樓頂防水施工合同

樓頂防水施工合同

　　在當今不斷發(fā)展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的樓頂防水施工合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

樓頂防水施工合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的原則，結合廣東省湛江市有關(guān)規定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　頂找出裂縫開(kāi)槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側內墻打開(kāi)脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開(kāi)槽修補作防水處理再鋪自粘卷材。

　　第二條工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日

　　第三條工程質(zhì)量要求及工作范圍

　　第四條合同價(jià)款：

　　第五條安全施工

　　乙方要按有關(guān)規定，采取安全防護措施。承擔由于安全措施不利而造成的責任和因此發(fā)生的`費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應及施工方便。

　　第六條驗收及付款方式

　　乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方必須派一負責人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進(jìn)行質(zhì)量檢查驗收簽字，經(jīng)驗收合格后方可退場(chǎng)。工程保質(zhì)期一年，一年內如果出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)條件修復。

　　第七條付款方式

　　工程驗收合格后，憑驗收簽字單據結算。

　　第八條本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約，不得任意解除，若發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。

　　第九條本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　甲方代表：（簽字）_________乙方代表（簽字）_________

　　_________年____月____日

樓頂防水施工合同2

　　甲方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　乙方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，形成一致性意見(jiàn)，達成如下協(xié)議：

　　一、工程范圍：屋面___m2左右，單價(jià)___元/m2（以實(shí)際施工面積為準），合同價(jià)格為_(kāi)__元整。

　　二、材料要求：___。

　　三、工程質(zhì)量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質(zhì)量保修期為5年，保修期間如有質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須及時(shí)到場(chǎng)進(jìn)行維修處理。

　　四、工程時(shí)間：簽訂全同之日___個(gè)工作日，雨天順延，按甲方要求在規定時(shí)間內完工。

　　五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時(shí)間、不趕時(shí)間、不做冒險事，在施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　六、付款方式：待工程完工，經(jīng)甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。

　　七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

樓頂防水施工合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、法規，遵循平等、自愿、誠實(shí)守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：層山小學(xué)院內

　　2、工程名稱(chēng)：層山小學(xué)教學(xué)樓、餐廳樓樓頂做防水

　　3、工程內容：在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、包文明施工。

　　三、主材選用及工程價(jià)款等：

　　1、選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書(shū)、材料檢驗證書(shū)、材料樣板及乙方施工資格證書(shū)。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。

　　2、單價(jià)為45元/平方米，共1638平方米（其中：教學(xué)樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計1638平方米），共計73710元。

　　四、工期：20xx年xx月xx日—xx日。

　　五、工程質(zhì)量：

　　1、工程質(zhì)量標準：合格工程質(zhì)量標準。

　　2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的.規定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材（GB18242—20xx），防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書(shū)和性能檢測報告。

　　六、合同價(jià)款與支付方式按承包人實(shí)際完成的、且達到質(zhì)量標準的工程量，每平方米45元。不再另計任何費用。達不到質(zhì)量標準時(shí)，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應賠償發(fā)包人的損失；承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時(shí)，由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費用，承包人對此無(wú)任何異議。

　　七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

　　八、其他事項：

　　1、在執行合同中發(fā)生爭議，雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（簽字）：

　　_________年____月____日

【樓頂防水施工合同】相關(guān)文章：

防水施工合同08-25

屋頂防水施工合同03-19

防水施工合同書(shū)10-06

房屋防水承包施工合同10-20

防水補漏維修施工工程合同02-10

房屋防水施工合同范本11-15

防水堵漏施工合同8篇09-15

屋面防水施工合同15篇03-18

屋面防水施工合同(15篇)03-24