- 民房建筑施工承包合同 推薦度:
- 民房建筑施工承包合同 推薦度:
- 民房建筑施工合同電子版 推薦度:
- 相關(guān)推薦
民房建筑施工合同
隨著(zhù)人們法律意識的建立,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。合同有不同的類(lèi)型,當然也有不同的目的,下面是小編精心整理的民房建筑施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
民房建筑施工合同1
甲方:(房屋方)
身份證號:
乙方:(承包方)
身份證號:
甲、乙雙方通過(guò)充分了解和協(xié)商,本著(zhù)公平、自愿、誠實(shí)、信用的原則,經(jīng)雙方同意,就下列房屋建筑施工承包事項,簽訂本合同,共同遵守。
一、甲方將座落在住房建設工程交給乙方施工建設。
二、承包方式:采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用電用水。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹(shù)、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等以及建筑材料(如:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等)。
三、承建項目:乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的.建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門(mén)前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時(shí)作好防滲處理。
四、質(zhì)量要求:乙方必須按甲方提供的施工圖按圖施工,如有尺寸改動(dòng),必須經(jīng)雙方協(xié)商一致后才能改動(dòng)。如施工不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
五、工程款結算方式:總工程完工每平方米元正(整)。主體工程每平方米(),裝修工程每平方米()。每層倒水泥混凝土樓面完成,預付款()。
六、乙方包人工、毛板、頂架、鐵釘、扎線(xiàn)、電纜、灰機、震筆、震船、電介泥漿攪拌機、排山、防護網(wǎng)等工具機械所需費用。
七、工期要求:本工程工期為個(gè)月,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在_____年月_日前完成本工程,完工時(shí)間不能超過(guò)xx天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。
八、施工安全:乙方應遵守工程建設的施工安全管理規定,嚴格按安全標準規范施工,指派專(zhuān)人負責,采取積極的安全防范措施,消除一切安全事故隱患。如果乙方施工人員出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。
九、本工程完工后,雙方驗收一個(gè)月內結完全部工程款。
十、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,具有同等法律效力。
甲方簽名:
乙方簽名:
簽訂日期:
簽訂日期:
民房建筑施工合同2
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
甲方現有私人住宅一幢需要建,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商交由乙方張正發(fā)承攬施工,為明確雙方權利義務(wù),訂立如下協(xié)議:
一、承包方式:采用包工不包料,甲方保障材料供應,乙方負責施工。
二、價(jià)款:按建筑面積每平方米270元(貳佰柒拾元整)計價(jià),該價(jià)款已經(jīng)包括該幢房屋水、電安裝,化糞池建在院子內,污水處理必須與公共設施相連接,必須處理與相連房屋墻縫防水部分等費用。(樓頂和衛生間防水膏油施工,門(mén)窗安裝由甲方負責,乙方配合)
三、建筑面積計算方式:按照國家規定的建筑面積計算方法進(jìn)行計算。
四、驗收標準:達到國家驗收標準。
五、保質(zhì)期:從房屋驗收之日起一年。
六、價(jià)款支付和時(shí)間:開(kāi)工時(shí),由甲方支付乙方5000.00(伍仟元整),一層頂澆完后支付10000.00(壹萬(wàn)元整),二層頂澆完后3日內支付10000.00(壹萬(wàn)元整),三層頂澆完后3日內支付10000.00(壹萬(wàn)元整),四層封頂后5日內支付20xx0.00(貳萬(wàn)元整)。其余款項等全部工程驗收結束后支付30000.00(叁萬(wàn)元整),剩余部分等一年保質(zhì)期滿(mǎn)后全部支付。
七、工程時(shí)間:20xx年10月14日至20xx年2月28日,若因特殊原因(政府行為或甲方原因)按照停工天數順延工期。
八、乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙及甲方意圖施工。
九、第四層房頂全部貼地板磚,外墻前后貼瓷磚
十、 甲方權利、義務(wù)
1. 甲方提供圖紙,保證建筑材料的及時(shí)供應,支付工程款,承擔施工中的水、電費用和做防水層費用。
2. 工程質(zhì)量監督權力。甲方(含聘請的工程技術(shù)人員)有權監督乙方施工工程中的每一個(gè)環(huán)節;遇有重要部分和隱蔽工程部位,在隱蔽前甲方應進(jìn)行驗收,驗收不合格或乙方不按圖紙及更改要求施工,甲方有權要求乙方返工,乙方不得拒絕。
3. 因乙方不按期完工或不按質(zhì)量施工,以及無(wú)故停工的,甲方書(shū)面通知3日仍不改正或施工的,甲方可以將所剩余工程收回發(fā)包給他人。
4. 不屬于甲方支付的稅收和費用,甲方拒絕支付,乙方自負。
十一、乙方權利、義務(wù)
1. 乙方嚴格按照設計圖紙和更改要求以及施工操作規范質(zhì)量標準進(jìn)行施工,不得浪費材料和偷工減料,確保工程質(zhì)量;若因不按照相關(guān)要求施工,和經(jīng)過(guò)甲方驗收不合格,造成工程返工的應承擔返工材料費和工時(shí)費。
2. 自帶施工所需建筑工具、用具,包括模板、機械等,如:沙漿攪拌機、混凝土攪拌機、震動(dòng)器、電焊機、抽水機等。
3. 乙方負責施工工程中所需的水、電架設和水、電安全管理,甲方除支付水、電費外,因乙方對水、電管理不善所導致的'一切后果由乙方承擔責任。
4. 重要部位和隱蔽工程部分,乙方在施工前和隱蔽前應通知甲方進(jìn)行驗收合格后方可繼續施工,不得以任何理由擅自施工。
5. 乙方對所需要的材料提前做出計劃,并在合理期限內通知甲方備料,不得無(wú)計劃而影響甲方備料。
6. 乙方負責整個(gè)工地施工人員及周?chē)、畜安全,若發(fā)生工傷事故及傷害他人事故,一切責任由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
7. 乙方在施工工程中造成甲方的物品及材料損失的,由乙方賠償。
十二、未盡事宜雙方本著(zhù)公平、合理原則進(jìn)行協(xié)商。價(jià)款支付、工程竣工期限,雙方均不得違反,否則支付對方5%的違約金。
本合同一式二份,由雙方共同簽字后即發(fā)生法律效力,雙方不得任意更改、違反,否則應承擔相應法律責任。
甲方: 乙方:
年月日:
民房建筑施工合同3
甲方(戶(hù)主):
住址:
乙方(承包人):
住址:
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、承包方式:
包工不包料。
二、承包價(jià):
按每平方米元計算,本承包價(jià)格包括工人的務(wù)餐費、香煙費。
三、付款方法:
工程開(kāi)工甲方預付元,結構結束(屋面蓋好)預付元,余款年春節前結清。
四、工期:
開(kāi)工日期為農歷____月____日(____月____日)開(kāi)工,施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質(zhì)量:
乙方施工中應注重質(zhì)量,施工存在質(zhì)量問(wèn)題甲方提出后乙方應立即整改,如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理:
施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全,如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無(wú)關(guān)。
七、雙方責任和義務(wù):
甲方:
、賾WC建筑材料及時(shí)到場(chǎng)不影響乙方使用。
乙方:
、儇撠熃ㄖ┕さ.垂直運輸設備、拌料機械、手推車(chē)、鋼筋切割用具、泥桶等。
、诮ㄖ牧线M(jìn)場(chǎng)時(shí)間乙方應提前通知甲方提供,否則甲方不負有責任。
、鄢邪秶喊磮D紙及施工說(shuō)明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
八、本合同一式叁份,雙方簽字后生效,工程款結清后失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
民房建筑施工合同4
甲方:____________身份證號:____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方:____________身份證號:____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方同意將鋪面住房建筑施工承包給乙方,現將有關(guān)事項簽訂如下協(xié)議。
第一條:本工程從地圈梁以上建筑層高六層,實(shí)行包工不包料,按建筑面積計算,每平方米工____元整。
第二條:乙方工資內容:
墻體砌筑鋼筋幫扎(所有砼、梁、柱、板)混凝澆搗(含地面)內外墻粉刷(含六層抹面)建筑框架搭設與拆除。洗石灰屋頂欄邊砌與粉刷
第三條:甲方提供水電、材料到鋪面門(mén)口的水泥路邊上,工程的水、電費由甲方負責。
第四條:質(zhì)量的安全要求
1、乙方必須嚴格按甲方的建筑設計圖規范要求施工,如未按質(zhì)量規范要求施工而影響工程質(zhì)量,甲方有權要求乙方無(wú)條件返工,并賠償因返工給甲方造成的損失。
2、乙方必須增強安全意識,強化安全管理。加強安全防患,嚴格按安全施工規范操作。在施工中還必須設身處地為他人著(zhù)想,確保施工萬(wàn)無(wú)一失。乙方必須為每位工作人員購買(mǎi)人身意外保險。如在施工中工作人員出現的工傷事故,乙方負全部責任,甲方一概不負責。
第五條:付款方式
甲方根據乙方施工進(jìn)度分期付款。第一層甲方在乙方完成工程后按進(jìn)度付工資的.百分之八十,其余樓面每層完工都依進(jìn)度付工資的百分之六十。建筑工程符合建筑設計圖的要求全部完工,工資全部付清。
第六條:工期要求:本工程乙方必須在20____________年____________月前全部完工。不能拖延,停滯甲方進(jìn)度,否則,甲方收取乙方的停滯金伍千元。
第七條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后具有法律效力,雙方共同遵守,自覺(jué)履行。如有違約,違約方應負責賠償因違約給對方造成的損失。
甲方簽字:____________
乙方簽字:____________
______年______月______日:____________
民房建筑施工合同5
甲方:_______________姓名:_______________身份證號碼:________________
乙方:_______________姓名:_______________身份證號碼:________________
甲方在建房屋一棟,由乙方承包施工。為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本合同。
一、用具設備
二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的'要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨兩間院內平房、院墻、大門(mén)樓。
三、工程工期
1、甲方規定動(dòng)工時(shí)間為_(kāi)_______年_____月____日至________年_____月______日,乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質(zhì)量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可順延,若因乙方人為原因工期延時(shí),甲方有權扣除乙方總施工費____%。
四、
五、承包價(jià)格付款方式每平方米_________人民幣大寫(xiě):_______________元整_,建筑面積按竣工后實(shí)際測量為準。工程全部完工,交驗完畢付到____%,預留___%為質(zhì)量保證金,完工一年內無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,清尾款。
六、質(zhì)量要求乙方應當按照國家規定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方施工費中扣除。房屋建成后一年內,若出現屋頂、墻體炸裂;墻體傾斜等質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須進(jìn)行免費維修,并且甲方不再付給乙方全部質(zhì)量保證金。
七、安全生產(chǎn)及其它安全施工,杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。在合同期內,乙方不得故意長(cháng)期停工或多加工錢(qián),如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金____萬(wàn)元,已做工程不再支付工錢(qián),本合同終止。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。承包方式包工不包料,甲方負責采購施工所需的建筑材料,乙方負責施工,并負責所有施工本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):_______________乙方簽字(章):_______________
簽字日期:_______________
民房建筑施工合同6
甲方(戶(hù)主):住址:
乙方(承包人):住址:
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、承包方式:包工不包料。
二、承包價(jià):按每平方米元計算,本承包價(jià)格包括工人的務(wù)餐費、香煙費。
三、付款方法:工程開(kāi)工甲方預付元,結構結束(屋面蓋好)預付元,余款年春節前結清。
四、工期:開(kāi)工日期為農歷月日(月日)開(kāi)工,施工日歷天天即年月日竣工。
五、質(zhì)量:乙方施工中應注重質(zhì)量,施工存在質(zhì)量問(wèn)題甲方提出后乙方應立即整改,如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理:施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全,如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無(wú)關(guān)。
七、雙方責任和義務(wù):
甲方:
、賾WC建筑材料及時(shí)到場(chǎng)不影響乙方使用。
乙方:
、儇撠熃ㄖ┕さ.垂直運輸設備、拌料機械、手推車(chē)、鋼筋切割用具、泥桶等。
、诮ㄖ牧线M(jìn)場(chǎng)時(shí)間乙方應提前通知甲方提供,否則甲方不負有責任。
、鄢邪秶喊磮D紙及施工說(shuō)明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
八、本合同一式叁份,雙方簽字后生效,工程款結清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
民房建筑施工合同7
甲方建房者:
乙方承包者:
以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲乙雙方,經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、甲方與乙方商議,甲方計劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。
2、具體協(xié)議如下:
(1)瓦工部分:基礎由自然地面下挖公分,打地圈梁為,套子為c,地梁主筋根,套子間隔c;外墻為墻,屋內隔斷為墻;打頂鋼筋為,間隔c。打頂水泥抹光,不包括防水工程。
(2)裝修做法:外墻水泥砂漿抹光。屋內水泥砂漿抹光,大檐水泥砂漿抹光;屋內頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;,價(jià)格每平米不超過(guò)元;屋內頂棚和墻面998膩子粉兩遍,不包括內墻涂料。屋內燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。
3、結算方式:按基礎外皮墻體長(cháng)度乘以寬度計算每平米元結算。
4、付款方式:分三次付清所有款項,
1)工人進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方預付給乙方材料款占全部的.30%。
2)主體長(cháng)完墻時(shí),甲方需向乙方預支付打頂費用占全部款項的30%。
3)拆模時(shí),甲方需向乙方支付裝修預付款以及安裝窗戶(hù)的費用占全部的20%。
4)完工后____日內,甲方需向乙方支付剩余全部款項的20%
5)另注:乙方在承建甲方工程過(guò)程中需使用人工費可與甲方商議,臨時(shí)支取使用。
5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質(zhì)量等問(wèn)題,乙方的施工人員在施工過(guò)程中出現事故由乙方負責,甲方不需要承擔任何責任。
6、甲方對乙方有質(zhì)量監督的責任,當發(fā)現工程質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)與乙方進(jìn)行有效溝通,并核實(shí)質(zhì)量問(wèn)題,友好協(xié)商解決問(wèn)題,盡量避免施工材料的損失和浪費,并使該質(zhì)量問(wèn)題得到有效改善。當乙方盡最大努力達到甲方滿(mǎn)意成果時(shí),甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費用。
7、甲方在施工過(guò)程中,需要自行支付乙方所用鉛絲。
此協(xié)議一式兩份,一經(jīng)簽字,即可生效!
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
民房建筑施工合同8
甲方:___ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方:___ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為了充分發(fā)揮甲乙雙方各自?xún)?yōu)勢,開(kāi)拓市場(chǎng),共同發(fā)展,為明確雙方的職責、權力和義務(wù),根據《中華人民共和國民法典》的相關(guān)精神,結合本工程實(shí)際,雙方本著(zhù)平等、自愿、互利的原則,達成以下協(xié)議,共同遵守執行。
一、工程概況
(一)工程名稱(chēng):___
(二)工程地點(diǎn):___
(三)施工內容及范圍:___
(四)工程質(zhì)量:___
(五)工期:___
(六)合作方式:___
由乙方負責提供社會(huì )信息資源和資金,并配合甲方投標,中標的建筑工程項目,在甲方同業(yè)主簽訂《建設工程施工合同》后,雙方共同組建該工程項目部,由乙方負責組織資金、材料以及勞動(dòng)力等,按甲方項目管理要求組織施工,經(jīng)濟獨立核算、自負盈虧。
二、項目管理模式
(一) 項目合同管理
1、乙方必須服從甲方的統一管理,協(xié)調和指揮、接受甲方委派項目人員對工程質(zhì)量、工期、安全、文明施工等工作的指導、監督、協(xié)調、檢查。
2、乙方應全面負責履行甲方與業(yè)主簽訂的《建設工程施工合同》及補充條款協(xié)議,承擔全部責任及義務(wù)。若因乙方原因造成違約,乙方應承擔全部違約責任。
3、工程項目主要施工隊伍由乙方選擇推薦,要求使用有用工主體資質(zhì)的獨立法人企業(yè)(勞務(wù)公司),報甲方審批。未經(jīng)甲方許可,乙方不能將工程分包,更不允許進(jìn)行轉包和違法分包活動(dòng)。
(二) 項目班子管理
1、甲、乙雙方按業(yè)主要求共同組建滿(mǎn)足施工要求的項目班子。
2、乙方進(jìn)入項目部人員必須具備相應從業(yè)資格的資格證書(shū)和上崗證,并將相關(guān)資料交甲方審核備案。
三、項目管理費用及保證金
1、乙方按工程結算總造價(jià)的 向甲方交納管理費(不含稅金及有關(guān)部門(mén)規費),由甲方統收統支。對嚴格按照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三項整合認證工作要求管理和創(chuàng )優(yōu)奪杯的工程項目可返還 管理費做為獎勵。
2、管理費支付時(shí)間:___甲方負責對乙方實(shí)際完成的工程量進(jìn)行審核確認,工程款到賬后甲方據此扣除管理費、稅金、派駐項目人員工資、規費、保修金和其它約定的費用。
3、乙方負責承擔本工程招投標及合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切費用。
4、按合同約定的墊資、保證金、履約保函、擔保等費用均由乙方自行承擔和解決。
5、甲乙雙方約定:___乙方按合同總價(jià)2%(特殊情況可根據工程規模請示后調整)向甲方繳納保證金(含0.7‰建賬保證金,質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、進(jìn)度保證金),可按工程進(jìn)度分階段繳納。
四、項目管理人員構成及工資標準
1、甲方委派為甲方項目管理代表,其余項目管理人員為、 。
2、甲方派駐項目人員工資標準分別為:___(含五類(lèi)保險) ,乙方提供食宿,乙方每月按時(shí)將甲方派駐項目人員的工資上繳給甲方,由甲方負責發(fā)放。
3、甲方派駐項目人員在工程實(shí)施期間如遇公司學(xué)習和培訓,乙方應該無(wú)條件支持,工資照常發(fā)放。
4、乙方委派為乙方項目管理代表,其余項目管理人員為、 。
五、財務(wù)管理
(一)資金管理
1、工程資金必須統一劃撥到甲方指定帳戶(hù)或共管帳戶(hù)。項目每筆資金到帳后,由乙方擬定資金支付計劃,經(jīng)甲方派駐項目主管人員簽字后,上報甲方審批,并由甲方財務(wù)人員監督支付。
2、甲方收到工程資金在扣除管理費、稅金等相關(guān)費用后將工程資金按工程形象進(jìn)度完成比例支付給乙方,乙方須專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪用、拆借、串用。未經(jīng)甲方許可,乙方不得擅自向業(yè)主收取與工程有關(guān)的任何工程費用,否則甲方有權立即終止合同。
3、資金支付計劃必須首先保證項目民工工資及時(shí)、足額發(fā)放。若因拖欠而受到建設行政主管部門(mén)處罰或通報,由此造成的一切后果均由乙方負責,而且甲方有權追究經(jīng)濟賠償。若有上訪(fǎng),一次處罰壹至伍萬(wàn)元。
(二)賬務(wù)管理
1、工程開(kāi)工前,乙方必須按工程承包合同價(jià)的萬(wàn)分之七交納建賬保證金。
2、項目開(kāi)工后,乙方應按國家的有關(guān)規章制度和甲方要求,建立健全符合甲方規定的財務(wù)核算體系,負責核算工作,按時(shí)報送會(huì )計報表,工程竣工后,項目會(huì )計核算資料經(jīng)甲方驗收合格后,返還建賬保證金。
3、乙方須在工程竣工后6個(gè)月內與業(yè)主完成財務(wù)決算,否則,乙方應主動(dòng)提出工程價(jià)款的優(yōu)先受償請求,直至申請人民法院支持。在工程尾款支付前,乙方應向甲方作出債務(wù)清償完畢的法律承諾,并將工程相關(guān)財務(wù)資料(原件)送交甲方財務(wù)部門(mén)存檔后,方可根據具體情況支付。
4、工程在辦理完結算后,甲、乙雙方應履行財務(wù)決算手續,以保障雙方的經(jīng)濟利益。
(三)稅收管理
1、依法納稅是每一個(gè)公民的義務(wù)。乙方在本工程施工過(guò)程中必須依法繳納營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費,以及其他應繳納的稅金(所得稅由乙方按國家有關(guān)規定自行繳納)。 工程資金到帳后,甲方按比例扣繳營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加等稅金,如由業(yè)主代扣代繳的',需提供稅務(wù)機關(guān)出具的委托代扣代繳相關(guān)手續,并提供有效的完稅憑證。
2、工會(huì )經(jīng)費按四川省人民政府川辦(20__)187號《關(guān)于經(jīng)費和工會(huì )籌備金由地稅部門(mén)統一代征的實(shí)施意見(jiàn)》工會(huì )籌備金0.3%等有關(guān)規定交甲方,由甲方統一繳納。
3、合同印花稅按0.03%的合同印花稅在第一筆進(jìn)度款中一次性扣收。
六、質(zhì)量、安全、標化、進(jìn)度及工程技術(shù)管理
(一) 工程質(zhì)量管理
1、甲乙雙方約定:___乙方工程質(zhì)量達到國家有關(guān)技術(shù)規范和業(yè)主的要求后,甲方將質(zhì)量保證金返還乙方,否則予以扣罰。
2、乙方須嚴格按甲方要求,精心組織、精心施工,自覺(jué)接受委派人員的質(zhì)量監督、質(zhì)量檢查。積極開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三項整合認證工作,認真配合公司三項整合認證工作的安排和檢查,創(chuàng )優(yōu)奪杯。
3、工程未達到質(zhì)量要求,乙方應及時(shí)整改,并承擔由此造成的一切費用和責任。甲方視其質(zhì)量事故情況,并作出相應處罰。
(二)工程職業(yè)健康安全管理
1、甲乙雙方約定:___乙方達到職業(yè)健康安全目標要求(無(wú)重大傷亡事故,輕傷頻率低于1.5‰)后,甲方將職業(yè)健康安全保證金返還乙方,否則予以扣罰。
2、乙方在施工現場(chǎng)須設置專(zhuān)職安檢人員,落實(shí)安全生產(chǎn)責任制,施工前做好安全技術(shù)交底工作,杜絕重大傷亡事故發(fā)生。甲方或甲方派駐人員檢查發(fā)現施工中存在不安全行為和隱患,有權糾正、罰款或立即停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證動(dòng)態(tài)管理暫行辦法實(shí)施過(guò)程中,因違反安全管理的有關(guān)規定或安全評價(jià)、安全檢查不符合要求等原因被政府有關(guān)部門(mén)處罰、通報批評或對企業(yè)安全許可證扣分的,甲方視其情節輕重進(jìn)行處罰。
4、乙方在施工中如發(fā)生安全事故,應自行承擔指標責任和由此帶來(lái)的賠償責任及一切經(jīng)濟損失。
5、按規定應辦理保險的,由乙方負責辦理,費用由乙方承擔,保險單據原件交甲方。
(三) 環(huán)境、標化管理
1、甲乙雙方約定:___乙方達到甲方要求的標化工地標準,則甲方將該保證金返還乙方,否則,予以扣罰。
2、乙方應按甲方要求,統一制作施工現場(chǎng)的標識、圖牌、徽記。
3、乙方負責該工程安全施工、文明施工所必須的施工場(chǎng)地硬化、工地內防塵整治等工作,若施工過(guò)程中出現安全責任事故,不文明施工行為,造成一切損失和后果概由乙方自行承擔指標責任及由此帶來(lái)的賠償責任等一切經(jīng)濟損失。
(四) 進(jìn)度管理
1、甲乙雙方約定:___乙方達到甲方與業(yè)主簽訂的施工合同中總進(jìn)度的要求,則甲方將該保證金返還乙方。否則,予以扣罰。
2、乙方應達到甲方與業(yè)主簽訂的施工合同中總進(jìn)度的要求。乙方未達到甲方與業(yè)主簽訂的施工合同中總進(jìn)度的要求而被罰,其所有的經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、經(jīng)業(yè)主同意的工期順延,甲方對乙方也相應順延。
(五)工程資料管理
乙方應按甲方要求,做好施工過(guò)程中資料收集、整理工作,根據公司川四建發(fā)[20__]21號要求實(shí)行押金制度,本工程竣工資料押金數額為 ( 2-5 ) 萬(wàn)元整,押金在撥付工程款中預扣。工程竣工后,將全部完整檔案資料移交一份到甲方檔案室后,方可將押金返還給乙方,如不能按規定上交竣工資料,沒(méi)收其押金。
六、生產(chǎn)要素管理
乙方的材料采購、勞務(wù)用工以及周轉材料、機具設備租賃等,不得以甲方公司名義或項目部名義對外簽訂合同,若確需簽訂,必須事先征得甲方同意,并按合同優(yōu)先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作項目簽訂的所有合同,須交甲方備案。
七、違約責任
1、乙方如不能履行或不按約履行甲方與業(yè)主簽訂的《建設工程施工合同》及補充協(xié)議,甲方有權單方解除本承包合同及單方處置本工程,不予返還履約保證金,并依法追究乙方的違約責任和經(jīng)濟信譽(yù)賠償。
2、乙方若因工程質(zhì)量、安全、農民工工資、環(huán)境保護等原因,受到建設行政管理部門(mén)的處理和通報給予嚴重處罰,且承擔行政處罰,若因曝光造成甲方停止招投標一次則按結算總價(jià)的1%進(jìn)行處罰。 同時(shí),若乙方無(wú)故拒付農民工工資,甲方有權按乙方結帳的余額直接代扣代付。
3、工程在施工期間受施工管轄城區各季度建筑施工現場(chǎng)安全生產(chǎn)、標化檢查,其檢查評定結論必須在合格以上,若不合格視其情節輕重予以處罰。
4、如工程在竣工驗收備案書(shū)上的安全評價(jià)不合格,按結算總價(jià)的1%進(jìn)行處罰。
5、乙方因勞動(dòng)合同簽訂、員工工資、社會(huì )保險費繳納等原因引起的勞動(dòng)糾紛,以及經(jīng)濟費用均由乙方承擔。
6、若因乙方原因,引起法律糾紛等,造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
八、爭議解決方式
在履行合同過(guò)程中,甲乙雙方若產(chǎn)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,向甲方所在地人民法院起訴。
九、甲方與業(yè)主簽訂的《建設工程施工合同》及補充協(xié)議為本承包協(xié)議的有效附件,與本協(xié)議具有由同等法律效力。
十、本協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起生效;工程竣工后,待甲方與業(yè)主簽定的《建設工程施工合同》履行完畢,業(yè)主支付完工程款,甲乙雙方結清經(jīng)濟、技術(shù)等事宜后自動(dòng)失效。
十一、本協(xié)議中未盡事宜,甲、乙雙方另行協(xié)商。
甲方:___ 乙方:___
法定表人 法定代表人 或委托代理人:___
電話(huà)/傳真:___ 或委托代理人:___ 電話(huà)/傳真:___
簽訂日期:___ 年 月 日 簽訂日期:___ 年 月 日
民房建筑施工合同9
反訴人(本訴被告):_________________許__________,男,漢族,出生于_______年_____月_______日,住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。
被反訴人(本訴原告):_________________肖_____,男,漢族,出生于_______年_____月_______日,住址:_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.
本訴被告:_________________沈陽(yáng)_______________房地產(chǎn)有限公司,法定代表人:______________。住所地:_________________沈陽(yáng)市_______________區_______________中路27號;
本訴被告:_________________江蘇省_______________建設集團有限公司,住所地:_________________省蘇州市黃__________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質(zhì)量不合格返工造成的損失人民幣______元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關(guān)阿費用。
事實(shí)與理由
________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同,即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒(méi)有完工的'情況下,提前履行了支付人工費的義務(wù),可是被反訴人在沒(méi)有按照合同約定履行義務(wù),而中途私自退場(chǎng),且已做完的部分工程多處不合格,導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償,可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益,特依法向貴院提出反訴請求,請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區人民法院
反訴人:_________________
________年____月____日
【民房建筑施工合同】相關(guān)文章:
民房建筑施工合同6篇04-10
民房建筑施工合同(6篇)04-10
民房建筑施工合同(精選6篇)04-10
民房建筑施工承包合同05-02
民房建筑施工承包合同02-04
民房建筑施工合同電子版(精選12篇)06-30
民房建筑施工承包合同2篇01-14
民房建筑包工合同02-01
民房建筑的合同范本01-10
民房建筑工程合同11-18