監控施工合同

監控施工合同范本

　　現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，我們用到合同的地方越來(lái)越多，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的監控施工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

監控施工合同范本1

　　(甲方)：

　　(乙方)：

　　依據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法律，甲乙雙方本著(zhù)平等自愿、互利有償和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)過(guò)充分協(xié)商,達成一致意見(jiàn)特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程范圍：經(jīng)甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見(jiàn)本合同附件)。

　　4、工程內容：由乙方承攬甲方的工程的全套服務(wù),包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術(shù)服務(wù),維修保修、人員培訓等工作內容。 5、建設期限：自乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日起，總工期日。(具體入場(chǎng)施工時(shí)間根據工程總體進(jìn)度由甲乙雙方協(xié)商決定。)

　　二、合同價(jià)款及支付方式

　　1、經(jīng)雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價(jià)為：￥______________元，人民幣大寫(xiě)：______________ (費用明細詳見(jiàn)合同附件)。

　　2、付款方式：采取轉帳方式支付;待本工程安裝調試完畢經(jīng)驗收合格后2個(gè)工作日內，甲方向乙方支付合同結算價(jià)款的100%;甲方于2個(gè)工作日內一次性付清。

　　三、工程變更及結算

　　1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過(guò)程中，甲方根據現場(chǎng)實(shí)際情況需進(jìn)行工程變更，乙方不得拒絕。

　　2、變更價(jià)款由雙方參照本合同價(jià)款定價(jià)原則及價(jià)格水平協(xié)商確定，結算時(shí)予以調整。

　　3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起7日內完成審核。

　　四、工程驗收與保修服務(wù)

　　1、工程完工后2日內，乙方以書(shū)面形式申請甲方組織相關(guān)人員對工程進(jìn)行驗收;甲方應收到乙方書(shū)面通知后的2日內組織驗收，甲方在上述期限內未進(jìn)行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準;

　　2、驗收時(shí)，雙方均應派代表到場(chǎng)，驗收結束時(shí)應出具驗收報告，并由雙方代表簽字、加蓋合同專(zhuān)用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。

　　3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期一年的免費維修及售后服務(wù);本工程所有設備保修以廠(chǎng)家所提供質(zhì)保為準，且應符合國家現行相關(guān)質(zhì)保的規章制度標準。

　　4、以上設備、線(xiàn)路的免費維修及售后服務(wù)均指由產(chǎn)品自身質(zhì)量問(wèn)題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售后中所產(chǎn)生的費用由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　5、免費保修期滿(mǎn)，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統進(jìn)行終身維護。

　　五、甲方責任

　　1、甲方現場(chǎng)代表，指導乙方工作，并負責協(xié)調乙方與各部門(mén)關(guān)系的處理。

　　2、在合同簽訂之后甲方應及時(shí)安排現場(chǎng)，并盡快協(xié)助乙方辦理臨時(shí)用水、用電。

　　3、甲方應及時(shí)辦理變更簽證手續，按約支付。

　　6、乙方指定(聯(lián)系電話(huà)：)為本工程現場(chǎng)代表，具體負責現場(chǎng)施工和工程協(xié)調事宜。

　　7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進(jìn)行相應系統的技術(shù)知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

　　六、違約責任

　　1、甲方未盡約定協(xié)助義務(wù)造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。

　　2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經(jīng)濟損失的，違約方應承擔受損方的經(jīng)濟損失。

　　3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實(shí)不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發(fā)生后的3日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　七、爭議及解決方法

　　1、在合同履行中而引起的.一切爭議，甲乙雙方應首先通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時(shí)，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;

　　2、在進(jìn)行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行;

　　3、本合同按照國家有關(guān)法律法規進(jìn)行解釋。

　　八、合同的生效及變更與終止

　　1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個(gè)簽字蓋章日為準。

　　2、合同一經(jīng)生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面的補充協(xié)議，方可有效。

　　九、其他

　　1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;

　　2、在履行本合同過(guò)程中，所有經(jīng)甲乙雙方簽署確認的書(shū)面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方代表人：

　　乙方代表人：

　　(公章) (公章)

　　日期：______________年______________月______________日

　　日期：______________年______________月______________日

監控施工合同范本2

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱(chēng)：

　　工程地點(diǎn)：

　　工程內容：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：包工包料。按設計及消防驗收圖紙范圍內的全部工作內容

　　三、合同工期

　　開(kāi)工日期：20______________年______________月______________日

　　竣工日期：20______________年______________月______________日

　　合同工期總日歷天數30天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：按國家和地方有關(guān)消防工程的質(zhì)量檢驗評定標準達到合格

　　五、合同價(jià)款:

　　人民幣(大寫(xiě))：______________元整(￥：______________)

　　六、合同生效

　　合同訂立時(shí)間：20______________年______________月______________日

　　合同訂立地點(diǎn)：

　　本合同雙方約定:雙方簽字蓋章后生效

　　七、適用法律和法規

　　(1)需要明示的法律、行政法規：我國現行的、與本工程相關(guān)的法律法規文件、消防頒發(fā)的現行標準、規范均適用于本工程。國內沒(méi)有相應標準、規范時(shí)的約定：雙方協(xié)商約定。

　　(2)承包人委托有資質(zhì)的設計單位設計工程施工圖紙，用于消防監控系統驗收。費用由承包人負擔。

　　八、雙方一般權利和義務(wù)

　　1.工程師：

　　1. 1監理單位委派的工程師

　　姓名：

　　職務(wù)：

　　總監代表

　　發(fā)包人委托的職權：

　　(1)本工程發(fā)布停工令、復工令、工期延誤，

　　(2)其他需要發(fā)包人行使的權力。

　　1. 2發(fā)包人派駐的`工程師

　　姓名：

　　職務(wù)：

　　工程部長(cháng)

　　姓名：

　　職務(wù)：

　　安裝工程師

　　2.發(fā)包人工作

　　2. 1發(fā)包人應按要求完成以下工作：

　　(1)施工場(chǎng)地具備施工條件

　　(2)將施工所需的水、電線(xiàn)路接至施工場(chǎng)地的時(shí)間、地點(diǎn)和供應，施工中的水、電費由承包方負擔。

　　(4)提供工程地下管線(xiàn)資料

　　(5)雙方約定發(fā)包人應做的其他工作：雙方另行協(xié)商。

　　3.承包人工作

　　承包人應按要求完成以下工作：

　　(1)需承包人辦理的有關(guān)施工場(chǎng)地交通、環(huán)衛和施工噪音管理等手續

　　(2)已完成工程成品保護的及費用承擔：

　　(3)施工場(chǎng)地清潔衛生：

　　(4)在接到修理通知之日后2天內派人修理。承包人不在約定期限內派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。

　　(5)發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場(chǎng)搶修。

　　(6)質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。

　　4、施工組織設計和工期

　　4. 1承包人提供施工組織設計、資質(zhì)證明材料和進(jìn)度計劃的時(shí)間：開(kāi)工后2日內。工程師確認的時(shí)間：收到后2日內批復。

　　4.2.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經(jīng)總監理工程師和發(fā)包人批準方可計算順延天數。

　　5、安全施工

　　承包人應嚴格按照國家及法律、法規、《建設工程施工現場(chǎng)消防安全技術(shù)規范》執行，遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工;施工現場(chǎng)若發(fā)生安全事故所造成的損失，由承包單位自負，發(fā)包人不承擔任何責任。

　　九、合同價(jià)款與支付

　　9.1本合同價(jià)款采用固定總價(jià)合同。

　　(1)采用固定價(jià)格合同，合同價(jià)款中包括的范圍：

　　本合同采用圖紙設計范圍內的全部工作內容及另行設計的監控系統圖紙工作內容，實(shí)行包工包料一次性包死，包定總價(jià)格約為人民幣柒拾叁萬(wàn)伍仟元整。(￥735000.00元)

　　9.2工程款的支付

　　雙方約定的工程款支付的方式和時(shí)間：

　　本工程無(wú)預付款，施工完畢后甲方、監理等相關(guān)部門(mén)驗后合格后付至工程造價(jià)的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部門(mén)驗收合格后支付15%(，即11萬(wàn)元)質(zhì)保金為工程造價(jià)的5%(，即3.675萬(wàn)元)保修期為兩年，期滿(mǎn)后30日內給予支付。

　　9.3承包人采購材料設備的約定：

　�、�.本工程泵采用上海鴻龍品牌，監控自動(dòng)報警系統采用北大青鳥(niǎo)，材料運到現場(chǎng)抽樣檢測，質(zhì)量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。

　�、�.管材符合圖紙設計要求。

　　工程承包范圍內的全部材料和設備均由承包人自行采購，但必須符合圖紙設計及甲方要求，嚴格執行報檢制度，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料、構件、半成品不得用于本工程且保證用于本工程的材料與樣品相符，否則承擔違約責任。

　　十、工程變更

　　若發(fā)包人有設計變更，以書(shū)面形式通知承包人。

　　十一、竣工驗收

　　承包人應在竣工驗收后15日內將完整的1套資料(不含竣工圖紙)移交給甲方。

　　十二、違約、索賠和爭議

　　12.1雙方約定的承包人其他違約責任：

　　如果承包人未能按工程進(jìn)度要求完成工程量，發(fā)包人有權下達書(shū)面通知書(shū)要求承包人按工程進(jìn)度要求完成施工，經(jīng)兩次書(shū)面通知(間隔時(shí)間不少于10天)仍未達到工程進(jìn)度要求的，發(fā)包人有權終止合同，承包人應賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價(jià)款向發(fā)包人支付0.3‰的誤期賠償金。

　　12.2爭議的解決方式

　　(1)若在履行合同時(shí)發(fā)生爭議，首先由建設行政主管部門(mén)進(jìn)行調解，調解不成時(shí)，可向煙臺開(kāi)發(fā)區人民法院提起訴訟。

　　(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,本合同經(jīng)雙方簽字后生效,至工程驗收完畢驗收合格,工程款全部付清之日失效。

　　十三、補充條款

　　13.1工程實(shí)施過(guò)程中項目部有關(guān)人員變動(dòng)，必須提前14天用書(shū)面形式報告甲方，經(jīng)甲方同意后方得變動(dòng);

　　13.2施工過(guò)程中，承包方必須接受發(fā)包人代表及監理工程師的監督，服從發(fā)包人的協(xié)調，并主動(dòng)配合;如有不服從，發(fā)包人有權責令其停工整頓或退場(chǎng)，造成的經(jīng)濟損失由承包人負責;

　　13.3施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過(guò)程中如受到有關(guān)部門(mén)的通報批評，則由發(fā)包人視情況對承包人進(jìn)行相應的經(jīng)濟處罰;

　　13.4嚴格施工安全，承包人應對施工人員進(jìn)行安全教育，不發(fā)生人身傷亡事故和火災事故，并應參加建筑、安裝工程保險，施工中由于承包人原因發(fā)生的質(zhì)量、安全事故及責任和經(jīng)濟損失均由承包人負責;

　　13.5按時(shí)提供符合蓬萊工程所在地稅務(wù)部門(mén)要求的合格發(fā)票。

　　13.6本工程材料的檢試驗由承包人負責，指定在蓬萊市建筑工程質(zhì)量檢測中心。

　　13.7若承包人在無(wú)正當理由的情況下，未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自停工或終止履行合同，承包人除應按工程合同價(jià)款的30%向發(fā)包人支付違約金外，還應承擔發(fā)包人另行發(fā)包而增加的工程費用。

　　13.8承包方在施工過(guò)程中，所產(chǎn)生的水電費皆由承包方自行承擔。如逾期不付造成停電、停水，導致工期延長(cháng)的后果由承包方承擔責任或由發(fā)包方直接從應支付的工程款中予以扣除。

　　13.9承包人應按照發(fā)包人與監理公司的要求整理匯總工程資料，按合同約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價(jià)每日萬(wàn)分之五支付發(fā)包方違約金，且發(fā)包人有權拒付工程款。

　　發(fā)包人：(公章)

　　承包人：(公章)

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話(huà)：

　　電話(huà)：

【監控施工合同】相關(guān)文章：

監控項目施工合同02-07

監控工程施工合同02-22

監控施工合同范本05-31

關(guān)于監控施工合同書(shū)范本09-22

監控工程施工合同(12篇)10-03

監控工程施工合同12篇03-28

監控工程施工合同10篇03-26

監控安裝施工工程承包合同02-26

監控維修合同01-01