承攬合同

時(shí)間:2023-03-07 10:02:32 合同范文 我要投稿

【熱】有關(guān)承攬合同

  隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深,合同出現的次數越來(lái)越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規定的方式。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?以下是小編精心整理的有關(guān)承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

【熱】有關(guān)承攬合同

有關(guān)承攬合同1

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,增加項目經(jīng)理及項目相關(guān)人員的收入,經(jīng)甲方研究決定,對該工程項目的管理實(shí)行責任承包制。通過(guò)對乙方的執業(yè)資質(zhì)、施工業(yè)績(jì)、管理能力、風(fēng)險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著(zhù)公開(kāi)、公平、平等、自愿、誠實(shí)信用的原則,達成如下協(xié)議:

  一、承包的方式:

  風(fēng)險抵押、個(gè)人承包

  乙方同意向甲方交納風(fēng)險抵押金萬(wàn)元,對工程項目的管理負責,以風(fēng)險抵押的方式承包。

  二、承包的期限:

  自_______年_______月_______日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價(jià)款及分包結算價(jià)款清算完畢)。

  三、承包工程項目概況:

  1、工程名稱(chēng):

  2、工程地址:

  3、建設單位:

  4、設計單位:

  5、承包范圍:招標文件中規定的內容(含業(yè)主在工程施工過(guò)程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)

  6、建筑面積:平方米

  7、施工工期:總日歷工期:天,以開(kāi)、竣工報告為準,業(yè)主工期若延期,工期順延;工期與業(yè)主合同有關(guān)規定不一致的,按業(yè)主合同和有關(guān)通知執行;超出規定工期、沒(méi)按業(yè)主和甲方要求時(shí)間內進(jìn)場(chǎng),則視為違約。

  8、分段任務(wù):_______年_______月_______日前完成基礎

  _______年_______月_______日前完成主體結構封頂

  _______年_______月_______日前完成裝修

  _______年_______月_______日前交付使用

  如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。

  四、承包的指標

  1、成本指標:本工程承包價(jià)款確定為萬(wàn)元。承包范圍內總價(jià)一次性包死。乙方承包價(jià)中含按當地稅務(wù)部門(mén)規定應當繳納的各種稅、費。

  2、質(zhì)量指標:一次驗收合格率100%。

  3、安全指標:無(wú)重傷、死亡事故發(fā)生。

  4、進(jìn)度指標:滿(mǎn)足總承包合同的要求,

  5、其他約定:

  五、甲方的職責和權限

  1、甲方的職責

 。1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、

  地方社會(huì )環(huán)境資源的聯(lián)系銜接;開(kāi)工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術(shù)資料給乙方。

 。2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務(wù)分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

 。3)協(xié)助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優(yōu)申報;

 。4)負責組織項目管理期間和終結時(shí)的考核審計;兌現項目承包人經(jīng)濟收益(包括薪金)或實(shí)施經(jīng)濟賠償處罰;

 。5)協(xié)助乙方選聘項目管理人員,組建項目經(jīng)理部,配置其他生產(chǎn)要素;

  2、甲方的權限

 。1)有權對乙方的施工管理工作進(jìn)行指導、檢查、監督、協(xié)調;不定期對工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等。進(jìn)行監督、檢查。

 。2)除建設單位指定外,有權將項目的工程分包給專(zhuān)業(yè)公司;

 。3)乙方違法、不執行國家標準不按規范進(jìn)行管理施工、違反甲方有關(guān)規定的情況下,甲方有權進(jìn)行糾正,責令停工整改、予以經(jīng)濟處罰、終止承包合同、調整承包人。

 。4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進(jìn)度計劃及完成工程量報表。

  六、乙方的職責和權限

  1、乙方的職責

 。1)代表企業(yè)實(shí)施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業(yè)相關(guān)管理制度,積極維護企業(yè)合法權益;對所施工的項目自開(kāi)工準備至竣工驗收,實(shí)施全過(guò)程、全面管理;

 。2)根據國家規范組織編制項目管理實(shí)施計劃;

 。3)組織實(shí)施施工現場(chǎng)的生產(chǎn)要素的配置和管理;

 。4)組織制定和實(shí)施項目經(jīng)理部各項管理制度;

 。5)在企業(yè)授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關(guān)部門(mén)、企業(yè)管理層的工作聯(lián)系和協(xié)調,負責勞務(wù)分包、協(xié)作單位的管理;

 。6)解決施工現場(chǎng)和項目經(jīng)理部出現的問(wèn)題,發(fā)現和處理突發(fā)事件;

 。7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料;

 。8)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報;

 。9)負責員工的各項管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設;

 。10)接受上級和地方建設行政主管部門(mén)的檢查監督,認真落實(shí)整改意見(jiàn),提高管理水平;接受本企業(yè)的檢查監督和考核審計;

 。11)處理項目經(jīng)理部善后工作和工程質(zhì)量保修服務(wù),完成清收工程款等債權債務(wù)的清理和移交;

 。12)按照甲方的要求報送完成各種指標的.情況;

 。13)按公司規定及時(shí)足額交納職工的各種_____等費用;職工發(fā)生工傷事故,_____費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方?jīng)]有交納_____費的,職工發(fā)生工傷事故,由乙方全額承擔。

 。14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風(fēng)險控制;

 。15)因質(zhì)量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經(jīng)濟損失等均由乙方承擔。如發(fā)生_____或訴訟,甲方對外承擔費用后,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、_____在內的一切費用。

  2、乙方的權限

 。1)代表甲方實(shí)施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規范和甲方相關(guān)管理制度;

 。2)根據甲方的授權,組建項目經(jīng)理部,項目經(jīng)理部全面工作;。甲方項目部印章只能用于與本工程有關(guān)的’材料采購合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動(dòng)中,不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無(wú)關(guān)的活動(dòng),不得用于變更業(yè)主合同規定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,并承擔由此造成的一切責任和經(jīng)濟損失。

 。3)確定項目經(jīng)理部組織架構,班子成員報甲方審查批準后,報送業(yè)主、監理單位及有關(guān)管理部門(mén)備案。未經(jīng)甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;

 。4)有權選擇聘用管理人員和生產(chǎn)工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質(zhì)或資格,并復印其身份證件、證書(shū)存檔備查;否則,視為乙方違約。少數關(guān)鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,并組織考核獎懲;

 。5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務(wù)隊伍,但必須報發(fā)包方備案;乙方無(wú)權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價(jià)5%的違約金。

  七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。在執行過(guò)程中一方如需變更條款,必須與對方協(xié)商一致,否則將承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任。

  甲方:___________乙方:___________

  日期:___________日期:___________

有關(guān)承攬合同2

  協(xié)議條款

  合同編號:_____________________

  簽訂地點(diǎn):_____________________

  簽訂時(shí)間:_____________________

  合同雙方當事人:_______________

  定作人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_______

  安裝地點(diǎn):_____________________

  現住所地址:___________________

  郵政編碼:______________________

  身份證號碼:___________________

  聯(lián)系電話(huà):____________________

  承攬人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_______

  營(yíng)業(yè)執照號:___________________

  注冊地址:______________________

  法定代表人:___________________

  聯(lián)系電話(huà):______________________

  本廚房設計師:_________________

  聯(lián)系電話(huà):______________________

  安裝負責人:___________________

  聯(lián)系電話(huà):______________________

  根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關(guān)法律法規的規定,結合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的原則,達成本合同并共同遵守。

  第1條付款方式

  1.1合同價(jià)款以訂貨系統價(jià)格作為計價(jià)依據,具體見(jiàn)雙方簽訂的訂購單,貨款以現金或者( )方式支付。

  1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門(mén)設計時(shí)需要交納設計定金,行業(yè)慣例為合同總價(jià)款的____%,(人民幣____圓),乙方登門(mén)出具設計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務(wù)成本和甲方信譽(yù)保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉化為貨款,甲方只需交納余款。

  1.3由于整體廚房產(chǎn)品屬于個(gè)性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠(chǎng)家需要根據定單進(jìn)行物資采購、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時(shí)乙方需給甲方開(kāi)具發(fā)票。

  1.4由于整體廚房產(chǎn)品屬于個(gè)性化定制產(chǎn)品,一旦下達生產(chǎn)定單貨款不退,整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據《家用廚房設備》(gb/t18884.4-20xx)中6.5條之規定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內沒(méi)按照合同約定整改到位的,以及法律明確規定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。

  第2條交貨日期/安裝日期

  交貨日期:整體廚房屬于定制產(chǎn)品,精細化制造與諸多服務(wù)環(huán)節需要較長(cháng)周期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環(huán)節之一。在乙方所在地區范圍內,乙方免費為甲方運輸合同內產(chǎn)品(除折價(jià)樣品和喬遷外)。

  從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價(jià)款的____%)且廚房裝修滿(mǎn)足尺寸測量要求、乙方下達生產(chǎn)定單之日起各地區最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期,其他地區地順延2-3天,節假日生產(chǎn)周期順延):

  序號

  地區

  交貨周期

  1

  青島及周邊地區

  ________天

  2

  南、西南、西北、東北地區

  ________天

  3

  山東、華北、華中、華東地區

  ________天

  4其他地區如昆明、南寧、新疆

  ________天

  甲方交齊全款、乙方下達生產(chǎn)定單日期為_(kāi)_________年_____月_____日,計劃交貨日期為_(kāi)____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。

  第3條服務(wù)范圍

  3.1整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。

  3.2整體廚房服務(wù)內容:乙方僅對其所經(jīng)銷(xiāo)的廚房生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務(wù),并負責本合同項下的售后服務(wù)保證,對甲方自購或通過(guò)其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務(wù)與售后服務(wù)保證,也不承擔其質(zhì)量不良所引起的連帶責任。

  或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務(wù)作如下約定:____________________________________________。

  因受專(zhuān)業(yè)限制,在設計安裝前,乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議,甲方需自行請專(zhuān)業(yè)公司、專(zhuān)業(yè)人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成,以滿(mǎn)足整體廚房的安裝需要。此類(lèi)工作包括但不限于:廚房基礎工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門(mén)窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線(xiàn)安裝、下水管線(xiàn)安裝、插座安裝、煤氣設備與管線(xiàn)安裝、煙道口開(kāi)挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應請煤氣公司調試開(kāi)通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的'部品安裝(乙方可依據甲方提供的開(kāi)孔模板免費開(kāi)挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

  第4條工程配合

  4.1甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現場(chǎng)交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續和其他事宜。

  4.2乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測,同時(shí)將自購部品實(shí)物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價(jià)款的______%)后,己方依據訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進(jìn)行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來(lái)的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時(shí)溝通,以確定合適的安裝時(shí)間。

  4.3乙方建議甲方盡量購買(mǎi)乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買(mǎi)有信譽(yù)保證廠(chǎng)家的產(chǎn)品,并要求其經(jīng)銷(xiāo)(服務(wù))商提供服務(wù),同時(shí)索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無(wú)關(guān)。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

有關(guān)承攬合同3

  委托方:簽訂地點(diǎn):

  承接方:深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期:____年____月____日

  依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

  第一條:廣告承攬要求。

  1、項目(制作):________

  2、廣告及活動(dòng)內容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號:________

  3、發(fā)布地點(diǎn)或形式:________

  4、顏色:________

  5、規格或材料:________

  6、刊播次數、起止日期及時(shí)間:________

  第二條:費用及支付方法

  1、費用

  本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_______。(大寫(xiě)________元整)

  2、結算方式和期限:________

  第三條:驗收方式及時(shí)間:____________

  第四條:違約責任

  1、委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的.1%償付違約金。

  2、承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。

  3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

  第五條:糾紛解決方式

  發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規定辦理。

  1、向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;

  2、向連云港市當地人民法院起訴。

  第六條:雙方商定的其他事項:

  第七條:附則

  本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

  委托方:連云港之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司承攬方:

  單位名稱(chēng):(蓋章)單位名稱(chēng):(蓋章)

  地址:地址:

  委托代理人:委托代理人:

  電話(huà):電話(huà):

  日期:___________日期:___________

有關(guān)承攬合同4

  承攬方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

  定作方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求:

  1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

  3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款元。

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。

  第十二條甲方的違約責任

  1,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

  5,甲方不能交付定作物的.,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

  6,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。

  第十三條乙方的違約責任

  1,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  2,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

  3,乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  4,乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。

  5,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  6,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份。

  甲方:____縣木具廠(chǎng)(蓋章)

  代表人:(簽名)

  地址:

  電話(huà):

  開(kāi)戶(hù)銀行:____縣支行營(yíng)業(yè)所

  帳號:

  乙方:____縣百貨公司

  代表人:

  地址:

  電話(huà):

  開(kāi)戶(hù)銀行:____縣支行

  帳號:

  ____年___月___日

有關(guān)承攬合同5

  合同編號:_____________

  定作人:________________________

  承攬人:________________________

  簽訂地點(diǎn):______________________

  簽訂時(shí)間:________年____月____日

  第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限

  項目名稱(chēng)及內容

  計量單位

  數量

  工作量(工時(shí))

  報酬

  交付期限

  單價(jià)

  金額

  合計人民幣金額(大寫(xiě)):

  (注:空格如不夠用,可以另接)

  第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________________

  第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:____________

  第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:___________________________

  第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________

  第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________

  第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________

  第八條結算方法及期限:_______________________________________

  第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫(xiě))________________元。

  第十條定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。

  第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的',承攬人(是/否)可以留置工作成果。

  第十二條違約責任:______________________________

  第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:

  (一)提交 ________________仲裁委員會(huì )仲裁;

  (二)依法向人民法院起訴。

  第十四條其他約定事項:________________________________________

  定作人

  定作人(章):

  住所:

  法定代表人:

  居民身份證號碼:

  委托代理人:

  電話(huà):

  開(kāi)戶(hù)銀行:

  賬號:

  郵政編碼:

  承攬人

  承攬人(章):

  鑒(公)證意見(jiàn):

  鑒(公)證機關(guān)(章)

  經(jīng)辦人:

  年月日

  監制部門(mén):____________印制單位:___________

有關(guān)承攬合同6

  委托方:_____紡織器材廠(chǎng)(甲方)

  承攬方:_____電鍍廠(chǎng)(乙方)

  1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格____數量____價(jià)格、交貨期:

  ┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐

  │項目│產(chǎn)品名稱(chēng)、規│單位│數量│單價(jià)│總價(jià)│交貨日期│

  │ │格│ │ │(元)│(元)×├──┬──┤

  │ │ │ │ │ │ │一季│二季│

  │ │ │ │ │ │ │度│度│

  ├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

  │鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬(wàn)│ 0.15 │15000萬(wàn)│5萬(wàn)│5萬(wàn)│

  │ │上│ │ │ │ │ │ │

  ├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

  │淬火│綜條│支│100萬(wàn)│ 0.11 │110000 │50萬(wàn)│50萬(wàn)│

  ├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

  │ │ │ │ │ │ │ │ │

  ├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤

  │合計│(大寫(xiě))拾貳萬(wàn)伍千元│

  └──┴───────────────────────────────┘

  2.質(zhì)量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。

  3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

  4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

  5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

  6.結算方式:通過(guò)銀行托收。

  7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。

  甲方:______紡織器材廠(chǎng)乙方:____電鍍廠(chǎng)

  法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)

  地址:_______地址:_______

  銀行帳號:______銀行帳號:_____

  ____年__月__日

有關(guān)承攬合同7

  承攬方(甲方):____________________________

  地址:____________電話(huà):____________

  法定代表人:____________

  定作方(乙方):____________________________

  地址:____________電話(huà):____________

  法定代表人:____________

  定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求

  風(fēng)險提示:

  加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。

  如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

  第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

  風(fēng)險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風(fēng)險意識。

  1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法

  風(fēng)險提示:

  定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí),要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會(huì )承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線(xiàn)閑置等相關(guān)損失。

  1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

  3、定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第五條價(jià)款或酬金

  價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法

  1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

  風(fēng)險提示:

  加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

  1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。

  2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔

  第九條運輸辦法及費用負擔

  風(fēng)險提示:

  運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線(xiàn)、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。

  注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線(xiàn)和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

  此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

  第十條轉包

  風(fēng)險提示:

  在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果,應當在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。

  1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

  2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

 。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

 。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

  3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。

  4、乙方可以將其承攬的'輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責任

  1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。

  7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

  10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任

  1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。

  5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

  7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(____)項處理:

  1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;

  2、向人民法院起訴。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。

  定作方:

  代表人:

  ______年____月____日

  承攬方:

  代表人:

  _______年____月____日

有關(guān)承攬合同8

  委托方

  承攬方廣州市番禺區嘉華廣告有限公司簽訂日期:年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

  第一條廣告承攬要求

  1.1 項目:________

  1.2 制作地點(diǎn):________

  1.3 顏色、規格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;

  1.4 起訖時(shí)間、日期:________年________月________日

  第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費

  2.1廣告制作與安裝費

  乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。

  2.2結算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

  第三條驗收方式及時(shí)間委托方指定人員現場(chǎng)驗收

  第四條違約責任。

  4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2 %,向承攬方償付違約金,超過(guò)合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。

  4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,按未覆行部分廣告制作費的`2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。

  4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

  第五條糾紛解決方式

  發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。

  1、向廣州當地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;

  2、向廣州當地人民法院起訴。

  第六條附則。

  6.1 本合同附件兩件,名稱(chēng)廣告制作與安裝承攬合同。

  6.2 本合同有效期:自年月日至年月日終止。

有關(guān)承攬合同9

  承攬方:

  定作方:

  定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品編號名稱(chēng)規格單位數量

  第二條加工成品質(zhì)量要求:

  第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:

  用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。

  1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。

  第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。

  2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

  3、承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第五條總價(jià)款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的%),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法

  1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的'定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。

  交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條包裝要求及費用負擔

  第九條運輸辦法及費用負擔

  第十條結算方式及期限

  第十一條其它

 。ㄈ纾焊鶕䥽矣嘘P(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2。根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

  第十二條承攬方的違約責任

  1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

  6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

  8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  9、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

  第十三條定作方的違約責任

  1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  2、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  3、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。

  4、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  5、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

  6、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條___在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

  定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)

  代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)

  地址:地址:

  電話(huà):電話(huà):

  開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:

  帳號:帳號:

  ____年___月___日訂

有關(guān)承攬合同10

  建設單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方):

  法定代表人:

  地址:

  開(kāi)戶(hù)銀行:

  帳號:

  施工單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方):

  法定代表人:

  地址:

  開(kāi)戶(hù)銀行:

  帳號:

  雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:

  第一條工程名稱(chēng):

  第二條工程地點(diǎn):

  第三條建筑面積:

  第四條工程價(jià)款及付款方法:

  第五條工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)

  第六條工程質(zhì)量標準

  風(fēng)險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的`風(fēng)險意識。

  第七條承包形式及材料設備供應

  第八條發(fā)包方義務(wù):

  1、開(kāi)工前______天,發(fā)包方給承包方施工圖一式______份,并做到“三通一平”;

  辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執行)

  2、按協(xié)議分工,開(kāi)工前______天發(fā)包方辦好材料供應并交承包方簽認。

  風(fēng)險提示:

  加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。

  如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

  3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,

  負責監督工程質(zhì)量。

  4、按協(xié)議負責按期撥款。

  第九條承包方義務(wù):

  風(fēng)險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風(fēng)險意識。

  1、按協(xié)議分工負責材料供應。

  2、編制施工組織設計和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前_____天交發(fā)包方一式_____份。

  3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。

  4、竣工后,_______天內按規定將竣工資料整理好交發(fā)包方。

  5、保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規范進(jìn)行。

  第十條其它約定:

  1、本合同為繼續性合同,適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承包方按照發(fā)包方客戶(hù)的要求完成安裝任務(wù)。

  2、承包方在完成安裝工作過(guò)程中對第三人造成損害或者自身?yè)p害的,發(fā)包方不承擔賠償責任。雙方確認:發(fā)包方對承包方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。

  3、承包方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)發(fā)包方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

  4、承包方得以發(fā)包方未支付報酬為由,對發(fā)包方的器械進(jìn)行留置。

  5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

  6、本合同一式兩份,發(fā)包方、承包方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。

  第十一條附表及其他具有合同效力的文件。

  發(fā)包方:(蓋章)

  簽約日期:______年_____月_____日

  承包方:(蓋章)

  簽約日期:______年_____月_____日

有關(guān)承攬合同11

  委托方:___________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

  承運方:___________

  運輸車(chē)輛:___________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

  甲、乙雙方本著(zhù)誠實(shí)、信用、公平的原則,對承運甲方木材一事,經(jīng)過(guò)共同協(xié)商,達成以下協(xié)議,以便雙方共同遵守。

  第一條:木材起運地點(diǎn):乙方必須按照甲方規定的裝車(chē)地點(diǎn)、行駛線(xiàn)路和卸車(chē)地點(diǎn)進(jìn)行原木或枝椏材運輸任務(wù)。

  第二條:甲方負責木材或枝椏材的裝車(chē)和卸車(chē),乙方只承攬裝車(chē)后的運輸。

  第三條:木材運輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結束止。對不服從調度安排,無(wú)故停運的,甲方將不支付乙方已承運的運費。

  第四條:在運輸木材過(guò)程中,乙方必須服從甲方的配車(chē)命令及安排,遵守交通規則,安全駕駛。在木材運輸過(guò)程中發(fā)生事故造成損害的.,由乙方承擔責任。

  第五條:乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點(diǎn)后,由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗收。

  第六條:乙方的運費:原木運輸按____元m3公里,枝椏材____元/噸公里,其中個(gè)體民營(yíng)車(chē)輛運輸單價(jià)中含管理費(養路費、運輸管理費)____元/ m3,枝椏材____元/噸。待到合同終止時(shí),一次性全部結算。

  第七條:甲方如果沒(méi)有按照合同的約定支付以乙方運費,由甲方賠償乙方損失。

  第八條:乙方在運輸的過(guò)程中,必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的,由乙方承擔全部責任,賠償一切損失。

  第九條:乙方在運輸過(guò)程中,必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行,對超出規定范圍的,甲方有權進(jìn)行處罰。對超出行駛線(xiàn)路,受到處罰的,其責任由乙方自負。

  第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存兩份,乙方保存一份。

  甲方簽字(蓋章):___________

  乙方簽字(蓋章):___________

  時(shí)間:____年____月____日

  時(shí)間:____年____月____日

有關(guān)承攬合同12

  合同編號:____________

  定作人:______________簽訂地點(diǎn):___________

  承攬人:______________簽訂時(shí)間:___________

  第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)

  承攬項目名稱(chēng)及內容

  計量單位數量或工作量報酬單價(jià)總價(jià)第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________

  第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時(shí)間及提出異議的期限:__________

  第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:_________________

  第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。

  第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成;可以交由第三人完成的工作是:________________

  第七條定作人協(xié)助承攬人的`事項與要求:____________________

  第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn):______________________

  第九條工作成果驗收標準、方法和期限:________________________

  第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件:________________

  第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫(xiě))______元。

  第十二條結算方式及期限:_________________

  第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

  第十四條本合同解除的條件:

 。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時(shí)解除合同,但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

 。ǘ________________________________________

  第十五條定作人違約責任:_______________________

  承攬人違約責任:_________________________________

  第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)

 。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì )仲裁;

 。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。

  第十七條其他約定事項:___________________

  定作人(章):_________________承攬人承攬人(章):_________________

  住所:_________________住所:_________________

  營(yíng)業(yè)執照號碼:_________________營(yíng)業(yè)執照號碼:_________________

  身份證號:_________________身份證號:_________________

  法定代表人:_________________法定代表人:_________________

  委托代理人:_________________委托代理人:_________________

  電話(huà):_________________電話(huà):_________________

  傳真:_________________傳真:_________________

  開(kāi)戶(hù)銀行:__________________________________開(kāi)戶(hù)銀行:_________________

  賬號:_________________賬號:_________________

  稅號:_________________稅號:_________________

  郵政編碼:_________________郵政編碼:_________________

有關(guān)承攬合同13

  甲方:xx汽車(chē)有限公司 住所地: 法定代表人: 電話(huà):

  乙方:xxx 住所地: 法定代表人:電話(huà):

  鑒于:甲方現有汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)精品裝潢及汽車(chē)維修服務(wù)等三大類(lèi)業(yè)務(wù);乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶(hù)資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。

  甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就共同合作開(kāi)辦維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:

  一、合作項目標的:維修售后服務(wù)。

  二、合作時(shí)間及地址:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

  地址:(詳見(jiàn)附圖),其中車(chē)間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。

  三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣xx萬(wàn)元及現金人民幣萬(wàn)共xx萬(wàn)元作為投資;乙方以設備折價(jià)萬(wàn)及現金萬(wàn)共出資xx萬(wàn)元作為投資。

  雙方約定:

 、匐p方實(shí)物投入和現金投入均由雙方書(shū)面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。

 、谠O備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設備折舊、攤銷(xiāo)的'依據。

  四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式:雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)

  汽車(chē)的汽車(chē)維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理,乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財務(wù)管理制度,共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議,并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來(lái)設置雙方共同確認的資金帳戶(hù)(含轉帳帳戶(hù)及現金帳戶(hù)),合作項目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本(場(chǎng)租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。

  六、合作項目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費用分攤:鑒于甲方目前每年場(chǎng)地費為xx萬(wàn)元,合作項目專(zhuān)用帳戶(hù)須分攤甲方場(chǎng)地費每年xx萬(wàn)元整,由甲方提供正規房屋租賃發(fā)票于每xx年xx月xx日前入帳。從年度開(kāi)始,合作項目按每年xx元分攤場(chǎng)地費,于每xx年xx月xx日前入帳。

  七、設備折舊及攤銷(xiāo):從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。

  八、雙方責任:

 。ㄒ唬、甲方:

 、倮^續開(kāi)發(fā)和擴大現有維修業(yè)務(wù),并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。

 、趯⑺N(xiāo)售汽車(chē)客戶(hù)引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。

 。ǘ、乙方:

 、賹⒃械谋捡Y、寶馬客戶(hù)納入雙方合作項目中。

 、跒楸捡Y、寶馬車(chē)輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓工作。

 、坶_(kāi)發(fā)客戶(hù)并介紹給甲方。

  九、特別約定:

 、僭璤_汽車(chē)場(chǎng)地系為爭取”4s”品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權。

 、谠诒竞贤行趦热魏我环讲坏迷谑袇^(除外)內與第三方就本項目進(jìn)行合作。

 、圩院献鲄f(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔。

 、茈p方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔違約責任。

 、莞鶕(jīng)營(yíng)需要,甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開(kāi)新店,乙方無(wú)正當理由不得拒絕。

  十、違約責任:①任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協(xié)議。如損失難以計算的,損失賠償數額為xx萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度(不滿(mǎn)一年的按一年計)。

 、谌魏我环骄捅竞献黜椖渴乱宋唇(jīng)合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

 、廴魏我环綗o(wú)正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為xx萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度(不滿(mǎn)一年的按一年計)。

  十一、爭議解決方式:雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。

  十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

  十三、文本:本協(xié)議一式肆份,雙方各執貳份,于雙方簽字后生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  代理人:

有關(guān)承攬合同14

  甲方(定作方):

  乙方(承攬方):

  經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據我國《合同法》的有關(guān)規定以及其他相關(guān)法律規定,就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下:

  一、采購產(chǎn)品情況:

  1、品名____________,規格____________,數量____________,單價(jià)____________;

  2、品名____________,規格____________,數量____________,單價(jià)____________;

  3、品名____________,規格____________,數量____________,單價(jià)____________;

  ……

  總金額(含稅價(jià)):人民幣________________________元整(小寫(xiě)¥_______________________)。

  二、樣品約定時(shí)間

  自本合同生效之日其______個(gè)工作日內,乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

  風(fēng)險提示:

  加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

  三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運費

  合同生效且_______%預付款到乙方賬戶(hù)、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨(具體數量雙方那個(gè)協(xié)商去人以書(shū)面傳真或者電子郵件方式確認)。

  風(fēng)險提示:

  加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。

  如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

  四、質(zhì)量要求及技術(shù)標準:

  按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術(shù)指標說(shuō)明:

  按國家興行業(yè)標準。

  五、驗收標準、方法及期限

  以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物后_______個(gè)工作日內以書(shū)面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。

  六、包裝要求及費用負擔:

  風(fēng)險提示:

  運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線(xiàn)、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。

  注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線(xiàn)和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

  此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

  乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。

  七、結算方式和期限:

  合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內甲方支付總價(jià)款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶(hù)為:

  收款人:

  開(kāi)戶(hù)行:

  賬號:

  最終結算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其余貨款。

  八、違約責任:

  1、合同生效后合同一方單方解除合同的`,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

  2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,不能按時(shí)交貨的,由甲方承擔責任。

  3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。

  九、合同爭議的解決方式:

  本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

  十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

  甲方:

  地址:

  電話(huà):

  代理人:

  ________年___月___日

  乙方:

  地址:

  電話(huà):

  代理人:

  ________年___月___日

有關(guān)承攬合同15

  甲方:

  乙方:

  乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車(chē)鎮界嶺過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:

  一、工程內容乙方承攬的`工程項目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20xx年12月30日。

  二、甲乙雙方義務(wù)與責任

  1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。

  2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無(wú)關(guān)。

  三、工程造價(jià)及付款方式

  1、乙方承包單價(jià):3元(人民幣)/平方米

  2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

  四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。

  五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

  甲方:乙方:

  簽字(蓋章):簽字(蓋章):

【承攬合同】相關(guān)文章:

承攬的合同08-27

有關(guān)承攬合同11-18

加工承攬合同12-10

安裝承攬合同11-01

承攬加工合同12-03

工程承攬合同12-01

關(guān)于承攬合同02-19

模具承攬合同02-26

廣告承攬合同04-13

施工承攬合同06-20

99久久精品免费看国产一区二区三区|baoyu135国产精品t|40分钟97精品国产最大网站|久久综合丝袜日本网|欧美videosdesexo肥婆