- 相關(guān)推薦
簡(jiǎn)易鋼結構合同
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？下面是小編精心整理的簡(jiǎn)易鋼結構合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
簡(jiǎn)易鋼結構合同1
合同編號：_____________
甲方：___________________
乙方：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
聯(lián)系電話(huà)：_______________
聯(lián)系電話(huà)：_______________
甲方現將自行車(chē)棚改造工程委托給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙發(fā)就本工程事項達成一致，特簽訂此合同，內容如下：
第一條工程內容和承包范圍
1、工程內容：________________________
2、承包范圍：________________________
第二條合同價(jià)款及承包方式
1、合同價(jià)款：以每平方米120元計算，自行車(chē)棚每平方米200元計算，不開(kāi)發(fā)票，不計任何額外費用。
2、承包方式：按工程內容采取包工包料方式。
第三條工期要求
本合同施工工期為20天，從基礎澆搗完后，開(kāi)工日期依據甲方簽證為準。
第四條工程款支付及結算
工程造價(jià)_____元；車(chē)棚鋼結構_____元；地面含挖土方澆搗光面_____元。工程總造價(jià)_____元，其中鋼結構_____元，泥工_____元。泥工工程完成后付清全款，鋼結構驗收合格后付95%，留5%作為保質(zhì)金，一年內無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清余款。
第五條工程質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量必須符合規范、行業(yè)標準、鋼結構驗收標準，質(zhì)量等級為合格。
2、質(zhì)量不合格必須按甲方要求進(jìn)行返工，返工費用由乙方負責，工期不予延長(cháng)。
3、乙方須建全質(zhì)量檢查制度，做好自檢工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
第六條安全生產(chǎn)、文明施工
乙方必須文明施工采取嚴格、科學(xué)的安全防護措施，確保施工安全，接受安全教育，遵守安全生產(chǎn)條例。若乙方未履行上述義務(wù)，造成財產(chǎn)損失和施工人員或第三者人生傷害，由乙方承擔責任及其產(chǎn)生的費用。
第七條甲、乙雙方義務(wù)
1、甲方責任：
�。�1）負責現場(chǎng)協(xié)調配合管理，監督檢查工程質(zhì)量、安全、文明生產(chǎn)。
�。�2）按合同規定，甲方工程審計及時(shí)支付工程款。
2、乙方責任：
�。�1）乙方按合同規定的承包范圍及合同的`要求保質(zhì)、保量、保工期完成規定的工程內容。
�。�2）乙方必須服從甲方管理人員的指揮，按安全技術(shù)規范進(jìn)行施工，并達到國頒驗收標準，如有違反，工程師有權提出停工或責任乙方返工。
工程質(zhì)量、工期發(fā)生嚴重問(wèn)題，或多次不執行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工，由此造成的損失概由乙方負責。
�。�3）乙方在施工中須及時(shí)將建筑垃圾清理到甲方制定的地點(diǎn)，保持現場(chǎng)文明清潔。工程竣工驗收及移交前均應認真清理現場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。
第八條工程驗收
1、乙方認為工程具備竣工驗收條件，通知甲方驗收。
2、甲方在收到通知后在約定的時(shí)間內組織工程驗收。如沒(méi)達到合格要求或場(chǎng)地未整理清潔，甲方提出整改意見(jiàn)，整改完畢后再組織驗收。
第九條保修期和最后結算
本工程以誠信為本，在保修期內（竣工驗收之日起計算）乙方認真履行責任。做到服務(wù)周到，隨叫隨到，保證保修的質(zhì)量，若乙方不予以配合，甲方有權請他人代為整修，所產(chǎn)生的費用由乙方負責。
第十條附則
1、合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。如意見(jiàn)嚴重分歧，雙方簽訂補充協(xié)議。
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期終止后自行失效。
甲方（蓋章）：_____________
乙方（蓋章）________________
授權代理人（簽字）：_______
授權代理人（簽字）：________
住址：_____________________
住址：______________________
聯(lián)系電話(huà)：_________________
聯(lián)系電話(huà)：__________________
日期：_____________________
日期：______________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________________
開(kāi)戶(hù)銀行：__________________
賬號：_____________________
賬號：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn)：__________________
簽訂地點(diǎn)：_________________
簡(jiǎn)易鋼結構合同2
甲方：_________
乙方：_________
甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱(chēng)：
鋼結構車(chē)間
二、加工形式：
包工包料
三、加工范圍：
鋼柱、鋼梁、天車(chē)梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。（以圖紙為依據）
四、工程總造價(jià)
____元整（小寫(xiě)元）開(kāi)票方式含稅。詳細數據見(jiàn)報價(jià)單。
五、工程質(zhì)量：
根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規范在乙方廠(chǎng)內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責任：
乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實(shí)際造價(jià)收費。
七、結算方式：
工程預付款為元整（小寫(xiě)元），作為定金用于開(kāi)工費用，余款元整（小寫(xiě)元），由本工程全部完成驗收合格提貨時(shí)一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準。
八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（公章）_________
乙方（公章）_________
日期：_________
簡(jiǎn)易鋼結構合同3
承攬方：________________________
代表人：____________職務(wù)：____________電話(huà)：____________
定作方：________________________
地址：____________電話(huà)：____________
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況
1、項目名稱(chēng)：________________________。
2、項目地點(diǎn)：________________________。
3、項目?jì)热荩篲_______________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計算。
7、共計：____________元。
第二條圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。
第三條定作方義務(wù)
�。�1）負責向承攬方提供水、電。
�。�2）參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)嘗竣工驗收。
第四條承攬方義務(wù)
�。�1）按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目；
�。�2）參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更
�。�1）承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時(shí)間內得到答復的，應按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
�。�2）承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條確定變更合同價(jià)款及工期
�。�1）發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價(jià)格，送定作方批準后調整合同價(jià)款。
�。�2）變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條材料的提供
�。�1）由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續；
�。�2）由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗；
第八條質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準：
�。�1）項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的.要求。
�。�2）所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條項目驗收和保修
�。�1）項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗收。
第十條合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿(mǎn)付清。
第十一條違約責任
1、承攬方的違約責任
�。�1）未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款；不同意利用的，重新制作。
�。�2）無(wú)正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰違約金。
2、定作方的違約責任
�。�1）中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；
�。�2）中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金；
�。�3）超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
簡(jiǎn)易鋼結構合同4
發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
甲、乙雙方為配合完成本鋼結構建設工程，明確各自在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，根據合同法條例和工程具體情況，本著(zhù)平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商，簽定如下合同條款：
第一條：工程概況
1、工程名稱(chēng)：_______________________
2、工程地點(diǎn)：_______________________
3、結構層次：_______________________
4、建筑面積：_______________________
5、工程范圍：___________
6、設計單位：_______________________
第二條：承建方式________
第三條：工程造價(jià)
本工程承包價(jià)為_(kāi)___萬(wàn)人民幣，每平方米為_(kāi)___元。施工中發(fā)生的單項設計變更，另行協(xié)商。
第四條：開(kāi)、竣工日期
本工程根據甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應順延：
1、因設計變更延誤的時(shí)間以及甲方造成的因素；
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續施工所耽誤的時(shí)間；
3、非正常停電的時(shí)間；
4、人力不可抗拒自然災害，乙方無(wú)法施工的時(shí)間。
第五條：雙方職責
�。ㄒ唬┘追剑�
1、甲方應向乙方出示工程項目批準及其他批準手續。
2、開(kāi)工前會(huì )同乙方施工圖審核，并協(xié)調處理施工現場(chǎng)周?chē)叵鹿芫�(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物的保護。
3、會(huì )同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點(diǎn)和座標控制點(diǎn)、
4、負責協(xié)調工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務(wù)部門(mén)等相關(guān)的矛盾與費用。
5、做好施工現場(chǎng)的“三通一平”（即電通、路通、場(chǎng)地平整）工作。并提供乙方工程施工中的用電。
6、組織有關(guān)單位對設計圖紙和有關(guān)的技術(shù)資料進(jìn)行會(huì )審交底。
7、甲方指派____為工地代表，負責處理日常事務(wù)和工程質(zhì)量監督等事宜。
8、按合同規定及時(shí)向乙方支付工程款。
9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協(xié)調、施工。
�。ǘ┮曳剑�
1、向甲方提供工程施工圖紙并負責設計不當所引起的后果，負責工程開(kāi)工前的各項施工準備工作。
2、按時(shí)向甲方提供材料質(zhì)量證明書(shū)。
3、做好分部項檢查驗收。
4、確保工程質(zhì)量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。
5、自覺(jué)遵守建筑單位的`規章制度。
6、負責做好工程竣工交付后的回訪(fǎng)保修工作。
7、乙方指派____為工地代表，負責工地的全面管理工作。
8、配合甲方協(xié)調工程實(shí)施中相關(guān)的矛盾。
9、施工期間，發(fā)生的質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責，甲方不管。
第六條：付款及結算方法
按工程進(jìn)度分期支付，其中：
第七條：工程質(zhì)量與驗收
1、乙方必須按施工圖紙及國家現行施工規范進(jìn)行施工，不得擅自變更和改動(dòng)。
2、乙方應對全部現場(chǎng)操作、施工方法、技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責任。
3、工程所需材料均由乙方自組供應，并且要符合國家規定的國標材料。主要材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，經(jīng)甲方確認后方可使用。
第八條：竣工驗收
1、乙方應在單位工程竣工前三日內，通知甲方驗收，如甲方在一周內不能按時(shí)組織驗收而又無(wú)正當道理時(shí)，或甲方經(jīng)使用后，視工程驗收合格。
2、驗收中，發(fā)生不符合質(zhì)量要求需要返工的項目，乙方應在雙方商定的期限內完成。
3、工程支付后，乙方應主動(dòng)回訪(fǎng)，并對工程質(zhì)量終身維護。在（）年保修期內，發(fā)生確因施工責任質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負責并承擔修理費用，在保修期外收取材料修理費用。
4、工程竣工驗收后，甲方應在十日內給與乙方合同規定的工程款。
第九條：附則
本合同一式兩份，雙方各執一份。
1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應承擔乙方的誤工損失費。
2、本工程競標報價(jià)一次性包定，如變更增加造價(jià)另行計算，按乙方報價(jià)競標報價(jià)同比例上下浮。
3、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。
4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【簡(jiǎn)易鋼結構合同】相關(guān)文章：
鋼結構工程合同06-27
鋼結構安裝合同06-27
鋼結構施工合同09-08
鋼結構廠(chǎng)房合同09-29
鋼結構加工合同04-28
鋼結構勞務(wù)合同06-27
鋼結構制作合同01-19
簡(jiǎn)易的合同04-10
鋼結構單包工合同06-27
鋼結構制作安裝合同09-08