- 相關(guān)推薦
公司建筑施工合同
隨著(zhù)時(shí)間的推移，合同的地位越來(lái)越不容忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的公司建筑施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司建筑施工合同1
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)： 身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關(guān)法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況
1、施工地點(diǎn)：鎮(鄉)(村) 組
2、住房結構： 平方米。
3、在修建過(guò)程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價(jià)賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過(guò)25米，腳子超過(guò)50公分另算工資。
4、生活：甲方負責。
5、承包方式：(只包人工費)。
6、工程價(jià)款的支付：但要按時(shí)支付工程款。
7、按圖施工，墻體偏差不得超過(guò)2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門(mén)窗)。
8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。
9、付款方式：開(kāi)工付元，二層蓋板付元，外墻完后付
10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。
11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質(zhì)量負責，并應保證工程施工的順利進(jìn)行。
二、甲、乙雙方責任
甲方提供標準的施工圖同時(shí)。必須按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規范、規程和標準進(jìn)行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進(jìn)行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發(fā)生的'一切傷亡費用。
三、違約責任
由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。
四、糾紛處理方式：
甲方不愿意通過(guò)協(xié)商、調解解決或調解解決不成時(shí)，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。
五、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書(shū)面形式提出，應按合同總價(jià)款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合解除。
六、其它約事事項：
乙方在修建過(guò)程中，如有不對之處，甲方及時(shí)提出，乙方及時(shí)糾正，否則后果自負。
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。
甲方(簽章)： 住址： 電話(huà)：
乙方(簽章)： 住址： 電話(huà)：
簽訂日期： 年 月 日
公司建筑施工合同2
甲方(戶(hù)主)：
乙方(承包人)：
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包價(jià)：
按每平方米元計算，本承包價(jià)格包括工人的務(wù)餐費、香煙費。
三、付款方法：
工程開(kāi)工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。
四、工期：
開(kāi)工日期為農歷____月____日(____月____日)開(kāi)工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質(zhì)量：
乙方施工中應注重質(zhì)量，施工存在質(zhì)量問(wèn)題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理：
施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無(wú)關(guān)。
七、雙方責任和義務(wù)：
甲方：
�、賾ＷC建筑材料及時(shí)到場(chǎng)不影響乙方使用。
乙方：
�、儇撠熃ㄖ┕さ腵垂直運輸設備、拌料機械、手推車(chē)、鋼筋切割用具、泥桶等。
�、诮ㄖ牧线M(jìn)場(chǎng)時(shí)間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。
�、鄢邪秶喊磮D紙及施工說(shuō)明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
公司建筑施工合同3
合同編號：
需方：簽訂地點(diǎn)：
供方：簽訂時(shí)間：
甲方因工程的建設需要，向乙方訂購外墻磚產(chǎn)品，根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規的規定，為規范雙方的權利與義務(wù)，甲、乙雙方充分友好協(xié)商，達成如下條款：
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
第一條標的
注：1、以上為暫定數量，根據甲方實(shí)際用量計算金額：2、以上價(jià)格為不含稅票。
第二條交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式
1、交貨方式：乙方按甲方要求將貨運到甲方指定地點(diǎn)：倉庫，甲方指定：倉管：為收貨人，為驗貨人，甲方的收貨人、驗貨人在乙方加蓋公章的`送貨單上簽字，視為甲方暫收貨物，乙方送貨人無(wú)條件配合甲方進(jìn)行材料清點(diǎn)及過(guò)磅。2、甲乙雙方在貨物交付之日當場(chǎng)當車(chē)共同對貨物驗收，檢查產(chǎn)品規格、型號、色差、尺寸、數量等，是否符合合同約定：3、交貨地點(diǎn)：
4、交貨日期：號前全部到齊甲方工地。第三條付款方式
1、合同簽訂后天內付預付款，合同金額的%，即￥元
2、貨到工地后驗收合格天內付清余款，即￥元
第四條質(zhì)量標準及驗收標準
1、質(zhì)量承諾：產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)必須附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證，如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責產(chǎn)品三包，保質(zhì)期為年。
2、乙方保證所提供的產(chǎn)品能通過(guò)國家相關(guān)部門(mén)檢測，符合和達到產(chǎn)品標準和技術(shù)參數。
第五條產(chǎn)品運輸
1、運輸：乙方送至甲方指定地點(diǎn)及卸貨。
第六條驗貨
1、驗收：對于外墻磚的數量、規格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的，甲方驗貨無(wú)異議，不能退貨。
第七條違約責任
1、乙方逾期交貨天以?xún)鹊�，每天按不能交貨的貨款價(jià)值向甲方支付違約金逾期達到天，則甲方并有權解除合同，要求乙方退還全部已付款，并向甲方支付相當于合同總價(jià)%的違約金
2、貨物經(jīng)檢驗達不合同約定的質(zhì)量標準，乙方同意無(wú)條件換貨或退貨，所發(fā)生的費用由乙方承擔如因此造成逾期交貨，則按第1款的規定處理如乙方拒絕換貨或退貨，甲方可單方解除合同，由此產(chǎn)生的一切費用及給甲方造成的損失由乙方承擔。
3、甲方如逾期付款的，應按逾期付款部分總額承擔千分之一的違約金。
第八條合同爭議及解決辦法
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決協(xié)商或調解不成的，任何一方可依法向當地所在地城市區域人民法院提出訴訟。
第九條其他事項
1、本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽字蓋章后即時(shí)生效
2、《申請購物單》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力
3、本合同未盡事宜經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議
4、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。
甲方：郵編：
地址：傳真：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
開(kāi)戶(hù)帳號：
納稅證號：
法人代表：
授權代表：
乙方：郵編：
地址：傳真：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
開(kāi)戶(hù)帳號：
納稅證號：
法人代表：
授權代表：
公司建筑施工合同4
甲方：____________________________________
乙方：____________________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：____________________________________
工程地點(diǎn)：____________________________________
工程內容：____________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：_____________________面積為準
三、合同工期
開(kāi)工日期：_________年_________月________日
坯房竣工日期：_________年_________月________日(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期：______年______月______號
合同工期總日歷天數：_________年_________月________日
四、工期延誤
因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延
1.設計變更和工程量增加;
2.一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò)______小時(shí);
3.不可抗力自然條件;
五、工程竣工
乙方必須按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。
六、工程質(zhì)量標準：__________縣質(zhì)量檢測局為準(不包括材料質(zhì)量)。
七、合同價(jià)款
金額：建筑面積每平方米￥____________元×建筑面積的總平方米
工程預支款：￥____________萬(wàn)元
竣工日付款：余下總金額的____________%
工程款結算：檢測工程竣工日后____________個(gè)月內無(wú)任何施工質(zhì)量問(wèn)題則結清所欠佘款。
八、組成合同的文件
1.本合同協(xié)議書(shū)
2.標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
3.圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
乙方在施工過(guò)程中所需用的建材必需提前______個(gè)工作日向甲方提出書(shū)面申請，甲方則需及時(shí)提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的.暢通。乙方在施工過(guò)程中如有造成不必在的浪費則按照市價(jià)賠償。
甲方有權對乙方工程實(shí)施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過(guò)程中不得隨意調動(dòng)乙方的施工人員。
本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存______份。
合同生效
合同訂立地點(diǎn)：_________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
甲方(簽章)：_________________________
乙方(簽章)：_________________
日期：___________年________月________日
【公司建筑施工合同】相關(guān)文章：
建筑施工承包施工合同02-09
建筑施工配合施工合同09-09
建筑施工合同06-19
施工建筑合同09-29
建筑公司建筑施工管理情況匯報01-26
建筑合同施工合同05-05
關(guān)于建筑施工的合同02-07
建筑土建施工合同02-14
標準建筑施工合同02-07