路燈制作安裝合同

路燈制作安裝合同

　　現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的路燈制作安裝合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　立合同人：

　　定作人：膠南市__鎮大___村民委員會(huì )

　　承攬人：膠南市__電器商行

　　根據《民法典》，以上立合同人經(jīng)充分協(xié)商，就承攬人承攬定作人的村內街道路燈制作安裝事宜，達成如下約定：

　　工程名稱(chēng)：__村街道led48w路燈制作安裝工程。

　　工程地點(diǎn)：膠南市寶山鎮__村村內街道。

　　承攬方式：大包，由承攬人包工包料。

　　工期約定：自20xx年7月8日至20xx年7月25日止。

　　工程價(jià)款：___元。

　　付款方式：承攬人工程竣工、經(jīng)定作人驗收合格后、定作人收到承攬人的發(fā)票之日起三日內付全部工程款的95%，即41000元;余款于20xx年12月30前付清。

　　路燈數量及質(zhì)量約定：本工程系led路燈項目，為led燈。所用材料及部件須國標合格產(chǎn)品，路燈使用后達到led路燈效果。

　　led彎臂路燈11盞：燈臂1.2米，熱鍍鋅后噴塑，鋁壓鑄led燈頭，臺灣晶元驅動(dòng) 。

　　led鍍鋅路燈10盞：高度6米，壁厚2.7mm，上口徑60mm，下口徑140mm，熱鍍鋅后噴塑。

　　電纜線(xiàn)6平方(國標)700米，膠*電纜廠(chǎng)生產(chǎn)。

　　4平方國標電纜線(xiàn)150米，膠*電纜廠(chǎng)生產(chǎn)。

　　混凝土預埋件70mm×70mm×70mm

　　電腦時(shí)控加空氣開(kāi)關(guān)(上海一氣)2個(gè)

　　質(zhì)保約定：承攬人承諾所設計安裝的路燈符合相關(guān)的質(zhì)量標準，質(zhì)量保證期三年。質(zhì)保期內出現質(zhì)量問(wèn)題，由承攬人及時(shí)免費修理更換。

　　因產(chǎn)品設計及安裝出現質(zhì)量問(wèn)題，造成第三人人身?yè)p害的由承攬人承擔責任。安裝過(guò)程中施工安全由承攬人自行負責。

　　驗收約定：承攬人完工后及時(shí)約請定作人及包村第一書(shū)記對工程進(jìn)行驗收，驗收合格后出具書(shū)面驗收單。

　　違約責任：

　　承攬人未按本合同約定的質(zhì)量要求設計安裝的，由承攬人自行改正，并承擔逾期完工的違約責任;

　　承攬人不能在合同約定時(shí)間完工的，每遲延一天要償付總價(jià)款的1%的違約金;

　　質(zhì)保期內出現故障由承攬人負責維修，承攬人通知二日內仍不履行維修義務(wù)，定作人可以自行安排維修，維修費用由承攬人承擔。每遲延一天要承擔違約金100元;

　　定作人未按照合同約定時(shí)間付款的，每遲延一天要償付遲延付款額1%的違約金;

　　本合同執行中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當事人應該協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向人民法院提起訴訟。

　　本合同附件與本合同同等效力。

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，雙方一份，幫扶包村___所在單位黃島區___留存一份。

　　定作人：膠南市__山鎮____村民委員會(huì )

　　法定代表人：

　　二〇一三年七月__日

　　承攬人：膠南市__電器商行

　　代表人：

　　二〇一三年七月__日

　　附件：___村路燈設計方案。

【路燈制作安裝合同】相關(guān)文章：

路燈安裝合同03-08

路燈工程安裝合同02-15

路燈安裝施工合同07-03

路燈桿廣告安裝合同05-10

制作安裝合同12-11

安裝制作合同06-01

制作及安裝合同12-09

制作安裝合同12-11

安裝路燈廣告合同書(shū)05-08

（實(shí)用）制作及安裝合同09-06