建筑施工合同【熱】
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的建筑施工合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
建筑施工合同1
建筑工程施工合同 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） 甲方： 乙方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱(chēng)： 地點(diǎn)：
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價(jià)款
五、 付款方式
六、總工期要求 個(gè)工作日。
七、甲方責任1.甲方在通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工場(chǎng)地應具備三通一平等開(kāi)工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時(shí)支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無(wú)法進(jìn)行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題和工期延誤，由乙方承擔責任：質(zhì)量問(wèn)題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質(zhì)量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的.仲裁委員會(huì )申請仲裁； 第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
代表: 代表：
年 月 日
建筑施工合同2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關(guān)法律、法規的相關(guān)規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。
2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。
4、工程規模：大小住戶(hù)約40戶(hù)左右。
二、工程造價(jià)和付款方式：
1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過(guò)程按70元/m(包括清理基礎余土，砼振動(dòng)棒、電機小型機具等)計算。
2、付款方式：
�、俨挥韪督痤~;
�、谥型景垂こ踢M(jìn)度的工程量可借支;
�、墼碌装赐瓿晒こ塘扛犊傇靸r(jià)的80%;
�、芄こ炭⒐�，經(jīng)驗收合格后按實(shí)際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。
三、工程質(zhì)量：
合格。
四、工程保修金：
甲方按總造價(jià)的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質(zhì)量保修金，等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內退還給乙方。
五、甲方責任
1、甲方向乙方提供職工的.食宿及各種施工場(chǎng)地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要(水泥、沙石)，攪拌機組織進(jìn)場(chǎng)，一次性向乙方提供斗車(chē)五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術(shù)指標工作。
六、乙方責任
1、乙方必須嚴格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙，變更通知單進(jìn)行施工。
2、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進(jìn)入施工場(chǎng)地。
3。乙方必須嚴格按建筑質(zhì)量、安全管理條例、各種規章制度進(jìn)行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產(chǎn)紀律、操作規程進(jìn)行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。
4、乙方在施工過(guò)程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經(jīng)濟損失和工程延誤時(shí)間一律由乙方負責。
5、乙方如有偷賣(mài)、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經(jīng)濟損失按現有價(jià)格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現場(chǎng)施工時(shí)，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業(yè)主配合，并和當地領(lǐng)導、父老鄉親搞好團結，服從領(lǐng)導管理，使施工能夠順利進(jìn)行。
七、
單方違約：按總造價(jià)的5%進(jìn)行罰款。
八、
本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動(dòng)失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同3
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿(mǎn)足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規定，本著(zhù)誠實(shí)信用，互惠互利原則，結合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：工程名稱(chēng)_______（指分包部分之間工程名稱(chēng)）
第二條：工程地點(diǎn)_______。
第三條：工程范圍_______。
第四條：質(zhì)量標準_______可依照工程施工詳圖、施工說(shuō)明書(shū)及《安裝工程施工驗收技術(shù)規范》列出）。
第五條：承包人_______（如按預算實(shí)行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等用附表詳細注明）。
第六條：工程總價(jià)
本工程包價(jià)計人民幣_______元整。
第七條：工程包價(jià)
本工程包價(jià)計人民幣_______元整（本工程全部總造價(jià)減去發(fā)包人及總承包人供應材料總值）。
第八條：付款辦法：_______。
第九條：工程期限
按本合同第三條的工程范圍自_______年_______月_______日開(kāi)工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十條：本工程范圍內的_______工程，自_______年_______月_______日開(kāi)工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法_______。
第十一條：本合同正式兩份，雙方各執一份，副本_______份，總承包人收執_______份（其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份）分包方收執_______份。
甲方：
乙方：
_______年________月_________日
建筑施工合同4
甲方：________
乙方：________
應甲方要求，在原甲方與乙方________年________月________日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：________年________月________日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。
三、新增工程量：
詳見(jiàn)附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》
四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執行。
六、其它：施工合同補充協(xié)議
1、本協(xié)議其它內容仍按原合同執行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：________(蓋章)乙方：________(蓋章)
法定代表人：________法定代表人：________
簽約日期：________年________月________日
建筑施工合同5
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方在_____________，建筑總面積約__________平方米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙，乙方負責包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹(shù)、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動(dòng)板房，同時(shí)作好防滲處理。
三、承包價(jià)格
______元
四、付款方式：
工程竣工驗收后全部付清。
五、質(zhì)量要求
乙應當按照甲方要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
六、注意安全
文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛生。
七、工期要求：
二十天
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：_________________
乙方簽字(章)：_________________
日期：_________________
建筑施工合同6
甲方：__________________
身份證號碼：____________
乙方：__________________
身份證號碼：____________
依照《民法典》及其他相關(guān)法律、法規，遵循自愿、平等、公平和誠信的原則，雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程地點(diǎn)：_____________________________。
二、工程名稱(chēng)：_____________________________。
三、工程內容：_____________________________。
四、合同工期
開(kāi)工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;合同總工期：_________天。合同工期日歷天數以實(shí)際乙方進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工之日起計算，因不可抗力自然因素，及甲方單方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期順延，不計算在合同規定施工工期內。
五、工程單項承包單價(jià)(單包工不包料)種類(lèi)規格安裝費(元)備注包含由進(jìn)場(chǎng)施工合格標準、驗收、退場(chǎng)等，所需要的高路堅及檔土墻按設計要求____元，全部費用甲方不再因市場(chǎng)變化政府政策因素，不在調整價(jià)格，此價(jià)格為全費用包干價(jià)注：以上工程包驗收合格，若不合格返工費用原材料損耗由乙方負責。
六、工程質(zhì)量技術(shù)要求：乙方嚴格按照現行施工規范和驗收標準要求施工，必須達到砂漿飽滿(mǎn)、大面平整、順直、縫寬均勻、標高、符合設計要求，以及甲方現場(chǎng)施工管理人員發(fā)出的指令施工，質(zhì)量達不到規范標準要求的，甲方現場(chǎng)管理人員一經(jīng)發(fā)現，乙方應立即拆除和重新施工，其中耗材的相關(guān)費用及由此造成的工期延誤，由乙方獨立承擔相關(guān)責任及費用，乙方不服從管理的應立刻清退出場(chǎng)并中止合同，產(chǎn)生的一切后果由乙方負責。風(fēng)險提示：對于采購材料和工程設備的義務(wù)與責任
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關(guān)標準要求時(shí)，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關(guān)標準要求的材料、工程設備運出施工現場(chǎng)，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
七、現場(chǎng)管理施工現場(chǎng)使用機械及工具由乙方負責，部分材料在30米之外甲方用機械轉到施工現場(chǎng)，領(lǐng)出去的物件因施工班單方面造成損耗及丟失，施工方應負責修復和照價(jià)賠償。
八、現場(chǎng)處罰制度承包必須服從發(fā)包方現場(chǎng)施工管理人員的管理，由于措施不當造成質(zhì)量事故及原材料損耗時(shí)，甲方現場(chǎng)施工管理人員有權進(jìn)行現場(chǎng)處罰處罰金(50-200元)，乙方拒不簽字時(shí)，由甲方做施工記錄為準，結算時(shí)在工程結算款中予以扣除。因乙方單方面造成工期延誤時(shí)，處以每天____元罰金，乙方不得有任何異議。
九、安全施工與檢查乙方遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格安全組織施工，并隨時(shí)接受安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，采取必要的.安全防護措施，消除事故隱患。承包方及其勞務(wù)人員所有安全責任和因此發(fā)生的費用，由承包方全部承擔，發(fā)包方不與承擔任何連帶責任。施工現場(chǎng)必須帶安全帽，嚴禁穿拖鞋，一經(jīng)發(fā)現由發(fā)包方現場(chǎng)施工發(fā)包方處以個(gè)人罰款50元。
十、工程付款方式本工程無(wú)預付款，承包方進(jìn)場(chǎng)施工之日起，每施工30天后，按確認完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由發(fā)包方工程師組織驗收，合格后30天支付剩余款項。工程完工驗收合格。
十一、質(zhì)量標準及驗收
1、工程質(zhì)量：按總(分)包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標準》，本工作必須達到質(zhì)量評定__________等級。
2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場(chǎng)簽證單及保修書(shū)等)。驗收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗收不合格的，乙方應及時(shí)返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
十二、違約責任風(fēng)險提示：明確違約責任
在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔的責任，來(lái)督促各方真正履行應承擔的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據可依。
1、當發(fā)生下列情況之一時(shí)，工程承包人應承擔違約責任：
(1)工程承包人違反本合同約定，不按時(shí)向勞務(wù)分包人支付勞務(wù)報酬;
(2)工程承包人不履行或不按約定履行合同義務(wù)的其他情況。
2、工程承包人不按約定核實(shí)勞務(wù)分包人完成的工程量或不按約定支付勞務(wù)報酬或勞務(wù)報酬尾款時(shí)，應按勞務(wù)分包人同期向銀行貸款利率向勞務(wù)分包人支付拖欠勞務(wù)報酬的利息，并按拖欠金額向勞務(wù)分包人支付每日_____的違約金。
3、工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時(shí)，應向勞務(wù)分包人支付違約金______________元，工程承包人尚應賠償因其違約給勞務(wù)分包人造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的勞務(wù)分包人工作時(shí)間。
4、當發(fā)生下列情況之一時(shí)，勞務(wù)分包人應承擔違約責任：
(1)勞務(wù)分包人因自身原因延期交工的，每延誤____日，應向工程承包人支付________元的違約金;
(2)勞務(wù)分包人施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標準，但能夠達到國家規定的最低標準時(shí)，勞務(wù)分包人應向工程承包人支付__________的違約金;
(3)勞務(wù)分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時(shí)，應向工程承包人支付違約金__________元，勞務(wù)分包人尚應賠償因其違約給工程承包人造成的經(jīng)濟損失，延誤的勞務(wù)分包人工作時(shí)間不予順延。
5、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時(shí)，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十三、爭議的解決工程承包人和勞務(wù)分包人在履行合同時(shí)發(fā)生爭議，可以自行和解或要求有關(guān)主管部門(mén)調解，任何一方不愿和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定采用下列第__________種方式解決爭議：
(1)雙方達成仲裁協(xié)議，向_______仲裁委員會(huì )申請仲裁;
(2)向有管轄權的人民法院起訴。
十四、本合同未盡事宜及因施工現場(chǎng)額外產(chǎn)生的費用，雙方協(xié)商擬定不納入合同范圍內。本合同一式___份，至合同簽訂之日起生效。
甲方：__________________
________年____月____日
乙方：__________________
________年____月____日
建筑施工合同7
甲方：(發(fā)包方)______________________________
乙方：(承包方)______________________________
根據《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務(wù)和責任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
(一) 工程名稱(chēng)：__________________________________
(二) 工程地點(diǎn)：__________________________________
(三) 工程范圍：_________________________________________________。
(四) 工程總造價(jià)：經(jīng)雙方確定本工程實(shí)行雙包(包工包料)，含框架及內外粉，門(mén)窗和水電安裝，綜合單價(jià)為500元每平方米，工程量為按實(shí)際收方結算 ，全部工程造價(jià)暫定為人民幣__________萬(wàn)元，大寫(xiě)__________。
第二條 工程期限
根據雙方協(xié)商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必須在雙方約定期限完成施工，超過(guò)期限則由乙方承擔一切后果。因惡劣天氣或自然災害引起誤工則工期順延。
第三條 工程質(zhì)量
乙方根據甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。
第四條 工程價(jià)款結算
(一) 本合同全部工程造價(jià)的結算按下列方式辦理：
本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的'依據。按實(shí)際簽證結算。
(二) 工程價(jià)款結算與撥付辦法；第二層完工付第二層工程量的80%，第三層完工后付第三層工程量的100%，所有工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后付清尾款。
第五條 雙方責任
(一) 甲方責任
1、甲方應負責施工現場(chǎng)周邊鄰居關(guān)系協(xié)調，以保證施工材料、設備等能順利進(jìn)出場(chǎng)。
2、甲方應提供乙方施工所需的水、電接口。
3、工程竣工后，甲方應組織專(zhuān)門(mén)人員在______日內進(jìn)行驗收。
(二) 乙方責任
1、乙方根據甲方的要求施工編制施工方案，并經(jīng)甲方同意后施工。
2、乙方應按照雙方約定的施工方案嚴格組織施工。
3、乙方應制定安全措施，加強對現場(chǎng)施工人員的安全教育，如發(fā)生事故應由乙方自行負擔。
4、乙方應合理組織施工和機械車(chē)輛調配，保證工程按期完成。
5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。
第六條 合同糾紛
因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調解解決，協(xié)商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會(huì ))。
1、提交_______________仲裁委員會(huì )( )
2、依法向人民法院起訴( )
第七條 附則
(一) 本合同自雙方簽字后生效，合同履行完畢后自行無(wú)效。
(二) 本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙雙方各執一份，副本應按相關(guān)法律法規的規定向有關(guān)部門(mén)簽證備案。
第八條 附加條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同8
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
依據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規定，為了確保甲方房屋施工順利進(jìn)行，為明確雙方在建設項目施工過(guò)程中的權利和義務(wù)，本著(zhù)雙方“責、權、利”，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特訂立本合同。
一、工程慨況：
二、承包方式：
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
三、工程承包范圍：
按甲方提供施工圖，乙方負責所有施工機械（木模，釘子，鐵絲，腳平架等），從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內容。外墻正立面貼外墻磚，其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚，衛生間，廚房，樓梯踏步所有貼墻地磚。
四、承包價(jià)格及付款方式：
1、價(jià)格：_______元／平方米（建筑面積）。建筑面積按照國家規定計算方式計算，增減工程量按照市場(chǎng)行情，雙方協(xié)商解決。
2、基礎竣工后付款人民幣5000元整；每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整，內外粉刷完工后付款_____元整，春節前無(wú)質(zhì)量問(wèn)題余款一次性付清，（如有質(zhì)量問(wèn)題返工達標后，另外賠材料）。
五、工期及安全責任：
工期從______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推遲一天罰款____元／天，由甲方在工程款中扣除。
施工期間：
1、本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應按工程的要求負責施工過(guò)程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的.一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負責；第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無(wú)關(guān)。
2、施工中乙方不得從事與施工無(wú)關(guān)的事，專(zhuān)業(yè)施工人員持證上崗；高空作業(yè)部分必須在采取切實(shí)可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業(yè)注意防火等。
3、施工過(guò)程中本合同項下的任何權利、義務(wù)，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無(wú)條件賠償。
六、質(zhì)量要求：
乙方應當按照國家規定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、后期維修：
因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任。
八、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失，應當支付相應的賠償；
2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調解。協(xié)商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會(huì )申請仲裁。
九、以上合同望雙方遵守各自責任，本合同一式____份，自簽字日期生效。
甲方：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
建筑施工合同9
工程名稱(chēng)：_________
合同價(jià)格：_________
施工協(xié)議書(shū)武陽(yáng) 麗園小區四角亭景觀(guān)工程190000.00元（十九萬(wàn)元整）
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________承德XX公司
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本著(zhù)雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽(yáng) 麗園小區景觀(guān) 工程，簽訂以下協(xié)議：_________
一、 工程內容：_________
平米等 工程（詳見(jiàn)施工圖紙）。
以上項目均按雙方會(huì )審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、 工期：_________
1、 開(kāi)工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個(gè)日歷天。開(kāi)工日期以開(kāi)始正式施工開(kāi)始算起。
2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
4、 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、 工程合同價(jià)款：_________
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣_190000.00元（十九萬(wàn)元整），若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)際發(fā)生結算。
四、 承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行確認核準制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方共同確認方可進(jìn)行施工。
3、 施工期間甲方負責乙方施工現場(chǎng)內發(fā)生的水電費用。
五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________
1、本工程無(wú)預付款。
2、合同生效后，發(fā)包人按時(shí)直接向承包人支付工程款：_________支付次數分三次支付。
1、四角亭a亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給
該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
2、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價(jià)）的20%。
3、工程全部完工后三個(gè)月內，付工程總費用（總價(jià)，包括業(yè)主
認可的'簽證、變更）10%。
4、扣留工程總費用（含業(yè)主認可的簽證、變更費用）10%為質(zhì)
保金，工程全部完工并已驗收合格為時(shí)間節點(diǎn)計算，一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為
3.41％）。
六、 工程質(zhì)量要求：_________
1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關(guān)古建筑施工規范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、 施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、 工程竣工驗收結算：_________
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結算。
八、 延期違約責任：_________
乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，
則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書(shū)面要求，甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。
九、 質(zhì)保內容
質(zhì)保內容按有關(guān)建筑施工驗收規范標準執行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期，質(zhì)保期為十二個(gè)月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開(kāi)始計算， 期滿(mǎn)后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定：_________
1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現有不妥之處，應提前二天以書(shū)面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設計部門(mén)處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項安
全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調，以確保乙方施工進(jìn)度。
4、乙方派出專(zhuān)人與甲方保持聯(lián)絡(luò )，協(xié)調現場(chǎng)施工。乙方承建
的土建項目，應與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應用書(shū)面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止：_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿(mǎn)，甲
方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協(xié)商解決�？裳a簽有關(guān)協(xié)議， 補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一：_________
1、工程圖紙2、工程預算書(shū)
簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）
簽訂日期：_________ 簽訂日期：_________
建筑施工合同10
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本著(zhù)雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽(yáng)麗園小區景觀(guān)工程，簽訂以下協(xié)議：_________
一、工程內容
_______平米等工程（詳見(jiàn)施工圖紙）。
二、工期
1、開(kāi)工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個(gè)日歷天。開(kāi)工日期以開(kāi)始正式施工開(kāi)始算起。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、工程合同價(jià)款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣_190000.00元（十九萬(wàn)元整），若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)際發(fā)生結算。
四、承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方共同確認方可進(jìn)行施工。
3、施工期間甲方負責乙方施工現場(chǎng)內發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本工程無(wú)預付款。
2、合同生效后，發(fā)包人按時(shí)直接向承包人支付工程款：_________支付次數分五次支付。
3、四角亭a亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�1）四角亭b亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�2）四角亭c亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�3）廊架c完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�4）防腐木地板完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
4、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價(jià)）的20%。
5、工程全部完工后三個(gè)月內，付工程總費用（總價(jià)，包括業(yè)主認可的簽證、變更）10%。
6、扣留工程總費用（含業(yè)主認可的簽證、變更費用）10%為質(zhì)保金，工程全部完工并已驗收合格為時(shí)間節點(diǎn)計算，一年后支付。
7、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為3.41％）。
六、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關(guān)古建筑施工規范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的.一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。
甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結算。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書(shū)面要求，甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。
九、質(zhì)保內容
質(zhì)保內容按有關(guān)建筑施工驗收規范標準執行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期，質(zhì)保期為十二個(gè)月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開(kāi)始計算，期滿(mǎn)后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定
1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現有不妥之處，應提前二天以書(shū)面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設計部門(mén)處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調，以確保乙方施工進(jìn)度。
4、乙方派出專(zhuān)人與甲方保持聯(lián)絡(luò )，協(xié)調現場(chǎng)施工。乙方承建的土建項目，應與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應用書(shū)面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿(mǎn)，甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。
簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）
簽訂日期：______年_________月_________日 簽訂日期：_______年_________月_________日
建筑施工合同11
甲方(戶(hù)主)：
住址：
乙方(承包人)：
住址：
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包價(jià)：
按每平方米元計算，本承包價(jià)格包括工人的.務(wù)餐費、香煙費。
三、付款方法：
工程開(kāi)工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。
四、工期：
開(kāi)工日期為農歷____月____日(____月____日)開(kāi)工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質(zhì)量：
乙方施工中應注重質(zhì)量，施工存在質(zhì)量問(wèn)題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理：
施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無(wú)關(guān)。
七、雙方責任和義務(wù)：
甲方：
�、賾ＷC建筑材料及時(shí)到場(chǎng)不影響乙方使用。
乙方：
�、儇撠熃ㄖ┕さ拇怪边\輸設備、拌料機械、手推車(chē)、鋼筋切割用具、泥桶等。
�、诮ㄖ牧线M(jìn)場(chǎng)時(shí)間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。
�、鄢邪秶喊磮D紙及施工說(shuō)明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑施工合同12
發(fā)包人（全稱(chēng)）：_________
承包人（全稱(chēng)）：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：___________
工程地點(diǎn)：___________
工程內容：___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：_______
資金來(lái)源：___________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開(kāi)工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總日歷天數___天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：_________
五、合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）：______元（人民幣）
$：______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1。本合同協(xié)議書(shū)
2。中標通知書(shū)
3。投標書(shū)及其附件
4。本合同專(zhuān)用條款
5。本合同通用條款
6。標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7。圖紙
8。工程量清單
9。工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：____年__月__日
合同訂立地點(diǎn)：___________
本合同雙方約定___________后生效。
甲方：乙方：
建筑施工合同13
1建筑施工合同管理的現狀
建筑施工合同包含了施工準備、施工質(zhì)量的控制、圖紙和設計的規范性控制、安全控制、合同變更、工程風(fēng)險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進(jìn)度控制等內容。從建筑施工企業(yè)可以看到，其合同內容包含了非常多的內容，而且也具有非常強的專(zhuān)業(yè)性。在履行建筑施工合同中會(huì )涉及到多個(gè)方面的利益，不僅關(guān)系到投資方和建設方，而且還和土地、環(huán)保等管理部門(mén)都有很大的關(guān)系，這些特點(diǎn)進(jìn)一步增加了合同的復雜度。合同的履行時(shí)間比較長(cháng)，建筑施工項目往往由于工程結構復雜，決定了其短期內不能夠完成。施工過(guò)程和程序要求比較嚴格，建筑施工過(guò)程往往受到國家相關(guān)法律的約束。由于我國建筑行業(yè)發(fā)展的限制，使我國在建筑施工合同管理方面的法律法規仍然不夠完善，使某些合同條款存在無(wú)法可依的情況。部分企業(yè)不重視法律的意義，在發(fā)生合同糾紛后，企業(yè)往往需要花費大量的時(shí)間和精力來(lái)解決這些問(wèn)題，影響了企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。例如一些企業(yè)對合同管理不夠重視，對合同內容和條文不能夠認真的研究，在發(fā)生爭執的時(shí)候才開(kāi)始重視合同內容。在合同的簽訂過(guò)程中，陰陽(yáng)合同的現象也比較常見(jiàn)，這進(jìn)一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒(méi)有按照合同管理要求來(lái)簽訂，以致在發(fā)生糾紛的時(shí)候，不能利用賠償策略來(lái)維護企業(yè)的合法利益，造成企業(yè)資金的浪費。同時(shí)部分企業(yè)對合同管理意識不夠，沒(méi)有嚴格按照我國合同法等法律的規定認真簽訂和執行合同。部分企業(yè)不重視合同管理，常常在付款的時(shí)候才補簽合同，這樣在發(fā)生糾紛的時(shí)候，不能夠明確合同雙方的權利和責任，使工程項目在實(shí)施上存在隱患。部分企業(yè)對建筑施工合同管理人員的素質(zhì)要求不夠高，不重視對合同管理人員的培養，高素質(zhì)的合同管理人才成為了影響企業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的障礙。
2建筑施工合同管理措施分析
由于建筑施工合同具有一系列比較獨特的特點(diǎn)，所以施工合同的內容復雜而且內容比較多，給合同的管理和實(shí)施帶來(lái)了一定的困難。建筑施工合同管理是對建筑施工項目工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內容進(jìn)行全面的管理。合同管理可以分為兩個(gè)方面的內容。一是對某個(gè)單項合同的管理，也就是從合同訂立到履行結束所進(jìn)行的管理。二是對整個(gè)工程項目的'合同管理，從項目合同的總目標對施工合同進(jìn)行控制。要提高企業(yè)合同管理的質(zhì)量，可以從以下幾個(gè)方面做起：
2.1首先應當提高合同管理人員的素質(zhì)。合同管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)對施工合同的管理具有至關(guān)重要的作用，應當選擇符合合同管理崗位而且素質(zhì)和條件都比較優(yōu)秀的人才。在平時(shí)的工作中應當加強相關(guān)的職業(yè)培訓，加強業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德教育，促進(jìn)建筑施工合同管理人員素質(zhì)的不斷提高。對建筑施工合同管理人員應當明確其責任，對于具有貢獻的業(yè)務(wù)人員要給予適當的獎勵，提高其工作上的積極性。
2.2完善公司建筑施工合同的管理機構。應當在公司內部建立從上到下的健全機制，在企業(yè)管理中各個(gè)部門(mén)都應當服務(wù)于企業(yè)合同管理。對于投資企業(yè)來(lái)說(shuō)，為了保證資金的安全和投資的效益，應當對合同的草擬、簽訂、責任劃分、合同跟蹤等環(huán)節建立健全的可操作的制度。完善企業(yè)內部關(guān)于施工合同的相關(guān)管理制度，不僅要緊密的結合我國的合同法和建筑行業(yè)的相關(guān)法律，還應當結合企業(yè)的實(shí)際情況，建立可以執行操作的合同管理制度。
2.3不斷的完善合同的內容。要大力的借鑒一些比較優(yōu)秀的合同文本，保護好企業(yè)的合法利益，防止合同管理人員因為對一些專(zhuān)業(yè)詞匯理解不到位而產(chǎn)生漏洞。明確合同雙方的責任和義務(wù)，在合同執行過(guò)程中如果出現問(wèn)題應當具有相應的條文作為雙方協(xié)調的依據。我國建設部門(mén)和工商部門(mén)所推薦的建筑施工合同文本，是根據國際建筑施工合同同時(shí)又結合我國施工企業(yè)的經(jīng)驗而編寫(xiě)的，具有非常強的實(shí)踐性，其合同文本比較嚴謹，所表達的意思比較準確，得到了施工合同管理人員的青睞。比較標準的合同文本有利于合同雙方履行，有利于防止合同管理人員因為個(gè)人能力都產(chǎn)生的漏洞，同時(shí)也能夠明確各自的責任，在發(fā)生糾紛的時(shí)候便于解決糾紛。如果不能夠使用示范的合同文本，也應當在合同管理中認真的和示范文本進(jìn)行對比，防止合同簽訂中出現錯漏和歧義。在合同的簽訂過(guò)程中還可以到專(zhuān)門(mén)的管理部門(mén)如工商管理部門(mén)以及法律專(zhuān)家對合同管理進(jìn)行指導，防止出現無(wú)效合同和詐騙的情況發(fā)生，盡力提高合同的執行率和履行率。
2.4加強對合同履行過(guò)程中的管理。在工程中標之后，施工單位應當和建設單位簽訂工程合同，建筑施工合同經(jīng)過(guò)前期的招標等準備工作后，就進(jìn)入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來(lái)完成施工的任務(wù)，如果在履行階段不能夠很好的進(jìn)行管理，也容易造成經(jīng)濟損失。對于建筑施工合同來(lái)說(shuō)，由于其履行階段比較長(cháng)，所以應當做好長(cháng)期的監督管理工作。在履行階段應當促使施工企業(yè)按照合同要求進(jìn)行施工，同時(shí)及時(shí)的跟蹤合同的執行情況，要掌握和收集合同履行過(guò)程中的信息和資料，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題和解決問(wèn)題。對于合同執行過(guò)程中的合同變更，要努力的分析其原因，按照目標管理的要求，對不需要進(jìn)行變更的地方要堅決拒絕，防止出現資金投資的浪費。在合同的履行應當建立嚴格的驗收制度，保證建筑施工的安全和質(zhì)量。
3結束語(yǔ)
建筑施工合同作為市場(chǎng)中的兩個(gè)經(jīng)濟主體確定各自權利和義務(wù)具有法律效力的文件，合同雙方應當嚴格的按照法律的要求，從合同的文本到其中細節方面進(jìn)行認真仔細審查，切實(shí)保護好雙方的權利。對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，應當加強對施工合同的管理，防止出現糾紛無(wú)法可依的情況，努力保護好企業(yè)的合法經(jīng)濟權益。在發(fā)生糾紛的時(shí)候，能夠按照合同的要求積極進(jìn)行索賠，只有這樣才能使企業(yè)得到更好的發(fā)展。
建筑施工合同14
發(fā)包單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
因甲方承包的工程的需要，現將該工程部分分項承包給乙方，雙方本著(zhù)平等、自愿、公平、公正和誠信的原則就本協(xié)議各項條款協(xié)商達成一致并訂立如下協(xié)議以資甲乙雙方共同遵守執行。
一、工程項目：
二、工程地點(diǎn)：
1、承包方式及范圍：
2、勞務(wù)大包，含本工程部分勞務(wù)費用、輔材、耗材、周轉材料（包括木板、方木）機械設備，如塔吊、施工電梯、攪拌機、鋼筋機械，各種小型工具材料現場(chǎng)運費。臨時(shí)辦公用房（不含甲方辦公用房）配電總柜一級電箱以下所有電線(xiàn)、電纜、照明用具，配電箱，所有工人的人身意外傷害保險，特殊工種上崗證的費制。
3、承包范圍：主體工程如木工、鋼筋工、砼工、二次結構如：砌磚、預制過(guò)梁、欄板、構造柱，粉刷工程如（內端粉刷，外端粉刷、細托毛、上爐渣、屋面找平）。室外1.5米以?xún)鹊纳⑺话ㄉ⑺酝獾墓こ獭?/p>
4、乙方不包括：鋼筋、水泥、沙子、石了、磚、沙漿添加劑、植筋膠、防水、門(mén)商，外墻保溫材料及人工費，室內外油漆涂料，地板磚，廚房瓷磚、衛生問(wèn)瓷片、水電暖安裝、樓梯扶手。室內外回填土方等。
5、甲方應負責提供水電到位，道路通暢、硬化及施工場(chǎng)區安全圍護和住房，排除外部干擾。
三、合同T期處罰條款：
1、年月年月日完工。
2、由于乙方原兇造成工期延誤，甲方給予乙方每延誤一天，按壹仟元人民幣的處罰，南于氣候和不可抗力原因造成工期延誤，工期相應順延。屬于甲方原因造成的誤工、停工、資金不足、手續不全、材料供應不及時(shí)，水電安裝跟不上，誤工費按入場(chǎng)人員名單每人每天貳佰元計算。（包括塔吊、鋼管、扣件、絲桿等所有租賃費由甲方承擔）。
四、安傘生產(chǎn)，文明施工。
�。ㄒ唬┌踩a(chǎn)
1、乙方在施工過(guò)程中，必須健全自己內部的安全保證體系、嚴格按照《施工現場(chǎng)安全檢查評分》JGJ59—99、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律的要求進(jìn)行施工。確保在建筑行政主管部門(mén)及甲方安全生產(chǎn)部門(mén)組織的安全檢查中，施工現場(chǎng)安全生產(chǎn)文明施工達標，進(jìn)行整改直到合格標準。
2、甲方對乙方承擔的勞務(wù)項目做安全生產(chǎn)總交底，提出明確要求并監督執行，乙方應嚴格提供的安全生產(chǎn)設施、安全帽、安全帶等勞動(dòng)保護用品由乙方妥善保護與管理，如遺失、損壞等現象南乙方按成本價(jià)賠償。
3、乙方應加強對職工遵紀守法教育，對乙方人員參與打架、斗毆、偷盜工地財物等違法違紀現象，甲方每次給予乙方伍佰元罰款，并寫(xiě)出書(shū)面檢查，情節嚴重的移送當地司法部門(mén)處理。
五、付款方式
1、承包單價(jià)：不含稅金按建筑面積每平方米結算。
2、工作范圍以外用工單位：按工_______元/工日；普工_______元/工日。
3、面積計算方式：
�。�1）基礎筏板按其建筑面積的.計算。
�。�2）其它層按建筑面積計算。陽(yáng)臺按計算。
�。�3）有柱子的陽(yáng)臺按全面積計算。
�。�4）結節、屋面架等沒(méi)有建筑面積的按砼方量計算。每立方米元整。
�。�5）不增減建筑面積的工程變更，勞動(dòng)報酬不予增減。
�。�6）每層樓的彩光井按全面積計算。
4、結算方式：
生棟樓乙方墊資至層完，甲方應付乙方已完成工程量的，以后主體封頂應付已完成工程量的%，二次結構砌磚至元，粉刷部分到層甲方付乙方元。剩余部分驗收合格后十日內甲方付乙方總工程款的97%。余款3%做保修金一年后十個(gè)工作日付清。
六、甲方的權利和義務(wù)。
1、全面負責現場(chǎng)的施工管理工作，制定整個(gè)工程的生產(chǎn)計劃，資金閉幕，勞動(dòng)力計劃等，以確保生產(chǎn)的均衡性和連續性。
2、向乙方提供四套圖紙和技術(shù)資料樣本，并對乙方進(jìn)行質(zhì)量、安全、技術(shù)交底，負責對乙方各項工作進(jìn)行管理、監督、檢查、驗收。
3、甲方根據施工需要，及時(shí)向乙方提供工程施工中需要的各種材料，提供的材料必須保證質(zhì)量。
4、甲方應建立現場(chǎng)各種管理制度，并定期檢查落實(shí)情況。對違反制度的乙方人員，甲方有權進(jìn)行批評教育，處罰，情節嚴重的清退出場(chǎng)。
5、甲方向乙方每月下達質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全、技術(shù)、文明施工等指標和任務(wù)。乙方無(wú)條件接受甲方下達的指標利任務(wù)。
七、乙方的權利和義務(wù)
1、進(jìn)場(chǎng)人員必須是年滿(mǎn)18周歲以上，身體健康、遵紀守法、有身份證的公民，技術(shù)工人占80%以上，乙方應將進(jìn)場(chǎng)人員名單，技能操作資格證、安全合格證、身份證復印件及時(shí)報甲方備案，乙方對備案人員過(guò)去和將來(lái)的行為負責，對未備案的人員，不得進(jìn)入現場(chǎng)。
2、乙方必須是有資質(zhì)的，成建制的法人企業(yè)，乙方按要求設立組織機構。
3、乙方必須嚴格遵守甲方制定的各項管理制度，乙方施工人員進(jìn)入施工區域，必須服從甲方的領(lǐng)導。
4、對甲方的現場(chǎng)違章指揮有權拒絕執行，對甲方供應的不合格材料有權拒絕接受作用。造成的一切損失由甲方負責。
5、乙方負責適時(shí)提供材料計劃，按月上報工程費完成情況報表。
八、其它
1、甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工協(xié)議》對甲方的約束，兩樣適用十對乙方的約束。
2、簽訂合問(wèn)時(shí)，甲、乙方必須具備以下條件：
�。�1）營(yíng)業(yè)執照（未經(jīng)年檢或過(guò)期的執照無(wú)效），勞務(wù)承包的資質(zhì)證書(shū)。
�。�2）進(jìn)場(chǎng)人員花名冊：
3、乙方委派代表，負責乙方現場(chǎng)及住宿管理工作，施工人員如中途變動(dòng)，應及時(shí)通知甲方。
九、違約責任：
甲乙雙方按合同約定履行自身的權利和義務(wù)，任何一方違約須承擔對方因此而造成的所有損失。
十、爭議和糾紛處理程序
本合同履行過(guò)程中`發(fā)生爭議或糾紛時(shí)按以下程序處理。
1、甲乙雙方組織協(xié)商解決；
2、甲乙雙方協(xié)商不能解決時(shí)，可通過(guò)仲裁委員會(huì )仲裁解決。
十一、本合同相關(guān)的《招竟標文件》、《勞務(wù)投標書(shū)》、乙方簽收和各種文件及雙方在合同履行過(guò)程中的結算資料均為本合同的附件，具有同等法律效力，內容如與本合同沖突的，以本合同為準。
十二、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，簽字蓋章后即可生效，合同條款履行完畢時(shí)自行終止。未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并可另行補充協(xié)議，享有本合同同等法律效力。
甲方（蓋章）：__________________乙方：_________________________
代表人（簽字）：________________身份證號碼：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
建筑施工合同15
一、建筑施工合同中管理費
�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實(shí)際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進(jìn)行分包的，責令改正，沒(méi)收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節嚴重的，吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)�！� 收繳或者沒(méi)收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價(jià)，立法目的在于規范建筑業(yè)市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據無(wú)效的《設備租賃合同書(shū)》取得的105萬(wàn)元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無(wú)論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒(méi)有法律依據，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^(guò)對“非法轉包”等無(wú)效行為取得的“非法所得”規定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關(guān)系，及時(shí)制裁違法行為，進(jìn)一步規范建筑市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實(shí)際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實(shí)際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒(méi)有采取收繳的方式，而是根據案件實(shí)際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無(wú)效，合同自成立時(shí)起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實(shí)際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無(wú)效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過(guò)程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬(wàn)元，并無(wú)不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費的實(shí)際情況，按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據無(wú)效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無(wú)效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實(shí)際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價(jià)款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實(shí)際施工人管理費數額。
�。ㄈ└鶕^(guò)錯原則確定管理費數額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實(shí)際結算總價(jià)的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉包合同，應認定為無(wú)效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無(wú)效均有過(guò)錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無(wú)效后應當據實(shí)結算的工程款；盡管此約定是當事人真實(shí)意思表示，但合同被認定為無(wú)效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實(shí)際情況決定各半分配并無(wú)不當。中太公司再審主張按照無(wú)效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應當折價(jià)補償。有過(guò)錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯的，應當各自承擔相應的責任�！鄙鲜霭讣�，非法轉包人和實(shí)際施工人對涉案承包協(xié)議的無(wú)效均有過(guò)錯，最高人民法院根據過(guò)錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。
�。ㄋ模└鶕贤男星闆r結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實(shí)來(lái)看，雙方在有關(guān)會(huì )議紀要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開(kāi)支，屬于工程價(jià)款的一部分，即使合同無(wú)效，雙方亦應根據合同情況按實(shí)進(jìn)行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無(wú)不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，認定涉案管理費屬于工程價(jià)款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規定：“建設工程施工合同無(wú)效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無(wú)效，但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價(jià)款時(shí)，亦應當參照合同約定按實(shí)結算管理費。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無(wú)需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕鲜鲆幎�，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中，因當事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進(jìn)行過(guò)管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無(wú)不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發(fā)包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的'施工任務(wù)，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門(mén)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會(huì )和行政管理部門(mén)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的，或者應當由企業(yè)統一負擔的公司經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動(dòng)保險費、董事會(huì )費、聘請中介機構費、咨詢(xún)費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過(guò)“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結轉情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無(wú)余額。該科目按管理費用的費用項目進(jìn)行明細核算。
【建筑施工合同】相關(guān)文章：
建筑施工配合施工合同09-09
建筑施工承包施工合同02-09
建筑施工合同06-19
施工建筑合同09-29
建筑合同施工合同05-05
建筑外墻施工合同08-04
民房建筑施工合同01-29
房屋施工建筑合同03-23
簡(jiǎn)單的建筑施工合同04-06
建筑門(mén)窗施工合同04-11