辦公室室內裝修施工工程合同

-辦公室室內裝修施工工程合同范本

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的-辦公室室內裝修施工工程合同范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　合同編號：_______________

　　______年___月___日

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：____________

　　住址：____________

　　聯(lián)系方式：____________

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：____________

　　住址：____________

　　聯(lián)系方式：____________

　　依照有關(guān)法律、法規的規定，結合本市家庭裝飾的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：辦公室裝飾

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程范圍：室內裝修（見(jiàn)預算清單）

　　4、工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承擔

　　5、工程期限：

　　開(kāi)工日期：______年___月___日；

　　竣工日期：______年___月___日。

　　第二條：工程造價(jià)

　�。�1）工程預算總造價(jià)為￥________元，大寫(xiě)人民幣：________元整。

　�。�2）本工程總造價(jià)計算依據

　　A、以工程設計施工圖紙及設計變更、現場(chǎng)簽證為依據。

　　B、施工中甲、乙雙方確認的施工障礙引起的變更或增加措施等費用。

　　C、施工中甲乙要求新增加的項目費用。

　　第三條：工程圖紙

　　乙方設計師完成的施工圖必須由甲方審圖，經(jīng)甲方確認后簽字認可，乙方方可施工。

　　乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙施工（安裝）。

　　甲方向乙方提供設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、設計方各執一份。

　　第四條：材料供應

　　1、本工程所需，按報價(jià)單規定應由甲方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，分別在各項工程開(kāi)工之日前三天內由甲方采購供應到工地現場(chǎng)，采購數量由乙方提供，如因乙方計算不準確導致材料浪費并超出規定時(shí)間不能退回給商家，由此造成甲方的損失由乙方承擔，如材料數量不夠，由甲方補夠，工期不變。甲方供應材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方無(wú)權擅自更換甲方提供的材料，沒(méi)有甲方簽字確認，不支付費用。

　　3、甲方如果要求更換不同檔次或品牌的材料，則根據市場(chǎng)價(jià)格作差額增減補貼。在施工過(guò)程中，如原定材料缺貨時(shí)，乙方可在甲方認可下更換由公司指定的相同質(zhì)量的材料。

　　4、乙方采購的材料，如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料原價(jià)格的三倍補償給甲方。

　　5、乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第五條：工程款支付方式

　　支付采取按工程進(jìn)度分段付款方式。

　　分段付款的時(shí)間及相應金額為：____________

　�。�1）合同簽訂時(shí)付合同價(jià)10%，計￥：_________元整。

　�。�2）工程竣工時(shí)，付工程尾款計：_________元整。

　　工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

　　第六條：工程工期

　　1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2、甲方未按約定完成工作影響工期，工期順延。

　　3、乙方責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故停工影響工期，工期不順延。

　　4、因設計變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工______小時(shí)以上（累計計算），按一天順延工期。

　　5、由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　6、在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或_____部門(mén)協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　8、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程質(zhì)量及驗收

　　1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時(shí)，應向乙方支付由此增加的費用。

　　2、乙方在工程竣工前書(shū)面或口頭通知甲方驗收。

　　3、甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

　　4、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，由甲方承擔責任。

　　第八條：工程監理

　　監理工程師的姓名_______________；單位_______________；聯(lián)系方式_______________；

　　監理工程師的職責______________________。

　　第九條：維修約定

　　1、本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為_(kāi)_____個(gè)工作日。

　　2、因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方實(shí)行有償維修。

　　3、甲方在使用過(guò)程中要求更改或增加項目時(shí)，乙方實(shí)行_____。

　　第十條：違約責任

　　1、不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方違約金______%。

　　2、如非乙方過(guò)錯造成的其它不可預見(jiàn)的原因造成工期廷誤，甲方確認后工期可順廷。

　　4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場(chǎng)堆放的材料、家具、陳設或其它物品，如有損壞，乙方應照價(jià)賠償。

　　5、由于乙方違反物業(yè)管理規定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責。

　　6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責并承擔責任。

　　第十一條：爭議解決

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第_____種方式解決：

　　1、向_______________委員會(huì )申請_____；

　　2、向___________人民法院起訴。

　　甲方（簽章）：____________

　　委托代理人：____________

　　聯(lián)系電話(huà)：_________

　　_______年____月____日

　　乙方（簽章）：____________

　　法定代表人：____________

　　聯(lián)系電話(huà)：_________

　　_______年____月____日

【辦公室室內裝修施工工程合同】相關(guān)文章：

辦公室室內裝修施工工程合同04-10

室內裝修工程施工合同03-09

室內裝修工程施工合同范本12-05

室內裝修施工合同07-03

室內裝修施工合同02-04

辦公室內裝修合同06-23

室內裝修工程合同03-01

(優(yōu)選)室內裝修施工合同01-27

住宅室內裝飾裝修工程施工的合同范文07-03