- 相關(guān)推薦
制作承攬合同
隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強,合同的法律效力與日俱增,在達成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢?下面是小編幫大家整理的制作承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
制作承攬合同1
委托方
承攬方 廣州市番禺區嘉華廣告有限公司 簽訂日期: 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1.1 項目: 1.2 制作地點(diǎn):
1.3 顏色、規格或材料: 按委托方確定的.設計稿制作,以委托方簽字稿
為準;
1.4 起訖時(shí)間、日期:
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 2.1 廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2.2 結算方式和期限 合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條 驗收方式及時(shí)間 委托方指定人員現場(chǎng)驗收
第四條 違約責任。
4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的 2 %,向承攬方償付違約金,超過(guò)合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 2 ‰,償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,按未覆行部分廣告制作費的 2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 2 ‰,償付違約金。
4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。
1、 向廣州當地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁; 2、 向廣州當地人民法院起訴。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 兩 件,名稱(chēng) 廣告制作與安裝承攬合同。
6.2 本合同有效期:自 年 月日至 年月日終止。
制作承攬合同2
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
根據《民法典》及相關(guān)法律法規,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就項目木制作產(chǎn)品供貨事宜達成以下協(xié)議,以供雙方共同遵守:
一、產(chǎn)品基本情況
1.基本情況
總價(jià)款:¥:元
其他相關(guān)費用:□送貨費元□安裝費元□測量、設計費:元
□其他費用:元
總計金額(大寫(xiě)):佰拾萬(wàn)仟佰拾元角¥:元(包含稅費)
2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致,具體應達到以下標準:
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規范》(MG-2-20xx)
2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL003-20xx)
3.《木質(zhì)門(mén)生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL004-20xx)
4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL005-20xx)
5.其他
二、定作設計
□承攬方設計
1.承攬方應依據定作方需求,在前將設計圖紙一式兩份交定作方,并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。
2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書(shū)面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失),由更改方承擔。
3.承攬方對設計方案提出保密要求的,定作方應遵守保密義務(wù)。
□定作方設計
1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方,雙方辦理圖紙的交接簽認手續。
2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后日內,承攬方應當進(jìn)行檢查復核。承攬方發(fā)現圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)書(shū)面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書(shū)面通知后日內書(shū)面回復。
3.承攬方進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的設計要求不合理,應當立即通知定作方;定作方應當在收到書(shū)面異議后的日內予以答復并提出修改意見(jiàn)。定作方未答復,承攬方有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
5.因定作方圖紙細節問(wèn)題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間,交貨期按耽誤的時(shí)間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后日內,定作方應支付%即人民幣(大寫(xiě))(¥元)作為定金。
2.%尾款計人民幣(大寫(xiě))(¥元),定作方于驗收結束后天內支付。
3.約定收款賬戶(hù):
指定收款賬號:。
開(kāi)戶(hù)行:。
戶(hù)名:。
四、轉包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的,定作方有權解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點(diǎn)及驗收
1.交貨時(shí)間:年月日
2.交貨地點(diǎn):。
3.交貨方式:□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門(mén)安裝,驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說(shuō)明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單,驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工,返工所需材料、工時(shí)由乙方承擔。
六、質(zhì)量保證
1.對所售貨物承攬方提供年的保用期,在保用期內因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題致使不能正常使用,承攬方負責維修,費用由承攬方承擔。
質(zhì)保期內承攬方應在接到定作方通知后24小時(shí)內進(jìn)行維修或更換處理,并承擔相關(guān)費用。若乙方未按甲方通知要求進(jìn)行維護維修,甲方有權自行組織維修,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
2.保用期后,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
3.保用期內非產(chǎn)品質(zhì)量原因,而因其它原因造成產(chǎn)品損壞,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金,同時(shí)仍應履行交貨義務(wù)。
逾期超過(guò)十五天的,定作方有權解除合同,并要求承攬方雙倍返還定金,并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規定,可由定作方暫時(shí)代為保管,承攬方應當償付定作方實(shí)際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件,或未經(jīng)同意將承攬工作轉包給第三人的,定作方有權拒收,承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工,承攬方應當按照要求加工,并承擔逾期交付的責任,按照15.2條款處理。
未經(jīng)定作方同意,承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的,定作方有權解除合同,并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的,每逾期一天,應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金,同時(shí)仍應履行付款義務(wù)。
逾期超過(guò)十五日的,承攬方有權解除本合同。解除合同時(shí),定作方已經(jīng)支付的款項不再退還,且承攬方無(wú)需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規定的.時(shí)間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作,經(jīng)催告后定作方在合理期限內仍不履行的,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無(wú)故解除合同,應賠償合同總計金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的,定作方無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的,如超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管費。
九、留置權
定作方未按合同約定及時(shí)支付承攬方報酬的,承攬方有留置定作物的權利。雙方約定,承攬方給予定作方天履行債務(wù)期間。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿(mǎn),定作方仍未支付報酬的,承攬方可將財產(chǎn)折價(jià)變賣(mài)或拍賣(mài),但以未支付報酬總額為限,超出此范圍的,定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過(guò)程中出現的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解。協(xié)商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交位于(地點(diǎn))的仲裁委員會(huì )仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單、驗收單、報價(jià)表、設計圖紙等相關(guān)文件為合同附件,與本合同具有同等效力。
2.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時(shí)間:年月日
定作方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
承攬方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
制作承攬合同3
合同編號:
合同簽訂地:
甲方(承攬方):
法定代表人: ,職務(wù):
地址:
乙方(委托方):
法定代表人: ,職務(wù):
地址:
鑒于:
乙方委托甲方加工如下機械設備:
合計金額(含稅):¥ 元(大寫(xiě):人民幣 元整,大小寫(xiě)不一致的以大寫(xiě)為準)
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,在公平自愿、誠實(shí)信用的基礎上,達成如下協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品的質(zhì)量標準及驗收方式、保修期限條款
1、產(chǎn)品質(zhì)量按雙方約定的技術(shù)標準和技術(shù)條件執行,機械設備生產(chǎn)完成后,由乙方在收到設備之日起 日內按照約定的技術(shù)標準和技術(shù)條件進(jìn)行驗收,甲方派員協(xié)助安裝調試,若乙方認為產(chǎn)品質(zhì)量存在問(wèn)題,必須在貨物驗收之日起 日內以書(shū)面的形式提出,如超過(guò)此期限未提出異議,則視為甲方提供的產(chǎn)品完全符合乙方質(zhì)量要求。
2、乙方確認的收貨人為,職務(wù)為號碼為: ,收貨人驗收意見(jiàn)視為乙方的驗收意見(jiàn)。
3、甲方為設備提供但易損件除外)。
二、交貨時(shí)間及交貨方式、運輸費用的承擔
1、甲方應在年月日前向乙方交貨。
2、乙方指定,甲方須將貨物運輸至:
3、雙方一致同意,甲方委托貨運公司進(jìn)行運輸,貨物運輸至乙方指定的地點(diǎn)并交付給乙方之前,貨物毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔;貨物交付給乙方之后,貨物毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔。
4、貨物運費由甲方承擔。
三、配件提供條款
甲方向乙方提供如下配件:
四、定金及預付款條款
1、本合同簽訂后支付定金,若乙方未按合同的約定支付后續定做款或不履行合同約定的'先付款后提貨義務(wù),無(wú)權要求返還定金,合同履行完畢后,定金折抵定做款。
2、合同簽訂后日內,乙方預付人民幣幣 元整,大小寫(xiě)不一致的以大寫(xiě)為準)作為預付款,專(zhuān)款用于機械設備生產(chǎn)的原材料采購。若乙方不履行先付款后提貨義務(wù)或違約不履行合同其它義務(wù),無(wú)權要求返還上述預付款。
五、貨款的結算、支付方式
乙方向甲方支付款項,必須匯入下列甲方指定的賬戶(hù),非經(jīng)甲方書(shū)面授權,乙方不能向任何單位或者個(gè)人支付款項:
開(kāi)戶(hù)行:
賬戶(hù)名:
賬號:
甲方賬號發(fā)生更改的,應提前 天書(shū)面通知乙方,因甲方遲延通知或未通知導致甲方未能及時(shí)收到貨款的,責任由甲方承擔。
六、違約責任
1、甲方的違約責任:甲方未能按期交付定做物機械設備,必須按逾期交貨部分的價(jià)款總額的日萬(wàn)分之 支付逾期交貨違約金。
2、乙方的違約責任:
(1)乙方延遲支付約定的款項,甲方有權延期交付定做物;
(2)如乙方未按合同約定的時(shí)間付款,每逾期一日,按日萬(wàn)分之 支付逾期付款違約金;
(3)乙方逾期 個(gè)月不履行先付款后提貨的義務(wù),甲方有權變賣(mài)定作物,變賣(mài)價(jià)款歸甲方所有;
(4)乙方支付定金后,超過(guò) 個(gè)月不按約定支付約定的預付款,甲方有權單方解除合同并沒(méi)收定金;
(5)乙方應及時(shí)驗收并做書(shū)面的收貨確認,乙方遲延驗收或不做書(shū)面收貨確認的,每遲延一日應向甲方支付違約金人民幣 元(大寫(xiě):人民幣 元整,大小寫(xiě)不一致的以大寫(xiě)為準);遲延驗收或不做書(shū)面收貨確認時(shí)間超過(guò)____日視為乙方無(wú)理拒收,甲方有權解除本合同,將貨物另行處置,已收取的定金和貨款不予退回。,
(6)若乙方未支付全部定做款,則定做物機械設備的所有權歸屬甲方,乙方不得轉讓、抵押、轉移、變賣(mài)該機械設備,否則,乙方必須承擔相應的責任。
七、合同的變更和解除
合同的變更和解除依照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定執行。
八、其它事項
1、保修期間,乙方不得向除甲方之外的任何人購買(mǎi)零配件。
2、下列電話(huà)、傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯(lián)絡(luò )方式,若有變動(dòng),必須另行通知,否則必須自行承擔責任。
甲方: 乙方: 電話(huà)號碼: 電話(huà)號碼: 傳真號: 傳真號: 郵箱號碼: 郵箱號碼:
3、本合同產(chǎn)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由甲方所在地的人民法院管轄。
4、本合同壹式貳份,由雙方各執壹份存檔;本合同未盡事宜,由雙方簽訂補充協(xié)議,其效力與本協(xié)議一致;本協(xié)議設備清單、技術(shù)標準、技術(shù)條件、零配件清單、定做物機械設備交接單為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自雙方當事人或委托代理人簽字或加蓋公章之日起生效。
6、合同簽訂時(shí),雙方必須相互交付營(yíng)業(yè)執照副本、組織機構代碼證、開(kāi)戶(hù)許可證、委托代理人的身份證復印件。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 委托代理人: 委托代理人: 時(shí)間: 年 月 日 時(shí)間: 年 月 日
制作承攬合同4
甲方:委托方代表:
乙方:承攬方代表:
根據國家有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權利、義務(wù)已進(jìn)行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的`工作人員,從事專(zhuān)業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟實(shí)體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進(jìn)行承攬統一制作,同時(shí)乙方應按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動(dòng)成果,即按時(shí)制作完成,且制作質(zhì)量應符合甲方提供詳稿和設計要求,乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿(mǎn)后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務(wù)費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標準進(jìn)行結算,核定價(jià)格為萬(wàn)。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí),甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時(shí)對已損壞的廣告和相關(guān)財物進(jìn)行重作和維修,相關(guān)費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過(guò)程中,出現未按時(shí)保質(zhì)等事由,甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應及時(shí)無(wú)條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過(guò)程中,出現不可抗力和難以預見(jiàn)的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費結算,結算憑證以雙方確認的相關(guān)單據為準。在結算之后,甲方應在規定時(shí)間里,清結乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預付或預支,再由雙方按實(shí)際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無(wú)權領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費,并應賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方應按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過(guò)程中無(wú)法按時(shí)保質(zhì)完成,則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內,雙方均不得無(wú)故提前解除本合同,如有違者,應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內,由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí),甲方有權要求乙方整改,如乙方無(wú)法進(jìn)行整改的,甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內,如乙方提前解除本合同,應提前一個(gè)月向甲方提出書(shū)面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務(wù)費,并按甲方的實(shí)際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應在制作工作中遵守相關(guān)法律法規之規定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執壹份。
甲方:乙方:
代表:代表:
制作承攬合同5
甲 方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”) 乙 方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著(zhù)互利、平等、公平、自愿相互守信的原則,達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)規定,就乙方為甲方制作事宜,簽定合同,以期共同遵守。
一、 工程項目名稱(chēng):
二、 工程總金額: 大寫(xiě):
三、 施工要求
1、乙方負責設計、 施工、安裝 。
2、甲乙雙方在簽寫(xiě)本合同的同時(shí),甲方須向乙方首付合同的50%,即待工程安裝完畢當日,其剩余款額計 人民幣,甲方須向乙方一次付清。
四、支付方式:甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的'《收款單》的乙方職員。
四、 權利與責任:
五、 乙方按固定工藝程序制作,如有特殊要求,合同須直接體現,自按裝之日起半年內,乙方對以人為本 誠信務(wù)實(shí)戶(hù)外廣告牌出現的質(zhì)量問(wèn)題負責免費更換、維修。如發(fā)生下列情況者,乙方則不承擔責任:
1、甲方由于操作不當或人為損壞;
2、用戶(hù)自行拆卸、檢查;
3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。
注:如發(fā)生以上情節之一所造成損壞,由乙方維修,甲方需負擔維修需費用。
六、乙方要保證安全施工,對施工人員的安全負全部責任,出現一切傷亡、工傷等事故所產(chǎn)生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下,對甲方的建筑物不得進(jìn)行嚴重損壞,如乙方在施工時(shí)對甲方的建筑物進(jìn)行嚴重損壞,要負責賠償。
七、如出現糾紛,應協(xié)商解決,若無(wú)法達成一致,訴訟至房山區人民法院。
八、承攬項目涉及著(zhù)作權、肖像權、專(zhuān)利權、安裝場(chǎng)地權、廣告發(fā)布權等,概由甲方承擔一切法律責任。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字,蓋章即時(shí)生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
年 月 日
制作承攬合同6
甲方:
乙方:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定經(jīng)友好協(xié)商,就戶(hù)外廣告制作事宜達成一致,簽訂本合同,共同遵守。
一 加工承攬項目名稱(chēng):
二 工程地點(diǎn):
三 工程內容
屋頂廣告牌為鋼結構,噴繪畫(huà)面,飛利浦外照燈,板面尺寸為長(cháng) 米*高 米,門(mén)臉牌匾為鋁塑板板面,鐵字加霓虹燈,板面尺寸為長(cháng) 米*高 米。
3.1 工程造價(jià)
(1)屋頂鋼結構部分制作施工費:¥ 元(人民幣大寫(xiě): 萬(wàn)元整)
(2)門(mén)臉牌匾霓虹燈及大字制作施工費為:¥ 元(人民幣大寫(xiě): 元整)
3.2 施工日期:
屋頂鋼結構部分制作及安裝時(shí)間為門(mén)臉霓虹燈大字部分制作及安裝時(shí)間為
3.3 乙方保證工程質(zhì)量,霓虹燈保修一年。
四 付款方式
合同簽訂一周內付40%即 ¥ 元(人民幣大寫(xiě): 元整) ;工程竣工驗收合格后另付50%即 ¥ 元(人民幣大寫(xiě): 元整) ;保修期滿(mǎn)后付10%即 ¥ 元(大寫(xiě): 元整) 。
五 質(zhì)量與驗收
5.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進(jìn)行施工,接受甲方監督,質(zhì)量驗收必須達到合格。
5.2 工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關(guān)規定進(jìn)行驗收。
六、乙方責任
6.1 乙方應按照甲方的質(zhì)量要求及時(shí)準確的完成承攬工作。
6.2 按約定的要求做好施工現場(chǎng)地下管線(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。嚴格執行我市關(guān)于施工現場(chǎng)管理的有關(guān)規定,交工前清理現場(chǎng)達到建筑物無(wú)污染,現場(chǎng)無(wú)建筑垃圾。
6.3 乙方保證工程質(zhì)量,霓虹燈保修以竣工驗收合格之日起計算,保修一年。
6.4 在霓虹燈正常使用情況下,出現任何質(zhì)量問(wèn)題,乙方接到甲方通知時(shí),24小時(shí)內維修,48小時(shí)內及時(shí)修復。
6.5 在承攬制作期間,乙方有義務(wù)接受甲方的監督和檢查。
七、違約責任
7.1 乙方在施工中,涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險作業(yè)時(shí),應采取嚴密的.安全保護措施。若出現任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身傷害或經(jīng)濟財產(chǎn)損失,均由乙方單獨承擔責任,與甲方無(wú)關(guān)。
7.2 制作、設置過(guò)程、管理修繕、拆除過(guò)程中及發(fā)布期間,如因廣告牌倒塌、脫落或其他原因而導致甲方、乙方或第三方的人身傷亡或財產(chǎn)損失的,不論乙方能否預知、是否盡到安全管理責任,乙方都負有單獨處理、解決并承擔全部損失賠償的責任,與甲方無(wú)關(guān)。
7.3 甲乙雙方有任一方違反合同行為的,應按合同總金額的1%向對方支付違約金,如違約金不足彌補守約方損失的,違約方應賠償對方的全部實(shí)際損失。
八、其他有關(guān)事項
8.1 合同簽署地:天津市南開(kāi)區賓水西道333號萬(wàn)豪大廈9層
8.2 如因不可抗力(包括自然災害)、規劃、拆遷因素影響,須提前終止合同。雙方按實(shí)際發(fā)生時(shí)間結算,多退少補。
8.3 未盡事宜,雙方友好協(xié)商或簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
8.4 因解釋、執行本合同所發(fā)生的爭議,雙方應首先友好協(xié)商解決;協(xié)商解決不成時(shí),雙方一致同意向合同簽署地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。
8.5 合同雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
制作承攬合同7
甲方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規定,結合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著(zhù)自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執守。
一、項目名稱(chēng)和地點(diǎn)
1、項目名稱(chēng):
型廣告塔n座
2、工程地點(diǎn):
二、工程內容:
1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工,鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_(kāi)_漆(___色),工程做法及選材標準詳見(jiàn)施工圖委托加工數量為《________》型廣告塔n座
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝。面板馬道基礎燈具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)
三、承包方式和造價(jià):
《_______》型廣告塔n座,單價(jià)每座0000.00元(大寫(xiě):_____)合計人民幣____元,大寫(xiě):______元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
四、工程價(jià)款支付、結算方式:
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的__%,計人民幣____元(大寫(xiě):____元整);鋼結構配件運到現場(chǎng)當天再支付工程總造價(jià)的__%,計人民幣____元(大寫(xiě):_____元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結構安裝完畢,甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)____元(大寫(xiě):_____元整)的___%;合計人民幣___元(大寫(xiě):___元整)n座廣告塔共計____元(大寫(xiě):_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫(xiě):____元整),滿(mǎn)一年后七天內,甲方負責與乙方結清余款?
五、工程期限為n天,其中加工配件n天,運輸n天,安裝n天
六、雙方責任
。ㄒ唬┘追截熑
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準手續不全,施工期間遇到城管以及其他監察機關(guān)的糾察時(shí),甲方負責協(xié)調至正常施工止?協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人_元計,工期相應順延。
2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現場(chǎng)20米以?xún),由乙方負責其電費,甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用,由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4、甲方派駐工地代表,對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督,辦理工程驗收手續,解決應由甲方解決的問(wèn)題,以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時(shí)拔付工程款項。如工程款不能及時(shí)到位,工期相應順延造成停工待料或窩工情況,甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負責工程價(jià)款拔付和竣工結算,負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下,乙方有權對該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣(mài),同時(shí)此合同終止。
。ǘ┮曳截熑
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目?jì)热,并確保廣告塔(牌)結構安全性廣告牌設計基本風(fēng)壓為kn/㎡(抗風(fēng)設計值為n級)廣告塔質(zhì)保期為n年,保修期為n年,在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結構破壞,經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問(wèn)題,由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的'自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質(zhì)量問(wèn)題,一切責任由乙方承擔;在施工過(guò)程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現的人員傷亡事故,由乙方負責;在廣告牌使用過(guò)程中,如確系乙方責任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因,未能在合同規定的時(shí)間內完工,每逾期一日按工程總造價(jià)的XX%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權按照有關(guān)規定實(shí)施處罰,情節嚴重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責任。
4、施工中出現的問(wèn)題由甲?乙雙方協(xié)商解決?如遇到無(wú)法抗拒自然災害(如刮風(fēng)下雨?雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收:以國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據?工程質(zhì)量達不到驗收標準,甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開(kāi)始(驗收日期為);如乙方工程已竣工,書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗收,甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程,故視為驗收通過(guò)。
6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得轉包工程,否則,甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內,乙方首年對廣告塔維護保養一次,費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護。
8、保修期內,乙方不能按照標準進(jìn)行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件:
《___鋼結構廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
附則:
。ㄒ唬┖贤幢M事宜,由雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議,作為合同附件共同遵守?
。ǘ┍竞贤皇絻煞,具有同守效力,甲乙雙方各持一份。
。ㄈ┙(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件,如圖紙內容變更,附變更備忘錄。
。ㄋ模┍竞贤瑥募追绞灼诟犊畹揭曳綆(hù)之日起生效?
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
。ㄉw章)(蓋章)
年月日
制作承攬合同8
委托方:_____
承攬方:廣州市番禺區嘉華廣告有限公司
簽訂日期:_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:
1.2制作地點(diǎn):
1.3顏色、規格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;
1.4起訖時(shí)間、日期:
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2.1廣告制作與安裝費
材料:_____
尺寸:_____
數量:_____
單價(jià)(元):_____
總價(jià)(元):_____
備注
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2.2結算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時(shí)間委托方指定人員現場(chǎng)驗收
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2 %,向承攬方償付違約金,超過(guò)合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作,按未覆行部分廣告制作費的.2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。
1、向廣州當地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱(chēng)廣告制作與安裝承攬合同。
委托方:_____
單位名稱(chēng)(蓋章):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話(huà):_____
開(kāi)戶(hù)銀行:_____
帳號:_____
承攬方
單位名稱(chēng)(蓋章)廣州市番禺區嘉華廣告有限公司
地址:_____
郵政編碼:_____
法定代表人:_____
委托代表人:_____
電話(huà):_____
開(kāi)戶(hù)銀行:_____
帳號:_____
6.2本合同有效期:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
制作承攬合同9
承攬人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
因甲方系著(zhù)名設計制作公司,具有充足之專(zhuān)業(yè)知識、技能及相關(guān)資格,可以制作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之制作,乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,訂立條款如下:
1.設計制作內容
1.1設計名稱(chēng):;
1.2設計類(lèi)型:;
1.3參數規格:;
1.4具體費用:;
1.5備注:;
2.質(zhì)量要求及標準
2.1本合同設計之品質(zhì)應符合一般公認之專(zhuān)業(yè)水準及乙方要求,不得有任何瑕疵。
2.2本合同設計之內容,除乙方另有書(shū)面指示外,應符合雙方定案后所確認之內容。
2.3乙方對設計內容的其他要求:
3.交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗收。
3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。
3.2交貨地點(diǎn):。
3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書(shū)面簽收確認為準。
3.4提交形式:乙方以形式提交甲方書(shū)面簽收確認。
4.價(jià)款及付款方式。
4.1費用總額含稅:RMB元(大寫(xiě):人民幣整),甲方提交作品并經(jīng)乙方書(shū)面確認合格后予以支付。
4.2付款方式:。
4.3甲方賬戶(hù)如下:。
開(kāi)戶(hù)銀行:;
戶(hù)名:;
賬號:;
4.4甲方應在乙方付款前開(kāi)具合法有效的稅務(wù)發(fā)票,否則乙方有權拒絕支付款項。
5.知識產(chǎn)權。
5.1本合同設計中所使用之著(zhù)作權(包括但不限于圖形、音樂(lè )、歌曲、照片及各項道具中之美術(shù)著(zhù)作或建筑著(zhù)作),甲方于實(shí)際使用前,均應先行取得合法授權,承擔相關(guān)授權費用,并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無(wú)限制地繼續使用合同設計之全部之著(zhù)作權。
5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著(zhù)作,甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著(zhù)作權人,乙方對本合同設計享有完整的著(zhù)作人身權及財產(chǎn)權。
5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無(wú)侵害他人肖像權、知識產(chǎn)權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用),甲方應負責賠償之。
5.4非經(jīng)乙方事前書(shū)面同意,甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權利。
6.1甲方制作本合同設計之過(guò)程,乙方有權派員參與了解制作過(guò)程,并提出制作之建議。除乙方以正式書(shū)面要求甲方修改或調整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應對本合同設計之內容及品質(zhì)負全部責任。
6.2甲方應依所約定之內容制作,若乙方提出與原內容不符之意見(jiàn),甲方應配合修正。
6.3于本合同設計制作完成后,乙方對本合同設計之內容或品質(zhì)如有意見(jiàn),甲方應在日內配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項目后,非經(jīng)乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應全力配合甲方開(kāi)展本合同所約定的設計工作,并根據甲方要求及時(shí)提供相關(guān)資料。
6.6乙方應按照合同約定的付款期限,及時(shí)向甲方支付相關(guān)設計費用。
7.違約責任。
7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無(wú)法令乙方滿(mǎn)意,乙方得以正式書(shū)面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無(wú)法發(fā)揮令乙方滿(mǎn)意之效果,乙方得向甲方請求賠償,每延遲一天,應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金,如逾期達十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價(jià)損失等)。
7.2如因甲方在設計過(guò)程中非法使用其他權利人的產(chǎn)品、標識等,造成對侵權的,所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設計制作完成后,若因品質(zhì)不佳或內容與附件所示設計內容不符,且情況嚴重,乙方有權單方面解除本合同,甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項,還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應在合同簽訂后,按期支付相關(guān)費用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
8.1除本合同已約定情形外,出現下列情況之一的,乙方亦有權解除本合同,并追究甲方違約責任:
8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關(guān)法律規定,無(wú)法滿(mǎn)足乙方使用要求的.;
8.1.2未經(jīng)乙方書(shū)面同意,甲方將本合同項目委托給第三方實(shí)施的;
8.1.3甲方未經(jīng)權利人許可非法使用權利人產(chǎn)品、標識,構成侵權的;
8.1.4設備出現質(zhì)量問(wèn)題,無(wú)法修復的。
8.2甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費用及利息,并承擔合同總價(jià)20%的違約金,違約金尚不足以彌補乙方損失的,甲方還須承擔賠償責任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設計工作的,乙方應支付全部費用,相關(guān)設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的,乙方應根據甲方實(shí)際完成的工作量酌情支付費用,乙方所支付的費用不超過(guò)合同總價(jià)款的%。
9.爭議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時(shí),當事人應協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時(shí),雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10.其他約定事項10.1。10.2。10.3。10.4。
11.合同的生效。
11.1本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決,并簽訂補充協(xié)議。
11.2本合同一式份,甲方份,乙方份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:乙方:代表人:代表人:地址:地址:電話(huà):電話(huà):
簽約日期:年月日
制作承攬合同10
委托方(甲方)
承攬方(乙方)
依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內容
1.1項目:
1.2項目?jì)热荩?/p>
1.3工期要求:
1.4其他要求:
第二條、制作費用
2.1費用明細:乙方按照甲方標準完成相關(guān)項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結算相關(guān)費用。
第三條雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系,甲方無(wú)義務(wù)為乙方提供任何安全責任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時(shí),必須規范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施,以確保人身安全。
3.3合同期間,乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的.施工機械、工器具及防護設施,乙方必須按時(shí)進(jìn)行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養費用,乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的臨時(shí)工、民工或勞務(wù)協(xié)作者,在各項目執行過(guò)程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔,安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。
3.4本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:乙方:
年月日
制作承攬合同11
甲方:___________________
乙方:___________________
乙方接受甲方的委托,就公司產(chǎn)品設計加工事項,雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執行:
一、制作內容與要求:上海漢沃展示設計有限公司為的設計與制作,詳見(jiàn)報價(jià)單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價(jià)單上簽字后,乙方按照圖紙與報價(jià)單上所列內容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款,因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的.損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
五、乙方在合約簽字生效后,負責在月日前完成產(chǎn)品設計與制作。交貨地點(diǎn),收貨人由甲方指定。
六、制作費結算方法:
1、雙方協(xié)定的價(jià)格為人民幣,甲方在設計制作開(kāi)始前,須支付預付款計50%人民幣___。甲方在安裝結束后的七日以?xún)葢才艑?zhuān)門(mén)人員驗收,甲方在驗收合格并收到增值稅發(fā)票后向乙方結清制作余款合計整_______人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以(現金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶(hù)。
2、甲方如不履行合同,預付款即抵作違約金,無(wú)故拖欠余款,我司有權安排專(zhuān)人要回。
3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價(jià)格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點(diǎn),并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、_____費)及后續相關(guān)費用(包括但不限于保修、技術(shù)服務(wù))。
七、糾紛的處理:
甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時(shí),雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),經(jīng)雙方同意可向機關(guān)申請,也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起有效,有效期為一年。本合同執行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應參照_____及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進(jìn)行協(xié)商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
八、質(zhì)量的保證:
乙方對已制作的產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量跟蹤保證。具體為――電器保質(zhì)半年,其他保質(zhì)一年。(注:除人為以外)本合同一式二份,甲方與乙方各執一份。
甲方:___________________乙方:___________________
日期:___________________日期:___________________