建筑公司合同(15篇)
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？以下是小編為大家整理的建筑公司合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑公司合同1
甲方(用人單位)：
乙方(員工)：
名稱(chēng)： 姓名： 住所： 性別： 主要負責人： 身份證號碼：
聯(lián)系人： 住址：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
根據《中華人民共和國勞動(dòng)法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《勞動(dòng)法》)、《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《勞動(dòng)合同法》)等有關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則，簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、合同期限
以完成一定工作任務(wù)為期限：從__年____月____日起至 __年____月____日工作任務(wù)完成時(shí)止。完成工作任務(wù)的標志是____若該工作任務(wù)至__年____月____日仍未完成，除雙方另行協(xié)議延長(cháng)合同期限外，雙方的勞動(dòng)合同至該日終止。
二、工作內容和工作地點(diǎn)
乙方的工作內容(崗位或工種)：
乙方的工作地點(diǎn)： 甲方所承建的工程項目所在地 。
甲、乙雙方根據工作需要或乙方的能力和表現，經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方可以調動(dòng)乙方的工作崗位或工種。
三、工作時(shí)間和休息休假
(一)甲乙雙方同意按綜合計算工時(shí)工作制確定乙方的工作時(shí)間。乙方的具體工作時(shí)間，由甲方現場(chǎng)管理人員根據季節氣候、工序和實(shí)際情況靈活安排，乙方不得怠工或擅自加班。
(二)乙方按正常工作時(shí)間出勤工作(平均每月工作時(shí)間小時(shí))，甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要延長(cháng)工作時(shí)間的，按《勞動(dòng)法》第四十一條執行。
(三)在正常情況下可以完成的工作任務(wù)，由于乙方故意拖延而導致必須加班的，甲方可以拒付加班費。
四、勞動(dòng)報酬
乙方每月基本工資標準 元(計算加班工資基數)，本工作任務(wù)按工程量計付工資，具體為：
(1)□按乙方每月完成的工程量計付工資，工程量單價(jià)為 。
(2)□工程量總量 總價(jià) 計取工資。
甲方于每月 日盡量足額發(fā)放上月工資，若因工程量無(wú)法及時(shí)結算清楚的，甲方至少應發(fā)放上月基本工資以保障乙方的基本生活需要。
乙方同意甲方從乙方工資中扣減或扣除以下費用和款項：
(1) 按法律法規規定應由乙方承擔的費用;
(2)所有依據本合同和有關(guān)勞動(dòng)紀律、甲方規章制度規定應由乙方支付的賠償或罰款;
(3)乙方伙食費和住宿費。
五、社會(huì )保險和福利待遇
(一)甲方按照國家和省、市有關(guān)規定，為乙方購買(mǎi)工傷保險。乙方因工負傷的，甲方按《工傷保險條例》等有關(guān)法律法規的規定執行。
(二)養老保險
甲方將依據國家和省、市地方政府有關(guān)社會(huì )養老保險規定與乙方協(xié)商并確定其養老保險的購買(mǎi)或處理方案(由乙方在本人戶(hù)口所在地自行購買(mǎi)保險，應由甲方承擔的費用由甲方折合在乙方上述計件工資中一并發(fā)放)。
(三)乙方患病或非因工負傷，甲方應按國家和省、市的有關(guān)規定給予乙方享受醫療期和醫療期待遇。
六、勞動(dòng)保護
甲方根據國家有關(guān)法律法規，建立安全生產(chǎn)制度，并按照國家勞動(dòng)安全、衛生的有關(guān)規定為乙方配備必要的安全防護措施，發(fā)放必要的勞動(dòng)保護用品。
乙方應嚴格遵守甲方的各項規章制度、勞動(dòng)紀律和安全技術(shù)操作規程，嚴禁違章作業(yè)，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。
七、規章制度
(一)甲方依法制定的規章制度，應當告知乙方。乙方在簽訂本合同前應認真閱讀甲方的各項規章制度，合同簽訂后視為乙方已經(jīng)熟知甲方的各項規章制度并愿意遵守。
(二)乙方應遵守國家和省、市有關(guān)法律法規和甲方依法制定的規章制度，服從甲方管理及工作安排，按時(shí)完成工作任務(wù)，提高職業(yè)技能，遵守安全操作規程和職業(yè)道德。
(三)乙方自覺(jué)遵守國家和省、市計劃生育的有關(guān)規定。
(四)罰則：
1、乙方有以下行為者，每次罰款人民幣50元。
(1)遲到、早退超過(guò)15分鐘;
(2)工作時(shí)間在非指定場(chǎng)所吸煙者;
(3)進(jìn)入施工現場(chǎng)未戴安全帽、穿拖鞋或打赤腳的;
(4)違反安全操作規程。
2、由于乙方違反操作規程或失職造成的經(jīng)濟損失，乙方應全額賠償甲方。
八、勞動(dòng)合同的解除和終止
(一)甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除合同。
(二)乙方提前五天以上三十天以?xún)纫詴?shū)面形式通知甲方，可以解除勞動(dòng)合同。乙方不得擅自離職。
(三)甲方有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除勞動(dòng)合同：
1、未按照勞動(dòng)合同約定提供勞動(dòng)保護或者勞動(dòng)條件的;
2、甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動(dòng)的，或者甲方違章指揮、強令冒險作業(yè)危及乙方人身安全的。
(四)乙方應嚴格遵守甲方的各項規章制度、勞動(dòng)紀律、文明施工管理、安全技術(shù)操作規程。乙方有下列情形之一的，甲方可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同：
1、遲到、早退超過(guò)15分鐘累計達三次的。
2、未經(jīng)請假，無(wú)故曠工二天的。
3、不服從甲方正當工作安排的
4、工作時(shí)間在非指定場(chǎng)所吸煙達三次的。
5、酒后鬧事、酒后上崗的。
6、有打架斗毆、偷竊、賭博、擅自停工等嚴重違紀行為。
7、進(jìn)入施工現場(chǎng)未戴安全帽、穿拖鞋或打赤腳達三次的。
8、高空作業(yè)時(shí)沒(méi)有系好安全帶，在高空中沒(méi)有扶手的攀沿物上隨意走動(dòng)的。
9、違反安全操作規程，損壞設備、工具，浪費材料、能源，造成經(jīng)濟損失超過(guò)人民幣20xx元的。
10、非機械操作人員操作機械的、非電工接駁電源的。
11、在宿舍內亂搭電線(xiàn)、或使用高功率電器、私設爐灶生火做飯。
12、乙方被發(fā)現在應聘過(guò)程中向甲方提供信息和資料(如身份證、婚姻、生育、健康狀況、教育學(xué)歷、工作經(jīng)歷、上崗證、操作證、住址、不良記錄等)與事實(shí)不符的。
13、工作質(zhì)量達不到到相關(guān)標準要求的(詳見(jiàn)分項工程質(zhì)量要求)。工程質(zhì)量驗收應滿(mǎn)足《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》(GB-20xx)、《建筑工程施工質(zhì)量評價(jià)標準》(GB/T-20xx)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規范的規定。
工程檢驗批驗收時(shí)，主控項目應全部符合其專(zhuān)業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規范的規定;一般項目應有90%及以上的抽檢符合規范的規定或偏差值在允許偏差范圍以?xún)取?/p>
14、嚴重失職，營(yíng)私舞弊，給甲方造成經(jīng)濟損失超過(guò)人民幣20xx元。
15、乙方同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系。
16、被依法追究刑事責任和行政責任的;
17、違反計劃生育條例的。
(六)有下列情形之一的，甲方提前三十日以書(shū)面形式通知乙方或者額外支付乙方一個(gè)月工資后，可以解除勞動(dòng)合同：
1、乙方患病或者非因工負傷，在規定的.醫療期滿(mǎn)后不能從事原工作，也不能從事由甲方另行安排的工作的;
2、乙方不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的;
3、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據的客觀(guān)情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內容達成協(xié)議的。
(八)有下列情形之一的，勞動(dòng)合同終止，甲乙雙方不存在任何勞動(dòng)關(guān)系。
1、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)的;
2、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據的客觀(guān)情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內容達成協(xié)議的;
3、乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;
4、甲方被依法宣告破產(chǎn)的;
5、甲方被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者甲方?jīng)Q定提前解散的;
6、法律、行政法規規定的其他情形。
勞動(dòng)合同的解除和終止，雙方必須簽訂《勞動(dòng)合同解除(終止)協(xié)議書(shū)》，若乙方未簽訂《勞動(dòng)合同解除(終止)協(xié)議書(shū)》而擅自離職者，甲方可扣留乙方未領(lǐng)工資，并不作任何補償。
甲方在勞動(dòng)合同終止、解除后三天內應當一次性付清乙方的工資。
九、法律責任
(一)乙方在履行勞動(dòng)合同期間，因個(gè)人失職操作不當、技能問(wèn)題等給甲方造成損失的，應當承擔賠償責任。
(二)乙方在履行勞動(dòng)合同期間，必須按甲方要求參加甲方組織的各種專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓。
(三)乙方不得提供假身份證或無(wú)效身份證入職，否則造成包括社保、工傷、醫療在內的一切損失由乙方自行承擔。
十、其它
(一)甲方的規章制度、安全操作規程、質(zhì)量要求作為本勞動(dòng)合同的附件，與勞動(dòng)合同具有同等法律效力。
(二)本合同未盡事宜或合同條款與現行法律法規規定有抵觸的，按現行法律法規執行。 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：（蓋章）
代表簽字：
乙方：（蓋章）
代表簽字：
__年____月____日
建筑公司合同2
甲方(出讓方)：___________________________________________
法定代表人：___________________聯(lián)系電話(huà)：_________________
乙方(受讓方)：______________聯(lián)系電話(huà)：__________________
鑒于甲方有意將________市__________廠(chǎng)及其所屬財產(chǎn)按本協(xié)議規定的條款和條件轉讓給乙方，乙方愿意按同樣的條件受讓該廠(chǎng)。故此依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規、政策本著(zhù)平等互利、友好協(xié)商的原則，雙方簽訂本協(xié)議。
一、______市___________廠(chǎng)的基本情況：
轉讓廠(chǎng)名稱(chēng)為_(kāi)___________________;注冊資本_________元，現有生產(chǎn)設備一套及廠(chǎng)房?jì)人胸斘�，廠(chǎng)房租金____個(gè)月，部分原料和成品，生產(chǎn)必備手續一套。
二、公司轉讓價(jià)款及支付方式：
1、轉讓價(jià)款總計人民幣大寫(xiě)(_______________) 。轉讓價(jià)款一次性付清。
2、甲方收到乙方首次付款后向乙方交付_______市_____________廠(chǎng)營(yíng)業(yè)執照、代碼證、租房合同、稅務(wù)登記證、身份證復印件。
三、產(chǎn)權交割
甲方收到乙方100%轉讓價(jià)款后把_______市_____________廠(chǎng)相關(guān)權利歸乙方所有，甲方不再享有權利承擔義務(wù)。甲乙雙方約定在一個(gè)月內辦理相關(guān)產(chǎn)權變更手續。
四、經(jīng)辦手續費用
經(jīng)甲、乙雙方約定，轉讓所涉及的相關(guān)費用由乙方承擔。
五、爭議處理
在本合同履行過(guò)程中，甲、乙雙方發(fā)生爭議經(jīng)協(xié)商無(wú)效時(shí)，可以依法向具有管轄權人民法院起訴。
六、違約責任
1、如因乙方原因導致本合同無(wú)法履行或乙方不完全履行合同約定，則無(wú)權要求返還定金，如因甲方原因導致本合同無(wú)法履行或甲方不履行合同的約定，應當向乙方支付相當于乙方交付定金的十倍補償。
2、乙方未能按期支付本合同公司的價(jià)款或者甲方未能 按期交割本合同廠(chǎng)的手續，每逾期一日應按逾期部分金額的.__________向對方支付違約金。
七、債務(wù)及債務(wù)
從雙方簽字生效之日起，甲方的債權債務(wù)和乙方無(wú)關(guān)。
本合同需變更或解除，甲、乙雙方必須簽定變更或解除協(xié)議。
八、權證變更
總價(jià)款付清后，由甲方配合將______市_____________廠(chǎng)相關(guān)證件變更到乙方名下。
九、合同的生效
本合同由甲、乙雙方當事人簽字蓋章后生效。
十、其他
1、本合同共三頁(yè)，一式四份，甲、乙雙方及見(jiàn)證人各執一份。
2、甲方簽字應由________、_________、________、_________分別署名。
甲方(公章)：________________ 乙方(公章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑公司合同3
實(shí)際出資人：
名義出資人：
甲方擬與第三方共同出資設立 公司，甲方是公司的實(shí)際出資人，也是公司的實(shí)際股東，享有作為公司股東的一切權利與義務(wù);
乙方是甲方在公司所持有股份的名義出資人，乙方僅是根據甲方的決定，才能以自己的名義，代甲方行使甲方所有的出資人及股東的權利與義務(wù)，現就乙方代為履行出資人職責和代為持有甲方股份的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議，共同遵守：
一、甲方在公司的出資情況
甲方在公司出資的金額為： 元;
出資的方式為： ;
甲方出資占公司注冊資本 %。
二、乙方的基本情況
姓名： 年齡： 身份證號碼：
家庭住址：
工作單位：
三、委托事項
與公司股東身份有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：由乙方以自己的名義將受托行使的代表股份作為出資設立公司、在公司股東登記名冊上具名、以公司股東身份參與公司相應活動(dòng)、代為收取股息或紅利、出席股東會(huì )并行使表決權、以及行使公司法與公司章程授予股東的其他權利。
四、委托事項的處理規則
1、所有涉及公司設立時(shí)，出資人的權利與義務(wù)，均由甲方做出決定，乙方根據甲方的決定，以自己的名義，辦理公司設立時(shí)出資人全部的事宜;
2、所有涉及公司成立后直至公司完成解散行為的全過(guò)程中，股東應有的權利與義務(wù)，均由甲方作出決定，乙方根據甲方的決定，以自己的名義，辦理全部相關(guān)事宜;
3、乙方行使的有關(guān)出資人或股東的.權利與義務(wù)必須以甲方根據本協(xié)議，另行出具的授權委托書(shū)為依據，但遇有緊急情況的除外;
4、如遇有緊急情況，乙方應本著(zhù)善良管理人的注意，從有利于甲方利益的角度，可以先行處理該項事務(wù)，但事后應及時(shí)向甲方告知，并補辦書(shū)面授權委托書(shū);
5、緊急情況是指無(wú)法立即得到甲方的指示或書(shū)面授權，且有關(guān)事務(wù)不立即處理將會(huì )給甲方利益造成一定的損失;
6、乙方完成委托事項，必須以自己的名義親自進(jìn)行，除非另行得到甲方書(shū)面同意，不得轉委托任何第三人;
4、乙方根據授權委托書(shū)處理事務(wù)，應盡到善良管理人的責任，乙方如下行為如造成對甲方、公司、公司其他股東及其他利益相關(guān)人造成損失的，乙方負責全額、及時(shí)的賠償
乙方在在沒(méi)有授權委托書(shū)的情況下，所進(jìn)行的任何行為;
未經(jīng)甲方書(shū)面同意，而將甲方交辦的事務(wù)轉委托第三人;
在執行事務(wù)過(guò)程中存在故意或重大過(guò)失的，其中，乙方拒不執行甲方指示或未經(jīng)甲方書(shū)面同意而改變甲方指示處理委托事項的，視為乙方故意或有重大過(guò)失。
五、告知義務(wù)
1、甲方作為公司的股東，有權通過(guò)乙方了解公司的一切情況，乙方應根據甲方要求，對甲方希望了解的關(guān)于公司的事項，根據法律法規及公司章程，展開(kāi)盡職調查，并將調查結果及時(shí)告知甲方;
2、依據有關(guān)法律法規和公司章程的規定，對股東有權獲知的公司信息，乙方應及時(shí)主動(dòng)地收集整理，并向甲方作出真實(shí)、準確、完整、及時(shí)的匯報;
3、乙方作為一名善良管理人，所應盡到的，對其它與甲方股份行使權利及公司運作有關(guān)的信息的及時(shí)告知義務(wù)。
六、處理委托事務(wù)的費用負擔
乙方處理甲方授權甲方處理的事務(wù)，所產(chǎn)生的一切稅費，由甲方負責。
七、風(fēng)險承擔
由乙方根據本協(xié)議和甲方另行出具的授權委托書(shū)處理的有關(guān)公司及甲方股份的事務(wù)，所產(chǎn)生的一切投資風(fēng)險均由甲方承擔。
八、投資收益
1、甲方對公司的投資收益全部歸屬于甲方所有，乙方不因從本協(xié)議中所獲得的名義股東身份，而享有這些投資收益;
2、甲方對公司所有的投資收益，由乙方以自己的名義代為領(lǐng)取;
3、乙方承諾將獲得的投資收益，于代領(lǐng)后三日內劃入甲方指定的帳戶(hù)，如果乙方不能按時(shí)劃轉的，應按同期銀行逾期貸款利息支付相應的違約金。
九、協(xié)助處分甲方股份的義務(wù)
在甲方擬將自己的股份及與該股份相關(guān)的一切權益進(jìn)行法律上的處分時(shí)，乙方均應根據甲方的書(shū)面授權，并以自己的名義，對此提供必要的協(xié)助及便利，屆時(shí)涉及到的相關(guān)法律文件，乙方應無(wú)條件接受和提供全面、及時(shí)的協(xié)助;
甲方對自己股份及其相關(guān)權益進(jìn)行法律上的處分，包括但不限于：股份的轉讓、設定各類(lèi)擔保措施、表決權、投資收益取得權、剩余財產(chǎn)請求權、主張優(yōu)先購賣(mài)權、知情權、監督檢查權、訴權等股東權和出資者權利。
十、行為限制
1、乙方根據甲方提名，并擔任公司董事，董事任期與代持股份期限相同，代持股份協(xié)議終止時(shí)，乙方應主動(dòng)辭去董事職務(wù);
2、在代持股份并擔任董事職務(wù)期間，應履行公司法對董事全部義務(wù)性要求;
3、作為公司董事應與公司訂立競業(yè)限制協(xié)議，并履行競業(yè)限制協(xié)議的相關(guān)義務(wù);
4、乙方行使董事權利，也應參照本協(xié)議關(guān)于對代為行使股東權的全部規定進(jìn)行;
5、乙方不得利用股東身份、董事身份，謀取個(gè)人利益和損害甲方、公司、公司其他股東、其它利益相關(guān)人的利益;
6、乙方任何未經(jīng)甲方書(shū)面授權或所進(jìn)行的違反本協(xié)議所規定的各項行為，如對甲方、公司、公司其他股東、其他利益相關(guān)人所造成的損失的，乙方均應全面、及時(shí)地賠償。
十一、代持股份報酬
1、代持股份、擔任董事的報酬一并以董事報酬的形式加以支付，原則上，代持股份報酬已包含在內，不再單獨計算;
2、董事報酬以每月 元計算，按公司工資制度發(fā)放，但乙方同意將每月工資的 %作為忠實(shí)履行本協(xié)議的擔保;
3、乙方如果確有能力勝任公司董事一職，可以按如下標準和方式領(lǐng)取報酬和提供擔保：
4、除以上約定的報酬之外，乙方不得因代持甲方股份、代為辦理授權委托事項或擔任董事職務(wù)而要求任何其他的報酬;
5、乙方董事身份是依據代持股份的約定而產(chǎn)生的，故乙方的全部報酬由本協(xié)議專(zhuān)門(mén)約定，乙方不再依據任何理由提出任何增加報酬的要求。
十二、代持股份協(xié)議的解除
1、本協(xié)議甲、乙雙方均可單方面解除，但解除合同不應造成相對人的損失，如造成損失的，應賠償對方;
2、甲方解除的程序：
甲方需提前30日，向乙方送達解除合同的預通知;
30日內，乙方應完成配合甲方做好所有法律文件的簽署工作，保證把所有本應屬于甲方名下的一切權利，全部歸還到甲方或甲方指定的人員名下，同時(shí)完成乙方在其他一切法律法規、章程、協(xié)議和授權委托書(shū)中規定的權利與義務(wù);
30日期滿(mǎn)，甲方向乙方送達解除合同的正式通知;
解除合同的預通知和正式通知內容相同，具有相同法律效力，乙方應無(wú)條件接受甲方的解除合同的正式通知;
3、乙方解除合同的程序準用甲方解除合同的程序進(jìn)行。
十三、保密責任
1、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本協(xié)議所涉及的事項向一切利害關(guān)系人明示;
2、乙方應對本協(xié)議及本協(xié)議履行過(guò)程中，所接觸到的或獲知的甲方的任何商業(yè)信息，均負有保密義務(wù);
3、本第十三條所涉及的保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然繼續有效，直至有關(guān)事項的公布不會(huì )給甲方造成任何損失、不具有保密價(jià)值時(shí)為止;
4、乙方違反本條保密義務(wù)而給甲方造成的一切直接或間接損失負有全面、及時(shí)的賠償責任。
十四、特別事項
在任何情況下，只要甲方認為需要，均可以自行向公司所有股東披露甲方的真實(shí)股東身份，并以股東身份直接參預公司管理，主張全部股東權利，乙方應無(wú)條件接受。
十五、爭議解決
因與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方均同意提交杭州市仲裁委員會(huì )，依據杭州市仲裁委的現行規則進(jìn)行裁判。
十六、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商確定。
十七、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
十八、本協(xié)議自設立公司的第一份法律文件正式由乙方以自己的名義簽署之日起生效，協(xié)議生效前，甲方可以根據需要決定變更、補充或終止本協(xié)議。
甲方： 乙方：
地址： 乙方家庭住址：
乙方身份證號：
合同訂立時(shí)間：
合同訂立地點(diǎn)：
建筑公司合同4
出租方：__________________
承租方：_____________________有限公司____項目部
因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，乙方向甲方租賃機械設備，根據《___》以及有關(guān)條款規定，為明確甲乙雙方的權利和義務(wù)關(guān)系，本著(zhù)公平、公正、合理的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立以下條款，以資雙方嚴格遵照執行：
一、設備名稱(chēng)及規格數量：新出廠(chǎng)63型塔吊__臺
二、承租日期：從工程開(kāi)工至主體結束，使用過(guò)程中按實(shí)結算，遇到特殊情況或乙方需要延長(cháng)租賃日期應主動(dòng)與甲方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議。
三、租金計算及付款方式：每天租金____元。該塔機進(jìn)場(chǎng)安裝調試成功并驗收合格后，乙方以書(shū)面通知甲方。如甲方對乙方驗收結果有疑議，可申請專(zhuān)業(yè)權威部門(mén)復驗并出具書(shū)面驗收報告作為依據進(jìn)行備案。從接到乙方書(shū)面通知后開(kāi)始計算租金，乙方通知甲方報停日期后截止計算租金，拆除時(shí)乙方提前7天通知甲方拆除塔機，以方便甲方安排工作，租金每季度結算一次，甲方開(kāi)具國家正式稅票并加蓋財務(wù)章后按實(shí)際發(fā)生租金金額的80%進(jìn)行付款，余款20%待塔機退場(chǎng)后一月內一次性付清，由于甲方原因造成的付款延遲，乙方不承擔任何責任。如乙方不能按時(shí)交付租金，雙方未達成延期付款協(xié)議的，甲方有權停用塔機。
四、出租方的權利和義務(wù)
1、甲方應將塔機所有的技術(shù)資料、塔機各種合格證件、備案證明等在塔機進(jìn)場(chǎng)安裝使用前提供給乙方一份，并在乙方要求10日前向乙方提供塔機基礎施工圖及各種預埋件，并提供技術(shù)指導配合乙方按照圖紙要求澆筑好塔機基礎。
2、甲方應確保塔機的完好性，完好率達到95%以上，在使用過(guò)程中乙方定期對機械設備進(jìn)行保養，甲方負責檢修，使用過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題因未及時(shí)維修而造成的設備損壞或引起的安全問(wèn)題應由甲方負責。
3、甲方應將能正常使用的合格全吊交給乙方使用，由于塔機原因造成的一切損失均由甲方承擔。甲方不定期對本塔機日常檢修，租用期間配件由甲方負責提供，鋼絲繩更換由乙方負責，維修費用由甲方支付。甲方對吊車(chē)搶修必須在24小時(shí)內修理完成，如超過(guò)36小時(shí)修理未完成，造成的一切損失由甲方負責，發(fā)生費用從租費中直接扣除。
4、乙方額外支付甲方人民幣____元整，用于塔機進(jìn)場(chǎng)安裝，頂升、附墻的安裝由甲方負責，在接到乙方通知后三日內完成，因頂升、附墻的安裝不及時(shí)造成的損失由甲方負責甲方應由專(zhuān)業(yè)資質(zhì)隊伍具有相應資格證書(shū)的熟練技師負責，必須提供技術(shù)指導，并對其安全性負責，發(fā)生的任何事故責任和經(jīng)濟損失，均由甲方承擔。塔機拆除由乙方負責，并運送到甲方指定地點(diǎn)。
5、在甲方檢修操作時(shí)，必須服從乙方單位的'安全管理，操作人員進(jìn)入施工現場(chǎng)必須戴好安全帽，并持證上崗，如因無(wú)證操作，被管理部門(mén)查出，所引起的罰款及造成的一切損失全部由甲方承擔。
六、承租方的權利和義務(wù)
1、乙方在使用過(guò)程中，應遵守國家的法律法規以及相關(guān)規章制度，遵守操作規程，如因操作失誤出現安全事故由乙方負責。
2、乙方首先按照本塔機的使用說(shuō)明書(shū)所提供的技術(shù)參數進(jìn)行澆筑塔機基礎�，F場(chǎng)應具備設備進(jìn)退場(chǎng)要求，準備好設備進(jìn)退場(chǎng)的道路及拆裝設備的條件，并與甲方共同商定塔機的拆裝方案。
3、設備進(jìn)場(chǎng)前乙方需向甲方提供該工程現場(chǎng)平面圖，并配備好設備的電源，按甲方提供的機械設備說(shuō)明書(shū)做好設備的基礎部分，經(jīng)檢測合格后，通知甲方進(jìn)場(chǎng)安裝，其基礎部分的資料及施工由乙方負責，甲方提供設備廠(chǎng)配備的資料及拆裝資質(zhì)、升頂資質(zhì)，由甲方負責報驗，費用由甲方承擔。
4、如乙方需要升頂、錨固應提前2天通知甲方，甲方根據現場(chǎng)需要或設備說(shuō)明配置。發(fā)生費用由甲方承擔。
5、在塔機安裝拆除時(shí)，乙方應派專(zhuān)人在現場(chǎng)負責與甲方配合，在甲方施工期間保證除甲方施工人員外，其他人員不得進(jìn)入規定的施工范圍內，否則造成的后果由乙方負責。
6、塔吊配重由乙方負責預制，發(fā)生費用由甲方承擔，所發(fā)生費用在結算時(shí)從租費中檢修直接扣除。
七、出租方與承租方變更
1、在租賃期間，出租方將出租財產(chǎn)所有權轉讓給第三方，不必征求承租方同意，但應告知承租方所有權的轉移情況，并提
供財產(chǎn)轉讓證明，所有權轉移后，出租財產(chǎn)所有權取得方即成為本合同的出租方，享有原出租方享有的權利，承擔原出租方承擔的義務(wù)。
2、承租方租賃期間不得擅自將財產(chǎn)租賃給第三方使用。
八、擔保條款：無(wú)。
九、不可抗力
“不可抗力”是指不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況，導致合同任何一方不能繼續履約的事件，不可抗力包括以下情況：
自然災害、戰爭、敵對行動(dòng)、戰時(shí)動(dòng)員、征用或禁運、罷工、騷亂或混亂、政府根據新頒布法律法規做出的行政行為導致合同不能繼續履行的。如果在合同生效日期后發(fā)生不可抗力事件，從而阻止合同權利義務(wù)的履行，則甲乙雙方均不應認為違約或毀約，延遲履約后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
十、如有違反本合同條款者，違約者應根據實(shí)際損失金額賠償給對方。
十一、補充條款如下：
十二、補充條款與本合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，另一份送乙方設備處備案。合同在雙方簽字蓋章后生效，租金結算完畢后，此合同終止、失效。
十四、在合同執行過(guò)程中，如發(fā)生爭議向甲方所在地仲裁部門(mén)進(jìn)行仲裁或向當地人民法院進(jìn)行訴訟。
出租方：______承租方：______
法定代表人：______項目經(jīng)理：______
地址、電話(huà)：______地址、電話(huà)：______
簽訂日期：______簽訂日期：______
建筑公司合同5
甲方：_____________________
乙方：_____________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》在平等互利的基礎上結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
工程名稱(chēng)：_____________________
工程地點(diǎn)：_____________________
承包方式：____________（詳細項目見(jiàn)預算書(shū)）
合同工期：__________年_______月_______日至_______年_______月______日，工期_______天。合同綜合價(jià)款（人民幣大寫(xiě)）：_____________________
一、甲方責任
1、負責與業(yè)主方溝通，及時(shí)提供施工所用一切材料。
2、協(xié)調相關(guān)部門(mén)，保證施工所用水、電等，創(chuàng )造良好施工環(huán)境，確保施工順利進(jìn)行。
3、做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
4、對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更等事宜，按時(shí)足額支付乙方勞務(wù)費用。
二、乙方責任
1、嚴格執行施工規范、安全操作、文明施工。
2、按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)。
3、提前_________天向甲方提供材料計劃。
三、付款方式
本合同生效后，甲方須按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時(shí)一次結清。
四、其它約定
1、本工程甲方供應的.材料應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。由于材料發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔，工期順延。
2、由于甲方原因，造成乙方停、窩工時(shí)甲方須向乙方支付_________元/人/天。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
4、甲方未按合同的約定撥付款，乙方有權停止施工，并由甲方承擔相關(guān)損失。
5、竣工結算辦法：___本工程合同價(jià)款為雙方協(xié)議綜合造價(jià)，結算時(shí)以合同造價(jià)為基礎，如果發(fā)生項目變動(dòng)，只計取增減項目費用，如僅原項目工程量變化總造價(jià)不做調整�？⒐r(shí)乙方將工程結算資料送交甲方，甲方自接到資料_________天內審查完畢，并在_________日內結清尾款。
6、因一方原因，合同無(wú)法繼續履行時(shí)，應及時(shí)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
五、本合同一式_____份，雙方各執______份，附（《預算書(shū)》《項目單價(jià)表》）。
甲方（公章）：____________ 乙方（公章）：____________
法定代表人（簽字）：____________ 法定代表人（簽字）：____________
_________年______月________日_________年_____月______日
建筑公司合同6
轉讓方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_______________身份證號碼：_______________
購買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_______________身份證號碼：______________
經(jīng)甲、乙雙方共同商定達成如下協(xié)議：
一、甲方現出售
型號裝載機壹臺給乙方(無(wú)發(fā)票，無(wú)證件)。經(jīng)乙方負責人現場(chǎng)看機，試機后，甲乙雙方達成協(xié)商價(jià)為人民幣
_______________元(大寫(xiě)：_______________)。乙方本著(zhù)相互信任的原則以現金方式一次性支付給甲方。
二、如該裝載機是偷盜或來(lái)路不明，甲方將負全部法律責任。
三、協(xié)議簽訂前裝載機的產(chǎn)權、債權、債務(wù)問(wèn)題與乙方無(wú)關(guān)。如果引起糾紛所有損失由甲方負責。
四、此協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字按手印后立即生效。
甲方：_______________乙方：_______________
電話(huà)：_______________電話(huà)：_______________
建筑公司合同7
出租人：___________
承租人：___________
按照誠實(shí)守信、平等互利的原則，為明確甲乙雙方的權利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、乙方因建筑工程需要，租用甲方塔吊、攪拌機、鋼管、鋼模、扣件、腳手架等及各種動(dòng)力設備，甲方同意有償出租給乙方使用。
二、租賃物種類(lèi)、數量、租金、損壞的賠償標準按市場(chǎng)標準執行。其租賃物的種類(lèi)、詳細的規格、數量以乙方簽字的提貨單為準，押金、租賃費及賠償金以甲方出具的收據為準。
三、租賃物的用途和使用方法，乙方應將租賃物用于城建____________________工程，并保證按照國家規定的施工規范、操作規程進(jìn)行正確使用，乙方不得超負荷使用和違規使用租賃物。
四、乙方在合同生效后立即向甲方提供一份各種規格、數量租賃物的使用時(shí)間表，以便甲方按時(shí)、按量供應。
五、租賃期限_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共計_____天。乙方因工程需要延長(cháng)租賃期限的，應在本合同期滿(mǎn)前_____日，續訂租賃合同。
六、租賃費應按月支付，乙方應在每月_____日前向甲方提交上月的租賃費清單，并付清上月全部租金，甲方收到租金后向乙方出具收據。
七、經(jīng)雙方協(xié)商，乙方應向甲方交納租賃物押金人民幣：________________，甲方收到押金后應向乙方出具收據并辦理提貨手續。租賃期內，乙方不得以押金抵交租賃費，租賃期滿(mǎn)，乙方返還的租賃物經(jīng)驗收未發(fā)生缺損情況的，押金全額退還給乙方。
八、乙方在指定的`地點(diǎn)提貨，提貨時(shí)雙方當場(chǎng)清點(diǎn)數量并驗收質(zhì)量。乙方指派為提貨人，提貨后甲方向乙方出具提貨單，乙方或提貨人在提貨單上簽字或蓋章確認租賃物已驗收質(zhì)量合格，完好無(wú)損。乙方提貨后對租賃物的數量、質(zhì)量負全責，無(wú)論發(fā)生任何意外與甲方無(wú)關(guān)。
九、租賃物的提貨與返還時(shí)的運輸、運費、裝卸費用由乙方承擔。
十、租賃期間，租賃物的保管、維修及養護費用由乙方承擔。
十一、在租賃期內，乙方未經(jīng)甲方同意，不得將租賃物轉讓、轉租，也不得變賣(mài)或用作抵押。
十二、乙方對租賃物要妥善保管，正確使用。租賃期滿(mǎn)，乙方應返還全部租賃物，按時(shí)將租賃物運至甲方指定的地點(diǎn)并整理堆放。租賃物返還時(shí)，雙方要檢查驗收，如因保管、使用不當造成租賃物損壞、丟失的，乙方必須承擔租賃物的維修和賠償。
十三、違約責任
�、�、乙方不按時(shí)繳納月租金的，應向甲方支付日租金額______的違約金。
�、�、乙方逾期不返還租賃物的，除繼續承擔本合同規定的租賃費外，每天要向甲方支付逾期租金總額______的違約金。
�、�、乙方在租賃期如有轉讓、轉租、或將租賃物變賣(mài)、抵押等行為，甲方有權解除合同，乙方應立即返還租賃物，否則，按本條第⑵款的規定承擔違約責任。
�、�、其他違約行為：如因未按規范要求或違章操作所引發(fā)的經(jīng)濟損失和法律責任，均由乙方承擔。
十四、擔保人就乙方的合同義務(wù)向甲方提供擔保，保證乙方履行合同義務(wù)，如乙方違約，擔保人按《______》的規定對乙方違約行為承擔保證責任。
十五、本合同一式二份，甲乙雙方簽字后合同生效。
甲方：________
乙方：________
法定代表人：________
法定代表人：_________
________年____月____日
_________年____月____日
建筑公司合同8
甲方：
住所：
法定代表人：
乙方：
住址：
身份證號碼：
甲乙雙方在平等自愿的基礎上，按照《民法典》等法律規定，就甲方招用乙方一事，經(jīng)協(xié)商一致達成本合同，供雙方遵照執行：
第一條、勞動(dòng)合同期限：
本勞動(dòng)合同為：
有固定期限勞動(dòng)合同：__年__月___日至__年__月___日;
無(wú)固定期限勞動(dòng)合同，自__年__月___日起。
以完成工作為期限。
2、本合同包含___個(gè)月的試用期。
第二條、工作地點(diǎn)：省市路號。
第三條、工作內容：
1、乙方同意在甲方部門(mén)擔任職務(wù)，乙方具體工作內容按照甲方的崗位職責要求執行。
2、若因乙方不勝任該工作，甲方可調整乙方的崗位并按調整后的崗位確定一方的薪資待遇;如乙方不同意調整，甲方可以提前30日通知乙方解除勞動(dòng)合同，經(jīng)濟補償金按照國家規定發(fā)放。
3、在工作過(guò)程中，因乙方存在嚴重過(guò)失或者故意造成甲方損失的，甲方有權向乙方追償。
第四條、工作時(shí)間和休息休假：
1、工作時(shí)間：標準工時(shí)制，甲方保證乙方每天工作不超過(guò)8小時(shí)，每周工作不超過(guò)40小時(shí)。具體工作時(shí)間由甲方根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要安排，乙方應當服從。
2、休息休假：甲方按照國家的規定安排乙方休息休假。
第五條、勞動(dòng)報酬：
1、乙方月工資標準為人民幣元，其中試用期內工資為人民幣___元;
2、因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，甲方安排乙方延長(cháng)工作時(shí)間或者在休息日或者法定休假日工作的'，甲方按國家規定的標準發(fā)放加班費。
3、甲方保證按月發(fā)放工資，具體發(fā)放日期為_(kāi)__。
第六條、社會(huì )保險：
1、甲方按照國家的規定為乙方辦理各項社會(huì )保險，繳納社會(huì )保險費;
2、依法應由乙方個(gè)人負擔的社會(huì )保險費，甲方從乙方應得工資中扣繳，乙方不得有異議。
第七條、勞動(dòng)保護、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護：
甲方為乙方提供勞動(dòng)所必需的工具和場(chǎng)所，以及其他勞動(dòng)條件;保證工作場(chǎng)所的符合國家規定的安全生產(chǎn)條件，并依法采取安全防范措施，預防職業(yè)病。
第八條、甲方依法制定和完善各項規章制度，乙方應當嚴格遵守。
第九條、乙方應當保守工作期間知悉甲方的各種商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權、公司機密等任何不宜對外公開(kāi)的事項，否則造成甲方損失的，應當承擔賠償責任。
第十條、乙方承諾在簽訂本協(xié)議時(shí)，未與其他任何單位保持勞動(dòng)關(guān)系或者簽訂競業(yè)限制協(xié)議。否則，給其他單位造成損失的，由乙方單獨承擔責任，與甲方無(wú)關(guān)。
第十一條、勞動(dòng)合同解除或終止：
1、若乙方需解除勞動(dòng)合同書(shū)，應當提前30日以書(shū)面的形式通知甲方，書(shū)面通知以送達甲方為準;
2、有關(guān)解除或終止勞動(dòng)合同的事項，按照《民法典》等法律、法規有關(guān)規定執行。
3、在解除或者終止勞動(dòng)合同時(shí)，乙方應當將正在負責的工作事項以及甲方交付乙方使用的財物與甲方指定的工作人員進(jìn)行交接。因乙方原因未辦理交接造成甲方損失的，由乙方賠償。
4、因解除或者終止勞動(dòng)合同，乙方依法應獲得經(jīng)濟補償金，但乙方未與甲方辦理工作交接前，甲方暫不支付經(jīng)濟補償金。
第十二條、因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方本著(zhù)合理合法、互諒互讓的原則協(xié)商處理;協(xié)商不成的，任何一方可依法向勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì )申請仲裁。
第十三條、本合同未約定的事項，按照法律、法規、行政規章以及地方性法規等規定執行。
第十四條、本合同自雙方簽字或蓋章后生效，一式二份，雙方各執一份，本合同的任何條款的變更，應當以書(shū)面形式經(jīng)雙方簽字或者蓋章確認。
甲方：乙方：
簽約代表：
日期：__年__月___日日期：__年__月___日
建筑公司合同9
需方:
供方:
甲方根據工程建設的需要，經(jīng)過(guò)對所需鋼筋項目進(jìn)行招標，確定乙方為供貨商。甲乙雙方依據國家法律、法規、規章，并結合深圳市有關(guān)規定，經(jīng)平等協(xié)商，達成一致，簽訂本合同。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、品牌、數量、單價(jià)、金額：
材料名稱(chēng)
規格型號
品牌
單位
數量
單價(jià)
金額
1
�、〖壉P(pán)圓鋼筋
2
�、⒓墖鴺寺菁y鋼筋
3
�、＜墖鴺寺菁y鋼筋
本合同暫定總價(jià)款為：_________________元整
備注:1、合同約定總價(jià)款為暫定價(jià)款，具體總價(jià)款按實(shí)際供貨數量結算。
2、本合同單價(jià)為不含稅綜合單價(jià)，合同單價(jià)包含人工、材料、機械設備、裝卸車(chē)、運輸、利潤等所有費用。本合同所約定單價(jià)有效期為乙方第一次供貨起至最后一次供貨完畢止，合同執行期間無(wú)論材料市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)、政府政策變動(dòng)或其他任何原因，本合同約定單價(jià)均不予調整。
3、上述合同單價(jià)從________年____月____日起執行，約至________年____月____日止。
二、質(zhì)量要求及標準：
所有鋼筋的性能和質(zhì)量均需滿(mǎn)足國家相關(guān)標準要求,并承擔產(chǎn)品質(zhì)量保修期間的質(zhì)量責任。適應于本合同的國家標準為：《低碳鋼熱軋圓盤(pán)條》701-1997和《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》1499-1998。
三、產(chǎn)品質(zhì)量：
1、本合同每批貨物送達施工現場(chǎng)后，甲方指定專(zhuān)人根據相關(guān)規范要求進(jìn)行驗收并取樣送檢,乙方必須保證每批材料均為合格產(chǎn)品。直條鋼筋長(cháng)度定尺12米，直徑符合國家相關(guān)標準，包裝整齊。鋼筋不得出現明顯彎曲、扭曲等變形。鋼筋表面無(wú)肉眼可見(jiàn)的裂紋，包括細小裂紋和其他表面缺陷。鋼筋表面無(wú)銹蝕，不得有油漬。鋼筋端頭剪切整齊，無(wú)飛邊、彎頭、切頭不凈等。同品種、同規格，每捆鋼筋鋼制銘牌齊全，并與質(zhì)量證明書(shū)對應。
2、為確保工程質(zhì)量,乙方應保證提供完好無(wú)損的材料,提供材料出廠(chǎng)合格證、深圳市建設局發(fā)放的準用證、國家檢測部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告一式三份，所有證明材料必須字跡清晰并加蓋乙方公章。
3、甲方有權隨機抽樣送檢，每次材料檢驗合格，檢驗費用由甲方負責。若材料檢驗不合格，乙方自愿承諾按如下方式進(jìn)行處理：
�、�、每次鋼筋送檢時(shí)，若出現第一次送檢不合格，乙方自愿向甲方支付罰金人民幣________元整。
�、�、第一次送檢不合格后，甲方取雙倍鋼筋數量進(jìn)行復檢，若復檢合格，則兩次送檢費用均由甲方承擔。若鋼筋復檢仍不合格，則兩次送檢費用均由乙方承擔，同時(shí)乙方自愿承諾向甲方支付違約金人民幣________元整，并承擔由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。
�、郛斠曳剿╀摻钏蜋z出現黃單時(shí)，甲方有權單方面解除合同，重新選擇新的供應商，乙方對此無(wú)異議。
4、若乙方所供鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)驗收合格，但在加工和使用過(guò)程中經(jīng)政府相關(guān)部門(mén)抽檢為不合格，乙方必須無(wú)條件將不合格部分已加工和尚未加工的鋼筋清退出場(chǎng)，補償給甲方不合格部分但已加工完畢的鋼筋加工費每噸________元，承擔由于不合格品退場(chǎng)發(fā)生的所有退場(chǎng)費用，甲方有權單方面解除合同，乙方自愿承諾向甲方支付人民幣________元整的違約金，并承擔由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。
四、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式：
1、交貨時(shí)間：
甲方提前____天書(shū)面通知乙方進(jìn)場(chǎng)計劃，乙方應按甲方書(shū)面通知進(jìn)場(chǎng)計劃按時(shí)交貨。
乙方應在鋼筋進(jìn)場(chǎng)前提前通知甲方，以便甲方做好收貨準備，提供卸貨場(chǎng)地。
項目施工期約為：____個(gè)月。鋼筋供貨期為_(kāi)_______年____月____日至________年____月____日止。
2、交貨地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為_(kāi)_______的施工現場(chǎng)。
3、本合同聯(lián)系人：
4、本合同指定收貨人：
5、交貨方式：乙方負責送貨至甲方工地，卸至甲方指定的卸貨地點(diǎn)，并承擔裝、運、卸等費用。乙方在裝、運、卸過(guò)程中發(fā)生的安全事故、交通事故以及其他責任自行承擔，并承擔因此造成的全部損失。乙方交貨時(shí)應向甲方提供該批貨物的質(zhì)量證明書(shū)和準用證，冷軋帶肋鋼筋還要提供原材料的質(zhì)量證明書(shū)。
6、本合同約定鋼筋計量方式為：直條鋼筋采用點(diǎn)條計算理論重量。
五、結算方式與保修期限：
1、每批次鋼筋乙方送至甲方指定地點(diǎn)，甲方需于每批次鋼筋到場(chǎng)后及時(shí)取樣送檢。每批次鋼筋送檢合格后____日內，甲方向乙方支付該批貨款金額的____%，剩余該批貨款金額的____%作為質(zhì)保金在兩個(gè)月滿(mǎn)后10日內，甲方在扣除應由乙方承擔的違約金后按實(shí)無(wú)息付清。
2、產(chǎn)品保質(zhì)期為工程設計使用年限，在保質(zhì)期內，因鋼筋本身引起的一切工程質(zhì)量缺陷，均由乙方承擔所有責任并負責所有費用。
六、違約責任：
1、甲方不按本合同規定上報鋼筋使用計劃、不按本合同規定收料所造成的損失由甲方承擔。
2、如因甲方原因致使貨款未能及時(shí)支付給乙方，乙方不承擔因停工待料而造成的損失。
3、乙方未按時(shí)、按甲方要求，保質(zhì)、保量供應材料造成的甲方停工、窩工、返工等由此對甲方造成的所有損失均由乙方承擔。
4、乙方逾期交貨的，按每日相當于逾期貨品價(jià)值____‰的標準向甲方支付違約金。甲方不在約定的時(shí)間付款的，則每逾期一天按未付款額的____‰向乙方支付違約金。
5、如經(jīng)初步檢驗，甲方發(fā)現貨物不合格的，乙方應及時(shí)將貨物運出工地，并立即免費予以更換，甲方無(wú)保管義務(wù)。如乙方怠于運出，由此產(chǎn)生的.一切風(fēng)險與損失均與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自行承擔。
6、乙方逾期交貨的，若逾期____天并且不影響甲方使用的情況下鋼筋價(jià)格按照合同約定執行，逾期超過(guò)____天，逾期交貨部分的單價(jià)按照每噸每日降低____元結算，給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
7、乙方逾期交貨而甲方解除合同的，給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
8、交貨鋼筋的質(zhì)量不符合約定或者國家、行業(yè)標準的，包括但不限于生產(chǎn)廠(chǎng)家不符合約定、外觀(guān)不合格、質(zhì)量不合格、沒(méi)有有效地質(zhì)量證明文件、取樣檢驗不合格等，乙方均應在____日內予以免費更換，因此發(fā)生的一切費用由乙方承擔，由此造成的延誤按本約定執行。給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
9、若乙方交貨鋼筋存在假冒偽劣產(chǎn)品時(shí)，一經(jīng)發(fā)現，乙方應向甲方支付所涉及鋼筋金額____倍的違約金，雙方合同就此終止，給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
10、乙方保證按時(shí)交貨，并保證其提供的貨物質(zhì)量符合國家、行業(yè)標準以及合同約定，如有違反，愿意承擔因此而產(chǎn)生的一切責任。
11、甲方未能按本合同約定支付貨款，向乙方支付違約金。
七、合同的生效、終止和解除：
1、合同生效：本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起成立生效。
2、合同終止：本合同生效后直至甲乙雙方各自履行完其義務(wù)后，本合同自動(dòng)解除，但相關(guān)質(zhì)量條款和解決糾紛條款除外。
3、合同解除：甲乙雙方依據本合同約定解除合同的，甲方以書(shū)面形式向乙方發(fā)出解除合同的通知后，本合同即予以解除。對解除合同有爭議的，按協(xié)議書(shū)約定處理。
4、合同解除后工作：合同解除后，不影響甲乙雙方在合同中約定的結算、質(zhì)量責任條款。
八、其它：
1、履行合同過(guò)程中，雙方往來(lái)采取書(shū)面形式�？陬^或電話(huà)通知無(wú)法律約束力，但對方認可除外。
2、甲方每次的進(jìn)貨時(shí)間及數量傳真給乙方，視同乙方收到，而不論乙方是否簽收，乙方均需及時(shí)供貨。
九、解決合同糾紛的方式：
因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，不愿協(xié)商或協(xié)商未能解決，可向深圳市寶安區人民法院提起訴訟解決。
十、合同有效期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，供貨、結算完畢后本合同自動(dòng)解除，但有關(guān)鋼筋質(zhì)量條款和解決糾紛條款除外。
十一、合同份數：本合同壹式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)議補充，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
十二、合同附件：本合同所列附件為本合同組成部分，與本合同具同等法律效力。
需方：
單位全稱(chēng)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
簽訂時(shí)間：______年____月____日
供方：
單位全稱(chēng)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
簽訂時(shí)間：______年____月____日
建筑公司合同10
聘用單位(甲方)：___________________________
受聘人(乙方)：_____________________________
身份證號碼：_______________________________
受聘人的擔保人(丙方)：_____________________
身份證號碼：_______________________________
茲有聘用單位(甲方)_________決定聘用乙方(受聘人)_________從事相關(guān)工作，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、聘用期限：
自________年_______月_______日至________年_______月_______日止，共________年_______月，其中試用期自________年_______月_______日至________年_______月_______日止，共_______月。
二、乙方應服從甲方工作安排，在聘用期內履行以下義務(wù)：
1.工作崗位：__________________。
2.職責范圍和要求：__________________。
3.遵守國家的法律法規、甲方的各種規章制度，接受甲方的安全教育、遵守安全規章制度和操作規程，確保安全生產(chǎn)。
三、乙方完成本合同規定的崗位工作職責后，甲方應向乙方支付以下待遇：
1.甲方以現金的形式按月支付乙方工資，月工資標準為人民幣_________元;
2.甲方支付乙方的其他待遇;
3.甲方支付乙方必要的勞保用品和工作工具。
四、出現以下情況之一，甲方可以提前解除本合同。
1.乙方在試用期內不符合聘用條件的;
2.乙方違反國家法律法規和甲方規章制度，情節較為嚴重的;
3.甲方因工作原因必須撤崗，又無(wú)法重新安排工作的;
4.乙方因病或非因工負傷，醫療期滿(mǎn)后，不能從事原崗位工作的;
5.照國家有關(guān)規定和《________________________》有關(guān)條款可以解除勞動(dòng)合同的。
五、有關(guān)乙方聘用期間的因病、非因工負傷、因工負傷等保險福利待遇按相關(guān)法律法規執行。
六、有關(guān)因本合同的履行而產(chǎn)生的爭議由甲方人事部門(mén)和工會(huì )組織共同負責調解;調解不成，任何一方可提請__________________仲裁機構進(jìn)行仲裁。
七、甲、乙雙方違反本合同，按國家現行有關(guān)規定承擔違約責任。丙方自愿為乙方提供擔保，并對乙方因本人原因給甲方造成的經(jīng)濟損失承擔連帶賠償責任。
八、其他甲、乙雙方商定的.事項：__________________。
九、本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽(章)后生效，合同期限屆滿(mǎn)，合同即行終止，甲乙雙方自然終止勞動(dòng)關(guān)系。
十、本合同一式四份，甲、乙、丙三方，勞動(dòng)服務(wù)公司各一份。
甲方(蓋章)：_______________________ 乙方(簽字)：_______________________
________________年________月_____日 ________________年________月_____日
丙方(簽字)：_______________________
________________年________月_____日
建筑公司勞動(dòng)用工合同3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國勞動(dòng)法》和有關(guān)規定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞動(dòng)合同期限
第一條 勞動(dòng)合同期限(甲乙雙方選擇適用)
1、有固定期限勞動(dòng)合同
本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日終止(如有試用期，則試用期從 年 月 日到 年 月 日)
2、以完成一定的工作任務(wù)為期限的合同
本合同生效日期為 年 月 日;以乙方完成 工作任務(wù)為合同終止時(shí)間。
二、工作內容和要求
第二條 甲方招用乙方在 (項目名稱(chēng))工程中擔任 崗位(工種)工作。乙方的職業(yè)資格等級證或上崗證號碼為 .
第三條 乙方應按照甲方的要求，按時(shí)完成規定的工作任務(wù)，達到規定的質(zhì)量標準。
三、勞動(dòng)保護和勞動(dòng)條件
第四條 甲方對乙方的工作時(shí)間安排必須執行國家規定的工時(shí)制度。甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)乙方同意后，可安排乙方加班，但不得違反國家有關(guān)規定，且應合理安排職工補休或按照《勞動(dòng)法》的有關(guān)規定依法支付加班、延長(cháng)工作時(shí)間工資報酬。
第五條 甲方應當在乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)前對乙方進(jìn)行入場(chǎng)施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業(yè)等特殊工種操作證書(shū)的乙方進(jìn)行崗前培訓(或書(shū)面交底)后，方可上崗作業(yè)。
第六條 甲方根據生產(chǎn)崗位的需要，按照國家勞動(dòng)安全、衛生的有關(guān)規定，為乙方配備必要的安全防護措施，發(fā)放必要的勞動(dòng)保護用品。
第七條 甲方根據國家有關(guān)法律法規，依法建立安全生產(chǎn)制度;乙方應當嚴格遵守甲方的勞動(dòng)安全制度，嚴禁違章作業(yè)，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。
四、工資保險待遇
第八條 乙方在試用期間的工資為每日(或每月) 元，試用期滿(mǎn)后工資為每日(或每月) 元;按工作量計算工資的，每 (工作量單位)支付工資 元。雙方約定的工資不得低于施工地行政區域內最低工資標準。甲方應在每月 日前計發(fā)乙方的工資(不得交由包工頭代發(fā))，并由乙方簽字確認。甲方應在勞動(dòng)合同終止、解除時(shí)一次性付清乙方的工資。合同甲方如為分包方，工資支付發(fā)生違約情況由工程總承包單位負責支付。甲乙雙方對工資支付的其他約定。
第九條 甲方應按規定為乙方辦理社會(huì )保險，并按規定足額繳納社會(huì )保險費用。雙方勞動(dòng)合同解除后，應按有關(guān)規定轉移社會(huì )保險手續。乙方因工負傷，其待遇按國家和當地人民政府有關(guān)規定執行。
五、勞動(dòng)紀律和勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、續訂
第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動(dòng)紀律和安全技術(shù)操作規程。
第十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)有打架斗毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的;
(三)嚴重失職，營(yíng)私舞弊，對甲方造成重大損害的;
(四)嚴重違反甲方施工現場(chǎng)安全管理規定和甲方勞動(dòng)紀律的;
(五)被依法追究刑事責任的。
第十二條 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;
(一)在試用期內的;
(二)甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動(dòng)的;
(三)甲方不能提供安全的勞動(dòng)條件或者按照本合同規定支付勞動(dòng)報酬的。
第十三條 變更、解除、終止、續訂本合同，應在規定的時(shí)限前以書(shū)面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。
六、違約責任、勞動(dòng)爭議處理及其它
第十四條 甲方與乙方解除勞動(dòng)合同時(shí)，應給乙方出具終止、解除勞動(dòng)合同證明書(shū)。甲方解除乙方勞動(dòng)合同，符合勞部發(fā)[1994]481號文件規定的，應支付經(jīng)濟補償金。甲、乙方違法解除勞動(dòng)合同，應按勞部發(fā)[1995]223號文件給對方以賠償。
第十五條 雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應當自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起，60日內向工程所在地( 區、縣)有管轄權的勞動(dòng)仲裁委員會(huì )申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書(shū)之日起15日向人民法院起訴。
第十六條 甲方依法制定的規章制度及其他專(zhuān)項協(xié)議作為本勞動(dòng)合同的附件，與勞動(dòng)合同具有同等法律效力。
第十七條 本合同未盡事宜或與國家、四川省有關(guān)規定相悖的，按照有關(guān)規定執行。
第十八條 本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，一份交工程所在地勞動(dòng)部門(mén)備案，一份留在乙方務(wù)工的建筑施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。
第十九條 雙方約定的其他事項。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑公司合同11
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司，住所地上海市浦東新區三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務(wù)工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務(wù)所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長(cháng)。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)被告）加工合同糾紛一案，本院于XX年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長(cháng)，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于XX年7月24日、XX年8月28日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現已審理完畢。
原告起訴稱(chēng)：原告與被告北京辦事處于XX年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價(jià)2。8元每公斤，自XX年6月至XX年3月，原告履行合同義務(wù)，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自XX年3月17日計算至實(shí)際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據予以證明：加工合同、送貨單、結算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱(chēng)：對于鋁型材加工費無(wú)異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無(wú)異議，對于價(jià)格有異議。由于被告與原告并未進(jìn)行約定，原告按照2元每塊結算沒(méi)有依據，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過(guò)程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證，本院對原告提交的加工合同的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結算單的真實(shí)性、合法性予以確認，對其關(guān)聯(lián)性部分確認，對于其中原告據以證明其主張的pvc板加工價(jià)格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實(shí)性、合法性予以確認，對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：XX年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進(jìn)度滾動(dòng)付款，最后一批產(chǎn)品出廠(chǎng)前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個(gè)，原告最后一次供貨時(shí)間為XX年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實(shí)，有原告提交的上述證據和當事人陳述意見(jiàn)在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系，系雙方真實(shí)意思表示，且不違背法律及行政法規的規定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價(jià)格，無(wú)證據表明原、被告雙方曾對此進(jìn)行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見(jiàn)，本院予以確認。據此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時(shí)間為XX年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠(chǎng)前付清所有余款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的'利息損失（自XX年3月17日計算至實(shí)際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自XX年3月17日起計算至實(shí)際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見(jiàn)，本院不予采信。綜上，依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規定，判決如下：
一、被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司給付原告上海上豐船務(wù)工程有限公司加工費二十六萬(wàn)六千九百零九元九角一分，于本判決生效之日起七日內執行清；
二、被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司賠償原告上海上豐船務(wù)工程有限公司利息損失，自XX年三月七日起計算至實(shí)際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算，于本判決生效之日起七日內執行清；
三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)的，應當依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內交納。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿(mǎn)后七日內未交納上訴案件受理費的，按自動(dòng)撤回上訴處理。
審 判 長(cháng) 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
書(shū) 記 員 李雪蓮
建筑公司合同12
(需方)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
(供方)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)協(xié)商同意，根據《中華人民共和國民法典》的規定，訂立合同如下：
第一條 甲方向乙方訂貨總值為人民幣 元。其產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、質(zhì)量(技術(shù)指標)如下：
型 號 規 格 單 位 數 量單 價(jià)金 額
合計：人民幣大寫(xiě)： ￥：
第二條 產(chǎn)品包裝規格及費用
第三條 驗收方法
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法
第五條 交貨規定
1、交貨方式：
2、交貨地點(diǎn)：
3、交貨日期：
4、運輸費：
第六條 經(jīng)濟責任
(一)乙方應負的經(jīng)濟責任
1、產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量不符本合同規定時(shí)，甲方同意利用者，按質(zhì)論價(jià)。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因延誤交貨時(shí)間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬(wàn)分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2、乙方未按本合同規定的產(chǎn)品數量交貨時(shí)，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的'罰金。
3、產(chǎn)品包裝不符本合同規定時(shí)，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價(jià)值2%的罰金付給甲方。
4、產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規定時(shí)，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬(wàn)分之三的罰金。
(二)甲方應負的經(jīng)濟責任
1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價(jià)值)總值 %的罰金。
2、甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值 %的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
3、甲方未按規定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí)，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視同中途退貨處理。
4、屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬(wàn)分之三的罰金。
5、甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬(wàn)分之三計算付給乙方，作為延期罰金。
6、乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產(chǎn)品價(jià)格如須調整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價(jià)部門(mén)批準后方能變更。在物價(jià)主管部門(mén)批準前，仍應按合同原訂價(jià)格執行。如乙方因價(jià)格問(wèn)題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分價(jià)值的萬(wàn)分之三作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷(xiāo)合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門(mén)備案。提出注銷(xiāo)合同一方須向對方償付注銷(xiāo)合同部分總額 %的補償金。
第九條 如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規格、質(zhì)量、包裝時(shí)、應提前 天與甲方協(xié)商。
第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應及時(shí)向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時(shí)，
任何一方均可向 人民法院起訴。
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無(wú)誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條 本合同一式 份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本 份，并報雙方主管部門(mén)各一份。
甲 方： (蓋章) 乙 方： (蓋章)
經(jīng)辦人： (蓋章) 經(jīng)辦人： (蓋章)
負責人： (蓋章) 負責人： (蓋章)
地 址： 地 址：
電 話(huà)： 電 話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行、帳號 開(kāi)戶(hù)銀行、帳號
年 月 日 年 月 日
建筑公司合同13
甲方：
乙方：
根據(中華人民共和國勞動(dòng)法)，甲乙雙方在平等自愿協(xié)商一致，誠實(shí)信用的基礎上簽訂本合同。
一、勞動(dòng)合同期限：自_____年_____月_____日至二工地結束之日。
二、工作內容：所有工地上的水電暖安裝及其它的另星安裝及維修。
三、工作時(shí)間：根據建筑行業(yè)的行規，每日工作時(shí)間為10小時(shí)，超過(guò)時(shí)間作加班處理。
四、勞動(dòng)報酬：原有工人在去年日工資的基礎上每日加5元，新來(lái)工人每日工資為元，如有中途跳槽，違紀或其它嚴重犯錯誤被公司除退的每日工資扣20元。
五、付款方式：每人每月領(lǐng)生活費二千元，當月出勤不足9天不得領(lǐng)生活費，10—14天領(lǐng)一千元，15—30天的足額領(lǐng)取生活費，工地結束后一次性領(lǐng)取余額工資，用現金支付。
六、安全：乙方施工人員必須牢牢記住安全第一的方針，上班必須戴安全帽，高空作業(yè)必須系安全帶并正確使用工具及機械，甲方管理人員有權處罰及教育乙方施工人員的'不安全行為，乙方施工人員有權拒絕甲方管理人員對安全不利的亂指揮，如乙方施工人員違反安全規定，違規操作造成安全事故所造成的一切損失由乙方自行承擔。
七、文明及紀律：乙方施工人員嚴格遵守法規，法律及工地現場(chǎng)的各樣紀律，不打架、不盜竊公司及個(gè)人財產(chǎn)，工友之間相互尊重及互愛(ài)，如在工地現場(chǎng)相互打架，每人次罰款五百元，并自行負責醫藥費及誤工費，在施工時(shí)，保管好安裝材料及工具，如發(fā)現盜竊電線(xiàn)、電纜、閥門(mén)等材料及工具的，除五倍的罰款外，日工資扣三十元，而且立即除退，情況嚴重的移交司法部門(mén)處理。
八、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，在全額領(lǐng)取工資后，本合同自行廢除。
甲方簽字：
乙方簽字：
_____年_____月_____日
建筑公司合同14
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲乙雙方根據和國家、省市的有關(guān)規定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實(shí)信用原則，訂立本合同。
一、合同期限
二、工作內容和工作地點(diǎn)
三、工作時(shí)間和休息休假綜合計算工時(shí)工作制，即經(jīng)勞動(dòng)行政部門(mén)審批，乙方所在崗位實(shí)行以(填“是”)年半年季或為周期的綜合計算工時(shí)工作制。
四、勞動(dòng)報酬
如遇節假日或休息日，應提前到最近的工作日支付。
五、社會(huì )保險
1、甲、乙雙方按照國家和省、市有關(guān)規定，參加社會(huì )保險，繳納社會(huì )保險費，乙方依法享受相應的社會(huì )保險待遇。
2、乙方患職業(yè)病、因工負傷或者因工死亡的，甲方應按國家和省市的工傷保險法律法規的規定辦理。
六、勞動(dòng)保護、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護
1、甲方按國家和省、市有關(guān)勞動(dòng)保護規定為乙方提供符合國家勞動(dòng)衛生標準的勞動(dòng)作業(yè)場(chǎng)所，切實(shí)保護乙方在生產(chǎn)工作中的安全和健康。
如乙方工作過(guò)程中可能產(chǎn)生職業(yè)病危害，甲方應如實(shí)告知乙方，并應切實(shí)按《職業(yè)病防治法》的規定，保護乙方的健康及其相關(guān)權益。
2、甲方按國家有關(guān)規定，發(fā)給乙方必要的勞動(dòng)保護用品，并按勞動(dòng)保護規定每年(年/季/月)安排乙方進(jìn)行體檢。
3、甲方按國家和地方有關(guān)規定，做好女職工和未成年工的勞動(dòng)保護工作。
4、如甲方違章指揮、強令冒險作業(yè)危及人身安全的，乙方有權拒絕，并可以隨時(shí)解除本勞動(dòng)合同。
對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，乙方有權要求改正并向有關(guān)部門(mén)檢舉、控告。
七、勞動(dòng)合同的變更、解除、終止
1、符合規定的條件或者經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，可以變更勞動(dòng)合同的.相關(guān)內容或者解除固定期限合同、無(wú)固定期限合同和以完成一定工作為期限合同。
2、除因乙方不勝任工作，甲方可以依法適當調整其工作內容外，變更勞動(dòng)合同，雙方應當簽訂《變更勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)》。
3、規定的終止條件出現，終止本勞動(dòng)合同。
八、因履行本合同發(fā)生糾紛的解決辦法乙方認為甲方侵害自己合法權益的，可以先向甲方提出，或者向甲方工會(huì )反映，尋求解決。
無(wú)法解決的，可以向就近的勞動(dòng)行政部門(mén)投訴。屬雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應當先協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可自爭議發(fā)生之日起______日內向甲方勞動(dòng)爭議調解委員會(huì )申請調解，或者______日內向勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì )申請仲裁。
九、本合同的條款與國家、省、市的新頒布的法律、法規、規章不符的，按新的法律、法規、規章執行。
十、雙方需要約定的其他事項甲方約定事項：
甲方(蓋章)：_______________
乙方(簽字)：_______________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑公司合同15
合同編號：
需方：簽訂地點(diǎn)：
供方：簽訂時(shí)間：
甲方因工程的建設需要，向乙方訂購外墻磚產(chǎn)品，根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規的規定，為規范雙方的權利與義務(wù)，甲、乙雙方充分友好協(xié)商，達成如下條款：
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
第一條標的
注：1、以上為暫定數量，根據甲方實(shí)際用量計算金額：2、以上價(jià)格為不含稅票。
第二條交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式
1、交貨方式：乙方按甲方要求將貨運到甲方指定地點(diǎn)：倉庫，甲方指定：倉管：為收貨人，為驗貨人，甲方的收貨人、驗貨人在乙方加蓋公章的送貨單上簽字，視為甲方暫收貨物，乙方送貨人無(wú)條件配合甲方進(jìn)行材料清點(diǎn)及過(guò)磅。2、甲乙雙方在貨物交付之日當場(chǎng)當車(chē)共同對貨物驗收，檢查產(chǎn)品規格、型號、色差、尺寸、數量等，是否符合合同約定：3、交貨地點(diǎn)：
4、交貨日期：號前全部到齊甲方工地。第三條付款方式
1、合同簽訂后天內付預付款，合同金額的%，即￥元
2、貨到工地后驗收合格天內付清余款，即￥元
第四條質(zhì)量標準及驗收標準
1、質(zhì)量承諾：產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)必須附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證，如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責產(chǎn)品三包，保質(zhì)期為年。
2、乙方保證所提供的產(chǎn)品能通過(guò)國家相關(guān)部門(mén)檢測，符合和達到產(chǎn)品標準和技術(shù)參數。
第五條產(chǎn)品運輸
1、運輸：乙方送至甲方指定地點(diǎn)及卸貨。
第六條驗貨
1、驗收：對于外墻磚的數量、規格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的'，甲方驗貨無(wú)異議，不能退貨。
第七條違約責任
1、乙方逾期交貨天以?xún)鹊�，每天按不能交貨的貨款價(jià)值向甲方支付違約金逾期達到天，則甲方并有權解除合同，要求乙方退還全部已付款，并向甲方支付相當于合同總價(jià)%的違約金
2、貨物經(jīng)檢驗達不合同約定的質(zhì)量標準，乙方同意無(wú)條件換貨或退貨，所發(fā)生的費用由乙方承擔如因此造成逾期交貨，則按第1款的規定處理如乙方拒絕換貨或退貨，甲方可單方解除合同，由此產(chǎn)生的一切費用及給甲方造成的損失由乙方承擔。
3、甲方如逾期付款的，應按逾期付款部分總額承擔千分之一的違約金。
第八條合同爭議及解決辦法
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決協(xié)商或調解不成的，任何一方可依法向當地所在地城市區域人民法院提出訴訟。
第九條其他事項
1、本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽字蓋章后即時(shí)生效
2、《申請購物單》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力
3、本合同未盡事宜經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議
4、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。
甲方：郵編：
地址：傳真：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
開(kāi)戶(hù)帳號：
納稅證號：
法人代表：
授權代表：
乙方：郵編：
地址：傳真：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
開(kāi)戶(hù)帳號：
納稅證號：
法人代表：
授權代表：
【建筑公司合同】相關(guān)文章：
建筑公司合同07-20
建筑公司勞務(wù)合同02-04
公司建筑施工合同12-19
建筑公司勞動(dòng)合同05-03
建筑公司合同15篇07-22
建筑公司個(gè)人勞務(wù)合同11-29
公司建筑設計合同03-24
建筑公司勞務(wù)合同(13篇)04-30
建筑公司勞務(wù)合同精選13篇05-01