建筑施工工程合同模板
隨著(zhù)時(shí)間的推移，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家收集的建筑施工工程合同模板，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
發(fā)包方(建設單位)：
承包方(施工單位)：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規等規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程名稱(chēng)：
二、工程地點(diǎn)：
三、工程承包范圍：一棟加工車(chē)間、一棟倉庫進(jìn)行水泥土攪拌樁地基加固處理，包工包料，(包括成空、噴灰、復噴復攪、成樁))按當地水泥市場(chǎng)價(jià)格：復合硅酸鹽水泥32.5，335.00元/噸
四、規格及工程量：水泥標號：32.5級�？倶稊导s1252棵，設計樁長(cháng)6.5米(含樁頭)，樁徑500㎜，總進(jìn)尺約10000米
五、工程造價(jià)：約29萬(wàn)元
1、樁基施工單價(jià)(中標價(jià))29.00元/米，大寫(xiě)：(最終結算按實(shí)際工 程量計算，設計變更、工程簽證等一并進(jìn)入結算)。
2、稅金另加0.99元/米
六、工程質(zhì)量等級：合格。
七、施工工期：
本工程有效工期25天，暫定于自 年 月 日開(kāi)工，
八、施工期間如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現場(chǎng)代表及監理方簽證后，工期順延：不能提供施工場(chǎng)地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工;施工中停水、停電8小時(shí);非承包方原因而監理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延誤工期。
九、工程師職責
9.1發(fā)包方派駐的工程師
姓名： 職務(wù)：
職權：負責工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全施工監督及協(xié)調有關(guān)單位、周邊群眾關(guān)系，報經(jīng)建設單位負責人同意，審批現場(chǎng)簽證，參加分部工程驗收。
9.2監理單位委派的工程師
姓名： 職務(wù)：
發(fā)包方委托的職權：負責該工程的工期、質(zhì)量及安全管理，在施工過(guò)程進(jìn)行旁站、巡視等檢查及驗收。
十、雙方的主要責任
(一)、發(fā)包方的責任：
1、辦理正式工程和臨時(shí)設施范圍內的土地征用、租用，辦理施工許可證和占道許可證等。
2、負責開(kāi)工前施工場(chǎng)地的"三通一平"工作，提供地下管網(wǎng)資料，處理管線(xiàn)、電纜、原有舊基礎等地下障礙物。
3、提供建筑物的坐標控制點(diǎn)和高程控制點(diǎn)。
4、組織有關(guān)單位對施工圖紙技術(shù)資料進(jìn)行會(huì )審，按合同規定在開(kāi)工前3天內提供設計圖紙2份，并在3天內將承包方上交的施工組織設計或施工方案進(jìn)行審定交與承包方。
5、按協(xié)議條款的規定及時(shí)撥付工程款。
6、承擔本工程的樁基檢測費用為：
(二)、承包方責任
1、按雙方確定的分工范圍，做好材料的采購、供應和管理，并及時(shí)組織人力、物力及各種施工機械設備進(jìn)入施工現場(chǎng)，做好施工前的各種準備工作。
2、嚴格按照施工圖進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定的時(shí)間進(jìn)行施工，確保按時(shí)竣工和移交。
3、按照國家有關(guān)規定提供竣工驗收資料，參加竣工驗收，辦理竣工結算。
4、在開(kāi)工前3天內向發(fā)包方提交施工組織設計或施工方案。
5、做好建筑物的定位驗線(xiàn)工作，及時(shí)上報施工資料。
6、施工中嚴格按照國家有關(guān)安全操作規程施工，并保證安全文明施工。
十一、工程結算與工程款撥付
1、本工程竣工結算按中標價(jià)加簽證方式結算。變更簽證部分根據雙方現場(chǎng)設計變更簽證的工程量按照綜合單價(jià)計算。
2、工程款撥付：按照合同通用條款的要求，雙方簽定合同后分期付款：
(1)設備進(jìn)場(chǎng)撥付至工程總價(jià)款的50%
(2)樁基檢測達到設計要求后10日內撥付全部工程款。
十二、工程質(zhì)量和驗收標準
1、承包方嚴格按照施工圖及相關(guān)說(shuō)明、國家現行建筑工程規范、規程和標準進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方派駐現場(chǎng)代表的監督。
2、竣工工程驗收，以國家現行《工程施工及驗收規范》、施工圖紙及說(shuō)明、施工技術(shù)文件為依據。
3、工程竣工后，工程竣工質(zhì)量經(jīng)當地質(zhì)量監督部門(mén)檢驗合格后，發(fā)包方須及時(shí)辦理驗收手續。
4、雙方對工程質(zhì)量有爭議的，請東營(yíng)港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區質(zhì)量監督部門(mén)勘驗鑒定。
5、工程竣工驗收合格后發(fā)包方方可使用。
十三、工程保修期從開(kāi)始強夯施工時(shí)至夯后基礎竣工驗收合格終止。
十四、違約責任
一、發(fā)包方責任
1、 -工程中途停建、緩建或由于設計變更及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失，同時(shí)賠償承包方為此造成的停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料的損失。
2、發(fā)包方未按合同規定撥付工程款，造成承包方的停工、窩工損失由發(fā)包方承擔。
3、工程竣工驗收合格并雙方結算完后，應按合同約定付清工程款，如不能按時(shí)付款時(shí)，每日向承包方償付拖欠工程款額萬(wàn)分之五的違約金。
4、工程未經(jīng)驗收，提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題，由發(fā)包方承擔責任。
(二)、承包方責任
1、因施工造成的質(zhì)量不符合合同規定的，負責無(wú)償修理或返工，并賠償發(fā)包方為此而增加的工程費用。
2、工程未按合同規定工期竣工，每拖延一天，向發(fā)包方償付工程總造價(jià)萬(wàn)分之五的逾期違約金。
十五、爭議的解決方式
如雙方就本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)向東營(yíng)市人民法院起訴。
十六、本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
十七、本合同一式6份，其中發(fā)包方3份，承包方3份。
十八、補充條款
1、場(chǎng)地電源.變壓器必須按規定接到施工現場(chǎng)50米處
2、強夯施工前按施工方要求由發(fā)包方開(kāi)挖排水溝并承擔費用。
3、由建設方定位放線(xiàn)(建設方.監理方.施工方)驗線(xiàn)核實(shí).簽字方可施工。
4、工農關(guān)系由建設方處理并承擔費用。
5、《試夯》，如有設計圖紙變更，所造成強夯施工樁延誤，設備進(jìn)出場(chǎng)費用由建設方承擔
6、設備進(jìn)場(chǎng)前，先簽訂施工合同，設備進(jìn)場(chǎng)時(shí)支付施工方工程總造價(jià)的50%的工程款。
本合同執行過(guò)程中如發(fā)生未盡事宜，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，方協(xié)商一致的，簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：
年 月 日
委托代理人： 年 月 日
【建筑施工工程合同】相關(guān)文章：
工程建筑施工合同03-05
建筑工程的施工合同04-06
建筑裝飾工程的施工合同04-07
建筑施工項目工程合同02-14
建筑施工工程建設合同06-01
工程建筑施工05-29
建筑裝飾的工程施工合同11-17
工程建筑施工合同18篇12-23
工程建筑施工合同15篇04-07