廣告制作承攬合同4篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編整理的廣告制作承攬合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
廣告制作承攬合同1
委托方
承攬方 廣州市番禺區嘉華廣告有限公司 簽訂日期： 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1．1 項目： 1．2 制作地點(diǎn)：
1．3 顏色、規格或材料： 按委托方確定的.設計稿制作，以委托方簽字稿
為準；
1．4 起訖時(shí)間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 2．1 廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2．2 結算方式和期限 合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條 驗收方式及時(shí)間 委托方指定人員現場(chǎng)驗收
第四條 違約責任。
4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的 2 %，向承攬方償付違約金，超過(guò)合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2 ‰，償付違約金。
4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的 2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 2 ‰，償付違約金。
4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。
1、 向廣州當地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁； 2、 向廣州當地人民法院起訴。
第六條 附則。
6．1 本合同附件 兩 件，名稱(chēng) 廣告制作與安裝承攬合同。
6．2 本合同有效期：自 年 月日至 年月日終止。
廣告制作承攬合同2
委托方：____________
承擔方：____________
依照《_____》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：
4、顏色：
5、規格或材料：
6、刊播次數、起訖時(shí)間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法
1、費用：
類(lèi)別
單價(jià)
數量
金額
備注
設計、制作費
發(fā)布費
代理費
合計金額(大寫(xiě))
2、結算方式和期限：
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時(shí)間
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的'爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交_____委員會(huì )_____
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：
第七條附則
1、本合同附件，名稱(chēng)。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本份。
3、本合同有效期：自___年___月___日生效至___年___月___日終止。
委托方：____________
承攬方：____________
日期：
廣告制作承攬合同3
委托方：_____
承攬方：廣州市番禺區嘉華廣告有限公司
簽訂日期：_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1．1項目：
1．2制作地點(diǎn)：
1．3顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；
1．4起訖時(shí)間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2．1廣告制作與安裝費
材料：_____
尺寸：_____
數量：_____
單價(jià)（元）：_____
總價(jià)（元）：_____
備注
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2．2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時(shí)間委托方指定人員現場(chǎng)驗收
第四條違約責任。
4．1委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過(guò)合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4．2承攬方不能完成合同規定的'工作，按未覆行部分廣告制作費的2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。
1、向廣州當地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6．1本合同附件兩件，名稱(chēng)廣告制作與安裝承攬合同。
委托方：_____
單位名稱(chēng)（蓋章）：_____
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話(huà)：_____
開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：_____
承攬方
單位名稱(chēng)（蓋章）廣州市番禺區嘉華廣告有限公司
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話(huà)：_____
開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：_____
6．2本合同有效期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
廣告制作承攬合同4
甲方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著(zhù)自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱(chēng)和地點(diǎn)
1、項目名稱(chēng)：
型廣告塔n座
2、工程地點(diǎn)：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_(kāi)_漆（___色），工程做法及選材標準詳見(jiàn)施工圖委托加工數量為《________》型廣告塔n座
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝。面板馬道基礎燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）
三、承包方式和造價(jià)：
《_______》型廣告塔n座，單價(jià)每座0000.00元（大寫(xiě)：_____）合計人民幣____元，大寫(xiě)：______元整；
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
四、工程價(jià)款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的__%，計人民幣____元（大寫(xiě)：____元整）；鋼結構配件運到現場(chǎng)當天再支付工程總造價(jià)的__%，計人民幣____元（大寫(xiě)：_____元整）；之后每個(gè)廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)____元（大寫(xiě)：_____元整）的___%；合計人民幣___元（大寫(xiě)：___元整）n座廣告塔共計____元（大寫(xiě)：_____元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元（大寫(xiě)：____元整），滿(mǎn)一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款？
五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天
六、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關(guān)的糾察時(shí)，甲方負責協(xié)調至正常施工止？協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場(chǎng)20米以?xún)�，由乙方負責其電費，甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時(shí)拔付工程款項。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負責工程價(jià)款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。
�。ǘ┮曳截熑�
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目?jì)热�，并確保廣告塔（牌）結構安全性廣告牌設計基本風(fēng)壓為kn/㎡（抗風(fēng)設計值為n級）廣告塔質(zhì)保期為n年，保修期為n年，在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問(wèn)題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質(zhì)量問(wèn)題，一切責任由乙方承擔；在施工過(guò)程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時(shí)間內完工，每逾期一日按工程總造價(jià)的XX%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關(guān)規定實(shí)施處罰，情節嚴重的.移交地方司法部門(mén)追究其法律責任。
4、施工中出現的問(wèn)題由甲？乙雙方協(xié)商解決？如遇到無(wú)法抗拒自然災害（如刮風(fēng)下雨？雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據？工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開(kāi)始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過(guò)。
6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進(jìn)行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《___鋼結構廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
附則：
�。ㄒ唬┖贤幢M事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守？
�。ǘ┍竞贤皇絻煞�，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。
�。ㄈ┙�(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
�。ㄋ模┍竞贤瑥募追绞灼诟犊畹揭曳綆�(hù)之日起生效？
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
�。ㄉw章）（蓋章）
年月日
【廣告制作承攬合同】相關(guān)文章：
廣告制作承攬合同01-31
廣告制作的承攬合同02-20
廣告制作承攬合同14篇02-13
廣告制作承攬合同(14篇)02-13
廣告制作承攬合同 3篇02-13
廣告制作承攬合同 (3篇)02-13
廣告制作的承攬合同15篇02-20
廣告制作的承攬合同(15篇)02-20
廣告牌制作承攬協(xié)議03-15