- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同(實(shí)用)
隨著(zhù)法律知識的普及，合同對我們的約束力越來(lái)越不可忽視，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？以下是小編整理的承攬加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
承攬加工合同1
甲方（定作方）：_____________代理人：___________地址：_________聯(lián)系電話(huà)：__________
乙方（承攬方）：_____________代理人：___________地址：_________聯(lián)系電話(huà)：__________
甲、乙雙方本著(zhù)平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關(guān)法規的.規定，就___________玻璃供需問(wèn)題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規格、數量、單價(jià)：
玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價(jià)：___________。
交貨地點(diǎn)：______________________
運輸方式、費用：
1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車(chē)前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.
2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式：
1）玻璃送達甲方工地后應當場(chǎng)驗收當批玻璃，發(fā)現有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應以及時(shí)予以檢驗，若有異議應在三日內以書(shū)面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關(guān)規定以行業(yè)標準為準.
六、結算及付款方式：
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車(chē)后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責任：
1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.
2）如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年（驗收之日起）
2、執行本項目保修期，在保修期內發(fā)現玻璃質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)償更換，執行保修內產(chǎn)品所附有的責任。
甲方：__________乙方：___________
代表：__________代表：___________
賬號：__________賬號：___________
戶(hù)行：__________戶(hù)行：___________
___________年___月___日___________年___月___日
承攬加工合同2
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產(chǎn)品：
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
�。保a(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
�。玻牧系奶峁┮约耙幐�、數量、質(zhì)量：
�。常男械钠谙�、地點(diǎn)和方式：
�。矗炇諛藴屎头椒ǎ�
�。担Y算方式：
�。叮`約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。ǎ保┏袛埛降倪`約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____％或酬金總額____的違約金。
�。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的'損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
�。罚p方約定的其它條款：
�。福陨蠗l款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
�。梗竞贤瑘绦兄邪l(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
�。保埃竞贤皇絖___份，正本雙方各執____份。
�。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年____月____日止。
�。保玻竞贤炗喨掌冢篲___年____月____日
定作方：____ 承攬方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
____年____月____日
承攬加工合同3
定作方：
合同編號：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：
簽訂時(shí)間：
一、加工標的
貨物名稱(chēng)型號面料顏色單位數量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫(xiě)）按實(shí)際金額結算 單價(jià)含線(xiàn) 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫(xiě)）
材料質(zhì)量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進(jìn)行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責，應該得到定作方的書(shū)面確認方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在3日內向定作方提出書(shū)面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書(shū)面異議后的`7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收，驗收標準為客戶(hù)最終確認樣及確認意見(jiàn)標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現場(chǎng)進(jìn)行必要的監督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方：
代表人：
時(shí) 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時(shí) 間 ：
承攬加工合同4
簽訂地點(diǎn)：_______________
簽訂時(shí)間：_______________
定作方(甲方)：_______________
承攬方(乙方)：_______________
按照《_____》的有關(guān)規定，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的`原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱(chēng)：_______________
2、項目地點(diǎn)：_______________
二、設備名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)
序號貨物名稱(chēng)規格數量單價(jià)：_______________元/m2備注
1、鋼質(zhì)防火門(mén)甲級
2、乙級
3、丙級
合計：_______________(樘)_________元/=元。
114樘/363.06
金額(大寫(xiě))：(不含稅)
注：防火門(mén)：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門(mén)板為平板;按實(shí)際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期：根據現場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：工地現場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執行防火門(mén)國家標準GB12955-20_________。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的_______________%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的_______________%，安裝完畢再付總價(jià)的_______________%，剩余_______________%為質(zhì)保，質(zhì)保期結束結清。
八、售后服務(wù)承諾
_____________________________________________
九、違約責任
1、按《_____》的相關(guān)規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：_______________乙方：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
代理人：_______________代理人：_______________
電話(huà)：_______________電話(huà)：_______________
_____年_____月_____日
承攬加工合同5
甲方:（委托方）_________
乙方:（承攬方）_________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
1、名稱(chēng)：不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。
4、乙方加工過(guò)程的`切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）
6、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元，由甲方承擔增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個(gè)月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：___
蓋章：___
簽約人：___
職務(wù)：___
電話(huà)號碼：___
已方：___
蓋章:___
簽約人：___
職務(wù)：___
電話(huà)號碼：___
時(shí)間：___年___月___日
承攬加工合同6
訂立合同雙方：
承攬方：_________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工木門(mén)油漆，經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工產(chǎn)品：
品名、規格、單位、數量等見(jiàn)清單
第二條加工成品質(zhì)量要求：按定作方的工藝要求制作，（門(mén)厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。
第三條技術(shù)資料，樣塊提供辦法：
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的樣塊或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應及時(shí)回復，提出修改意見(jiàn)。2，承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第四條合同總價(jià)為小寫(xiě)￥42690.00大寫(xiě)肆萬(wàn)貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時(shí)支付￥40500.00，大寫(xiě)肆萬(wàn)零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫(xiě)貳仟壹佰玖拾元整！
附：產(chǎn)品明細表
產(chǎn)品及價(jià)目明細表
名稱(chēng)
單位
數量
單價(jià)
總額
備注
子母門(mén)和對開(kāi)門(mén)
套
40
480
19200
單開(kāi)門(mén)
套
81
290
23490
合計
42690
第五條驗收標準和方法：
按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第六條提貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
提定作物期限應當20xx年4月16日提貨，按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。2，提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第七條包裝要求：里面用保護膜包裝，外面用紙皮包裝！
第八條違約責任：
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的`，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金，為總金額的5％；
5、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話(huà)：電話(huà)：
_____年_______月______日簽訂
承攬加工合同7
承攬方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
1，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
1，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2，甲方交付定作物的數量少于合同規定的`，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
5，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
6，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
1，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
3，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。
甲方：____縣木具廠(chǎng)（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：____縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號：
乙方：____縣百貨公司
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：____縣支行
帳號：
____年___月___日
承攬加工合同8
甲方：____________________
乙方：____________________
代表：____________________
代表：____________________
甲方：中國________公司，地址：________
電話(huà)：________
電傳：________
法定代表人：________
職務(wù)：________
國籍：________
乙方：____國________公司，地址：________
電話(huà)：________
電傳：________
法定代表人：________
職務(wù)：________
國籍：________
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________（產(chǎn)品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負責運至________車(chē)站（經(jīng)________港口）交付甲方。甲方在收到原材料后的________個(gè)月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率。多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一（略）和規格標準。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無(wú)法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失。乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣________元。合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元。該加工費是依據合同訂立時(shí)中國國內和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內勞務(wù)費用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運交甲方。在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責。甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時(shí)，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長(cháng)履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著(zhù)友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約。
2、中華人民共和國法律。
3、在中國法律無(wú)明文規定時(shí)，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的.全部應付費用時(shí)終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿(mǎn)之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書(shū)就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開(kāi)支，在加工費以外收取，但這些費用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%、
2、甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術(shù)標準，對其規格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方：________________（蓋章）
乙方：________________（蓋章）
代表：________________
代表：________________
____年____月____日
____年____月____日
承攬加工合同9
定作方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2．定作方的`違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
承攬加工合同10
定作方：
承攬方：
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成以下合同條款。
一、加工成品：______________________
二、加工成品質(zhì)量要求：______________________
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿(mǎn)足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1、承攬方發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應及時(shí)回復，提出修改意見(jiàn)。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
五、價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內發(fā)生問(wèn)題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交貨時(shí)間：______________________。
2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠(chǎng)內
八、包裝要求
成品按照包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：
運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時(shí)間：________________________________
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的.%償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式份。
甲方：_________________________蓋章：__________________
簽約人：_______________________職務(wù)：_______________________電話(huà)號碼：__________________
乙方：_________________________蓋章：_______________________
簽約人：_______________________職務(wù)：_______________________電話(huà)號碼：__________________
時(shí)間：_____年_____月_____日
承攬加工合同11
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。雙方另有約定的，按約定的'方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
�。ㄈ纾� .根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱(chēng)）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著(zhù)互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱(chēng)_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應在一個(gè)工作日內答復。不能答復的技術(shù)問(wèn)題乙方有權停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣____________________元整，大寫(xiě)（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％。
3、加工件到達甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時(shí)間內按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應賠償甲方總價(jià)的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁(yè)，附件共＿＿＿＿頁(yè)，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。
�。ū竞贤衼�(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話(huà)： 電話(huà)：
電子郵箱： 電子郵箱：
開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：
________年______月_____日
承攬加工合同12
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《_____》的有關(guān)規定，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的`原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱(chēng)：
2、項目地點(diǎn)：
二、設備名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)
序號 貨物名稱(chēng) 規格 數量 單價(jià)：元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門(mén) 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額（大寫(xiě)）： （不含稅）
注：防火門(mén)：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門(mén)板為平板；按實(shí)際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期：
根據現場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：
工地現場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執行防火門(mén)國家標準GB12955-20_________。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結束結清。
八、售后服務(wù)承諾
�。裕�
九、違約責任
1、按《_____》的相關(guān)規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
代理人：
代理人：
電話(huà)：
電話(huà)：
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同13
定做方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為：東風(fēng)德納車(chē)橋有限公司新建齒輪車(chē)間
2、制作內容：（含稅）
�。�1）、主構件：角鋼桁架
材質(zhì)：Q235B，合同噸位約69噸單價(jià)：6100元/噸
�。�2）、主構件：吊車(chē)梁、鋼軌吊
材質(zhì)：Q235B，合同噸位約37噸單價(jià)：6000元/噸
�。�3）、主構件：鋼柱、鋼梁
材質(zhì)：Q235B，合同噸位約91噸單價(jià)：5550元/噸
以上單價(jià)所有構件均進(jìn)行拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。
二、合同價(jià)款及結算方式：
1、合同總價(jià)暫定為元大寫(xiě)（以實(shí)際決算為準）。
2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫(xiě)給乙方作為合同定金（最后一次提貨時(shí)抵沖貨款，）
3、結算方式：按照實(shí)際工程量結算。（每次發(fā)貨前付清當批次貨款）
4、發(fā)票：增值稅發(fā)票。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范GB50205—20xx）認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼構規范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份，原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證、自檢探傷報告，所有原材料必須是大型鋼廠(chǎng)產(chǎn)品，所有鋼材的厚度應達到國家標準。
3、鋼材應滿(mǎn)足設計材質(zhì)要求。
4要求檢測為：自檢探傷報告出廠(chǎng)材料
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1、交貨地點(diǎn)：湖北團風(fēng)鴻路工廠(chǎng)。
2、發(fā)貨計劃及順序為：甲方提供詳細的交貨計劃，乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。
五、包裝及運輸：
1、甲方負責組織運輸。裝車(chē)時(shí)應按照規范要求進(jìn)行裝運，要求車(chē)輛使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，其中工廠(chǎng)裝車(chē)費用包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實(shí)施（具體由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)，甲方需保證構件運輸車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)地要求。
六、雙方權利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的'疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現場(chǎng)質(zhì)量監理的合理要求制作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
4、甲方如現場(chǎng)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
5、乙方加工質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則提交黃岡仲裁委員會(huì )仲裁。
九、附則：
1、本合同壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
開(kāi)戶(hù)行：
委托代理人：賬號：
聯(lián)系方式：委托代理人：
日期：日期：
承攬加工合同14
一、訂立合同單位
發(fā)包單位：______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位：______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
二、工程概況
1、工程名稱(chēng)：______
2、工程地點(diǎn)：______
3、承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期：20______年______月______日開(kāi)工至20______年______月______日竣工，總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監督。
2、乙方必須按照合同約定時(shí)間開(kāi)工竣工。
3、在施工過(guò)程中，如遇以下情況則工期延誤：______
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說(shuō)明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書(shū)面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場(chǎng)達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價(jià)包干，平米造價(jià)220元/平米，平米造價(jià)：330元/米，建筑面積：共計______平米。
2、工程總造價(jià)：______萬(wàn)元(元)以上全部為含稅價(jià)格。
3、本工程所有吊車(chē)等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)
5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類(lèi)安全防護設施搭設等)
6、未經(jīng)甲方同意，乙方無(wú)權私自轉包本工程。若發(fā)生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、工程造價(jià)的確定及工程款支付
此工程總造價(jià)為元，在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開(kāi)始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質(zhì)保金______元，一年后此工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的.代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發(fā)生的費用，并賠償乙方的有關(guān)損失，并延長(cháng)延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產(chǎn)品，對與設計和規范要求不符的產(chǎn)品，甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng)，彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點(diǎn)板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。
8. 3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應與甲方工程部、技術(shù)部密切配合，嚴格按照施工方案施工。
2、施工過(guò)程中甲方應保證施工場(chǎng)地不受外界部門(mén)或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監督檢查。
2、甲方指派專(zhuān)職安全員負責指導，監督施工現場(chǎng)的安全生產(chǎn)，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。
4、嚴禁非施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時(shí)整改，杜絕重大傷亡事故。
5、現場(chǎng)人員發(fā)生傷亡事故后，雙方應盡力施救，同時(shí)保護好現場(chǎng)，以便有關(guān)部門(mén)進(jìn)行堪察。
6、現場(chǎng)責任：
乙方在施工過(guò)程中如發(fā)生意外事故，責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。
十一、質(zhì)量安全及驗收
1、本工程質(zhì)量目標：乙方必須確保承包范圍內單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負責，必須符合質(zhì)量驗收標準。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質(zhì)量要求，乙方應按照甲方要求進(jìn)行返工、返修，費用由乙方承擔。
5、乙方在保質(zhì)期內及使用過(guò)程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開(kāi)裂，乙方應無(wú)條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、乙方必須遵守當地政府主管部門(mén)、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規定，按照甲方要求對工人實(shí)行標準化管理。
2、乙方必須派專(zhuān)人清理施工現場(chǎng)及生活區，保持施工現場(chǎng)及生活區的整潔，做到無(wú)垃圾和污水。
3、搞好施工現場(chǎng)保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過(guò)程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務(wù)
甲方的責任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現場(chǎng)及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。
3、如有變更甲方應提前2天以書(shū)面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時(shí)進(jìn)行中間驗收。
6、組織乙方學(xué)習現場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規定。
乙方的責任
1、按合同文件的規定，按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿(mǎn)足現場(chǎng)施工的需要。
3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛(ài)護公共設施及設備，若損壞則照價(jià)賠償。
6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會(huì )，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生，若發(fā)生質(zhì)量及安全事故，及時(shí)向甲方報告并協(xié)助甲方進(jìn)行調查處理。
7、接受甲方代表的監督、檢查。
十四、竣工驗收
1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(jiàn)(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進(jìn)度，工程質(zhì)量不能滿(mǎn)足甲方總體要求，同時(shí)甲方對乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認定乙方實(shí)質(zhì)上無(wú)能力確保工期，質(zhì)量要求時(shí)，甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質(zhì)量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經(jīng)濟損失。
2、因乙方原因造成合同無(wú)法履行或乙方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí)，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí)，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端，雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過(guò)程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、雙方應嚴格執行合同條款，并本著(zhù)友好合作精神，處理合同期間的各類(lèi)問(wèn)題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：
(1)雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門(mén)調解。在一方提出調解要求后的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。
(2)雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無(wú)法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門(mén)關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。
甲方：______(章)乙方：______(章)
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
帳戶(hù)名：______帳戶(hù)名：______
帳號：______帳號：______
開(kāi)戶(hù)行：______開(kāi)戶(hù)行：______
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同15
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱(chēng)規格單位數量
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價(jià)款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價(jià)款的%），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價(jià)款的%），預留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
�。ㄈ纾焊鶕䥽矣嘘P(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的'損失。
7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
9、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
4、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
6、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話(huà)：電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：帳號：
____年___月___日訂
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同12-29
承攬加工合同12-03
加工承攬合同12-10
承攬加工合同12-05
機械加工承攬合同09-09
服裝加工承攬合同09-09
承攬加工合同模板10-02
關(guān)于承攬加工合同10-02
關(guān)于加工的承攬合同08-02
【精】加工承攬合同01-25