- 相關(guān)推薦
定作承攬加工合同
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心,越來(lái)越多事情需要用到合同,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的定作承攬加工合同,歡迎大家分享。
定作承攬加工合同1
加工定作承攬合同。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話(huà): 電話(huà):
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開(kāi)戶(hù)行: 開(kāi)戶(hù)行:
帳戶(hù): 帳戶(hù)
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿(mǎn)足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規定,本著(zhù)誠實(shí)信用,互惠互利原則,結合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量?jì)r(jià)款或酬金交貨數量及交貨期限
單價(jià)總金額
合計
定作承攬加工合同2
承攬方:____________________________________
法定代表人:____________職務(wù):____________
地址:____________郵碼:____________電話(huà):____________
定作方:____________________________________
法定代表人:____________職務(wù):____________
地址:____________郵碼:____________電話(huà):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的`損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向________機關(guān)申請________;
2.向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________承攬方:________________________
代表人:________________________代表人:________________________
________年________月________日________年________月________日
定作承攬加工合同3
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規的規定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱(chēng)“定作物”)等相關(guān)事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務(wù),以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2、乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3、甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個(gè)人獨資企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)),有同類(lèi)、同等規模定作物生產(chǎn)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(或同類(lèi)服務(wù)提供經(jīng)驗),熟悉定作物性質(zhì)和特點(diǎn)并熟知與定作物相關(guān)的法律法規、規章及標準。
5、乙方合同主體變更:
。1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
。2)若乙方堅持將合同項下的權利義務(wù)轉讓給第三人的,經(jīng)甲方書(shū)面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。
。3)發(fā)生乙方營(yíng)業(yè)執照注銷(xiāo)、所有銀行賬戶(hù)注銷(xiāo)等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無(wú)權向甲方主張任何權益若乙方為個(gè)人獨資企業(yè)或個(gè)體工商戶(hù),除原投資人或經(jīng)營(yíng)者本人外,其他人無(wú)權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
第二條定作物
1、定作物清單及價(jià)款
定作物名稱(chēng):_____________________
規格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價(jià)款:_____________________
2、價(jià)格組成及價(jià)格有效期:
。1)合同單價(jià)已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關(guān)費用
。2)價(jià)格適用期間:本合同價(jià)格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價(jià)格適用期間屆滿(mǎn)后,如甲方繼續購買(mǎi)乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價(jià)格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實(shí)際供貨數量達到合同約定數量之日止。
第三條合同價(jià)款
1、總價(jià)款及結算方式:
2、付款方式:有/無(wú)定金(比例)。
3、付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書(shū)面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。
4、發(fā)票:
每次付款時(shí)乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時(shí)乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽(yù)損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽(yù)損失。
5、支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價(jià)款。
b承兌匯票c網(wǎng)上銀行d其他方式
6、收款人信息:開(kāi)戶(hù)行、戶(hù)名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱(chēng)及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務(wù),乙方損失自行承擔。
第四條設計與質(zhì)量標準
1、設計由【甲/乙】方負責(必要時(shí)甲/乙方負責協(xié)助設計):______
。1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進(jìn)行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書(shū)面異議,甲方應在收到書(shū)面異議后的3日內答復。
。2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見(jiàn),逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2、定作物的質(zhì)量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數與質(zhì)量標準》。
3、樣品:樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。
4、其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方:________________________
名稱(chēng):________________________
品牌:________________________
生產(chǎn)廠(chǎng)家:________________________
規格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿(mǎn)足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開(kāi)工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進(jìn)行檢驗并出具書(shū)面意見(jiàn)。
4、甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(diǎn)(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進(jìn)行檢驗,如果乙方對質(zhì)量、規格等有異議,應當立即以書(shū)面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】
6、甲供原材料節余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應當按本合同約定標準和時(shí)限制作定作物。
2、乙方承諾,未經(jīng)甲方書(shū)面同意不會(huì )將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價(jià)款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱(chēng)、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產(chǎn)廠(chǎng)家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風(fēng)險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類(lèi)責任。
4、特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5、其他約定:______
第七條交貨
1、合格交貨:______乙方按照合同約定的時(shí)間將定作物成品送達到約定的交貨地點(diǎn)并經(jīng)甲方驗收合格,方為合格交貨。
2、交貨時(shí)間:______。
3、交貨地點(diǎn):______(詳細地址:______)。
4、運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5、驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點(diǎn)后日內進(jìn)行驗收并出具書(shū)面意見(jiàn)。如果定作物需要由乙方負責進(jìn)行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗收。書(shū)面的驗收合格意見(jiàn)是乙方要求甲方付款的必要依據。
6、風(fēng)險轉移:______定作物毀損、滅失的風(fēng)險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7、交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價(jià)款的0、05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價(jià)款的______承擔違約金!
8、數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價(jià)款的______承擔違約金。
9、質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時(shí)限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價(jià)款的20______%承擔違約金。
第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:______總工期為個(gè)日歷天。計劃開(kāi)工日期為年月日,竣工日期為年月日。實(shí)際開(kāi)工日期以甲方通知進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價(jià)款的0、05______%的違約金。
3、施工要求:______
。1)質(zhì)量標準:______見(jiàn)合同附件《技術(shù)參數與質(zhì)量標準》
。2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發(fā)現工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:______施工用水源、電源接點(diǎn)由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監護:______
。1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進(jìn)場(chǎng)安裝前對相關(guān)設施及周?chē)h(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認。如果乙方認為相關(guān)設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書(shū)面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人如乙方未提出書(shū)面調整改造建議即進(jìn)場(chǎng)安裝,則視為乙方認可相關(guān)設施符合安全防護要求,不需要進(jìn)行調整改造。
。2)乙方在安裝調試過(guò)程中需使用腳手架、吊籃、托板等進(jìn)行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的`,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,現場(chǎng)需設專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行時(shí)時(shí)監護,并制作作業(yè)監護記錄。甲方可以隨時(shí)檢查乙方的作業(yè)監護記錄。
6、自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進(jìn)行自檢,自檢合格后報甲方進(jìn)行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門(mén)名稱(chēng)】進(jìn)行驗收。
7、驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書(shū)面驗收意見(jiàn)。
第九條保修
1、保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實(shí)際起算時(shí)間以書(shū)面驗收文件所載時(shí)間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時(shí)間為準
2、保修金:______。
3、保修:______保修期內,因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問(wèn)題,由乙方負責維修并承擔相關(guān)費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時(shí)內到場(chǎng)維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關(guān)費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4、未履行保修義務(wù):______
。1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書(shū)面)后拒不到現場(chǎng)處理或超過(guò)規定的到場(chǎng)時(shí)間后2小時(shí)仍未到場(chǎng)的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問(wèn)題或乙方維修不及時(shí)給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
。2)乙方累計3次未及時(shí)到場(chǎng)的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時(shí)到達現場(chǎng)的有效證據。
5、保修金的支付需同時(shí)滿(mǎn)足下列條件:______
。1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿(mǎn)。
。2)乙方已按約定履行了保修義務(wù)乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
。3)因定作物質(zhì)量問(wèn)題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
。4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產(chǎn)權與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。如有第三方因甲方購買(mǎi)、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2、乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關(guān)信息、資料。
第十一條履約擔保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務(wù):______
。1)保證金
。2)銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金:______
。1)現金
。2)電匯
。3)轉賬支票
3、扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿(mǎn),本合同余留價(jià)款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4、乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5、索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過(guò)訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風(fēng)險提示
1、價(jià)格波動(dòng):雙方確定合同價(jià)格時(shí)已經(jīng)充分考慮風(fēng)險因素,合同價(jià)格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險事項,任何風(fēng)險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
。1)具體風(fēng)險因素包括但不限于本合同項下定作物的價(jià)格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設備等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)以及國家稅收調整等因素。
。2)原則:______任何情況下不得調高合同價(jià)格在合同簽署后市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)的,甲方有權按照相應市場(chǎng)價(jià)格指數,調整合同價(jià)格。
2、第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身?yè)p害和財產(chǎn)損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協(xié)商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過(guò)仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書(shū)確定的內容賠償甲方損失,同時(shí)賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3、真實(shí)性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無(wú)權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4、合法性:乙方向甲方提交虛假的發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價(jià)款并且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過(guò)程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對相關(guān)責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書(shū)面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長(cháng)期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關(guān)處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價(jià)款中扣除,或者通過(guò)法律途徑向乙方追索。必要時(shí)甲方可提請有關(guān)部門(mén)追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過(guò)程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過(guò)語(yǔ)言或具體行動(dòng)明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對相關(guān)責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯(lián)系人:______電話(huà):______
信函郵寄地址:______
投訴專(zhuān)用電子郵箱:______
第十四條通知
1、甲方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話(huà):______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2、乙方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話(huà):______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3、雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書(shū)面方式。
4、上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專(zhuān)遞送達,電話(huà)通知的應及時(shí)補充書(shū)面文件。
5、派員送達的應當有簽收文件。
6、采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7、采用郵寄或特快專(zhuān)遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。
8、采用派員送達、郵寄或特快專(zhuān)遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門(mén)、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。
9、如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書(shū)面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡(luò )時(shí)應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10、如受送達一方電話(huà)或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無(wú)法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決
1、本合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1、附件一:______定作物明細表
2、附件二:______《技術(shù)參數與質(zhì)量標準明細》
3、附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書(shū)》原件壹份。
4、附件四:______加蓋乙方公章的營(yíng)業(yè)執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開(kāi)戶(hù)許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶(hù)證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書(shū)面補充合同的約定為準。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定:______
。ū卷(yè)以下無(wú)正文)
合同簽章頁(yè)
。ù隧(yè)系與a有限公司與《【】定作合同》的簽章頁(yè),無(wú)正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
。ɑ颍┪写砣耍ê炞郑篲_____(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):______
簽訂日期:______年月日
【定作承攬加工合同】相關(guān)文章:
加工定作的合同范文07-02
優(yōu)秀的加工定作合同12-12
廣告牌定作加工協(xié)議06-29
服裝定作合同11-22
服裝定作合同06-30
服裝定作合同03-06
服裝定作銷(xiāo)售合同07-01
定作合同范本02-24
[精選]服裝定作買(mǎi)賣(mài)07-05