承攬市政工程合同

承攬市政工程合同

　　隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，很多場(chǎng)合都離不了合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編收集整理的承攬市政工程合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　甲方：____乙方：____

　　地址：____地址：____

　　傳真：____傳真：____

　　電話(huà)：____電話(huà)：____

　　聯(lián)絡(luò )人：____聯(lián)絡(luò )人：____

　　部門(mén)：____部門(mén)：____

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本并愿忠實(shí)履行如后條款：

　　第一條：工程名稱(chēng)：________(下稱(chēng)“本工程”或“工程”)

　　第二條：工程地點(diǎn)：________

　　第三條：工程范圍：________(詳如本合同圖說(shuō)附件一)

　　第四條：工程期限：本工程的開(kāi)工日期為_(kāi)___年____月____日(下稱(chēng)“開(kāi)工日”)，并自開(kāi)工日起計60個(gè)日歷天內完成并通過(guò)甲方驗收。

　　第五條：工程總價(jià)：人民幣

　　第六條：付款辦法

　　6.1乙方銀行賬戶(hù)：________

　　戶(hù)名：________

　　銀行名稱(chēng)：________

　　賬號：________

　　6.2本合同總貨款按下列約定支付：

　　簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%，即人民幣________;

　　熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%，即人民幣________;

　　工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%，即人民幣________

　　工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格，同時(shí)乙方辦妥保修證并簽署予甲方后，甲方應支付乙方工程總價(jià)之12 %，即人民幣.

　　6.3保修金條款

　　本工程不需要繳納保修金。

　　乙方同意工程總價(jià)之3 %作為保修金。該保修金待保修期滿(mǎn)且乙方已履行全部保修義務(wù)時(shí)，乙方可向甲方申請無(wú)息領(lǐng)回。

　　本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務(wù)的，乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù)，承擔相應法律責任。

　　6.4經(jīng)乙方申請，甲方應當于收到申請3日內核對本工程進(jìn)度款，七日內核對保修金，并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶(hù)，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。

　　6.5乙方請領(lǐng)各項工程款應付全額合法發(fā)票，并經(jīng)甲方指定的監理工程師(下稱(chēng)“監理工程師”)會(huì )簽證明。

　　第七條：工程價(jià)款

　　7.1本合同第五條工程總價(jià)包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費用，甲方應按照有關(guān)規定向政府繳納的一切相關(guān)費用除外。

　　7.2乙方確認并同意本合同工程總價(jià)系屬確定價(jià)格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價(jià)格的漲跌，或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價(jià)款或請求額外補償。

　　第八條：圖說(shuō)附件

　　8.1本合同附件、議價(jià)紀錄表、圖樣、估價(jià)單、施工、工程項目書(shū)、工程進(jìn)度表和乙方的執行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說(shuō)及規格(下統稱(chēng)“圖說(shuō)附件”)，經(jīng)甲方認可者均為本合同的內容，對雙方具有法律上約束力。

　　8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說(shuō)附件，并經(jīng)檢視工程地點(diǎn)，已充分了解工程位置現狀及地質(zhì)等，并已研判可能影響本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規定，按甲方核準的圖說(shuō)附件，提送執行計劃，包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備，以完成本工程并提供其它各項服務(wù)。

　　8.3如遇圖說(shuō)附件均未載明，而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標準及國家強制性規定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價(jià)。

　　8.4乙方應依本合同暨有關(guān)法律、法規規定執行本工程，并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

　　8.5圖說(shuō)附件和執行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時(shí)或約定日期，交付其圖說(shuō)附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執行計劃予甲方。

　　8.6圖說(shuō)附件的保密要求：甲方提供的圖說(shuō)附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過(guò)程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密，乙方應維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

　　8.7第8.1款所述的所有相關(guān)數據，乙方應妥善保存，工程執行階段甲方及監理工程師若有需要，乙方均應隨時(shí)提供。

　　(本條中關(guān)于圖書(shū)附件的約定要注意：

　　1、認真核實(shí)工程范圍，核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說(shuō)明;

　　2、甲方提供的圖書(shū)附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意8.1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內容”)，該原件應在簽約同時(shí)作為合同附件由我方收管。)

　　第九條：工程及材料監理

　　9.1乙方依本合同執行的一切工程，應隨時(shí)與甲方和監理工程師協(xié)調，并接受其指導監督與管理，同時(shí)應避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜，包括圖書(shū)附件、規格及相關(guān)文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。

　　9.2履行本合同之一切工程材料，應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監理工程師見(jiàn)證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實(shí)體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙方應立刻調換，因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時(shí)，悉依甲方解釋為準。

　　9.3甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，甲方得隨時(shí)對本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。

　　9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監理工程師。

　　第十條：工程變更

　　10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說(shuō)附件內，但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此并非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價(jià)。

　　10.2甲方認為工程有變更的必要時(shí)，一經(jīng)通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者，其變更工程之價(jià)款的計算，仍以原定單價(jià)為準;但如系新增項目，則由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時(shí)，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計算之。

　　10.3乙方于工程開(kāi)始執行后，應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書(shū)面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，方可變更。

　　第十一條：履行進(jìn)度

　　11.1乙方應于第四條開(kāi)工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。

　　11.2乙方應在第四條開(kāi)工日前三日內，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關(guān)的詳細工程進(jìn)度時(shí)間表，顯示每一細部工程項目的預計開(kāi)工日與竣工期，乙方應按工程進(jìn)度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規定的工程期限，完成符合圖說(shuō)附件所述的每項工作以及全部工程。

　　11.3乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表，包括本工程各分項工作的最新進(jìn)度時(shí)間表，敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。

　　11.4凡因天候或其它因素致無(wú)法如期施工，乙方應無(wú)條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長(cháng)或逾期，且甲方得視需要，隨時(shí)通知乙方增加工作人數及設備趕工，乙方不得拒絕。

　　(此條約定過(guò)于苛刻，如確實(shí)因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時(shí)，應考慮勞動(dòng)法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責任和成本)

　　第十二條：施工管理

　　12.1乙方應于工程地點(diǎn)明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范，工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線(xiàn)、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者，統歸乙方負責賠償。

　　12.2乙方應派富有工程經(jīng)驗的監工人員常駐于工地，依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表，切實(shí)執行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時(shí)，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。

　　12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽(tīng)指揮或不守秩序，經(jīng)甲方或其指定的監理工程師通知后，乙方應于二十四小時(shí)之內，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。

　　12.4乙方負責所有工人的管理、安全、勞動(dòng)保護、保險及給養，如有違規行為或侵害他人權益者，概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無(wú)涉。

　　12.5本工程使用的材料及機具設備，甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之，且經(jīng)認可的一切在場(chǎng)機具設備和新舊材料，未經(jīng)甲方事前書(shū)面同意不得移出工程地點(diǎn)。

　　12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監理工程師，查有與圖說(shuō)附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規定者，乙方應立即拆除，并依照規定圖說(shuō)附件及材料，重予施工至符合規定為止。所有時(shí)間及金錢(qián)之損失概歸乙方負擔。

　　12.7凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設施，經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí)，乙方與該承包商，有互相協(xié)調合作的義務(wù);如因工作不能協(xié)調，而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責賠償。

　　12.8本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。

　　(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7日內作出回應并安排驗收，超過(guò)15日甲方未作出回應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任)

　　12.9乙方或其人員因施工之過(guò)失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害，應負損害賠償責任。

　　12.10乙方應遵守甲方制定的相關(guān)管理規則之規定。

　　12.11乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠(chǎng)區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠(chǎng)區的規定，甲方可要求乙方撤換該人員。

　　12.12乙方保證施工隊使用的區域，應維持環(huán)境清潔，并負保安責任。

　　12.13乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關(guān)規定施工，如地方部門(mén)有更為具體且有利甲方的規定者，則照地方規定施工。

　　12.14如涉及隱蔽工程，乙方應及時(shí)通知甲方驗收，甲方未于法規規定時(shí)間內驗收者，甲方有權要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規定者，打開(kāi)隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無(wú)問(wèn)題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時(shí)要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗收，由此產(chǎn)生一切費用，含打開(kāi)隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔。甲方驗收合格后，乙方方可繼續進(jìn)行其余工程的施工。

　　12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質(zhì)權及留置權。

　　12.16乙方應遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

　　第十三條：工程驗收

　　工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時(shí)，如甲方認為有開(kāi)挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說(shuō)附件、國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)檢驗的，應當由政府有關(guān)部門(mén)檢驗合格。工程驗收時(shí)如有與圖說(shuō)附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內無(wú)償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”)，該工程經(jīng)過(guò)整改后，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無(wú)償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。

　　第十四條：品質(zhì)條款

　　14.1乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì)，并取得所有相關(guān)許可證照。

　　14.2乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度，符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區相關(guān)部門(mén)相應的建筑施工標準等有關(guān)法律、法規和其它專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。

　　14.3乙方應設專(zhuān)門(mén)負責的工程品質(zhì)管理組織，其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關(guān)權利范圍。

　　14.4乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后，方得根據工程進(jìn)度表及圖說(shuō)附件等相關(guān)數據，提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內無(wú)償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

　　14.5乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。

　　14.6乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生自然損壞，乙方自費予以修復。

　　第十五條：違約罰款

　　乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的，每逾期一日應按照工程總價(jià)仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。

　　(1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的，每逾期一日應按照工程總價(jià)仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償;

　　(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日____元向乙方計付損失費用;

　　(3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價(jià)方式外，對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)

　　第十六條：保修期限

　　甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年，另關(guān)于電氣管線(xiàn)、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統，為貳個(gè)采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí)，乙方應于甲方通知期限內按照圖說(shuō)附件，負責無(wú)償修復，如有遲延，依第十五條的規定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。

　　第十七條：工程保險

　　乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險，并自付保險費，并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險約定如下：

　　本工程未約定保險條款。

　　本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時(shí)，乙方需保護現場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。

　　第十八條：稅捐條款

　　因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規定自行負擔。

　　第十九條：解約條款

　　19.1乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：

　　19.1.1乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。

　　19.1.2乙方有轉移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。

　　19.1.3違反本合同任何條款規定，經(jīng)甲方限期改正而未改正者。

　　19.1.4工作草率、偷工減料或不聽(tīng)從甲方的指示者。

　　19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說(shuō)附件說(shuō)明，甲方認為其不能履約者。

　　19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現場(chǎng)，并于甲方通知后，五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續。

　　19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

　　(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過(guò)____日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償)

　　第二十條：不得轉讓條款

　　20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無(wú)論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣(mài)、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經(jīng)甲方書(shū)面同意者，不在此限。

　　20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經(jīng)甲方事前書(shū)面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：

　　20.2.1由甲方指定之一部份專(zhuān)門(mén)工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

　　20.2.2一部份專(zhuān)門(mén)工程轉包后顯然對工程有利者。

　　第二十一條：合同期限

　　本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的’權益，于合同屆滿(mǎn)日或解除或終止后，仍為有效。

　　第二十二條：管轄條款

　　甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。

　　(如甲方營(yíng)業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受)

　　第二十三條：通知條款

　　23.1雙方通知可以電話(huà)、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進(jìn)行。各方書(shū)面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

　　23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書(shū)面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。

　　23.3本合同壹式____份，甲方執____份，乙方執____份。

　　第二十四條：附則

　　投標文件或圖說(shuō)附件若與本合同有抵觸時(shí)，以本合同為準。

　　立合同人：____

　　甲方：____乙方：____

　　有權簽字人：____有權簽字人：____

　　____年____月____日____年____月____日

【承攬市政工程合同】相關(guān)文章：

承攬合同模板02-05

項目承攬合同11-09

加工承攬合同02-20

【精選】加工承攬合同02-20

簡(jiǎn)易承攬合同07-23

安裝承攬合同12-26

承攬合同模板06-06

服裝承攬合同11-05

工程承攬合同11-14