建筑樓房刮白施工合同

建筑樓房刮白施工合同

　　隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，它可以保護民事法律關(guān)系。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的建筑樓房刮白施工合同，歡迎大家分享。

　　建設單位(甲方)：_________________

　　施工單位(乙方)：_________________

　　甲乙雙方就工程 樓房屋內屋頂刮白、樓梯刮白工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書(shū)，共同遵守如下：

　　一、工程名稱(chēng)：

　　___________

　　二、工程地點(diǎn)：

　　___________

　　三、工程項目?jì)热荩?/strong>

　　_____________

　　本工程自______ 年 ___月___日至 _______年____月____ 日完工。

　　五、工程造價(jià)

　　約為人民幣：________元

　　六、付款方式

　　1.合同簽訂后乙方材料到場(chǎng)，開(kāi)工兩天，甲方交付乙方工程總額___________ 預付款。

　　2.開(kāi)工后，甲方按工程進(jìn)度至中途，支付乙方工程總額__________預付款，工程完工，甲方驗收合格再支付給乙方工程總額____________(以預算書(shū)單價(jià)為標準，以實(shí)際工程量結算)

　　七、材料設備：

　　______ 本工程所需的工程材料由___方負責采購，及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng)，材料設備保管場(chǎng)地由___方提供，施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理至甲方指定場(chǎng)地。

　　八、工程施工

　　1.乙方必須嚴格按設計圖紙進(jìn)行施工刮白兩遍，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　3.乙方應了解遵守甲方項目部有關(guān)規定，遵守施工技術(shù)規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工(乙)方負責。

　　5.如因乙方不遵守甲方項目部有關(guān)規定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質(zhì)量

　　1.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔。

　　2.由于乙方原因造成的無(wú)法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。

　　十、工程驗收

　　由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現場(chǎng)，按所設計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進(jìn)行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，非甲方原因造成的損壞由乙方負責修補。

　　十一、違約責任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過(guò)協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會(huì )或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì )仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價(jià)表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：________ 乙方單位(蓋章)：________

　　代表人：_________________代表人：__________________

　　電話(huà)：___________ 電話(huà)：___________

　　日期：________________

【建筑樓房刮白施工合同】相關(guān)文章：

樓房建筑施工合同5篇07-07

樓房承包施工合同范文07-05

樓房建筑結構合同書(shū)09-10

建筑樓房租賃合同書(shū)04-24

建筑施工配合施工合同09-09

建筑施工承包施工合同02-09

建筑施工配合施工合同06-25

施工建筑合同09-29

建筑施工合同06-19