工程建筑施工合同(15篇)
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的工程建筑施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工程建筑施工合同1
一、建設工程施工合同具備的基本特征
《 合同法》第269條規定，建設工程合同是承包人進(jìn)行工程建設，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。包括工程勘察、設計、施工合同。建設工程合同的三種主要合同形式中，施工合同是最重要的建設工程合同。所謂建設工程施工合同即建設工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權利、義務(wù)關(guān)系的合同。依照施工合同，承包人應完成一定的建筑、安裝工程任務(wù)，發(fā)包人應提供必要的施工條件并支付工程價(jià)款，它與其他建設工程合同一樣是一種雙務(wù)合同，在訂立時(shí)應遵循自愿、公平、誠實(shí)信用等原則。
施工合同是工程建設的主要合同，是施工單位進(jìn)行工程建設質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、費用管理的主要依據之一。在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，建設市場(chǎng)主體之間相互的權利義務(wù)關(guān)系主要是通過(guò)合同確立的。
《合同法》第287條規定，本章沒(méi)有規定的，適用承攬合同的規定�？梢钥闯�，建設工程施工合同是作為承攬合同的一種特殊類(lèi)型來(lái)規定的。事實(shí)上，建設工程施工合同具備了承攬合同的所有特征，但又有著(zhù)其自身的特點(diǎn)，主要表現在以下幾個(gè)方面：
第一、建設工程施工合同不僅受《合同法》的調整，而且還受到不同領(lǐng)域的多部法律及其他規范性文件調整。
從建設單位的層面來(lái)看，一項建設工程的完成，從土地使用權的取得、用地規劃的審批、建設工程的招標投標、施工單位的確定、到規劃設計的落實(shí)等等一系列法律關(guān)系的發(fā)生，這些過(guò)程很可能涉及到不同的領(lǐng)域如《土地管理法》、《招標投標法》《建設工程質(zhì)量管理條例》等等，這都是建設工程施工合同的當事人不能回避的，而且合同雙方當事人和合同本身都將不同程度的受到這些法律關(guān)系的制約，所以從這個(gè)角度來(lái)講，建設工程施工合同涉及多領(lǐng)域受到多部法律和規范性文件調整。
第二、合同的簽訂、履行和終止有嚴格具體的程序限制。
從民法的理論看，一般合同的簽訂經(jīng)過(guò)“要約”和“承諾”兩個(gè)階段即可完成。但建設工程施工合同的簽訂有其特殊性，建設工程施工合同的簽訂則必須根據已被審批的工程項目計劃、初步設計、雙方辦理土地等審批手續后簽訂。如遇變更設計方案或工程造價(jià)，還需另行訂立補充協(xié)議。實(shí)行招投標的工程項目應按相應的程序確定中標單位并向中標單位下達中標通知書(shū)后30日內簽訂合同。同時(shí)，在合同履行過(guò)程中要嚴格按照設計圖紙、施工規范進(jìn)行施工，并嚴格遵守合同約定的質(zhì)量控制、投資控制、進(jìn)度控制條款，還要接受預算和造價(jià)審查、竣工結算、質(zhì)監部門(mén)的檢查等。 第三、國家宏觀(guān)政策和地方政府制定的建設方面的規章也是調整和解決建設工程施工合同糾紛的重要依據。
在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，建設工程的完成仍以計劃調控為主。雙方當事人依法簽訂的建設工程施工合同體現了市場(chǎng)經(jīng)濟主體通過(guò)公平競爭取得的權利和將要承擔的義務(wù)，當然應當依法進(jìn)行保護。但是國家根據市場(chǎng)運作狀況，制定相應的規章進(jìn)行宏觀(guān)調控，地方政府在權限范圍內依法制定的規章，諸如投資結構的調整、項目的壓縮及設計計劃管理、工程預算定額、材料預算價(jià)格等同樣作為簽訂合同、履行合同、解決合同糾紛的依據。
建設工程施工合同特有的基本建設法律制度特征，體現了其自身的復雜性和專(zhuān)業(yè)性，它即遵循合同的一般原則，又包含多種特有的法律關(guān)系，從而構成了基本建設法律制度的一大特色。
二、建設工程施工合同成立和生效的基本條件
從民事法律理論的角度看，對于建設工程施工合同來(lái)說(shuō)，其成立和生效同樣是兩個(gè)不同性質(zhì)的問(wèn)題，是兩個(gè)有著(zhù)嚴格區別的法律概念。兩者有著(zhù)嚴格的區別：第一，合同成立并不等于生效。理由是，合同的成立僅僅反映的是當事人的意志，它體現了合同自由的原則；而合同的生效反映了國家的意志，即國家法律對已成立合同的一種法律認可或稱(chēng)價(jià)值判斷，它體現了國家對合同關(guān)系的干預，決定了合同的生效。另外，合同的成立是事實(shí)問(wèn)題，而合同的生效是法律問(wèn)題。合同的成立是合同生效的前提條件，但合同的成立和生效是兩個(gè)不同性質(zhì)的
問(wèn)題，應該嚴格加以區分。第二，在構成要件上，合同的成立，是訂約當事人就合同的主要條款達成合意，亦即合同因承諾生效而成立，故合同成立的條件一般就是承諾生效的條件。而合同生效的條件才是判斷合同是否具有法律效力的標準。
關(guān)于合同的生效要件或生效條件問(wèn)題，我國學(xué)者也存在觀(guān)點(diǎn)上的不同和爭論。有人認為：合同的有效要件是：
�。�1）內容之確定；
�。�2）內容之可能；
�。�3）內容之合法；
�。�4）內容的妥當性。已成立的合同具備以上四個(gè)要件，才發(fā)生合同效力。梁彗星教授認為民事行為生效要件分為一般生效要件和特別生效要件。一般生效要件指一般法律行為所共同的生效要件，包括當事人須有相應的民事行為能力、意思表示真實(shí)、標的須合法、標的須可能和確定。而特別生效要件指特定法律行為所特有的生效要件。大部分人認為，所謂合同生效的要件，是指依法律規定合同發(fā)生法律效力應具有的條件。它包括：
�。�1）合同當事人必須具備相應的民事行為能力；
�。�2）意思表示真實(shí)；
�。�3）合同內容必須合法；
�。�4）合同標的的確定和可能；
�。�5）合同必須符合法定形式等5個(gè)要件。
我認為，雖然我國現行合同法律沒(méi)有就合同生效要件作出明確的規定，但《民法通則》和《合同法》已經(jīng)為我們概括和歸納合同生效要件提供了足夠的法律依據。根據上述法律規定，我認為合同的生效要件可分為實(shí)質(zhì)要件和形式要件。所謂實(shí)質(zhì)要件，《民法通則》第55條規定，民事法律行為應當具備下列條件，
一是行為人具有相應的民事行為能力；
二是意思表示真實(shí)；
三是不違反法律或社會(huì )公共利益。這些規定也就是合同生效的一般要件，亦稱(chēng)實(shí)質(zhì)要件。所謂形式要件，對于有些合同，合同的生效還須具備特殊要件，也稱(chēng)形式要件。這些合同主要包括兩種情形：
一是 當事人根據《合同法》第45、46條的規定所訂立的合同，在所附條件成就時(shí)或所附生效時(shí)間到來(lái)時(shí)，合同才能生效；
二是根據《合同法》第44條第二款規定，依照法律、行政法規規定應當辦理批準、登記等手續的，在辦理了批準、登記等手續后，合同才能生效。因此，建設工程合同的生效必須要具備一定的前提條件。具體說(shuō)來(lái)，一個(gè)建設工程施工合同要達到生效的程度，應當符合下列條件：
第一、合同的當事人即發(fā)包人和承包人應當符合法律和行政法規要規定的條件，即合同的`主體要件。
目前來(lái)看，我國沒(méi)有對發(fā)包人的資格等作出非常嚴格的規定，發(fā)包人可以是具備法人資格的國家機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、經(jīng)濟聯(lián)合體和社會(huì )團體，也可以是依法登記的個(gè)人合伙、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)或自然人。但必須具有通過(guò)合法、完備手續取得的進(jìn)行工程建設項目發(fā)包的資格。而作為承包人的條件則十分嚴格。首先，承包人必須是單位。雖然《合同法》在總則和關(guān)于建設工程合同的第16章沒(méi)有明確規定建設工程合同的承包人的主體資格限制，但在《建筑法》和大量的建設方面的行政法規中均明確規定了建設工程施工合同的承包人必須是“單位”，尤其是最高人民法院公布的《審理建設工程施工合同司法解釋》可以看出一個(gè)信號，建設工程的承包人必須是法人單位，《審理建設工程施工合同司法解釋》
第1條規定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的，合同無(wú)效。這個(gè)條文可以看出，建設工程的承包人必須具備相關(guān)的資質(zhì)，且不說(shuō)登記的高低問(wèn)題，但有前提條件，符合申領(lǐng)資質(zhì)的必須是單位，《建筑法》第26條規定，承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質(zhì)證書(shū)，并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。所以，從《合同法》的角度來(lái)看，這里的單位則只能是法人。其次，承包人必須具備建筑經(jīng)營(yíng)資格。只有經(jīng)依法核準擁有從事建筑經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資格的企業(yè)法人，才有資格進(jìn)行建設工程承包經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。1995年10月15日起施行的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規定》，將建筑業(yè)企業(yè)分為工程總承包企業(yè)、施工承包企業(yè)和專(zhuān)項分包企業(yè)三類(lèi)，并規定了具體的標準和條件。再次，承包人必須在自身?yè)碛械馁Y質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內承攬工程。在我國，對于建設工程承包人實(shí)行嚴格的市場(chǎng)準入制度。20xx年1月30日國務(wù)院令第279號發(fā)布的《建設工程質(zhì)量管理條例》第25條規定，從事建設工程施工的單位應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書(shū)，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內承攬工程。
第二、發(fā)包人和承包人共同的真實(shí)意思表示一致是建設工程施工合同的核心條件。
意思表示真實(shí)是指意思表示的行為人的表示行為應當真實(shí)反映其內心的效果意思。意思表示不真實(shí)，即意思與表示不一致，可分為故意的意思與表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三種情況。故意的意思與表示不一致和不自由的意思與表示不一致如果構成欺詐，并損害了國家利益，屬于合同法定無(wú)效的范疇。對于非故意的意思和表示不一致的情形，如果具備了“重大誤解”的條件，則屬于《民法通則》第59條和《合同法》
第54條規定的可變更或者可撤銷(xiāo)的合同。對于不自由的意思和表示不一致，可分為受欺詐和受脅迫所為的意思表示，則根據《民法通則》第58條和《合同法》第52條的規定，這兩種行為如果損害了國家利益，均構成合同無(wú)效的法定原因，否則構成合同可撤銷(xiāo)的原因。 需要指出的是，《合同法》和《民法通則》有一個(gè)明顯的區別是把《民法通則》第58條規定的“一方以欺詐、脅迫的手段”訂立合同的行為分為二種情形來(lái)處理：如果是損害了國家利益，屬當然無(wú)效；如果是損害的是合同相對人的利益，則根據《合同法》第54條規定相對方可以要求變更或撤銷(xiāo)，而不再一律認定無(wú)效，這不僅尊重了合同當事人的意愿，保護了當事人的利益，鼓勵了交易行為，而且還減少了因合同無(wú)效而給社會(huì )帶來(lái)的損失。我認為這一規定是正確的，也符合合同法理論與司法實(shí)踐的發(fā)展方向。
意思表示真實(shí)是民法通則規定的民事行為生效的要件之一，但對于合同來(lái)說(shuō)，則其生效還應具備合同雙方協(xié)商一致的條件。建設工程施工合同是雙務(wù)合同，因此也應當具備發(fā)包人和承包人就合同內容協(xié)商一致的條件。
第三、建設工程施工合同的當事人即發(fā)包人和承包人在簽訂合同的過(guò)程中應當履行法律和行政法規規定的必須履行的程序
這一條件是建設工程合同所特有的條件。如前所述，建設工程往往涉及到國計民生而且一般投資規模較大，所以國家對建設行為予以更多的關(guān)注并通過(guò)法律、行政法規和部門(mén)規章以及地方性法規來(lái)進(jìn)行約束和規范。如依照《中華人民共和國招標投標法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招標投標法》）第三條的規定，在我國境內進(jìn)行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標：①大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì )公共利益、公眾安全的項目；②全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。這些項目的具體范圍和規模標準，由國務(wù)院發(fā)展計劃部門(mén)會(huì )同國務(wù)院有關(guān)部門(mén)制訂，報國務(wù)院批準。任何單位和個(gè)人不得將依法必須進(jìn)行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標。依法應當招標而未招標的合同無(wú)效。
第四、建設工程施工合同應當符合法律規定的形式要件。
《合同法》第270條規定，建設工程合同應當采用書(shū)面形式。第275條規定，施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。
由于建設工程施工合同具有標的額大、履行時(shí)間長(cháng)、不能即時(shí)清結等特點(diǎn)，因此應當采用書(shū)面形式。對有些建設工程合同，國家有關(guān)部門(mén)制定了統一的示范文本。采用示范文本或其他書(shū)面形式訂立的建設工程施工合同，在組成上并不是單一的，凡能體現發(fā)包人和承包人協(xié)商一致內容的文字材料，包括各種文書(shū)、電報、圖表等，均為建設工程施工合同的組成部分。 第五、內容合法，不違反法律或社會(huì )公共利益。
在關(guān)于認定合同是否有效的標準上，《民法通則》和《合同法》采用的是兩種截然不同的表述方法�！睹穹ㄍ▌t》是用肯定的語(yǔ)氣在第55條明確規定“不違反法律或社會(huì )公共利益”的民事行為才是有效的民事行為；而《合同法》采用的是否定的語(yǔ)氣，在第52條規定“違反法律、行政法規的強制性規定”的合同屬于“合同無(wú)效”的情形。
在《合同法》頒布實(shí)施以后，最高人民法院的兩個(gè)司法解釋先后對這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了進(jìn)一步的明確界定：最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬返谒臈l明確規定：“合同法實(shí)施以后，人民法院確認合同無(wú)效，應當以全國人大及其常務(wù)委員會(huì )制定的法律和國務(wù)院制定的行政法規為依據，不得以地方性法規、行政規章為依據�！倍罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》則將建設工程施工合同認定無(wú)效的標準再次嚴格界定為五種情況（下文將詳細論述）。對于這樣規定的原因，最高人民法院副院長(cháng)黃松友是這樣解釋的：建設工程施工合同受到不同領(lǐng)域的多部法律及其他規范性文件調整。法律、行政法規和部頒規章中調整建設工程施工合同的強制性規范就有六十多條，如果違反這些規范都以違反法律強制性規定為由而認定合同無(wú)效，不符合《合同法》的立法本意，不利于維護合同穩定性，也不利于保護各方當事人的合法權益，同時(shí)也會(huì )破壞建筑市場(chǎng)的正常秩序。我們認為，法律和行政法規中的強制性規定，有的屬于行政管理規范，如果當事人違反了這些規范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。從相關(guān)法律、行政法規的強制性規范內容看，可分為兩類(lèi)：一是保障建設工程質(zhì)量的規范，二是維護建筑市場(chǎng)公平競爭秩序的規范�！督忉尅返�1條和第4條將這兩大類(lèi)分為以下五種情形：
一是承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；
二是沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；
三是建設工程必須進(jìn)行招標而未招標或者中標無(wú)效的；
四是承包人非法轉包建設工程的；
五是承包人違法分包建設工程的。當然，《民法通則》和《合同法》等基本法律規定的合同無(wú)效的情形，也應當適用于建設工程施工合同。
三、建設工程領(lǐng)域強制性規定的認定對合同效力的影響
《合同法》第52條規定，違反法律、行政法規的強制性規定的合同屬于合同無(wú)效的情形。但是隨著(zhù)法律理論的深入研究，學(xué)者逐漸認識到違反強制性規定并不必然一定會(huì )導致建設工程施工合同無(wú)效，正如最高人民法院副院長(cháng)黃松友所說(shuō)，在建設工程領(lǐng)域中，法律和行政法規中的強制性規定，有的屬于行政管理規范，如果當事人違反了這些規范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。在涉及合同無(wú)效的重要判斷標準中，司法實(shí)踐中對強制性規范的認識，是判斷施工合同效力的根本準則，所以如何判斷強制性規定以及判斷強制性規定的種類(lèi)就顯得至關(guān)重要。
在建設工程領(lǐng)域的強制性法規主要存在于兩個(gè)方面。一部分是《合同法》中有關(guān)對建設工程合同的特殊規定部分；另一部分分布在《建筑法》、《招標投標法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等經(jīng)濟行政類(lèi)法律法規之中。第一部分的強制性規范涉及的是建設工程領(lǐng)域最基礎的方面，所以一旦違反即應當認定為無(wú)效。違反第二部分的強制性規定的法律后果則需要具體考察。如果法律法規是徹底阻止這類(lèi)合同實(shí)施，并且認定合同有效會(huì )直接損害工程質(zhì)量等涉及國計民生等重大利益時(shí)，就應當認定合同無(wú)效；如果違反禁止性規定只會(huì )損害一方民事主體利益，或者僅僅是違反監管，而不直接涉及工程質(zhì)量等根本性問(wèn)題時(shí)，一般不應當認定建設工程合同無(wú)效，換句話(huà)說(shuō)，違反建設工程領(lǐng)域的法律法規主要看違反的強制性規范是管理性質(zhì)的規范還是效力性質(zhì)的規范，違反管理性質(zhì)的規范性文件不會(huì )影響到合同的效力。
有人認為，把強制性規定區分為效力規定和取締規定，其劃分標準可以有以下幾個(gè)方面，
第一，法律、法規明確規定違反強制性規定將導致合同無(wú)效或者不成立，該規定就屬于效力性規定。
第二，法律、法規雖然沒(méi)有明確規定違反強制性規定將導致合同無(wú)效或者不成立，但違反該規定或者繼續旅行合同將損害國家理合和社會(huì )公共利益，也應該屬于效力性規范。
第三，法律、法規雖然沒(méi)有明確規定違反強制性規定將導致合同無(wú)效或者不成立，但違反該規定或者繼續旅行合同只是損害當事人利益，這樣的規定就屬于取締規范，例如，《建筑法》
第7條規定，建設工廠(chǎng)開(kāi)工前，建設單位應當按照國家有關(guān)規定向工廠(chǎng)所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門(mén)申請領(lǐng)取施工許可征。該條規定就屬于取締性規范，它本身是建設行政主管部門(mén)對建設單位的項目工程的監管，建設單位沒(méi)有領(lǐng)取施工許可證本身沒(méi)有損害國家的重大利益和社會(huì )公共利益，建設單位受到罰款處罰只是僅僅損害建設單位利益而已。 有人認為，對強制性規范區分為效力性規范和管理性質(zhì)的強制性規范，這種區分標準最主要的基本原則是從行政立法的目的和強制性規范的設立目的。這種觀(guān)點(diǎn)認為，如果法律規范純粹是為了行政管理的需要，并不涉及民事主體之間利益關(guān)系的意圖，應該把這類(lèi)管理性規范排除在認定合同效力依據之外。例如，房地產(chǎn)行政主管部門(mén)規定，預售商品房買(mǎi)賣(mài)合同應該經(jīng)過(guò)房地產(chǎn)主觀(guān)部門(mén)登記備案。實(shí)踐中當事人沒(méi)有按照主管部門(mén)的規定登記備案，這種顯然是違反了強制性規定，但這種行為不導致合同無(wú)效。最高人民法院頒布的《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件若干問(wèn)題的解釋》第6條規定，當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由，請求確認合同無(wú)效的，不予支持。這就是典型的出于管理性質(zhì)的強制性備案規定，完全是行政管理的需要而制定，買(mǎi)賣(mài)合同的登記備案與否，從本質(zhì)上不會(huì )損害國家利益，所以出于行政管理而指定的強制性規定是排除在認定合同效力范圍之外，同樣在建設工程領(lǐng)域違反《建筑法》和違反《建設工程質(zhì)量管理條例》等法律行政法規的行為并不必然會(huì )導致合同無(wú)效。
總的來(lái)說(shuō)，認定建設工程施工合同效力的最基本判斷標準是《合同法》第52條規定，違反法律、行政法規的強制性規定的合同無(wú)效。具體在認定合同效力時(shí)主要看幾個(gè)方面，
第一，強制性規范禁止的對象只是行為手段或者行為方式，或者禁止的是行為的外部條件如經(jīng)營(yíng)時(shí)間、地點(diǎn)等，而允許依其他手段、方式或者時(shí)間、地點(diǎn)作出行為的，這時(shí)，法律本意不是禁止行為效果的發(fā)生，而在于規范人們的行為舉止，這類(lèi)規范則為管理性規范。違反該規范不導致合同無(wú)效。
第二，強制性規范的禁止目的是為了保護國家利益還是為了保護民事主題的利益。如果法律徹底阻止這類(lèi)行為實(shí)施，并且認定合同有效會(huì )直接損害國家的利益，屬于效力性規范，如果違反只損害一方民事主題利益時(shí)，則屬于管理性規范，也就是說(shuō)違反禁止性規范只是針對合同一方的，而且該禁止規定完全是作為一方紀律條款規定的，就不是效力性規范。我同意該說(shuō)法，從最高人民法院《關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》來(lái)看，也是從上述規范認定標準來(lái)判斷施工合同的效力。
工程建筑施工合同2
甲方負責人：乙方負責人：
為了明確甲乙雙方在裝修施工過(guò)程中的權利和義務(wù)，根據《民法典》和建筑裝修的有關(guān)條款，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽定本合同，以便共同遵守。
1.甲方將房屋的裝修工程發(fā)包給乙方�？傇靸r(jià)：元整，元。
2.工程內容：詳見(jiàn)報價(jià)明細單，依據雙方協(xié)商的樣式、形式。
3.工程范圍：報價(jià)單所涉及的所有項目的'材料、運輸、制作，安裝并達到質(zhì)量要求。
4.工期要求：天，(________年____月____日至________年____月日)。工期每拖后一天罰總價(jià)款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他惡劣天氣，非乙方原因停電、停水除外。)
5.付款方式：合同簽定后甲方付給乙方元;水電、地墻磚完成后付元;木工、油漆、墻面完成后付元;木地板、燈具安裝完成后付元;全部完成后經(jīng)雙方驗收合同____日內將尾款全部付清。
6.甲方為乙方提供作業(yè)環(huán)境，按約定付給乙方工程款，乙方按要求保質(zhì)保量，按時(shí)完成各項內容。
7.其余事項：裝修前衛生間不滲水，裝修期間不得破壞防水屋，如發(fā)現滲水乙方負責。裝修質(zhì)量保修________年。
8.變更條款：
(1.甲方確定工程量的增減。
(2.甲方確定工程項目的增減。
9.發(fā)生下列情況之一的，按工程總造價(jià)加或減的相應調整，雙方應有書(shū)面簽字記錄。
10.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：
_________________年____月____日________年____月____日
工程建筑施工合同3
發(fā)包人全稱(chēng)：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：甲方）
承包人全稱(chēng)：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同（示范本本）》及其它有關(guān)法律、法規和規章，遵循平等、自愿、公平的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
施工現場(chǎng)條件：以現場(chǎng)實(shí)際情況為準；
施工部位：本合同約定乙方施工部位為：中所有的水電安裝工程包含的全部?jì)热荨?/p>
二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：
1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工機具、包工期、包質(zhì)量、包進(jìn)度、包安全文明施工、包驗收合格。
2、承包范圍：包所有基礎、主體結構、裝飾結構、維護性結構、各種構筑體;零星構件、雨棚、女兒墻、各種預留洞孔;室內等所有一切給排水和強弱電預留預埋與安裝工作。
3、承包內容：包施工圖和施工方案中的`室內水電安裝工程，包括室內排水、弱電的全部安裝工程，電信、電視、智能化系統、三表抄送等專(zhuān)業(yè)配套工程的預留孔洞、管道預埋。具體如下：
A、給排水部分：給水部分：接口、起至所有用水末端的給水工程安裝及系統試壓。排水部分：自室內排水起端至現場(chǎng)排水管網(wǎng)第一個(gè)排水檢查井處所有排水工程安裝及排水實(shí)驗。
B、電氣部分：從現場(chǎng)低壓配電柜至所有橋架、配管、電纜、配線(xiàn)等按圖施工及電器元件的安裝（包括弱電的預埋、預留），以及從弱電井總箱出口后到燈具（含戶(hù)箱、開(kāi)關(guān)、插座、電線(xiàn)、弱電井、和強電井的線(xiàn)槽）安裝結束，避雷帶，避雷網(wǎng)的施工：施工圖中從現場(chǎng)低壓配電柜至配電強電井、總箱等所有的鋼管、電線(xiàn)、電纜的預埋安裝，包括從進(jìn)入第一個(gè)配電箱后的電纜敷設；弱電（包括電視電話(huà)、智能化、寬頻三表抄送等）依設計圖紙將線(xiàn)管敷設到位，穿好鐵絲，消防工程預埋套管、線(xiàn)管接口、線(xiàn)管底盒；乙方施工班組自帶工具及小型施工機具和所有檢驗試驗設備和輔助材料;橋架、電線(xiàn)電纜、排氣扇、燈具、閥門(mén)、水龍頭、衛生潔具及其它電動(dòng)設備均按圖紙設計要求進(jìn)行安裝。
三、雙方責任：
1、甲方負責提供施工圖紙一套，協(xié)調施工用電。
2、乙方負責按時(shí)按質(zhì)按量完成安裝工程程序及調試。
3、承包施工過(guò)程中，乙方不能以人工、材料價(jià)格上漲或其它原因為借口不進(jìn)場(chǎng)施工。乙方若出現不正常施工、有意莫工、拖延工期的情況，甲方有權安排其它施工隊進(jìn)場(chǎng)施工，人工費從乙方扣除。
4、工完場(chǎng)地清。
四、工程費計算方式：
1、按工程施工圖紙建筑面積每平方米（
�。┰嬎�。如乙方延工期按每平方米（
�。┰嬎�。如再延期超30天按照每平方米（
�。┰嬎�。
注：如由甲方材料供應不上的，與乙方無(wú)關(guān)。
五、付款方式：乙方組織人員進(jìn)場(chǎng)施工后，甲方要每月按預計工程總價(jià)的8%支付給乙方。完工檢測合格后，一周內支付工程總價(jià)87%給乙方�？�5%工程款作為保修期的質(zhì)量保證金。一年后沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，一周內無(wú)息一次性支付給乙方。
甲方簽字
乙方簽字
工程建筑施工合同4
發(fā)包單位： （甲方）
法人代表；
承包單位： （乙方）
法人代表；
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，并達到雙方同意，有甲方在 開(kāi)發(fā)的工程發(fā)包給乙方施工，而乙方同意承包本項工程，為了雙方在承包工程施工期間內責、權、利，經(jīng)雙方同意按照合同法、建筑法及國家有關(guān)相關(guān)的法律條款之規定，特定立如下本合同條款：
一、工程名稱(chēng)：
二、：工程座落位置
三、工程概況和結構；
四、承包方式：甲方是以包工包料、包質(zhì)量、包安全、包各項設備和各項周轉材料給乙方施工；
五、乙方承包本工程范圍和內容：（按本工程原設計和變更的水電、土建、門(mén)窗、消防、內外裝飾屋面和衛生間防水、土方等項工程在內）；
六、 質(zhì)量與工期：乙方在本工程施工中，必須按照國家建筑
收規范標準和地方有關(guān)強制標準施工，必須達到合格工程，爭取優(yōu)良工程；乙方在本工程施工中，必須按照甲方下達的工期要求完成， 施工工期為 天，自 年 月 日開(kāi)工至 年 月 日竣工。
七、工程造價(jià)：
經(jīng)雙方確定，本工程合同造價(jià)暫定 元，作為撥付工程款的依據。按20xx版《河南省建設工程工程量清單綜合單價(jià)》及相關(guān)配套解釋和有關(guān)文件，自行計算承包范圍內的工程量、材料價(jià)格按《信陽(yáng)市建設工程材料基準價(jià)格信息》為準計入合同總價(jià)，人工費按20xx年第三季度河南省標準定額站發(fā)布的人工指導價(jià)66 元/工日計入固定合同總價(jià)，此部分材料及人工價(jià)差計入稅前。
八、甲方工作：
1、甲方在乙方進(jìn)入工地時(shí)，保證三通一平；組織技術(shù)交底，向乙方提供施工圖十套
2。負責辦理施工前、后的有關(guān)所有手續；
3、各職能部門(mén)和四鄰關(guān)系協(xié)調；
4、按本合同支付工程款如期如數付給乙方；
5、交戶(hù)結算和決算按本合同規定如期辦理決算；
6。派出駐工地代表 同志負責與乙方的日常工作聯(lián)系，及時(shí)辦理工科濟、技術(shù)簽證，并對工程質(zhì)量進(jìn)行監督、檢查、處理工程技術(shù)問(wèn)題，按國家的驗收規范進(jìn)行竣工驗收。
7。負責協(xié)調處理乙方與其他施工單位之間的矛盾。
九、乙方工作：
1、乙方在承接本工程時(shí)，必須按時(shí)支付工程保證金 元；開(kāi)工前10天認真細致地做好施工組織設計，并報有關(guān)部門(mén)及甲方審核批準。
2、乙方在承包本工程在施工期間，必須嚴格按照國家工程驗收標準和安全標準執行，如果乙方達不到者造成一切后果，均有乙方全部負責包括刑事責任在內；
3、乙方在本工程施工中，所進(jìn)的各種材料必須要有合格證和部分確認書(shū)，同時(shí)必須有甲方監理人員現場(chǎng)取樣標準，經(jīng)信陽(yáng)市質(zhì)檢站檢測報告乙方可使用，如沒(méi)有者乙方使用在本工程，一切經(jīng)濟損失均有乙方全部負責承擔；
4、乙方在本工程施工中，一切機械設備和各項周轉材料必須滿(mǎn)足本工程所用；另外工程技術(shù)人員和施工人員也必須達到工程所用
5、乙方在本工程施工中，搞好施工現場(chǎng)的管理工作，做到文明施工，不準亂堆亂放，同時(shí)工人絕不準在本施工區內打架鬧事和偷盜，如有者一切后果與甲方無(wú)關(guān)；
6、工程保證金在乙方基礎工程到正負零時(shí)甲方如數退給乙方保證金；
7、乙方在本工程施工期間必須嚴格按照國家安全規范標準和信安檢站的有關(guān)標準，如不按標準者一切責任均有乙方負責；
8。嚴格按設計圖紙、驗收規范進(jìn)行施工。所有隱蔽工程項目必須經(jīng)甲方及質(zhì)監部門(mén)驗收，及時(shí)辦理經(jīng)濟、技術(shù)簽證。
9。嚴格施工遵守操作程序，做好施工成品的保護工作。
10。工程竣工后乙方按規定對工程實(shí)行保修，保修時(shí)間自通過(guò)驗收之日算起。乙方向甲方提供完整的.竣工驗收資料一套。
11。乙方委派 同志為現場(chǎng)代表。負責工程的施工質(zhì)量、安全施工，提供工程進(jìn)度報表以及負責乙方應該承擔的有關(guān)事宜。
十、工程款支付及結算方式：
1、經(jīng)雙方確定按本工程實(shí)際完成的工程據實(shí)結算（變更工程按工程量多少增加和減結算）隱蔽工程以甲方或監理簽字認可的方可進(jìn)入結算；
2、經(jīng)雙方確定本工程從基礎到二層主體完工，甲方應支付實(shí)際完成的工程款60%，主體工程按每二層支付均同1—2層，主體工程全部完成后經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗收合格后，甲方應按主體工程總款支付到60%，進(jìn)入內外粉刷完成后，經(jīng)驗收合格甲方支付15%，進(jìn)入水電、門(mén)窗和消防安裝完畢，甲方支付總款15% ，主體裝飾安裝全部完成后經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗收合格后甲方按工程總造價(jià)支付到95%，下余5%作為保修金待工程保修期滿(mǎn)后，再全部無(wú)利息清付給乙方。
十一、本合同經(jīng)雙方同意而定，望雙方共同遵守本合同各項條文；
十二、本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等的法律效力；
十三、工期變動(dòng)：對以下原因造成竣工日期的變動(dòng)，經(jīng)甲。乙雙方代表確認，工期相應增減。
1。工程量變化和設計變更；
2。一周內，非乙方原因連續停水、停電每次二小時(shí)以上累計8小時(shí)以上；
3。由于甲方資金和安裝工程影響的時(shí)間；
4。人力不可抗拒的自然災害
十四、本合同一式六份，雙方各執三份，本合同經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后生效，本合同在生效期間內有一定的法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建筑施工合同5
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法 》及相關(guān)法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1工程名稱(chēng)：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：
1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日
1.5工程質(zhì)量：
1.6合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě))：
第2條 甲方工作
2.1 開(kāi)工前 天向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工做法說(shuō)明 份，并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。提供施工所需的場(chǎng)地(即“承包范圍”)清除施工場(chǎng)地內一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導致延誤工期，工期順延。
2.2向乙方提供施工所需 的水、電、氣及電訊等設施，并說(shuō)明注意事項。
第3條 乙方工程
3.1開(kāi)工前 天，向甲方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說(shuō)明 份，并與甲方進(jìn)行現場(chǎng)交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底)。
第4條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
第6條 關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第 種。
A、固定價(jià)格 B、可調價(jià)格(按國家有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià)，并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算)
第7條 關(guān)于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的'材料、設備(見(jiàn)附表)，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價(jià)值 %的保管費。由乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 方提供的施工圖紙或作法說(shuō)膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
第9條 工程停建或緩建
9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場(chǎng)。
第10條 獎勵和違約責任
10.1由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的 %支付違約金。
第11條 保修
11.1本合同保修期為竣工之日算起，為期 年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。
第12條 爭議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
12.2當事人不愿意通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商調解不成的，本合同在執行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條 其他約定
第13條 附則
13.1本工程需要進(jìn)行保修或保險時(shí)，應另訂協(xié)議。
13.2本合同正本兩份，雙方各執一份。副本 份，甲方執 份，乙方執 份。
13.3本合同履行完成后自動(dòng)終止。
13.4附件資料
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：
單位地址： 單位地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
戶(hù)名： 戶(hù)名：
帳號： 帳號：
年 月 日 年 月 日
工程建筑施工合同6
甲方：
乙方：
為加快園區的工程施工進(jìn)度，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠(chǎng)區內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工，為明確雙方權利及義務(wù)特簽訂如下條款，望雙方共同遵守。
一、 工程內容
灌注樁、土方開(kāi)挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、 工程承包單價(jià)及結算方式
1、人工挖土方：8元
2、Ｃ10墊層： 2303
3、Ｃ25砼基礎地梁構造柱等： 2603
4、 砌磚： 268元3
5、模板制安： 26元㎡
6、鋼筋制安： 4300噸
7、粉刷：18元㎡
8、回填土：4元
9、內外腳手架：6.5元㎡
10、灌注樁：95元
結算方式：各項目工程量以實(shí)際完成數量為準，另加18%施工企業(yè)管理費。
三、付款方式：甲方按乙方完成的實(shí)際工程量的60%付款，余款待驗收合格后一個(gè)月內再付。
四、施工期限：自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。
五、工程質(zhì)量：嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工，工程質(zhì)量要求必須符合國家頒發(fā)的'施工驗收規范和質(zhì)量標準，工程質(zhì)量必須全部達到合格，如有質(zhì)量問(wèn)題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全：施工場(chǎng)地必須采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項：甲方提供水電，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。
八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效，本協(xié)議為一式兩份，甲乙雙方各執一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字（蓋章）：
乙方簽字（蓋章）：
簽訂日期
工程建筑施工合同7
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）： 承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱(chēng)：xxx。
二、工程地點(diǎn)：xxx。
三、工程施工范圍及技術(shù)要求：
詳見(jiàn)施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價(jià)：
本工程預算價(jià)為xx萬(wàn)元整）（詳見(jiàn)工程預算書(shū)）。
五、承包方式：
包工包料。
六、結算方式：
本工程結算時(shí)委托有資質(zhì)的`中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實(shí)計算。根據施工圖紙及現場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量計算，信息價(jià)、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿(mǎn)后一個(gè)月內付清。
八、工程工期：
工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書(shū)面申請經(jīng)甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過(guò)5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求：
1、乙方必須嚴格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數量進(jìn)行施工，按時(shí)保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺(jué)提高安全生產(chǎn)意識，做好現場(chǎng)安全防護措施，確保施工安全，施工過(guò)程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項：
1、乙方必須具備相應的施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后，由乙方書(shū)面申請報甲方審批后方可進(jìn)行驗收。
4、驗收時(shí)，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個(gè)月，質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書(shū)面通知3日內，乙方未進(jìn)場(chǎng)修復，視為自動(dòng)放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預算書(shū)
甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
簽訂日期：
工程建筑施工合同8
甲方（發(fā)包方）：
負責人：
乙方（承包方）：
負責人：
經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，甲方同意將本公司承攬的__________施工項目以?xún)炔控熑蔚男问匠邪曳绞┕�，現就承包內容及辦法協(xié)商達成以下條款，望共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容：
4、承包范圍
5、承包方式
二、工程工期
1、工程總施工工期為_(kāi)_____日歷天，工程開(kāi)工工期以開(kāi)發(fā)商開(kāi)出的《開(kāi)工通知書(shū)》時(shí)間為準，開(kāi)始計算施工工期。
2、竣工時(shí)間以開(kāi)工日期起至第______天為止。
3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內。
4、如遇不可抗力因素，經(jīng)雙方協(xié)商后，工期順延。
三、雙方職責
1、甲方職責
�。�1）負責施工前的準備工作，保證工程交接時(shí)符合施工條件。
�。�2）及時(shí)交付圖紙，設計變更時(shí)要及時(shí)與乙方協(xié)商。
�。�3）對工程進(jìn)行安全監督、檢查。
�。�4）工程竣工時(shí)，及時(shí)組織人員進(jìn)行驗收。
�。�5）按時(shí)支付工程款，不得無(wú)故拖延。
2、乙方職責
�。�1）熟悉圖紙與合同的所以?xún)热荨?/p>
�。�2）積極配合甲方在設計變更時(shí)的工作。
�。�3）安全生產(chǎn)，文明施工，酒后不得作業(yè)，不得穿拖鞋進(jìn)場(chǎng)。
�。�4）工程完工時(shí)及時(shí)通知甲方驗收。
四、工程質(zhì)量
質(zhì)量要求：乙方在施工過(guò)程中嚴格按照國家有關(guān)規定和設計圖紙要求組織施工，工程質(zhì)量等級達到合格
五、安全施工與檢查
乙方遵守工程建筑安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按國家安全生產(chǎn)標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員，依法實(shí)施監督，檢查采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由乙方措施不力造成的.安全事故，由乙方承擔責任
六、工程價(jià)款的結算方式
1、乙方承包范圍內工程造價(jià)約為_(kāi)_____萬(wàn)人民幣，具體總造價(jià)待工程竣工驗收后按實(shí)際面積實(shí)行。
2、本合同生效后，甲方需要進(jìn)行設計變更或增減建筑面積仍按本條第一款約定結算工程價(jià)款，若甲方需要新增工程量時(shí)，甲乙雙方須另行簽訂補充協(xié)議，
七、工程驗收
1、乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前______天按國家有關(guān)規定向監理單位和開(kāi)發(fā)商提供完整的竣工圖紙、相關(guān)資料及竣工驗收報告等。
2、竣工驗收由甲方有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，分項工程由乙方負責。
八、違約責任
本合同的履行過(guò)程中，任何一方違約都要向守約方承擔違約責任，負責守約方因此受到的所有損失。
九、爭議解決
因本合同的履行，雙方發(fā)生爭議，都應先協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。
十、附則
1、本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等效力。
2、本合同自雙方簽字蓋章后生效，自合同全部履行完畢后失效，
3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
住址：
代表人：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時(shí)間：_______年_______月_______日
乙方：
住址：
負責人：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時(shí)間：_______年_______月_______日
工程建筑施工合同9
發(fā)包單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及本工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書(shū)，以約束雙方共同遵守。
一、工程概況：
建筑面積：平方米建筑高度：米
建筑層數：層結構類(lèi)型：框架（磚混）
二、承包范圍與內容：
室內的地磚、廚房、衛生間鑲貼墻磚及材料運輸。
三、承包方式：
包人工費。
四、承包價(jià)格：
按實(shí)貼面積計算墻面元／M2；地面元/M2。
五、工程期限：
從年月日到年月日結束（遇不可抗力順延工期，若無(wú)故拖延一天，罰款1000元）。
六、付款方式：
工程結束付工程造價(jià)的80%，交工后一個(gè)月內付15%，余下5%維修期滿(mǎn)付清（建立身份證復印件式臺賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手�。�。
七、質(zhì)量要求：
1、乙方承包的分項工程按國家質(zhì)量標準驗收，必須達到合格或優(yōu)良工程驗收標準。
2、乙方必須嚴格按圖施工，按規范施工，按現場(chǎng)技術(shù)人員制訂的方案施工，聽(tīng)從現場(chǎng)技術(shù)人員的指揮，積極主動(dòng)配合其它工種人員的工作。
3、根據甲方提供的材料尺寸，按規范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。
4、因乙方原因導致工程達不到規范、標準要求，造成返工所發(fā)生材料及人工費等經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方不予計算工作量。工期不予順延，情節嚴重的，甲方有權終止合同。
八、機具的'控制：
甲方提供垂直運輸機械，其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求：
工人必須持證上崗，進(jìn)工地前必須經(jīng)過(guò)安全教育培訓操作，必須按照國家安全施工規范標準要求施工，禁止違章作業(yè)，否則出現工傷事故，全部由乙方負責。
十、違約責任：
1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應妥善保護施工現場(chǎng)的建筑物及設施，如造成損失照價(jià)賠償。
3、因一方原因，合同無(wú)法繼續履行時(shí)，應通知對方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
十一、其他約定：
1、乙方應自覺(jué)愛(ài)護甲方施工現場(chǎng)內的機械、工器具等其他財產(chǎn)且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動(dòng)成果的責任，如有破壞將追究其相關(guān)責任，工作完成后需及時(shí)清理場(chǎng)地；做到在保證質(zhì)量的前提下節約材料，合理利用材料，杜絕浪費，如有浪費則按其浪費部分價(jià)值的二倍在結算中扣除。
2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時(shí)協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，作為本合同附件。
3、本合同一式份，甲乙雙方各執份，本合同自簽訂之日起至結束內有效，待工程結束后自動(dòng)作廢。
甲方：乙方：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
年月日年月日
工程建筑施工合同10
甲方：_________________
乙方：_________________
由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進(jìn)行施工。依據《中華人民共和國經(jīng)濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范，經(jīng)過(guò)甲乙雙方充分協(xié)商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。
一、工程地點(diǎn)及名稱(chēng)
1、工程地點(diǎn)：_________________
2、工程名稱(chēng)：_________________
二、承包內容價(jià)款以及工期
1、承包內容污水站全部土建工程
2、工程造價(jià)一次性包死。
3、工程工期，自開(kāi)工內完成承包全部承包內容。
三、付款及質(zhì)量
1、污水地底板驗收合格后付_________________%，主體驗收合格后付至_________________%，發(fā)包方進(jìn)行竣工驗收合格后付至_________________%，其余工程款待工程保修期滿(mǎn)一次性付清。
2、工程質(zhì)量：合格
四、甲方責任
幫助乙方解決水源電源，協(xié)助乙方解決施工現場(chǎng)出現的問(wèn)題，給乙方提供施工圖紙并交底。
五、乙方責任
嚴格按照施工圖及相關(guān)規范進(jìn)行施工，必須遵守安全文明施工相關(guān)規定，承擔因為安全和質(zhì)量造成的責任和費用。
六、保修期及質(zhì)保金。
1、保修期
發(fā)包方竣工驗收后日歷天共計_________________個(gè)月。
2、質(zhì)保金
承包總價(jià)的`_________________%為保修金，保修期滿(mǎn)后付清全部承包價(jià)款。
3、合同生效日期
合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿(mǎn)質(zhì)保金付清自行失效。
甲方：_________________
乙方：_________________
身份證號：_________________
身份證號：_________________
日期：_________________
日期：_________________
工程建筑施工合同11
甲方：(發(fā)包方)
乙方：(承包方)
根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定，本著(zhù)遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就工程保證金的.支付達成補充合同供雙方遵守執行：
一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進(jìn)場(chǎng)，支付首期保證金人民幣100萬(wàn)元整。
二.工程項目完成招投標程序，甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保證金人民幣200萬(wàn)元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時(shí)間節點(diǎn)的補充說(shuō)明，關(guān)于工程保證金的權利義務(wù)違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準，雙方遵守執行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，同等具有法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表：
法定代表：
委托代表：
委托代表：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
簽署時(shí)間：
工程建筑施工合同12
發(fā)包方(甲方)：_______________縣文物管理所
承包方(乙方)：_______________公司
依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況：___________
工程名稱(chēng)：_____________________修繕工程
工程地點(diǎn)：________________縣城
工程承包范圍：
1、__________屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面;給整個(gè)屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。
2、所有木質(zhì)構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪(達到墨線(xiàn)小點(diǎn)金的效果、但不貼金)、更換損壞的木質(zhì)構件。
3、__________散水增加階條石與陡板;
4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等;
以上所用材料參照工程預算書(shū)。
承包方式：包工包料
二、合同價(jià)款(固定價(jià)格)
金額(人民幣大寫(xiě))：__________元整;￥__________元;
三、工期：___________
合同工期：_____日歷天
開(kāi)工日期：_____年_____月_____日
竣工日期：_____年_____月_____日
按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價(jià)款的千分之五(5‰)，但總數不超過(guò)合同價(jià)款的百分之五(5%)罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。
四.工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量標準必須達到國家現行《工程建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規范》的'合格標準。
五.安全生產(chǎn)
乙方必須安全、文明施工，必要時(shí)工地現場(chǎng)應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發(fā)生費用全部由乙方承擔。
六、工程款支付：
合同簽訂后甲方應在乙方正式施工后3日內支付合同價(jià)款的20%作為預付款;工程大部分項目完成后支付合同價(jià)款的40%;工程全部完成后再支付合同價(jià)款的35%;本工程質(zhì)保金為5%。
七、質(zhì)保期：_______年
保修期限執行現行的國家標準《建設工程質(zhì)量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時(shí)算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質(zhì)保金(即本工程5%的質(zhì)保金)。
八.合同的生效
合同訂立時(shí)間：______年____月_____日
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后，當事雙方應及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行調解，解決不了的，可向__________市經(jīng)濟合同仲裁委員會(huì )申請仲裁，或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)：___________乙方.(蓋章)：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
或委托代理人(簽字)：___________或委托代理人(簽字)：___________
_____年_____月______日
工程建筑施工合同13
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況：
工程名稱(chēng)：東明縣文廟大成殿修繕工程
工程地點(diǎn)：東明縣城(原鎮一中學(xué)校院內)
工程承包范圍：1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面;給整個(gè)屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。2、所有木質(zhì)構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪(達到墨線(xiàn)小點(diǎn)金的效果、但不貼金)、更換損壞的木質(zhì)構件。3、文廟散水增加階條石與陡板;4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等;以上所用材料參照工程預算書(shū)。
承包方式：包工包料
二、合同價(jià)款(固定價(jià)格)
金額(人民幣大寫(xiě))：柒拾柒萬(wàn)元整;￥770000.00元;
三、工期：
合同工期：60日歷天
開(kāi)工日期：20__年7月5日
竣工日期：20__年9月5日
按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價(jià)款的千分之五(5‰)，但總數不超過(guò)合同價(jià)款的百分之五(5%)罰款將被作為違約金從最后一次撥付的'工程款中扣除。
四、工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量標準必須達到國家現行《工程建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規范》的合格標準。
五、安全生產(chǎn)
乙方必須安全、文明施工，必要時(shí)工地現場(chǎng)應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發(fā)生費用全部由乙方承擔。
六、工程款支付：
合同簽訂后甲方應在乙方正式施工后3日內支付合同價(jià)款的20%作為預付款;工程大部分項目完成后支付合同價(jià)款的40%;工程全部完成后再支付合同價(jià)款的35%;本工程質(zhì)保金為5%。
七、質(zhì)保期：三年
保修期限執行現行的國家標準《建設工程質(zhì)量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時(shí)算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質(zhì)保金(即本工程5%的質(zhì)保金)。
八、合同的生效
合同訂立時(shí)間：20__年7月4日
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九、附則、
1、本合同發(fā)生糾紛后，當事雙方應及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行調解，解決不了的，可向菏澤市經(jīng)濟合同仲裁委員會(huì )申請仲裁，或直接向人民法院起訴
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)：
乙方、(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
或委托代理人(簽字)：
或委托代理人(簽字)：
年月日
工程建筑施工合同14
建設單位：______________
設計單位：______________
施工單位：______________
合同造價(jià)：______________
合同編號：______________
建設單位：______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位：______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方深圳施工。根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實(shí)際情況，為了明確工程項目以及雙方責任，本著(zhù)相互協(xié)作，確保施工項目順利完成的`原則。經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商簽訂本合同。
第一條：工程地點(diǎn)：______________
第二條：工程內容：______________(具體見(jiàn)施工預算)。
第三條：承包方式：包工包料包質(zhì)量。
第四條：工程總造價(jià)：______________
第五條：付款方式
1、工程完成驗收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。
第六條：合同工期
一、雙方商定總工期天。
開(kāi)工日期：_________年______月___日，竣工日期：_________年______月___日。
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方代表同意后，工期可以順延。
1、工程量變化和設計變更。
2、非乙方的原因超過(guò)______小時(shí)以上停水停電時(shí)。
3、不可抗力(如地震、臺風(fēng)、火災、雨災等)。
三、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
四、乙方如無(wú)正當理由不得拖延工期。
第七條：工程質(zhì)量要求：按設計規范要求，質(zhì)量達到合格標準。
第八條：材料設備：材料采用國家標準合格產(chǎn)品。
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責任。
一、甲方：
1、負責解決施工場(chǎng)地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。
2、負責本工程涉及有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調工作。
3、組織工程竣工驗收工作。
二、乙方：
1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進(jìn)度情況。
2、做好施工安全工作，否則，發(fā)生安全事故，由乙方負全責。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規定。
4、參加工程竣工驗收工作。
第十條：工程完工后，質(zhì)量保修年。
第十一條：合同生效與終止
本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，其條款即告終止。
第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。
甲方蓋章：_______________
乙方蓋章：_______________
法人代表(簽字)：_______________
法人代表(簽字)：_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
工程建筑施工合同15
甲方：
乙方：
承包工種：
經(jīng)雙方達成協(xié)議將樓架搭設拆除分享承包給乙方，根據《建筑法》本著(zhù)雙方的利益和權力，特制定以下條款：
一、承包工程內容：內外架體搭設所用材料裝卸和文明施工。
二、承包工期：從____年__月__日至____年__月__日，如天氣自然災害工期順延。
三、承包價(jià)格：價(jià)格按建筑面積每㎡元。
四、付款方式。
根據施工進(jìn)度每月?lián)芨兑曳饺斯すべY，工程完工后，結算付清。
五、甲方責任。
為了工程進(jìn)度和質(zhì)量，甲方為乙方提供架體所須材料，乙方需用材料必須前兩天向甲方提供料單，甲方供應，積極配合乙方施工，如按工程進(jìn)度計劃提前完成，根據情況進(jìn)行獎勵，如造成停工損失，甲方承擔。
六、乙方責任
(1)乙方施工人員進(jìn)入工地，必須遵守工地各項制度，
按國家制定的規范要求和技術(shù)交底進(jìn)行施工，聽(tīng)從工地地統一指揮，對工地任何機械要愛(ài)護，不準工人私自挪用工地財務(wù)。
(2)乙方搭設架體必須按規范要求進(jìn)行搭設，必須跟隨所有工種所需要架體的搭設，確保所搭設架體的安全。如發(fā)生事故或打架斗毆，根據情節嚴重進(jìn)行罰款，必須跟隨所有工種，架體搭設的.需求，如拖延或不聽(tīng)從的造成損失由乙方承擔。
(3)工地制定和安全：乙方使用機械和工具，甲方一次性交付使用。如人為因素造成損失，照價(jià)賠償。不得私自挪用工地財務(wù)，如情節嚴重，交公安部門(mén)處罰。施工現場(chǎng)機械、臨時(shí)用電不得私自操作，如造成人身事故，甲方不承認任何責任。非操作不得進(jìn)入。工人進(jìn)入現場(chǎng)，必須佩帶安全帽。遵守各項安全制度，并對工人進(jìn)行崗前教育和崗前交底。
七、補充協(xié)議( )
八、本共同甲乙雙方各一份，希望雙方履行合同。如有一方違約，將承擔一切金濟損失。本共同經(jīng)過(guò)結算后終止。
甲方：聯(lián)系反式：
乙方：聯(lián)系方式
____年__月__日
【工程建筑施工合同】相關(guān)文章：
工程建筑施工合同03-05
建筑施工工程合同模板09-22
建筑工程的施工合同04-06
建筑裝飾工程的施工合同04-07
建筑施工項目工程合同02-14
建筑工程施工合同05-30
建筑裝飾的工程施工合同11-17
建筑工程裝修施工合同12-06
工程建筑施工合同18篇12-23