- 相關(guān)推薦
塑鋼窗制作加工合同
隨著(zhù)法律法規不斷完善,人們越發(fā)重視合同,越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同書(shū)的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的塑鋼窗制作加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
塑鋼窗制作加工合同1
甲方:___________
乙方:___________
為維護甲乙雙方作安裝合合法權益,根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規定,雙方協(xié)商一致,簽訂以下合同:
一、工程名稱(chēng):
二、工程地點(diǎn):
三、工程內容:國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓(5#,6#一二層為商鋪),塑鋼窗,紗窗制作和安裝。
四、承包方式:包工包料,塑鋼窗中標價(jià)格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風(fēng)險費等全部費用。
五、合同綜合價(jià)格:本合同為含稅等費用固定價(jià)格合同,綜合價(jià)格不隨市場(chǎng)材料價(jià)格變化升高或降低,以中標價(jià)格為本工程的價(jià)格。
六、合同工期:合同簽訂后乙方要及時(shí)與項目部聯(lián)系,根據施工進(jìn)度控制好加工制作的時(shí)間,乙方接到通知后迅速組織人員進(jìn)場(chǎng)施工,自開(kāi)工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝,窗扇按照甲方確定的截止時(shí)間之前安裝完畢。
七、付款條件及方式:
1、向甲方出具的貨物稅務(wù)發(fā)票必須正式合法,且應保證甲方在使用時(shí)不受第三方的指控,結算工程數額以雙方簽字認可的實(shí)測數量為準,本工程款全部抵頂房子(南沿街一套,住房一套)多退少補。
2、辦理完按揭手續,加工制作單位開(kāi)出當地地稅局的稅務(wù)發(fā)票。
八、質(zhì)量標準
1、乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質(zhì)量規格和性能要求。
如因乙方私自使用不合格材料,造成建設單位損失,由乙方承擔建設單位的'損失。
2、乙方在對塑鋼窗加工制作過(guò)程中,要按昌樂(lè )縣質(zhì)監站對塑鋼窗有關(guān)規定和要求辦理,并承諾保證在工程竣工驗收時(shí)一次驗收合格。
3、乙方在施工準備,窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術(shù)去做,達到門(mén)窗安裝質(zhì)量要求。
4、塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關(guān)要求。
5、乙方承擔全部檢測試驗費用,并保證檢測試驗合格,無(wú)合格的檢測實(shí)驗報告,不予結算,并承擔給甲方帶來(lái)的全部損失。
6、推拉窗安裝推拉紗窗,保證牢固不掉落。
7、窗框四周縫隙用聚氨酯發(fā)泡密封,填滿(mǎn)充實(shí),牢固可靠。
8、合同簽訂后,塑鋼窗招標時(shí)“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部,工程部進(jìn)行審核,雙方認為無(wú)問(wèn)題,經(jīng)甲方項目部經(jīng)理在窗型圖上簽字后進(jìn)行制作和安裝。
九、驗收方式:甲方或者甲方委托的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質(zhì)量進(jìn)行驗收,工程竣工驗收完畢后,由
監理公司,甲方和總承包單位對工程質(zhì)量進(jìn)行共同驗收,并對乙方提供的工程量進(jìn)行核實(shí),確定最終工程量,以該工程量進(jìn)行結算。
如所用材料被證明存在缺陷,包括潛在的缺陷或檢查實(shí)驗確定的缺陷,甲方有權憑有關(guān)證明文件向乙方提出索賠。
甲方抽查(進(jìn)行破壞性試驗),不符合國標要求和合同規定的材料,堅決進(jìn)行退場(chǎng)處理,不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。
十、塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購,避免漲價(jià)風(fēng)險,1、
材料要求塑鋼窗中標價(jià)格與材料配置明細表如下
十一、甲乙雙方權利與義務(wù)
1、甲方承諾
、贋橐曳教峁┝己玫墓ぷ鳝h(huán)境,及時(shí)協(xié)調處理乙方在現場(chǎng)遇到的各種問(wèn)題。
、跒橐曳教峁﹫D紙,并審查乙方提供的施工資質(zhì)等。
、墼谝曳缴a(chǎn)塑鋼窗過(guò)程中,甲方要加強現場(chǎng)檢查與監督,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
、芗追匠兄Z自覺(jué)遵守物資采購招標文件內容。
2、乙方承諾
、俳拥郊追酵ㄖ,未按照約定時(shí)間進(jìn)行施工,或者因工程質(zhì)量達不到協(xié)議要求,甲方有權單方面解除合同,更換施工隊伍,所發(fā)生的一切損失費由乙方承擔,不合格工程不予結算,若返工乙方承擔因乙方責任帶來(lái)的所有經(jīng)濟損失。
、诠⿷浳锊环媳竞贤,甲方有權拒收,因此給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。
、鄄坏脤⒊袛埖乃茕摯肮こ剔D讓給第三方施工。
、苓M(jìn)入施工現場(chǎng)所需的水、電、住等問(wèn)題,由乙方自行處理,甲方幫助協(xié)調。
、莶荒馨凑蘸贤s定準時(shí)進(jìn)行施工而影響工期,甲方有權要求賠償,因此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。
、蘅⒐を炇諘r(shí)負責所施工項目的竣工驗收,承擔期間所發(fā)生的一切費用,保證一次驗收合格,未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外,并承擔合同工程款5%的違約金,并扣除履約保證金。
、甙醇追揭笙蚣追教峁┖戏ㄓ行У馁|(zhì)量證明文件及施工過(guò)程中的技術(shù)資料。
、啾仨毎凑针p方約定的工期完成約定工程項目,每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
、徇M(jìn)場(chǎng)施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書(shū)”若乙方在施工過(guò)程中不加強對施工人員進(jìn)行安全教育,遵守安全規范,制定安全方案,采取安全管理措施,確保每個(gè)職工在保證安全的情況下進(jìn)行施工。
若不重視安全,違章作業(yè),乙方同意為發(fā)生的一切傷亡事故承擔全部責任并賠償一切經(jīng)濟損失。
、庾孕袇f(xié)調與政府部門(mén)的塑鋼窗合同業(yè)務(wù),甲方可以協(xié)調配合,但是所有費用由乙方承擔。
11)不按本合同約定提交貨物所發(fā)生的任何費用由乙方負責,甲方對此所引起的變動(dòng)不予確認。
12)不能按照國家規范,圖紙及合同約定進(jìn)行加工制作與施工,導致產(chǎn)品質(zhì)量差,工期時(shí)間長(cháng),甲方有權要求賠償因此造成的經(jīng)濟損失。
十二、質(zhì)量保修:質(zhì)量保修期自工程竣工交付使用之日起開(kāi)始,免費保修兩年終身維修。
質(zhì)保期滿(mǎn)后,產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題,只收材料費,不收維修費和安裝費及交通補貼費,乙方的維修服務(wù)要在接到業(yè)主通知六小時(shí)內到達現場(chǎng)維修。
十三、爭議解決:合同各方如發(fā)生爭議,首先由各方協(xié)商解決
甲方:___________乙方:____________
日期:___________日期:____________
塑鋼窗制作加工合同2
承攬方:_______地址:_______郵編:__________
電話(huà):_________法定代表人:_____職務(wù):______
定作方:_______地址:_______郵編:__________
電話(huà):_________法定代表人:_____職務(wù):______
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1.未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的`,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管,保養費。
7.實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9.未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
10.擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1.中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3.未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5.超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7.變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式 _________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):________ 承攬方(蓋章):________
代表人(簽字):________ 代表人(簽字):________
地址:__________________ 地址:__________________
電話(huà):__________________ 電話(huà):__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________ 開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________ 帳號:__________________
【塑鋼窗制作加工合同】相關(guān)文章:
塑鋼窗制作安裝合同11-12
塑鋼窗制作安裝合同5篇11-12
塑鋼窗制作安裝合同3篇01-10
塑鋼窗制作安裝合同(3篇)01-10
加工制作的合同06-20
加工制作合同06-28
制作加工的合同07-03
制作加工合同03-25
制作加工合同12-01