承攬的合同(匯編15篇)
隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的承攬的合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
承攬的合同1
簽訂日期： 年 月 日
甲方：_____________
乙方：_____________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.質(zhì)量標準：_____________
2.交貨(運輸)辦法及地點(diǎn)：_____________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_____________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.結算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：_____________
7.其他：_____________
違約責任：_____________
第一點(diǎn)：甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應償付乙方實(shí)際損失
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的`違約金。
(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點(diǎn)：乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他。
本合同一式份。有效期自 年 月 日到 年 月 日止
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
電話(huà)：____________電話(huà)：____________
地址：____________地址：____________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________開(kāi)戶(hù)銀行：____________
帳號：____________帳號：____________
承攬的合同2
一、訂立合同單位
發(fā)包單位：______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位：______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
二、工程概況
1、工程名稱(chēng)：______
2、工程地點(diǎn)：______
3、承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期：20______年______月______日開(kāi)工至20______年______月______日竣工，總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監督。
2、乙方必須按照合同約定時(shí)間開(kāi)工竣工。
3、在施工過(guò)程中，如遇以下情況則工期延誤：______
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說(shuō)明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書(shū)面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場(chǎng)達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價(jià)包干，平米造價(jià)220元/平米，平米造價(jià)：330元/米，建筑面積：共計______平米。
2、工程總造價(jià)：______萬(wàn)元(元)以上全部為含稅價(jià)格。
3、本工程所有吊車(chē)等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)
5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類(lèi)安全防護設施搭設等)
6、未經(jīng)甲方同意，乙方無(wú)權私自轉包本工程。若發(fā)生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、工程造價(jià)的確定及工程款支付
此工程總造價(jià)為元，在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開(kāi)始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質(zhì)保金______元，一年后此工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發(fā)生的費用，并賠償乙方的有關(guān)損失，并延長(cháng)延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產(chǎn)品，對與設計和規范要求不符的產(chǎn)品，甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng)，彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點(diǎn)板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。
8. 3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應與甲方工程部、技術(shù)部密切配合，嚴格按照施工方案施工。
2、施工過(guò)程中甲方應保證施工場(chǎng)地不受外界部門(mén)或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監督檢查。
2、甲方指派專(zhuān)職安全員負責指導，監督施工現場(chǎng)的安全生產(chǎn)，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。
4、嚴禁非施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時(shí)整改，杜絕重大傷亡事故。
5、現場(chǎng)人員發(fā)生傷亡事故后，雙方應盡力施救，同時(shí)保護好現場(chǎng)，以便有關(guān)部門(mén)進(jìn)行堪察。
6、現場(chǎng)責任：
乙方在施工過(guò)程中如發(fā)生意外事故，責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。
十一、質(zhì)量安全及驗收
1、本工程質(zhì)量目標：乙方必須確保承包范圍內單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負責，必須符合質(zhì)量驗收標準。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質(zhì)量要求，乙方應按照甲方要求進(jìn)行返工、返修，費用由乙方承擔。
5、乙方在保質(zhì)期內及使用過(guò)程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開(kāi)裂，乙方應無(wú)條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、乙方必須遵守當地政府主管部門(mén)、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規定，按照甲方要求對工人實(shí)行標準化管理。
2、乙方必須派專(zhuān)人清理施工現場(chǎng)及生活區，保持施工現場(chǎng)及生活區的整潔，做到無(wú)垃圾和污水。
3、搞好施工現場(chǎng)保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過(guò)程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務(wù)
甲方的責任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現場(chǎng)及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。
3、如有變更甲方應提前2天以書(shū)面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時(shí)進(jìn)行中間驗收。
6、組織乙方學(xué)習現場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規定。
乙方的責任
1、按合同文件的規定，按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內的`全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿(mǎn)足現場(chǎng)施工的需要。
3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛(ài)護公共設施及設備，若損壞則照價(jià)賠償。
6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會(huì )，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生，若發(fā)生質(zhì)量及安全事故，及時(shí)向甲方報告并協(xié)助甲方進(jìn)行調查處理。
7、接受甲方代表的監督、檢查。
十四、竣工驗收
1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(jiàn)(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進(jìn)度，工程質(zhì)量不能滿(mǎn)足甲方總體要求，同時(shí)甲方對乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認定乙方實(shí)質(zhì)上無(wú)能力確保工期，質(zhì)量要求時(shí)，甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質(zhì)量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經(jīng)濟損失。
2、因乙方原因造成合同無(wú)法履行或乙方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí)，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí)，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端，雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過(guò)程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、雙方應嚴格執行合同條款，并本著(zhù)友好合作精神，處理合同期間的各類(lèi)問(wèn)題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：
(1)雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門(mén)調解。在一方提出調解要求后的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。
(2)雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無(wú)法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門(mén)關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。
甲方：______(章)乙方：______(章)
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
帳戶(hù)名：______帳戶(hù)名：______
帳號：______帳號：______
開(kāi)戶(hù)行：______開(kāi)戶(hù)行：______
______年______月______日______年______月______日
承攬的合同3
定作方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：__________
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：__________
總則
1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方承接LED顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求，乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、制作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。
工程類(lèi)型、費用構成
顯示屏工程總費用為：元。大寫(xiě)_________________________人民幣具體構成如下：
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
軟件要求
1、乙方向甲方提供一套專(zhuān)門(mén)設計的顯示屏標準用戶(hù)軟件，可實(shí)現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用戶(hù)軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調試。
1、乙方負責對顯示屏進(jìn)行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起)，質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質(zhì)保期執行供應商的相應規定。
3、顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問(wèn)題及意外情況造成的損失，乙方可協(xié)助甲方進(jìn)行解決，但相關(guān)費用由甲方負責。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
(1)顯示屏控制計算機挪作他用，由于軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。
(2)顯示屏與甲方計算機網(wǎng)絡(luò )連接使用時(shí)，因為計算機網(wǎng)絡(luò )出現的問(wèn)題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。
(3)由于電網(wǎng)浪涌波動(dòng)或現場(chǎng)強干擾源造成顯示屏損壞。
(4 )由于人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的.外力造成損壞的，如：浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起，甲方預付乙方工程款%，計￥ 元，大寫(xiě)：__________。
2、顯示屏從乙方公司出貨前，甲方向乙方支付工程款計￥ 元，大寫(xiě)：__________。
5、甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產(chǎn)權歸乙方所有�？罡肚搴�，產(chǎn)權歸甲方所有。
違約規則
乙方必須根據合同要求保證產(chǎn)品質(zhì)量，否則乙方承擔相應責任。
爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議，雙方應本著(zhù)互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會(huì )申請仲裁。
附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話(huà)、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號等信息發(fā)生變化，應書(shū)面通知另一方。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一試兩份，甲乙雙方各執一份。
承攬的合同4
甲方(裝修方)：____________
乙方(承攬方)：____________
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進(jìn)行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期)。
二、裝飾施工地點(diǎn)：____________
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90m2，室內面積84m2。
2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自 年 月 日開(kāi)工，至 年 月 日竣工，工期___天。
三、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施
四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購買(mǎi)材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買(mǎi)材料。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工，每一個(gè)施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的.加工承攬費按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。
六、乙方在進(jìn)場(chǎng)前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時(shí)交還甲方，同時(shí)對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。
甲方：_________乙方：_________
地址：_________地址：_________
電話(huà)：_________電話(huà)：_________
簽約代表：______簽約代表：______
簽約日期： 年 月 日簽約日期： 年 月 日
承攬的合同5
建設方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱(chēng)：___
(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門(mén)黃花農場(chǎng)
(3)工程范圍和內容：本房為_(kāi)__跨鋼結構廠(chǎng)房，規格：長(cháng)___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫(xiě))：___，(小寫(xiě)￥：___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通”，負責進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運達到場(chǎng)。
(2)負責接通施工現場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿(mǎn)足施工用水、用電的`需要，做好紅外線(xiàn)以?xún)葓?chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應順延。
四、鋼結構工程價(jià)款的支付與結算
(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。
(5)本合同結算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話(huà)：___
電話(huà)：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
承攬的合同6
_______公司(甲方)
_______公司(乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規定，結合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線(xiàn)路驗收、接入系統及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點(diǎn)廠(chǎng)家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
3、變配電及線(xiàn)路安裝工程應根據電力安裝標準進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線(xiàn)路部分按實(shí)際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的`結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng )造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時(shí)，甲方應會(huì )同供電局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日
承攬的合同7
甲方(發(fā)包方)：_______________
乙方(承包方)：_______________
依照《_______________》以及相關(guān)法律法規，遵循平等、自愿和誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱(chēng).施工內容施工地點(diǎn)施工期限： 年 月 日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備：序號__________、機械名稱(chēng)__________、規格__________、型號__________、數量__________(臺)。
二、工程款計價(jià)方式：累計簽發(fā)的時(shí)間，按累計時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計算，不考慮作業(yè)次數。單價(jià)為：用挖斗___元/小時(shí)，用破碎_(kāi)_______元/小時(shí)。
三、工程款計算方式說(shuō)明
1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場(chǎng)代表向乙方出具《機械工作時(shí)間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據，
2、機械設備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計量，精確到分鐘。連續作業(yè)(或機械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內，不予以扣除臺班時(shí)間，超過(guò)10分鐘應扣除相應時(shí)間。
3、乙方每天工作后應及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據，簽發(fā)單據的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認可其量。
四、支付方式
甲方以工程開(kāi)工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50%時(shí)，甲方按挖機總工時(shí)的30%支付乙方款項，完成工程進(jìn)度100%，甲方按按挖機總工時(shí)的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí)，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)，按甲方的書(shū)面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場(chǎng)。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書(shū)面的確認書(shū)。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿(mǎn)足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無(wú)__________常運行，乙方應及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當班次機械設備的實(shí)際運轉時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí)，乙方應及時(shí)組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現場(chǎng)，并報告甲方和有關(guān)部門(mén)，聽(tīng)候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現場(chǎng)安全措施不當所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術(shù)狀況不良、機械設備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務(wù)
一、甲方的權利和義務(wù)
1、甲方有權按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機械進(jìn)行統籌安排，包括機械的'數量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時(shí)內換人，否則甲方將另行安排機械進(jìn)場(chǎng)，乙方無(wú)條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無(wú)法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí)，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無(wú)理由，無(wú)條件的中止乙方繼續作業(yè)，甲方可按排其他機械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。
6、甲方應當為乙方提供機械進(jìn)出場(chǎng)、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、乙方應當按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠(chǎng)家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術(shù)保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務(wù)。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價(jià)款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務(wù)，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時(shí)，每逾期一日，須按應付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí)，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經(jīng)甲書(shū)面告知仍不能按時(shí)履行或達不到甲方要求導致合同無(wú)法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過(guò)5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時(shí)，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時(shí)，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無(wú)法履行以上承諾而導致甲方無(wú)__________常施工時(shí)，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時(shí)告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè)，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書(shū)面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說(shuō)明外，以文件生成時(shí)間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：________________________乙方(公章)：___________________
法定代表人(簽字)：___________________法定代表人(簽字)：__________________
年 月 日 年 月 日
承攬的合同8
訂立合同雙方：
甲 方：____________委托代表人：____________ 地 址：
乙 方：____________法定代表人：____________地 址：____________ 電話(huà)：____________
依據《中華人民共和國合同法》之規定，為了明確雙方的權利與義務(wù)關(guān)系，經(jīng)友好協(xié)商，現就乙方承接甲方安防監控工程事宜達成如下條款，以便共同遵照執行。
第一條 合同概要
雙方同意由乙方承接甲方的安防監控工程，由乙方提供系統所需的相關(guān)設備及部件，并由乙方負責系統的安裝、調試以及開(kāi)通后系統運行的技術(shù)服務(wù)，包括交有業(yè)主使用后在保修期內的一切保修事宜。
第二條 設備要求及設備清單
乙方向甲方所提供的設備應當是全新的且是合同指定的產(chǎn)品。設備清單（詳見(jiàn)本合同的附件1）該設備清單由雙方在簽訂本合同時(shí)一并予以確認。
第三條 工程款及支付方式
本合同項下的工程款總額為￥ ____________元整，大寫(xiě)：____________人民幣____________ 整。 工程款支付方式為：____________
1、本合同簽定后 日內，甲方支付乙方總工程款的 ____________作為預付款，即￥____________ 元整，大寫(xiě)：人民幣 ____________整。
2、本合同附件一所載明的設備到位并經(jīng)甲、乙雙方驗收確認后，乙方對工程安裝調試完畢后，由甲、乙雙方相關(guān)人員組建驗收小組負責工程的驗收，驗收合格后，經(jīng)雙方簽字確認，甲方應在____________ 日內支付乙方總工程款的 ____________，剩余工程款總額的 ____________做質(zhì)保金，保修期一年屆滿(mǎn)后15日內支付給乙方。 上述工程款包括工程設備、部件及其運輸、安裝、調試和一年期的設備保修、維護費用，但不包括經(jīng)甲方同意所增加的預算外工料費用。經(jīng)甲方同意所增加的預算外工料費用，雙方應在工程完工后另行一次性結清。
第四條 工程設備的驗收
1、甲方付清預付款后，乙方應及時(shí)將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方，甲方驗收后應予確認并負責保管。
2、乙方依合同所訂時(shí)間將工程設備及其部件運至指定地點(diǎn)時(shí)，甲方應即時(shí)接收并妥善保管全部貨物。
第五條 工程安裝、調試
甲方做好施工方的現場(chǎng)協(xié)調工作，積極為乙方提供良好的工作環(huán)境。條件具備后，甲方通知乙方開(kāi)始施工。乙方應當在接到甲方通知后____________ 日內將工程安裝完畢，在安裝完畢后____________ 日內調試完畢。系統安裝、調試過(guò)程中如有不符合技術(shù)要求的，應立即返工直到達到標準。
第六條 技術(shù)支持及服務(wù)
1、在系統正式投入施工后，乙方保證派遣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員按施工的.不同階段指導實(shí)施，并保證進(jìn)度。
2、乙方的施工安裝調試應嚴格按規程進(jìn)行，并接受甲方的監督。
4、乙方為甲方培訓操作人員。
第七條 驗收和移交
系統調試開(kāi)通 內，甲乙雙方主管部門(mén)組成驗收小組，驗收小組由雙方各指派2名人員組成，驗收小組對系統作全面驗收，驗收合格后各方簽字確認，并由乙方移交給甲方。
第八條 設備保修
1、出現簡(jiǎn)單技術(shù)問(wèn)題時(shí)，乙方應提供電話(huà)咨詢(xún)。
2、電話(huà)咨詢(xún)無(wú)法解決的，對復雜技術(shù)問(wèn)題，乙方應24小時(shí)內到現場(chǎng)服務(wù) 重大技術(shù)問(wèn)題應在48小時(shí)內到現場(chǎng)服務(wù)。
3、系統開(kāi)通后壹年內如出現使用故障，乙方負責免費維修，如故障是因人為或意外引起的，需調換的設備或零件的費用由甲方負責，乙方負責免費維修。
第九條 違約責任
1、甲方的違約責任
�。�1）、中途變更工程的規模、設備規格、安裝地點(diǎn)等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。� 2）按合同規定的時(shí)間和要求向乙方及時(shí)提供場(chǎng)地等輔助工作和準備工作，以確保工程的順利完工。
�。�3）、甲方拒絕接收設備和部件，應當賠償乙方因此造成的的來(lái)往運費及額外產(chǎn)生的倉儲費等乙方實(shí)際所發(fā)生的損失；
�。�4）、由于保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的、應當賠償乙方因此造成的損失。
2、乙方的違約責任
�。�1）、提供的設備不符合技術(shù)要求。
�。�2）、未按合同規定的期限交付工程。
�。�3）、未按合同規定的質(zhì)量技術(shù)要求交付工程。
�。�4）、未提供設備保修服務(wù)
第十條 責任的免除
1、因不正確的保管、安裝、使用、操作等行為引起的產(chǎn)品乃至系統問(wèn)題，均應由本方承擔責任。
2、發(fā)生不可抗拒因素造成一方或雙方損失的，均應當免除對方責任。但應當采取積極措施盡量減少損失，損失擴大的，由該方承擔責任。
第十一條 合同的變更和解除
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十二條 合同生效與終止
1、本合同自甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字之日起生效。
2、本合同在設備保修、維護期屆滿(mǎn)之日終止。
第十三條 糾紛的處理
本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，依法向人民法院起訴。 本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：____________ 乙方：____________
代表簽字：____________ 代表簽字：____________
____________年____________ 月____________ 日 ____________年 ____________月 ____________日
承攬的合同9
定作方：__________
承攬方：__________
簽訂地點(diǎn)：__________
簽訂時(shí)間：年 月 日
一、項目名稱(chēng)、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
項目名稱(chēng)任務(wù)量(工時(shí))酬金完成期限備注工資________/小時(shí)
合計人民幣金額(大寫(xiě))
(注：空格如不夠用，可以另接。)
二、項目的.內容及質(zhì)量技術(shù)要求
_________________________________
三、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
_________________________________
四、驗收標準、方法和期限
_________________________________
五、結算方式及期限
_________________________________
六、違約責任
_________________________________
七、解決合同糾紛的方式
_________________________________
八、雙方協(xié)商的其它條款
_________________________________
定作方：____________承攬方：________
單位名稱(chēng)(章)：________單位名稱(chēng)(章):_______
單位地址：________單位地址：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
電話(huà)：______________電話(huà)：________
開(kāi)戶(hù)銀行：________開(kāi)戶(hù)銀行：________
日期： 年 月 日
鑒(公)證意見(jiàn)：____________
鑒(公)證機關(guān)(章)：____________
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監制部門(mén)：____________
印制單位：____________
承攬的合同10
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實(shí)行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。
二、包干承包費用： 人民幣整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日，甲方向乙方預付人民幣圓整;
2、乙方完成全部裝修施工后，支付進(jìn)度款人民幣圓整;
3、全部裝修施工完成后天內，甲方支付余款人民幣整。
四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的.工期內完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定：
1、甲方按照乙方提供的清單及時(shí)自行負責采購裝修材料;
2、甲方應按合同約定及時(shí)付款，否則按200元/天支付違約金;
3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過(guò)程中發(fā)現質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;
4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失;
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任;
6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時(shí)負責為甲方維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時(shí)間：
時(shí)間：
承攬的合同11
甲方：_________________
乙方：_________________
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本著(zhù)平等自愿，協(xié)商一致的原則，甲方?jīng)Q定委托乙方對房屋進(jìn)行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協(xié)議：_________________
一、工程地點(diǎn)及概況：大竹縣竹陽(yáng)鎮東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。
二、工程項目：_________________
1、三個(gè)房間(三間臥室、一客廳，一個(gè)飯廳)打地角線(xiàn)，包暖氣及管線(xiàn)(客廳要對稱(chēng))，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線(xiàn)，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。
2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線(xiàn)路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個(gè)隔斷。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的'材料必須符合標準。
三、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：20__年___月___日到20__年___月___日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。
五、工程造價(jià)：所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。
六、付款方式：房屋裝修費總價(jià)為_(kāi)__元，大寫(xiě)___元，甲方先預付裝修費用___元，大寫(xiě)___元，剩余部分由甲方竣工后，經(jīng)檢驗符合上面要求后一次付清。
七、安全責任
乙方在施工過(guò)程中，應當盡到安全保障義務(wù);乙方在施工過(guò)程中，乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生安全事故，與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自己承擔責任。
八、其他問(wèn)題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。
十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
承攬的合同12
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點(diǎn)：xx縣
鑒定時(shí)間：20xx年xx月xx日
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確甲乙雙方的權利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車(chē)為乙方提供汽車(chē)站運輸服務(wù)，車(chē)輛情況分別為：
1、廠(chǎng)牌車(chē)型，營(yíng)運證號碼，發(fā)動(dòng)機號，車(chē)架，
2、廠(chǎng)牌車(chē)型，營(yíng)運證號碼，發(fā)動(dòng)機號，車(chē)架。
第二條、服務(wù)期限
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元(人民幣)(大寫(xiě)元整)，乙方在服務(wù)期滿(mǎn)后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車(chē)輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車(chē)輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車(chē)證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運證的車(chē)輛從事運輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運政管理部門(mén)舉報的權利。
3、在服務(wù)期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車(chē)計劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車(chē)計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內車(chē)輛的二級維護及車(chē)輛年檢、年審。
5、負責機動(dòng)車(chē)第三者責任保險、車(chē)輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車(chē)輛在服務(wù)期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的'賠償責任。乙方不承擔事故車(chē)輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進(jìn)行汽車(chē)運輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運政管理部門(mén)舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車(chē)計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無(wú)故將服務(wù)車(chē)輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車(chē)輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內，應遵守國家有關(guān)法律規定，安全行車(chē)，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車(chē)輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的車(chē)輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現車(chē)輛使用異�；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時(shí)采取補救措施，確保行車(chē)計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門(mén)及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門(mén)，保護好現場(chǎng)，承擔公安交通管理部門(mén)的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車(chē)事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車(chē)輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車(chē)計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)車(chē)輛進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車(chē)輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車(chē)，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運政管理部門(mén)申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車(chē)輛行車(chē)記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車(chē)輛和駕駛人員，繼續完成行車(chē)計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管車(chē)輛的義務(wù)和責任，若發(fā)生車(chē)輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：
乙方：
單位名稱(chēng)(章)：
單位名稱(chēng)(章)
�。�?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話(huà)：
電話(huà)：
20xx年xx月xx日
承攬的合同13
原告：_________________
公司法定代表人：__________________________
系該公司經(jīng)理電話(huà)：________________
被告：_________________
公司住所地：__________________
_________路_____號
法定代表人：___________________________系該公司經(jīng)理。
電話(huà)：________________
訴訟請求
1、依法解除合同，被告返還原告價(jià)款__________元。
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)和理由
原、被告于__________年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價(jià)款__________元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時(shí)使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的`合法權益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價(jià)款，并賠償原告的經(jīng)濟損失。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________市__________公司
_____年_____月_____日
承攬的合同14
甲方：___________
乙方：___________
根據國家有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務(wù)已進(jìn)行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員，從事專(zhuān)業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟實(shí)體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務(wù)，全部交由乙方進(jìn)行承攬統一制作，同時(shí)乙方應按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動(dòng)成果，即按時(shí)制作完成，且制作質(zhì)量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿(mǎn)后，雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務(wù)費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù)，具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標準進(jìn)行結算，核定價(jià)格為萬(wàn)。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí)，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時(shí)對已損壞的廣告和相關(guān)財物進(jìn)行重作和維修，相關(guān)費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過(guò)程中，出現未按時(shí)保質(zhì)等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時(shí)無(wú)條件返工，直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過(guò)程中，出現不可抗力和難以預見(jiàn)的困難，再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費結算，結算憑證以雙方確認的相關(guān)單據為準。在結算之后，甲方應在規定時(shí)間里，清結乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預付或預支，再由雙方按實(shí)際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù)，如有逾期或質(zhì)量不合格，則無(wú)權領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費，并應賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方應按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過(guò)程中無(wú)法按時(shí)保質(zhì)完成，則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內，雙方均不得無(wú)故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內，由于乙方的`制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí)，甲方有權要求乙方整改，如乙方無(wú)法進(jìn)行整改的，甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個(gè)月向甲方提出書(shū)面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務(wù)費，并按甲方的實(shí)際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關(guān)法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方：___________
乙方：___________
年 月 日
承攬的合同15
簽訂日期：____年__月__日
承攬方（全稱(chēng)）：______
定作方（全稱(chēng)）：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
�。保访�、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
品名：
規格：
單位：
數量：
單價(jià)：
金額：
分期：
交（收）貨數量：
交（收）貨日期：___年__月__日
超欠幅度：_____％
總金額（大寫(xiě)）：
___佰___拾___萬(wàn)___仟___佰___拾___元___角___分＄____
�。玻|(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：____________
�。常牧蟻�(lái)源及互利方法：______________
�。矗唬ㄊ眨┴浄椒�、地點(diǎn)及運雜費負擔：__________
�。担浛罱Y算時(shí)間及方法：_________________
�。叮b要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
�。罚`約責任：________________
�。福渌篲______________
�。梗豢煽沽____________
�。保埃竞贤院炗喼掌�，雙方蓋章簽字后生效。
�。保保竞贤谟行趦热魏我环竭`約，雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
�。保玻竞贤緝煞�，雙方各執一份___________
�。保常竞贤行谧訽___年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書(shū)號碼____
定作人：法人委托書(shū)號碼______
營(yíng)業(yè)執照號碼
營(yíng)業(yè)執照號碼
承攬人：
定作人：
�。ㄉw章）
法定代表人：
法定代表人：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
電話(huà)號碼：
電掛：
電話(huà)號碼：
電掛：
住址：
住址：
�。ㄗⅲ阂驒谀克�，內容較多的可加附頁(yè)于后）
【承攬的合同】相關(guān)文章：
承攬的合同08-27
承攬制作合同01-01
運輸承攬合同01-11
承攬合同模板02-05
建筑承攬合同02-06
制作承攬合同02-02
加工承攬合同12-10
工程承攬合同12-01
承攬加工合同12-03
安裝承攬合同11-01