鋼結構施工合同
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中，我們用到合同的地方越來(lái)越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編整理的鋼結構施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
建設方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________
承攬方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________
根據《民法典》及有關(guān)規定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、鋼結構工程概況
�。�1）工程名稱(chēng)：_________
�。�2）工程地點(diǎn)：_________
�。�3）工程范圍和內容：本房為_(kāi)______跨鋼結構廠(chǎng)房，規格：長(cháng)_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。
�。�4）建筑外包面積：_______平方米。
二、工程施工日期
�。�1）開(kāi)工日期：______年___月___日；
�。�2）竣工日期：______年___月___日；
�。�3）合同工期總日歷天數_________天。
三、工程合同造價(jià)及結算
�。�1）本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。
�。�2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的______％計人民幣______元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的______％，計人民幣______元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的______％，計人民幣______元作為工程款。
�。�3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
�。�4）如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
�。�5）本合同造價(jià)結算方式：____________。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。
五、甲方的義務(wù)責任
�。�1）辦理好各種施工手續，并在乙方進(jìn)場(chǎng)前提供給乙方；
�。�2）施工過(guò)程中，協(xié)助乙方協(xié)調好各種關(guān)系；
�。�3）提供施工所需的水、電源。
六、乙方的義務(wù)責任
�。�1）乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質(zhì)證明，并按相應標準進(jìn)行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經(jīng)濟賠償；
�。�2）在施工過(guò)程中，乙方應文明施工；
�。�3）乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責。
七、安全責任
乙方進(jìn)場(chǎng)后，要嚴格按照操作規程及有關(guān)施工安全規范進(jìn)行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質(zhì)量達不到要求，一切經(jīng)濟損失及責任全部由乙方承擔。
八、材料的提供
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書(shū)面形式上報甲方，并附合格證、實(shí)驗報告，經(jīng)監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
九、工程驗收
�。�1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明和相關(guān)規范精心施工，確保質(zhì)量，施工中因施工責任造成不合質(zhì)量要求，甲方必須及時(shí)提出，乙方應保證質(zhì)量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質(zhì)量問(wèn)題，由乙方無(wú)償保修一年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質(zhì)監站組織為準）。
�。�2）甲方按施工圖紙、說(shuō)明及國家有關(guān)規定進(jìn)行驗收，竣工前乙方提出交工通知書(shū)，甲方接到通知書(shū)后應在五日內組織人員進(jìn)行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。
十、維修期限
承包人應按法律、行政法規及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內承擔質(zhì)量保修責任。
保修期為：______年___月___日—______年___月___日。
十一、違約責任
�。�1）因承包人原因導致工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發(fā)生的全部費用；
�。�2）因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價(jià)的萬(wàn)分之三/天賠償發(fā)包人；
�。�3）發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進(jìn)度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無(wú)法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任并按工程總造價(jià)的萬(wàn)分之三/天賠償承包人。
十二、爭議解決
若雙方就經(jīng)濟糾紛協(xié)商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
十三、其他
�。�1）發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書(shū)，本合同即告終止。
�。�2）合同的權利義務(wù)終止后，發(fā)包人、承包人應當遵循誠實(shí)信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
�。�3）本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。
�。�4）雙方根據有關(guān)法律、行政法規規定，結合工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。
發(fā)包人：_________（公章）
委托代理人：_________
電話(huà)：_________
傳真：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________
賬號：_________
郵政編碼：_________
______年___月___日
承包人：_________（公章）
委托代理人：_________
電話(huà)：_________
傳真：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________
賬號：_________
郵政編碼：_________
______年___月___日
【鋼結構施工合同】相關(guān)文章：
鋼結構承包施工合同02-23
鋼結構施工合同范本08-30
鋼結構工程施工合同02-13
鋼結構施工合同15篇03-26
鋼結構安裝施工合同范本09-27
鋼結構工程施工合同15篇02-16
鋼結構工程施工合同13篇04-03
鋼結構工程施工合同19篇03-09
鋼結構工程施工承包合同10-12