- 相關(guān)推薦
油漆涂料施工合同
隨著(zhù)時(shí)間的推移，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編整理的油漆涂料施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
油漆涂料施工合同1
甲方：
乙方：天津鼎鑫涂裝工程有限公司
甲方因工程施工需要，將 工程的油漆分項工程承包給乙方施工。為了明確雙方權、責、利，保證工程施工順利進(jìn)行，為社會(huì )提供高品質(zhì)的建筑產(chǎn)品。特制訂以下合同條款，雙方必須信守執行。
一、適用法律法規：國家有關(guān)法律、法規及規范性文件均對本合同具有約束力。
二、工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
施工工藝要求： ，漆膜厚度必須符合國標。
備注：質(zhì)量及施工標準：按國家現行質(zhì)量評定標準和施工技術(shù)驗收規范執行。
承包方式：包工包料
工程內容包括： 按圖紙和實(shí)際需要。
三、合同單價(jià) 元/㎡（稅后不開(kāi)票價(jià)）
合同總價(jià)：工程量暫定 ㎡ ，總價(jià)款 元，大寫(xiě)
注：結算經(jīng)實(shí)際發(fā)生的噴涂面積為準。
四、甲方主要責任
1、甲方負責向乙方進(jìn)行工程、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全交底，監督焊工處理好焊口（焊口干凈、飽滿(mǎn)、達到現場(chǎng)監理驗收標準）
2、為乙方提供施工條件，其中包括現場(chǎng)的水、電、腳手架等。
3、向乙方提供其現場(chǎng)施工人員的住宿和材料庫房。
4、負責工程施工過(guò)程中的檢驗和驗收。
5、甲方在乙方進(jìn)場(chǎng)后，向乙方出示鋼結構電焊驗收報告，以證明現場(chǎng)已具備噴涂作業(yè)條件。
五、乙方的主要責任
1、乙方對其雇傭的施工人員進(jìn)行資格審查并有責任保證其人員的人身安全。
2、雇傭人員的身體素質(zhì)和技術(shù)水平能夠滿(mǎn)足工作需要，工人最小不得小于18周歲，最大不得超過(guò)55周歲。
3、乙方必須簽訂《安全協(xié)議書(shū)》并嚴格遵守其規定，施工中因違反《安全協(xié)議書(shū)》中的規定所的一切不良后果與損失均由乙方全部承擔。
4、乙方須提供材料廠(chǎng)家的檢驗報告、合格證及相關(guān)資料。
5、乙方承諾嚴格按照鋼結構氟碳噴涂施工工藝操作，保證施工質(zhì)量。
6、在質(zhì)保期間內，如屬于乙方質(zhì)量問(wèn)題需要維修，乙方負責免費維修服務(wù)；如因人為破壞或者其它一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協(xié)商,乙方承諾終身成本維修。
7、乙方進(jìn)場(chǎng)后，嚴格遵守現場(chǎng)管理制度，配合甲方項目經(jīng)理的管理。
六、付款方式及期限
1、乙方進(jìn)場(chǎng)3日內，甲方預付總工程款的30%作為訂金；
2、基材除銹、底漆噴涂全部完畢后 3 日內支付30%；
3、全部面漆噴涂完畢后3個(gè)工作日內雙方按照驗收標準驗收，驗收合格后 5 日內甲方應付清工程余款，即工程總款的35% 。
4、余下5%作為質(zhì)�？�，保修期間自工程竣工驗收之日起算，為期1年，質(zhì)保期滿(mǎn)后，一月內一次性付清。
5、變更工程項目的，甲方應按雙方協(xié)商好的價(jià)格支付面漆完成工程款的同時(shí)一并支付給乙方。
七、工 期
1、合同工期：按甲方進(jìn)度要求，從進(jìn)場(chǎng)施工之日起 個(gè)睛天內，完成本工程。
2、以下情況造成工期延誤雙方確認后可以順延。
�、挪豢煽沽�，其中包括地震、江澇、戰爭等。
�、圃O計變更原因。
�、菢I(yè)主原因。
八、雙 方 違 約 責 任
1. 合同生效后，擅自撤除合同的'一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2. 無(wú)正當理由，甲方在應付款日期不付款，乙方催討時(shí)仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。
3. 甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價(jià)款的1‰支付給乙方。
4. 乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達不到國家規范要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
九、附 則
1、本合同一經(jīng)簽訂便具有法律效力，單方無(wú)權終止合同。
2、本合同在執行過(guò)程中，發(fā)生糾紛與矛盾時(shí)由雙方協(xié)商解決，在協(xié)調無(wú)果的情況下可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。
未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列入補充條款，之補充條款與正文具有同等效力。
以下無(wú)正文
甲方： 乙方：
簽章： 簽章：
年 月 日 年 月 日
油漆涂料施工合同2
委托方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
施工方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：凱旋517の專(zhuān)業(yè)油漆裝修
甲、乙雙方本著(zhù)平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
1.工程地址：
2.工程內容：
3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。（）人工
采取乙方提供材料人工方式，雙包委托方式。（）材料+人工
4.工程工期：
1、開(kāi)工日期：（以乙方工人開(kāi)工算起）。
2、竣工日期：（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。
一、工程總造價(jià)：（人民幣）
二、甲方的權利和義務(wù)：
1.乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關(guān)標準，其材料必須為合同上指定使用油漆.
2.材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
3.施工中，甲方需要變更或增加施工項目時(shí)，應及時(shí)如實(shí)通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價(jià)情況。
4.甲方應配合乙方施工人員的工作。
三、乙方的權利和義務(wù)：
1.乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進(jìn)行施工。
2.乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。
3.按施工程序開(kāi)展監理，及時(shí)主動(dòng)向甲方匯報監理情況及施工進(jìn)度。
4.乙方須按時(shí)完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。
四、付款方式：
工程竣工驗收合格后7天內,甲方應付清工程款，即（人民幣）
變更工程項目的，甲方應按雙方協(xié)商好的價(jià)格一并支付給乙方。
五、飾后保修承諾：
1.乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期（）年。
2.保修期間由乙方施工不當造成的.涂料施工費用均為乙方負責（需雙包）。
3.保修內容均采用修復形式。
4.在保修期內，乙方應在接到通知5個(gè)工作日內派人修復。
六、違約責任：
1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2.乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
七、爭議解決：雙方友好協(xié)商，協(xié)商無(wú)效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
八、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執一份。經(jīng)雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
蓋章：代表：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
簽訂日期：簽訂日期：
油漆涂料施工合同3
委托方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
施工方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
甲、乙雙方本著(zhù)平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆涂料裝飾工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條：
1. 工程地址：____________________________________
2. 工程內容：詳見(jiàn)合同附件一。
3. 委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。
4. 工程工期：
5. 開(kāi)工日期： 年 月 日，(以乙方實(shí)際工人開(kāi)工算起)。
6. 竣工日期： 年 月 日，(以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準)。
第二條、工程總造價(jià)： 元。
第三條、甲方的權利和義務(wù)：
1、甲方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關(guān)標準，其材料必須在協(xié)定店鋪采購。
2、甲方采購后材料經(jīng)乙方負責保管。由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
3、甲方應給施工人員辦理進(jìn)場(chǎng)施工手續(出入證等)。提供施工所需的水、電及施工所需的腳手架。
4、施工中，甲方需要變更或增加施工項目時(shí)，應及時(shí)如實(shí)通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價(jià)情況。
5、甲方應配合乙方施工人員的工作。
第四條、乙方的權利和義務(wù)：
1、乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進(jìn)行施工。
2、乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。
3、按施工程序開(kāi)展監理，及時(shí)主動(dòng)向甲方匯報監理情況及施工進(jìn)度。
4、乙方須按時(shí)完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。
第五條、基層檢查：
乙方在工程現場(chǎng)對基層狀況進(jìn)行檢查時(shí)，若發(fā)現可能影響涂飾效果的因素時(shí)，要及時(shí)提出整改意見(jiàn)，由甲方負責實(shí)施。整改后的基層狀況甲乙雙方應進(jìn)行書(shū)面確認。若因客觀(guān)的原因其通過(guò)
涂飾仍無(wú)法改變的.，雙方應事先做好記錄并予以確認。
第六條、工程施工及驗收標準：(見(jiàn)附件二)
第七條、付款方式：
1、甲方每月統計乙方完成施工工程量，每月預支人工工資，工程驗收合格后按實(shí)際完成施工工程量進(jìn)行結算，支付總價(jià)款75%，余款在年終付清(除留5%質(zhì)量保修金滿(mǎn)2年后結清)。
2、乙方必須按上報甲方施工人員名單，如數支付人工工資
第八條、飾后保修承諾：
1、乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期2年。
2、保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責。
3、保修內容均采用修復形式。而且只對涂飾質(zhì)量負責，不承擔其他連帶責任。
4、在保修期內，乙方應在接到通知后確認是保修范圍內的，5個(gè)工作日內派人修復。
5、保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素(自然老化、結構沉降、溫差收縮、碳化收縮等原因)所產(chǎn)生的結果不屬于保修范圍。若要乙方維修的，則維修的材料和人工費均由甲方負責。
第九條、違約責任：
1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2、無(wú)正當理由，甲方在應付款日期不付款，給乙方催討時(shí)仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。
3、甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價(jià)款的 1‰支付給乙方。
4、乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
十、爭議解決：雙方友好協(xié)商，協(xié)商無(wú)效，可由湖州市人民法院公訴裁決。
十一、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執一份。經(jīng)雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 身份證號碼： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
簽訂日期： 簽訂日期：
油漆涂料施工合同4
甲方：
乙方：
為了順利完成商定的建筑工程，明確發(fā)包方和承包方的相互權利、義務(wù)關(guān)系，根據有關(guān)法律法規，結合本工程的實(shí)際情況，經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，達成以下合同條款：
一、工程名稱(chēng)及地點(diǎn)：
工程地點(diǎn)：
工程名稱(chēng)：華新水泥(秭歸)有限公司材料備件倉庫屋面淘色、備件材料庫圍墻涂料、熟料運輸皮帶下墻面外墻涂料、水泥廠(chǎng)圍墻外墻涂料、行政樓外墻涂料等。
二、工程勞務(wù)承包內容及范圍：
承包內容：清理基層、外墻涂料、腳手架搭拆、清理現場(chǎng)等
三、承包方式及工程結算：包工包料
結算價(jià)格：乙方包工包料，外墻涂料16.5元/平方米(不含稅)
四、工期要求：
乙方必須嚴格按照甲方合理的工程進(jìn)度要求組織施工
五、工程質(zhì)量：
使所承包的工程符合施工規范、建筑安裝工程質(zhì)量評定標準合格要求，每道工序搭接必須通過(guò)甲方技術(shù)人員或項目經(jīng)理驗收合格方可進(jìn)入下道工序施工，施工后出現起皮、空鼓等現象應立即主動(dòng)無(wú)條件返工、處理。
六、工程價(jià)款支付：
甲方按月進(jìn)度支付乙方已完工程量70%的進(jìn)度款，工程竣工驗收合格一個(gè)月內，支付合同總結算款的95%;余款5%作質(zhì)保金，驗收合格之日起滿(mǎn)壹年工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，一次付清。(注：零星小工程不扣質(zhì)保金)
七、雙方義務(wù)：
(一)甲方負責：
1、施工所需的水電引入施工現場(chǎng)。
2、負責現場(chǎng)技術(shù)交底及質(zhì)量跟蹤檢查，對存在的問(wèn)題及時(shí)指出整改。
(二)乙方負責：
1、按甲方的質(zhì)量要求、工期要求、技術(shù)要求施工。
2、按甲方的安全要求，文明施工。因乙方原因發(fā)生人為的質(zhì)量、安全事故所發(fā)生的費用由乙方承擔，甲方概不負責。
3、服從甲方領(lǐng)導和指揮，遵守甲方的有關(guān)規章制度。
八、違約責任：
1、若不按項目部施工進(jìn)度計劃時(shí)間完成，每延期一天按合同總價(jià)款的3‰進(jìn)行罰款。
2、乙方若在場(chǎng)地內打架、偷盜、賭博，以上根據情節輕重，有其一者則罰款50—200元。
3、未經(jīng)甲方同意，乙方將工程轉包他人，甲方有權終止合同，并追究其民事責任。若因甲方原因造成的責任由甲方負責。
4、甲方已施工完畢的`成品或半成品的保護，若因乙方人為原因造成的損壞，將視情節給與一定的罰款(100—10000元)。
5、若甲方無(wú)故損壞乙方的材料或成品，照價(jià)賠賞。
6、本工程完工后若交驗達不到合格標準，乙方必須無(wú)條件返工并承擔返工損失。
九、安全責任：
1、乙方隨時(shí)接受甲方及廠(chǎng)內安全檢查人員的監督檢查，服從甲方領(lǐng)導安排，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
2、乙方必須在現場(chǎng)設專(zhuān)職安全員負責現場(chǎng)的施工安全，不得發(fā)生任何安全事故，如因乙方違反安全操作規程或自己麻痹、疏忽所造成的安全事故，由乙方自己負責。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決�？⒐を炇涨逅愫�，本合同失效。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：
經(jīng)辦人(簽字)：
年 月 日
油漆涂料施工合同5
委托方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
施工方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
甲、乙雙方本著(zhù)平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
1、工程地址：
2、工程內容：
3、委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。
采取乙方提供材料人工方式，雙包委托方式。
4、工程工期：
1、開(kāi)工日期：（以乙方工人開(kāi)工算起）。
2、竣工日期：（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。
五、工程總造價(jià)：（人民幣）
六、甲方的權利和義務(wù)：
1、乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關(guān)標準，其材料必須為合同上指定使用油漆、
2、材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
3、施工中，甲方需要變更或增加施工項目時(shí)，應及時(shí)如實(shí)通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價(jià)情況。
4、甲方應配合乙方施工人員的工作。
七、乙方的權利和義務(wù)：
1、乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進(jìn)行施工。
2、乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。
3、按施工程序開(kāi)展監理，及時(shí)主動(dòng)向甲方匯報監理情況及施工進(jìn)度。
4、乙方須按時(shí)完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。
八、付款方式：
工程竣工驗收合格后7天內，甲方應付清工程款，變更工程項目的，甲方應按雙方協(xié)商好的價(jià)格一并支付給乙方。
九、飾后保修承諾：
1、乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內承擔保修責任。
2、保修期間由乙方施工不當造成的'涂料施工費用均為乙方負責。
3、保修內容均采用修復形式。
4、在保修期內，乙方應在接到通知5個(gè)工作日內派人修復。
十、違約責任：
1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2、乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、爭議解決：雙方友好協(xié)商，協(xié)商無(wú)效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
十二、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執一份。經(jīng)雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
蓋章：代表：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
簽訂日期：簽訂日期：
油漆涂料施工合同6
委托方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
施工方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
甲、乙雙方本著(zhù)平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
一、工程地址：
二、工程內容：
三、委托方式：
采取甲方提供材料方式，乙方包人工的'委托方式。人工
四、工程工期：
1、開(kāi)工日期：（以乙方工人開(kāi)工算起）。
2、竣工日期：（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。
五、工程總造價(jià)：
�。ㄈ嗣駧牛�
六、甲方的權利和義務(wù)：
1、乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關(guān)標準，其材料必須為合同上指定使用油漆、
2、材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
3、施工中，甲方需要變更或增加施工項目時(shí)，應及時(shí)如實(shí)通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價(jià)情況。
4、甲方應配合乙方施工人員的工作。
七、乙方的權利和義務(wù)：
1、乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進(jìn)行施工。
2、乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。
3、按施工程序開(kāi)展監理，及時(shí)主動(dòng)向甲方匯報監理情況及施工進(jìn)度。
4、乙方須按時(shí)完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。
八、付款方式：
工程竣工驗收合格后7天內，甲方應付清工程款，即（人民幣）
九、飾后保修承諾：
1、乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期年。
2、保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責（需雙包）。
3、保修內容均采用修復形式。
4、在保修期內，乙方應在接到通知5個(gè)工作日內派人修復。
十、違約責任：
1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2、乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達不到要求乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、爭議解決：
雙方友好協(xié)商，協(xié)商無(wú)效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
十二、合同效力：
本合同一式兩份，
雙方各執一份。經(jīng)雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：
蓋章：
聯(lián)系方式：
簽訂日期：
乙方：
代表：
聯(lián)系方式：
簽訂日期：
【油漆涂料施工合同】相關(guān)文章：
油漆涂料購銷(xiāo)合同06-18
油漆涂料購銷(xiāo)合同 9篇01-05
油漆施工合同04-17
外墻涂料施工合同04-19
油漆施工合同書(shū)04-27
建筑外墻油漆施工合同08-27
油漆工施工合同01-30
內墻涂料工程施工合同02-09
外墻涂料施工合同范本04-28
涂料工程合同05-20