停工損失。
十四、爭議
當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商調解不成時(shí)，雙方約定按下列第_____種方式解決：
�。�1）向溫州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
�。�2）向____________________人民法院起訴。
十五、不可抗力
1、不可抗力包括因戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包方承包方責任造成的爆炸、火災、以及臺風(fēng)、洪水、地震、大暴雨等自然災害。
2、因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：
�。�1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工的材料和待安裝的設備的損失、由發(fā)包方承擔；
�。�2）發(fā)包方承包人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用；
�。�3）承包方機械設備損壞及停工損失，由承包方承擔；
�。�4）停工期間，承包方應監理工程師要求留在施工場(chǎng)地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發(fā)包方承擔；
�。�5） 工程所需清理、修復費用，由發(fā)包方承擔；
�。�6） 延誤的工期相應順延；
3、因合同方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。
十六、工程質(zhì)量保修
1、外墻涂料保修期壹年。
2、雙方約定承包方向發(fā)包方支付工程質(zhì)量保修金額_______________在竣工驗收合格后半年一次性退還給承包方。
十七、合同份數
本合同一式六份，正本三份，副本三份
發(fā)包方（章）：承包方（章）：
發(fā)包方代表： 承包方代表：
年月日
建筑施工合同6
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
依據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規定，為了確保甲方房屋施工順利進(jìn)行，為明確雙方在建設項目施工過(guò)程中的權利和義務(wù)，本著(zhù)雙方“責、權、利”，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特訂立本合同。
一、工程慨況：
二、承包方式：
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
三、工程承包范圍：
按甲方提供施工圖，乙方負責所有施工機械（木模，釘子，鐵絲，腳平架等），從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內容。外墻正立面貼外墻磚，其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚，衛生間，廚房，樓梯踏步所有貼墻地磚。
四、承包價(jià)格及付款方式：
1、價(jià)格：_______元／平方米（建筑面積）。建筑面積按照國家規定計算方式計算，增減工程量按照市場(chǎng)行情，雙方協(xié)商解決。
2、基礎竣工后付款人民幣5000元整；每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整，內外粉刷完工后付款_____元整，春節前無(wú)質(zhì)量問(wèn)題余款一次性付清，（如有質(zhì)量問(wèn)題返工達標后，另外賠材料）。
五、工期及安全責任：
工期從______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推遲一天罰款____元／天，由甲方在工程款中扣除。
施工期間：
1、本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應按工程的要求負責施工過(guò)程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負責；第三人造成乙方及其員工傷害的'，由第三人負責，與甲方無(wú)關(guān)。
2、施工中乙方不得從事與施工無(wú)關(guān)的事，專(zhuān)業(yè)施工人員持證上崗；高空作業(yè)部分必須在采取切實(shí)可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業(yè)注意防火等。
3、施工過(guò)程中本合同項下的任何權利、義務(wù)，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無(wú)條件賠償。
六、質(zhì)量要求：
乙方應當按照國家規定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、后期維修：
因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任。
八、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失，應當支付相應的賠償；
2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調解。協(xié)商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會(huì )申請仲裁。
九、以上合同望雙方遵守各自責任，本合同一式____份，自簽字日期生效。
甲方：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
建筑施工合同7
甲方：______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，由乙方承攬甲方房屋維修工作，雙方本著(zhù)平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《民法典》有關(guān)規定，簽訂本合同，具體條款如下：
第1條工程概況
1.1工程名稱(chēng)：房屋維修工程
1.2工程范圍：______________
1.3工期：______________
1.4質(zhì)量標準：達到按國家相關(guān)專(zhuān)業(yè)規定的專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準。
1.5合同價(jià)款
1.5.1：
1.5.2
1.6工程施工完畢經(jīng)雙方驗收合格后，甲方在一周內一次性支付工程總款的%。預留%的工程質(zhì)保金。一年質(zhì)保期滿(mǎn)后支付。
第2條甲方權利義務(wù)
2.1甲方應積極支持乙方工作，協(xié)助乙方全面履行合同。
2.2對乙方經(jīng)營(yíng)中的施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明、環(huán)保施工等有協(xié)調、監督、檢查權利，并與甲方簽訂相關(guān)的安全、技術(shù)協(xié)議。
2.3乙方不服從甲方的協(xié)調、管理，有嚴重的質(zhì)量、安全問(wèn)題，有不履行合同的情況，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。
第3條乙方權利義務(wù)
3.1負責工程項目正式開(kāi)工前的一切準備工作
3.2乙方應按照現場(chǎng)文明施工及環(huán)保有關(guān)條例進(jìn)行施工，遵守當地政府、有關(guān)部門(mén)及甲方對施工現場(chǎng)的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關(guān)規定造成的.損失和罰款。
3.3乙方在現場(chǎng)施工應接受甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監督和管理，積極配合現場(chǎng)其他施工隊伍的施工。
第4條工程質(zhì)量、安全及文明、環(huán)保施工
4.1乙方應按國家及行業(yè)規范要求進(jìn)行施工。制訂質(zhì)量管理目標，落實(shí)質(zhì)量責任制，確保實(shí)現施工合同和甲方要求的質(zhì)量目標。
4.2安全生產(chǎn)、文明施工管理：乙方在承攬期間應具體操作人員進(jìn)行安全教育，并承擔在現場(chǎng)作業(yè)期間因乙方原因而發(fā)生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場(chǎng)的安全文明生產(chǎn)考核，相關(guān)考核金額作為違約責任處理。
第5條爭議解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會(huì )提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務(wù)應承擔各自的違約責任按國家有關(guān)規定辦理。
第6條附則
6.1本工程需要進(jìn)行保險時(shí)或有未盡事宜，雙方應另訂協(xié)議
6.2本合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
甲方(蓋章)：_____________
乙方(蓋章)：_____________
代表：______________
代表：______________
合同訂立時(shí)間：______________
建筑施工合同8
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：xxxxxxxxxxxxxx裝飾工程有限公司
委托代理人（姓名）：
聯(lián)系電話(huà)：
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
委托代理人：
聯(lián)系電話(huà)：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條：甲方工作
1、甲方負責洽談承攬裝修業(yè)務(wù)；
2、甲方負責廣告策劃和發(fā)布，設計方案和制作工服；
3、甲方負責施工現場(chǎng)的施工進(jìn)度，工藝說(shuō)明，巡視督導，驗收等方面；
4、負責工程測量，預算，設計，導購，現場(chǎng)管理；
5、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗收。
第二條：乙方工作
1、嚴格遵守甲方制定的施工現場(chǎng)管理制度，同一著(zhù)甲方工服，施工現場(chǎng)必須在明顯位置懸掛甲方公司標志；
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負責；
3、嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境；
4、乙方應處理好物業(yè)及業(yè)主的關(guān)系，不得和業(yè)主爭吵，有問(wèn)題須及時(shí)向甲方反映，監理及時(shí)協(xié)調；乙方負責施工現場(chǎng)安全；
5、文明施工，管理好工程材料，施工過(guò)程中出現工傷事故由乙方負責；
6、乙方施工過(guò)程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業(yè)務(wù)，如有業(yè)務(wù)應通知甲方，經(jīng)甲方同意辦理相關(guān)手續后方可承接；
7、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場(chǎng)；
9、保證施工現場(chǎng)的整潔，施工現場(chǎng)做到一日一清，施工中產(chǎn)生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點(diǎn)，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)；
10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續，出現問(wèn)題甲方不負責；
11、乙方不得與現場(chǎng)監理人員及我公司其他人員私下交易，一經(jīng)發(fā)現全部扣除乙方向甲方交納的保證金；
第三條：工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
第四條；材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗收；
第五條：工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
(a)、工程量變化或設計變更；
(b)、不可抗力；
(c)、甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
3、因乙方責任不能按期完工，工期不能延誤；因乙方原因造成質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。每延誤一天按工程總額的`2%扣除。
第六條：質(zhì)量標準
1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按＜＜天津市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準＞＞質(zhì)量驗收規范執行；
2、乙方應認真按照技術(shù)標準和設計要求施工，隨時(shí)接受甲方檢查，如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
第七條：工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
a、材料進(jìn)場(chǎng)后的材料驗收；
b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收；
c、防水工程驗收；
d、中期（木做收口）驗收；
e、工程完工后的整體竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單。
2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫(xiě)工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續；
3、本工程自驗收通知后兩天內組織驗收，填寫(xiě)工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續；
4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后，填寫(xiě)工程保修單。
第八條：工程款支付方式
1、簽訂本合同時(shí)，甲方收取乙方壹萬(wàn)元作為質(zhì)量保證押金，乙方承攬每個(gè)工程時(shí)，甲方從每個(gè)工程中扣出本工程最后結算總額的5%作為工程保修金，每個(gè)工程保修金在工程保修滿(mǎn)兩年后甲方支付給乙方，質(zhì)量保證押金待雙方合作結束（合作結束時(shí)間為乙方最后接的工程竣工日）后滿(mǎn)兩年。甲方一次性支付給乙方。
2、材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后兩日內支付工程派工價(jià)的30%；中期驗收合格后兩日內支付工程派工價(jià)的30%，待工程整體完工且業(yè)主驗收合格后七日內支付工程派工價(jià)的35%，其余5%作為工程保修金（參照1條）
3、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后7日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字，甲方在簽字時(shí)向乙方結清工程尾款；
4、工程款全部結清后，乙方應向甲方開(kāi)具正式統一發(fā)票。
第九條：違約責任
1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失；
2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失；
4、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
第十條：合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列1—2種方式解決：
1、向---天津市---仲裁委員會(huì )申請仲裁；
2、向----人民法院---起訴。
第十一條：附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包；
3、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
第十二條：其他約定條款（可另附頁(yè)，附頁(yè)簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力）。
第十三條：自甲乙雙方簽訂本協(xié)議之日起，甲乙雙方先前所簽定的所有協(xié)議約定即時(shí)解除。
甲方：
乙方：
蓋章：
蓋章：
年月日
建筑施工合同9
甲方：____________
乙方：
為實(shí)施好______縣20______年度大中型水庫庫區基金項目，解決______、______人飲問(wèn)題，現將該項目發(fā)包給乙方實(shí)施。為保證工程能按期、保質(zhì)、保量完成建設任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂合同如下：
一、工程名稱(chēng)：20______年度大中型水庫庫區基金項目。
二、建設內容和規模
1、 內容：______、______人飲工程。
2、 規模：按設計圖紙和預算。
三、工程造價(jià)
工程總造價(jià)總投資約合計人民幣叁拾肆萬(wàn)元（￥34.00萬(wàn)元），工程造價(jià)按實(shí)際驗收工程量審計結算為準。
四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包質(zhì)量。
五、工程日期：開(kāi)工時(shí)間為 年 月 日，竣工時(shí)間為 年 月 日，工期為 天。
六、甲乙雙方責任
甲方：按時(shí)提供施工設計圖紙，施工期間，甲方不定期派監理員到實(shí)地進(jìn)行技術(shù)指導和質(zhì)量監督。
乙方：按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進(jìn)行施
工，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，在施工期間要接受甲方質(zhì)量檢查和監督，
凡工程質(zhì)量不合格造成返工所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
七、搞好安全生產(chǎn)：乙方在施工中應注意安全，乙方人員在施工中出現的'意外事故均與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自行負責。
八、工程付款方式：工程竣工后，經(jīng)甲方組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收合格后，付80%工程款。經(jīng)審計部門(mén)出工程結算審計報告后，再付15%。提留5%作為工程質(zhì)量保證金。如一年后工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，保證金如數退還。
九、本合同經(jīng)雙方法人親自簽蓋章即生效，至工程竣工驗收，并保證金退還清楚后自行終止。
十、本合同一式四份，甲方兩份，乙方一份，財政局一份。
甲 方：______縣水庫移民工作管理局
法人代表：
項目負責人：
乙 方：
法人代表：
項目負責人：
簽訂日期： 年 月 日
建筑施工合同10
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方商定，由甲方委托乙方對_____________辦公樓進(jìn)行加固維修，有關(guān)事宜商議如下：
第1條房屋加固維修設計方案由甲方負責提供。乙方按照甲方提供加固維修設計方案和國家規范進(jìn)行施工加固。
第2條甲方有權隨時(shí)監督抽查，對未按圖施工不合格規范的提出整改意見(jiàn)，乙方應改正。
第3條結算方式：
本工程屬加固維修工程，乙方施工費用結算由甲方驗收，簽證后進(jìn)行決算。
第4條施工工期：
本工程施工工期自_______年____月____日起至_______年____月____日結束，(人力不可抗拒的情況下，順延工期)。
第5條質(zhì)量保證：
乙方必須按照甲方的.要求和國家規范標準完成工程項目。
第6條安全保證：
在施工作業(yè)期間，乙方應做足安全措施，必須對乙方施工人員加強安全教育和管理，按照高空作業(yè)的規定做好防御措施。
第7條以上條款經(jīng)甲乙雙方簽字生效，未盡事宜協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年月日
建筑施工合同11
發(fā)包方：
承包方：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容：
二、工期
1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開(kāi)工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 5 日開(kāi)工。
竣工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。
合同工期總日歷天數 20 天。
2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗收通過(guò)為竣工。分承包方不能按上述工期完成時(shí)，每推遲一天罰款 元。
3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
(1)因發(fā)包方原因影響開(kāi)工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質(zhì)量及驗收
1、質(zhì)量標準 。
2、承包方應按照施工圖及說(shuō)明、國家有關(guān)施工規范、驗收規范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現場(chǎng)工人的`操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質(zhì)量事故、返工，其經(jīng)濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過(guò)程中的管理，及時(shí)辦理質(zhì)量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關(guān)規定，向發(fā)包方代表提供完整的過(guò)程檢驗資料。
5、質(zhì)量達不到約定標準，發(fā)包方罰承包方總造價(jià)的 。
四、過(guò)程結算、工程款支付
1、結算方式：
(1)承包方式：包工包料
(2)計價(jià)方法： 按固定價(jià)格計價(jià)
(3)合同價(jià)款(大寫(xiě))：壹拾萬(wàn)元整
(4)結算方法： 分期撥款
2、工程款支付：自合同簽訂之日起，2日內甲方撥付工程款的 % 即： 整，余款竣工驗收完成后 3 日內付清。
五、材料供應及設備管理
1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發(fā)包方責任
1、負責辦理有關(guān)建設手續。 無(wú)約定
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術(shù)資料和工程預決算。 無(wú)約定
3、提供施工圖紙 套。
4、負責組織工程設計交底、圖紙會(huì )審。
5、發(fā)包人指派 同志為工地代表。 無(wú)約定
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進(jìn)度和質(zhì)量的現場(chǎng)管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監督。
3、本合同生效后 日內編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。 無(wú)約定
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫(xiě)方式，匯集施工技術(shù)資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派 王躍民 同志為工地代表。
八、安全生產(chǎn)與文明施工
1、承包方應派專(zhuān)人對施工用電、施工機械進(jìn)行管理，加強使用過(guò)程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場(chǎng)文明整潔。
3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設備事故，一切費用和善后問(wèn)題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。
2、合同份數：
(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本 無(wú) 份(發(fā)包方執 ，承包方執 )。
十、補充條款
發(fā)包方(簽字蓋章)：
承包方(簽字蓋章)：
合同訂立日期： 年 月 日
建筑施工合同12
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關(guān)法律、法規的相關(guān)規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。
2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。
4、工程規模：大小住戶(hù)約40戶(hù)左右。
二、工程造價(jià)和付款方式：
1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過(guò)程按70元/m(包括清理基礎余土，砼振動(dòng)棒、電機小型機具等)計算。
2、付款方式：
�、俨挥韪督痤~;
�、谥型景垂こ踢M(jìn)度的工程量可借支;
�、墼碌装赐瓿晒こ塘扛犊傇靸r(jià)的80%;
�、芄こ炭⒐�，經(jīng)驗收合格后按實(shí)際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。
三、工程質(zhì)量：
合格。
四、工程保修金：
甲方按總造價(jià)的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質(zhì)量保修金，等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內退還給乙方。
五、甲方責任
1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場(chǎng)地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要(水泥、沙石)，攪拌機組織進(jìn)場(chǎng)，一次性向乙方提供斗車(chē)五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的.支付，施工的各種技術(shù)指標工作。
六、乙方責任
1、乙方必須嚴格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙，變更通知單進(jìn)行施工。
2、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進(jìn)入施工場(chǎng)地。
3。乙方必須嚴格按建筑質(zhì)量、安全管理條例、各種規章制度進(jìn)行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產(chǎn)紀律、操作規程進(jìn)行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。
4、乙方在施工過(guò)程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經(jīng)濟損失和工程延誤時(shí)間一律由乙方負責。
5、乙方如有偷賣(mài)、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經(jīng)濟損失按現有價(jià)格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現場(chǎng)施工時(shí)，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業(yè)主配合，并和當地領(lǐng)導、父老鄉親搞好團結，服從領(lǐng)導管理，使施工能夠順利進(jìn)行。
七、
單方違約：按總造價(jià)的5%進(jìn)行罰款。
八、
本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動(dòng)失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同13
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規定，為了確保甲方房屋施工順利進(jìn)行，為明確雙方在建設項目施工過(guò)程中的權利和義務(wù)，本著(zhù)雙方“責、權、利”，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特訂立本合同。
一：工程慨況
該工程位于
磚混一層，建筑面積為 平方米，以及室內裝修。
二：承包方式
甲方以包工包料的方式承包給乙方。
三：合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）： 萬(wàn)元（人民幣）。
四、工程承包范圍
按甲方提供施工圖，乙方負責所有施工機械（木模，釘子，鐵絲，腳平架等），從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內容。主要分土建部分和室內裝修部分如下：
圍墻、大門(mén)（大門(mén)：防盜門(mén)寬1。5米、門(mén)頂用三角破面琉璃瓦），由甲乙雙方協(xié)商后，決定甲方增加一萬(wàn)元工程投資，承包給乙方。 土建部分：基礎為50公分漿砌石基礎;寬40公分地圈梁（配筋為：16型螺紋鋼8根、闊筋為：8號，間距20公分）;高80公分漿砌石;正負零圈梁（配筋為：16型鋼筋6根、闊筋為：8號，間距20公分）;基礎主柱子配筋為：分別16型螺紋鋼8根、闊筋為：8號，間距20公分;構造柱配筋為：分別16型螺紋鋼6根、闊筋為：8號，間距20公分;屋面為現澆板（配筋為：10號鋼筋、8鋼筋，間距為15公分）。坡屋面
材料由甲方負責提供，由乙方負責安裝。嚴格按照施工圖要求施工。
裝修部分：裝修標準為中等裝修，包工包料。主要由：外墻四面貼外墻磚（顏色由甲方自選決定）。外門(mén)為防盜門(mén)、室內門(mén)為實(shí)木門(mén);窗戶(hù)材料為羅普斯金鋁合金;室內電線(xiàn)全部用銅芯線(xiàn);燈具用吊燈;
漢式客廳屋頂為吊頂、地板用強化木地板;
藏式客廳為藏式屋頂、地板用強化木地板;
小孩臥室兩間，屋頂為吊頂、地板用強化木地板;
廚房屋頂為旺鵬膠旺鵬、地板用防滑瓷磚（顏色由甲方自選決定）、四周墻面用白色內墻磚;
衛生間（浴室）屋頂為旺鵬膠旺鵬，安裝浴霸、座便器，地磚用防滑瓷磚（顏色由甲方自選決定）、墻面用白色內墻磚;
經(jīng)堂屋頂為吊頂、地板用強化木地板;
走廊地板用瓷磚（顏色由甲方自選決定）;
樓梯用防滑瓷磚;扶手用不銹鋼。
五：承包價(jià)格及付款方式
1：價(jià)格：1450元/平方米（建筑面積）。建筑面積按照國家規定計算方式計算，增減工程量按照市場(chǎng)行情，雙方協(xié)商解決。
2：付款方式為分三期付款。第一期為基礎、備料完后付總工程量的40%;第二期為主體框架完后付總工程量的30%;工程竣工后付總工程量的`15%;剩下15%為保修金，保修期為兩年。保修期結束后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次性余額付清。（保修期內如有質(zhì)量問(wèn)題乙方負責返工達標，達標后另外賠材料）。
六：工期及安全責任
工期從20xx年4月15日到20xx年7月20日全部竣工。推遲一天罰款200元/天，由甲方在工程款中扣除。
施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應按工程的要負責施工過(guò)程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無(wú)關(guān)。
2、施工中乙方不得從事與施工無(wú)關(guān)的事，必須在采取切實(shí)可行的安裝措施下方可施工，電焊作業(yè)注意防火等。
施工過(guò)程中本合同項下的任何權利、義務(wù)，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無(wú)條件賠償。
以上合同內容望雙方遵守各自責任，本合同一式二份，自簽字之日期生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
年 月
日
建筑施工合同14
發(fā)包方：_________建筑施工有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關(guān)于工程項目勞務(wù)承包管理暫行規定》。甲方?jīng)Q定將___公司___工程項目部的勞務(wù)分包給乙方，為規范管理，明確職責，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。
一、甲方發(fā)包給乙方的勞務(wù)施工項目?jì)热莘秶缦拢?/strong>該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程;鋼筋制作、綁扎分項工程;模板制作、安裝分項工程;腳手架搭設作業(yè)。
二、本合同期限：從________年____月____日起至________年____月____日止。
三、工程質(zhì)量標準：所有分項工程質(zhì)量確保優(yōu)良
四、勞務(wù)管理費的上繳及付款方式：
1、上繳標準：該工程項目勞務(wù)管理費為人民幣壹拾萬(wàn)元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質(zhì)量、進(jìn)度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
2、付款方式：上繳勞務(wù)管理費按兩次付清，即主體完工前付____，裝修完工前付____。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關(guān)的證件及資質(zhì)，配合乙方辦理相關(guān)手續。協(xié)調處理施工過(guò)程中的勞務(wù)糾紛及工傷事故。
六、乙方的'職責：
1、全面履行___公司與___建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務(wù)。
2、確保所有分項工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進(jìn)行處罰。
七、本合同未盡事宜，雙方通過(guò)協(xié)商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，經(jīng)雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務(wù)管理費后失效。
甲方：__________
乙方：________________
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
_______年____月____日
建筑施工合同15
業(yè) 主（以下稱(chēng)甲方）：
承建方（以下稱(chēng)乙方）：
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：房屋建筑工程（以下稱(chēng)本合同工程）
工程地點(diǎn)：
工程結構：
建筑面積：
二、工程承包形式 包工不包料。
三、工程承包范圍
承包范圍：本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期內的保修。本房屋工程項目包括：
1、甲方將房屋建筑工程承包給乙方（含平整、基礎、框架柱、梁、墻體、樓梯、現澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內墻粉刷、外墻立面、屋面和衛生間防水、門(mén)前臺階、化糞池、水電施工敷設、內外裝修等）。
2、未提及部分甲乙雙方協(xié)商解決。
四、工程期限
1、本合同乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為 年 月 日，整個(gè)工程在 年月 日之前完成，合同工期共 個(gè)月。
2、本條款所規定的合同工期，是指合同內的工程實(shí)體通過(guò)竣工驗收的時(shí)間。
3、乙方必須采取一切措施保證如期達到，不允許延誤。如甲方認為整個(gè)工程或部分工程的進(jìn)度太慢，不能滿(mǎn)足確保關(guān)鍵工期的要求，甲方可指示乙方加快進(jìn)度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向甲方提出任何的補償。
4、乙方必須按甲方要求，在開(kāi)工前作出實(shí)施性施工組織設計和各分部分項工程的進(jìn)度計劃報甲方審批。經(jīng)過(guò)批復的實(shí)施性施工組織設計和進(jìn)度計劃將作為本合同書(shū)的一部分。
5、甲方保留對工程暫時(shí)停工的權利，乙方不應拒絕。
五、工程質(zhì)量
1、工程質(zhì)量標準：國家質(zhì)量檢驗評定標準及本合同條款的有關(guān)約定。
2、乙方按圖紙施工，如出現質(zhì)量不合格，由乙方按照市場(chǎng)價(jià)格賠償甲方。
3、無(wú)論甲方是否進(jìn)行并通過(guò)了各項檢驗，均不解除乙方對自己承包的工程的質(zhì)量所負責任，除非質(zhì)量問(wèn)題是由于甲方的原因引起，而此類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題乙方必須及時(shí)通知甲方。
4、無(wú)論工程材料是由否有甲方供應，均不解除乙方所負的工程全面質(zhì)量的責任，乙方應該對各種材料、器材、設備按規范進(jìn)行檢查，拒絕不符合要求的材料、器材、設備用于工程。因質(zhì)量不合格造成的一切經(jīng)濟損失由乙方負責。
六、工程價(jià)款
1、本合同價(jià)費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價(jià) 元/㎡，結算以實(shí)際施工面積為準。
2、合同價(jià)包括了合同規定的明確和隱含的全部責任，以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養、完工和修補缺陷所需的全部有
關(guān)事項和物品（不含用于本工程的材料費）。
3、合同價(jià)包括了合同規定的勞務(wù)、施工機械工具、制造、運輸、安裝、試驗、調試、測試、維護、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責任、權利、義務(wù)等所應有的`費用。
4、在合同履行過(guò)程中，甲方提出的任何建議、方案、要求，不管乙方是否采納，乙方不得提出任何追加費用的要求。除非因甲方要求而引起規模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協(xié)商進(jìn)行合同費用調整外，其余一切情況合同費用均不作任何調整。
5、除非合同中另有規定以外，合同價(jià)適用于合同文件中規定或包括的任何項目的任何實(shí)施方法，乙方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。
6、乙方采用的任何施工方案和技術(shù)措施均應得到甲方的批準和認可。如乙方的施工方案和技術(shù)措施未得到甲方批準，由此引起的費用、后果均由乙方負責。
七、工程付款方式
1、合同簽訂時(shí)預付 元。
2、施工到±0。00米，驗收合格后，付 元。
3、施工到一層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。
4、施工到二層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。
5、施工到三層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。
6、工程竣工驗收后，付 元。 工程完工后暫扣總合同款的5%為質(zhì)量保證金，期滿(mǎn)付清。
八、安全、文明施工
1、施工中乙方應安全、文明施工，遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
2、乙方應對工地施工的所有人員進(jìn)行安全教育，對每一項工序進(jìn)行安全技術(shù)交底，對施工人員進(jìn)行人身保險投保，發(fā)放安全防護用品等，配備專(zhuān)職安全員。
3、因乙方原因發(fā)生的一切不安全責任事故，包括對工地周?chē)^(guò)路行人車(chē)輛的可能發(fā)生的傷害事故，全部由乙方承擔一切損失，甲方概不負責。
九、質(zhì)量保修
1、根據《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》明確的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同約定本工程在正常使用條件下，地基基礎工程和主體結構工程保修期限30年；屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年；保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。
2、未明事項，應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規定進(jìn)行。
十、甲方責任
1、提供圖紙，保證供應施工所需材料。
2、按時(shí)支付工程進(jìn)度款。
3、解決圖紙不明地方。
十一、乙方責任
1、乙方所需機械、工具、模板及鐵絲、釘子等低價(jià)易耗品由乙方自己提供，生活自理。
2、嚴格按照設計圖紙和國家相關(guān)規范標準要求進(jìn)行施工，如圖紙不明白的地方提前提出，確保工程按質(zhì)按時(shí)完成。
3、每道工序完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗收，驗收合格后進(jìn)行下道工序。 十二、延期及違約責任
1、由于乙方的原因造成工程延期的，乙方必須向甲方支付誤期賠償費，甲方可從應向或即將向乙方支付的任何金額中扣除此項賠償費。此賠償費的支
付并不能解除乙方應完成工程的責任或合同規定的其他責任。
2、本合同誤期賠償費每天按合同價(jià)的5％計算，由乙方向甲方支付。
3、甲方按照合同約定及甲方的工作內容進(jìn)行付款和供應材料，若違約，除乙方不負違約責任外，甲方應向乙方付違約金5000元。
十三、材料、設備的采購、供應和保管
1、甲方負責本合同所有材料、設備的采購和供應，乙方有義務(wù)為甲方的材料、設備的采購提供協(xié)助、指導和搬運。
2、乙方除在施工組織設計中給出甲方采購的材料、設備供貨計劃外，還應在施工過(guò)程中提前提出材料、設備的采購的通知。
3、施工過(guò)程中，乙方要節約用料，必須按照圖紙及規范嚴格下料，如出現驗收不合格導致的返工，所需材料及工費由乙方負責。乙方要做到工完料盡場(chǎng)地清，如出現余料各品種超過(guò)200kg，由乙方自負損失。
4、工地交貨的材料、設備由乙方負責保管。甲方無(wú)論何時(shí)均不對乙方的施工機具、設備、臨時(shí)設施的損失或損壞承擔任何責任。
十四、其他事項
1、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文本視為本合同的組成部分。
2、雙方自愿共同遵守本合同，各自履行合同責任，如一方違約，應支付給對方10000。00元的違約金。
3、甲方支付給乙方的合同款，乙方必須盡快支付給工人，不得挪用，如造成人工工資問(wèn)題，甲方一概不負責任，后果由乙方自負。
4、未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
十五、合同生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執正本一份。雙方簽字后生效。 合同訂立時(shí)間：年月 日
合同訂立地點(diǎn)：
甲方： 乙方：
身份證號碼：身份證號碼：
住所：住所：
電話(huà)： 電話(huà)：
【建筑施工合同】相關(guān)文章：
建筑施工配合施工合同09-09
建筑施工承包施工合同02-09
建筑施工合同06-19
施工建筑合同09-29
建筑施工合同06-30
建筑合同施工合同05-05
建筑施工勞務(wù)合同08-25
【薦】建筑施工合同11-11
【推薦】建筑施工合同11-16
單位建筑施工合同11-24