- 規范的工程裝修承攬合同 推薦度：
- 工程承攬合同 推薦度：
- 工程承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
工程承攬合同集合15篇
在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，合同對我們的幫助越來(lái)越大，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編收集整理的工程承攬合同，希望能夠幫助到大家。
工程承攬合同1
定作方：_________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：_________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
_________。
2．原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：
_________。
3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：
_________。
4．驗收標準和方法：
_________。
5．結算方式：
_________。
6．違約責任：
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值_________％或酬金總額_________的違約金。
�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的.損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：
_________。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同2
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：
2.工程地點(diǎn)：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1.合同單價(jià)：
2.實(shí)際結算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價(jià)為準。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監理公司驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無(wú)息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的'違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監察人員依法實(shí)施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過(guò)協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時(shí)本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話(huà)：電話(huà)：
甲方駐工地代表：
電話(huà)：
_____年___月____日
工程承攬合同3
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著(zhù)互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條項目名稱(chēng)：車(chē)間排風(fēng)工程
第二條施工地點(diǎn)：
第三條合同范圍：風(fēng)機安裝；風(fēng)機線(xiàn)路敷設；風(fēng)機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網(wǎng)站信息，或來(lái)電咨詢(xún)。
第五條合同總價(jià)款：元；人民幣大寫(xiě)：元。
第六條場(chǎng)地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場(chǎng)地、三相電等便利條件，并派員現場(chǎng)進(jìn)行協(xié)調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產(chǎn)品進(jìn)行驗收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格，如有問(wèn)題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收，應及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關(guān)費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長(cháng)同等天數）
第九條付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付合同總價(jià)款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場(chǎng)后，甲方再付合同總價(jià)款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價(jià)款給乙方。
第十條乙方的.違約責任：
(一)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話(huà)：電話(huà)：
簽約日期:簽約日期:
工程承攬合同4
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱(chēng)乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱(chēng)甲方)
根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱(chēng)：_______________
a、承攬項目名稱(chēng)：_______________
b、承攬項目地點(diǎn)：_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開(kāi)工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書(shū)面報告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價(jià)格：
以實(shí)際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實(shí)際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質(zhì)量標準：
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規范，結合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價(jià)的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無(wú)代價(jià)修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的.%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過(guò)后、當日維修款全部結清，合同自動(dòng)失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________
定作方代表：___________承攬方代表：_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同5
委托單位（甲方）：___________________________
承攬單位（乙方）：___________________________
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：__________________________________
2、工程地點(diǎn)：__________________________________
3、承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
�。�1）承包人包工、包料。
�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。
�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
�。�2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫(xiě)）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價(jià)款內）
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計________________元整，大寫(xiě)金額：________________元整。（附報價(jià)清單）
二、施工時(shí)間：
工程期限________日，時(shí)間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作：
1、開(kāi)工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作：
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項（如材料的'進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準：
1、按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時(shí)間：________________
付款百分比：________________
金額：________________
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
八、保質(zhì)期：
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式____份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會(huì )申請_____。
委托方（甲方）：________________
承攬單位（乙方）：________________
代表人：_________________
代表人：_________________
簽約日期：_______________
簽約日期：______________
工程承攬合同6
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復興鎮鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務(wù)在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價(jià))、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進(jìn)場(chǎng)施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權向甲方加由總造價(jià)的.10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場(chǎng)平達甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現場(chǎng)對場(chǎng)平內指定范圍內各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規定高程后，雙方測量合格按實(shí)際計算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以?xún)?3公里外另行計價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場(chǎng)技術(shù)指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時(shí)組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監督施工過(guò)程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計價(jià)，超出另行計價(jià)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同7
甲方：
乙方：
根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質(zhì)量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著(zhù)雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。
一、工程地點(diǎn)：
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場(chǎng)區土方挖運。
二、承包范圍及內容：
場(chǎng)區土方挖運。
三、承包方式：
挖土及場(chǎng)外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價(jià)格及計算方式
按實(shí)際挖土方實(shí)測實(shí)量計算土方量及場(chǎng)外運輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求：
按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。
六、工程款支付方式：
土方挖運完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車(chē)輛運輸、等挖運土方手續，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負責運輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故，由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴格按照施工現場(chǎng)管理規定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內容執行，遵守相關(guān)法律法規，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的`安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔，并對發(fā)包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日________年____月____日
工程承攬合同8
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項，以雙方友好協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程范圍：
1、工程名稱(chēng)：
2、地址：
3、工程要求：符合國家質(zhì)量標準。
A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時(shí)間：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過(guò)程中甲方提供食宿。
3、因季節施工甲方保證冷庫內發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價(jià)及結算方式：
1、工程總造價(jià)約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實(shí)際發(fā)泡數以甲乙雙方實(shí)際丈量為準。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬(wàn)元。材料進(jìn)入現場(chǎng)付給工程款50%為9萬(wàn)元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬(wàn)。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達不到約定質(zhì)量條件的.部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個(gè)月，正常使用出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責免費維修（如保溫層開(kāi)裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開(kāi)裂，脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當地人民法庭訴訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
工程承攬合同9
發(fā)包方(甲方)：________________________________
承攬方(乙方)：____________________________________
甲方委托乙方對甲方工程進(jìn)行承攬，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：
第二條合同款項
本工程采用固定單價(jià)暫定總價(jià)的承包方式，依實(shí)際工程量結算;開(kāi)立發(fā)票，發(fā)票必須符合國家稅收法律法規的規定;合同單價(jià)已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價(jià)包含所有工程風(fēng)險，除工程變更外不作調整;凡涉及合同價(jià)格變更的書(shū)面文件，必須有甲方蓋章確認，否則甲方不承擔責任。分項價(jià)格表如下。本合同全部工程總價(jià)為人民幣元整(RMB)�？們r(jià)含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規定乙方應繳納的各種費用等。無(wú)論工料價(jià)格上漲、金銀匯兌變動(dòng)到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價(jià)款。乙方承諾合同價(jià)款中已包括節假日施工費用。
第三條工程款結算方式及期限
全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開(kāi)具的全額發(fā)票后個(gè)工作日內支付全部工程款的%，工程余款%作質(zhì)量保證金，待質(zhì)量保修期滿(mǎn)(____年____月____日)后如無(wú)違約扣款事項，則在個(gè)工作日內無(wú)息支付。
第四條施工要求
1、符合設備說(shuō)明書(shū)或技術(shù)人員要求。
2、參照甲方現有的標準施工。
3、乙方選用的為全新材料并應符合現行國家標準的規定。
4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解決，且需符合甲方的質(zhì)量要求。
5、施工過(guò)程中，需要改動(dòng)的施工，乙方需全力配合，聽(tīng)從甲方工程人員的安排。
6、乙方應遵守國家勞動(dòng)法和地方政府有關(guān)用工規定，負責己方人員的安全和勞動(dòng)保險，保證安全生產(chǎn)，乙方人員工作中的工傷事故，由乙方依據國家及地方政府的相關(guān)工傷保險條例處理，甲方不承擔法律上的責任。
7、乙方必須保證施工質(zhì)量及時(shí)間要求，經(jīng)施工后如有質(zhì)量問(wèn)題應于24小時(shí)內應甲方要求到達甲方工程地點(diǎn)進(jìn)行維修，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行;
8、乙方在施工中不得損壞相關(guān)設備，如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產(chǎn)及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
9、乙方必須遵守甲方各項管理規定，甲方有權對工廠(chǎng)內發(fā)生的違反公司規章制度的行為進(jìn)行處罰;
10、乙方工作中遇到意外困難時(shí)，可以向甲方請求提供技術(shù)支持，如有發(fā)生費用由乙方承擔。
1、乙方應遵照《勞動(dòng)法》等相關(guān)法令辦理，并指派安全管理員及在工程方面經(jīng)驗豐富的工地負責人長(cháng)駐工地，負責施工督導及施工人員管理，確實(shí)依照施工規范施工。對有特殊緊急搶修要求的，乙方應指派施工隊伍常駐廠(chǎng)區附近，以便配合緊急搶修隨時(shí)入廠(chǎng)作業(yè)(派駐費用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項目實(shí)施的要求事先備妥相關(guān)設備、工具、人員，以便甲方隨時(shí)依工作需要聯(lián)絡(luò )乙方入廠(chǎng)檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時(shí)可與甲方聯(lián)絡(luò )。乙方應于甲方公司附近設立辦公場(chǎng)所及檢修人員駐地，以便配合緊急入廠(chǎng)檢修。
3、乙方所有參與工程的人員，應按甲方出入廠(chǎng)規定提前向甲方申領(lǐng)出入廠(chǎng)證，并應遵守甲方的出入廠(chǎng)規定，違者依甲方《人員、車(chē)輛、物品出入廠(chǎng)門(mén)管理規定》處理。
4、乙方應將執行本合同的管理人員名單以書(shū)面形式送達甲方備查，如有變動(dòng)，亦應立即以書(shū)面形式通知甲方。
5、凡甲方所發(fā)的函件，無(wú)論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監工記錄表〗上通知，乙方均應切實(shí)遵照辦理。如有異議，應于規定期限內(未規定期限者，以甲方發(fā)件后五天內為準)以書(shū)面提出，否則視為同意。
6、工程進(jìn)行期間，甲方對施工質(zhì)量、進(jìn)度材料等有權隨時(shí)加以查驗，乙方應提出施工質(zhì)量檢驗證明、材質(zhì)證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
7、乙方對該工程相關(guān)的技術(shù)文件應妥為保存，無(wú)論任何文件、在任何地點(diǎn)、任何時(shí)候等均應無(wú)條件保密，不得泄漏，否則應負契約及法律責任，若因此給甲方造成任何損失，應負賠償責任。
8、本工程如與其它工程相互配合時(shí)，與其它工程承攬人的協(xié)調工作以甲方為主，乙方應無(wú)條件服從并配合。
9、乙方發(fā)現施工內容與現場(chǎng)有出入或須更換重要零部件時(shí)應通知甲方確認后方可施工。
10、乙方應隨時(shí)保持施工場(chǎng)地清潔,做到工完場(chǎng)清。施工中所造成的垃圾，乙方應負責及時(shí)清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場(chǎng)所(由甲方統一清運)，否則甲方可雇工清理，清理費用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過(guò)錯致使甲方遭受任何損失時(shí)，概由乙方負責賠償。
1、乙方應嚴格遵守甲方各項規定,無(wú)條件配合甲方做好安全措施,按甲方規定辦妥工作票、動(dòng)火票等，再憑票施工。并甲方已將乙方施工區域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方，乙方已知悉施工區域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發(fā)生人員、設備傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負責，若給甲方造成損失，乙方應負賠償責任，并從工程款中扣除。
2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關(guān)人身及財產(chǎn)保險，如于施工期間的人員、設備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負責，若因此給甲方員工或第三人造成任何損失，乙方應負賠償責任。
3、工程進(jìn)行期間，乙方對各種可能發(fā)生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關(guān)設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失，概由乙方負責賠償。
4、實(shí)施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí)，乙方應在施工前14天以書(shū)面通知甲方，并提出相應的安全防護措施，經(jīng)甲方認可后實(shí)施，由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關(guān)規定立即上報有關(guān)部門(mén)并通知甲方，同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
第五條工期要求：
1、工程工期：
(1)開(kāi)工日期：____年____月____日，甲方要求延期開(kāi)工的，乙方應予配合，工期相應順延。
(2)竣工日期：____年____月____日
(3)總日歷工期：天;
2、施工的期限應當按照合同規定履行。一方要求提前或延期交付，應當提前與對方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，對提前或延期交付的'工作成果按補充協(xié)議執行，補充協(xié)議沒(méi)有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內完工。工程若有調整，甲方提前天書(shū)面通知。如系年約則可約定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時(shí)間以甲方書(shū)面通知為準。
第六條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業(yè)標準的原材料施工影響工程質(zhì)量時(shí)，甲方有權要求乙方更換、重作、減少價(jià)款，有關(guān)費用由乙方承擔，由此造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書(shū)面認可，方可采購進(jìn)場(chǎng)安裝。
第七條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1、甲方應當(何時(shí))提供技術(shù)資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理的，應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內回復，提出修改意見(jiàn)。乙方在約定的時(shí)間內未得到答復的，有權停止工作。
3、乙方對于承攬的工作，應當嚴格保密，未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意，不得泄露給任何第三人，也不得留存任何技術(shù)資料及其復制品。
第八條驗收標準和方法
1、符合現行國家或行業(yè)標準并符合甲方使用目的，以合同明確規定的圖紙、質(zhì)量要求作為驗收依據。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書(shū)面驗收要求，甲方應在日內對乙方所完成的工作進(jìn)行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后，方可進(jìn)行下一道工序。
4、驗收時(shí)如發(fā)現品質(zhì)不符要求，乙方應于甲方指定時(shí)間內改善完成，逾期未完成的，甲方可不經(jīng)催告徑自處理，所需費用由工程款中扣除，如有不足概由乙方補足，因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質(zhì)量有爭議，且經(jīng)協(xié)商無(wú)法達成一致時(shí)，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第九條保修期及保修責任
1、本工程保修期為年(或月)，自工程完工并通過(guò)甲方及有關(guān)部門(mén)驗收合格之日起計。保修期內，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，除甲方使用、保管不當等原因外，乙方應在甲方指定期限內修復,其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時(shí)間內修復，甲方有權自行修復或請第三方進(jìn)行修復，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯(lián)系方式為變更，乙方應提前日書(shū)面通知甲方，否則甲方有權委托第三方修復，所發(fā)生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外，如甲方就本工程有關(guān)問(wèn)題委托乙方修復，乙方應按成本價(jià)計費.
第十條乙方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量完成工作，乙方應當負責修理，如果修理后的交付時(shí)間超過(guò)合同約定的日期，應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數量少于合同約定，乙方應當照數補齊施工，因此超過(guò)合同約定的交付時(shí)間的，應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現場(chǎng)，乙方進(jìn)場(chǎng)設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期)，應當向甲方支付違約金，每逾期一天，按合同總額的%支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方繼續承擔賠償責任。
5、擅自調換經(jīng)甲方驗收合格的原材料或零部件，乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過(guò)合同約定的交付期限的，應承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任
1、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金。
2、無(wú)故拒絕驗收工程，應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者，甲方有權解除合同:
(1)乙方逾約定開(kāi)工日期天，或甲方認為不能依限完工時(shí);
(2)乙方無(wú)正當理由，自行停工達小時(shí)(或天)以上時(shí);
(3)除不可抗力或甲方書(shū)面同意者外，乙方逾期完工達日以上;
(4)乙方不履行合同約定的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合合同約定的要求，經(jīng)甲方通知后仍不履行或采取補救措施的;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因導致合同解除時(shí)，乙方應向甲方支付違約金元，并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場(chǎng)材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領(lǐng)的工程款，應待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結算支付余款給乙方，甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時(shí)，乙方應繳還甲方提供的一切資料，如經(jīng)甲方要求，乙方應繼續承擔保密義務(wù)。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的，不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰爭、政府行為或其他不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。
第十三條爭議解決
本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間，非經(jīng)甲方同意，乙方對爭議以外工作不得停工，應繼續履行本合約義務(wù)，甲方對爭議的工程款可暫予止付，待協(xié)商處理完成后，再無(wú)息支付該工程款。
第十四條其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術(shù)和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認的補充協(xié)議等書(shū)面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以時(shí)間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿(mǎn)且雙方權利義務(wù)履行完畢之日終止。
5、本合同一式份，甲方執份，乙方執份，具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章)：承攬方(蓋章)：
甲方：乙方：____年____月____日：
工程承攬合同10
委托方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規定，結合工程的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。
一、工程項目：
1、工程名稱(chēng)：閉路監控系統供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點(diǎn)：
3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個(gè)系統的設備供應及安裝和調試，并包通過(guò)有關(guān)技防辦部門(mén)的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。
二、系統總造價(jià)及其支付：
�。ㄒ唬┫到y總造價(jià)
1、本監控系統含稅總造價(jià)為人民幣xxx 。
2、整個(gè)系統必須滿(mǎn)足甲方認可的設計方案的'功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價(jià)格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。
�。ǘ┕こ炭钪Ц�
甲方根據乙方的工程進(jìn)度向乙方支付工程款：
1、簽訂合同之日起x日內甲方付總工程款的x %；
2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的x %；
3、通過(guò)甲方及有關(guān)部門(mén)初驗驗收合格，并且系統無(wú)故障運行一個(gè)月后，再付總工程款的x %。
三、工期：
1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進(jìn)場(chǎng)，到x年x月x日止，xx完成安裝調試（以通過(guò)用戶(hù)及甲方代表驗收合格為準）。
2、在履約過(guò)程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝：
1、本工程必須嚴格按照國家有關(guān)施工安裝規范進(jìn)行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關(guān)費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書(shū)面認可，方可采購進(jìn)場(chǎng)安裝。
五、維修保養：
1、本監控系統保修期為?一?年，自工程完工并通過(guò)甲方及有關(guān)部門(mén)驗收合格之日起計。保修期內，如系統發(fā)現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起? 24小時(shí)內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。
年限
材料費
維護服務(wù)費
第一年
免
免
第二、三年
收取材料成本費
20xx元/年
2、保修期屆滿(mǎn)后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價(jià)格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿(mǎn)后，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護協(xié)議，乙方應對系統提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護。
工程承攬合同11
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：__________________________________。
2.工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫(xiě))____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計 圓整，大寫(xiě)金額： 圓整(附報價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日，時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6. 嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的'設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個(gè)月后
10%
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由
乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
地址： 地 址：
電話(huà)： 電 話(huà)：
傳真： 傳 真：
工程承攬合同12
建設單位：
�。ㄒ韵潞�(jiǎn)稱(chēng)甲方）
施工單位： 博樂(lè )市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng )造條件，搞好配合協(xié)作，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱(chēng)： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點(diǎn)： 精河縣和平小區
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進(jìn)戶(hù)門(mén)89樘、單元進(jìn)戶(hù)門(mén)9套，（詳見(jiàn)附表）。
四、工程造價(jià)（包含安裝），本合同全部工程施工造價(jià)為人民幣 122175元（壹拾貳萬(wàn)貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。
第二條：工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門(mén)全部到現場(chǎng)，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時(shí)間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過(guò)程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時(shí)進(jìn)行協(xié)商，并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；
第三條：工程款結算
3.1、以實(shí)際面積及變更進(jìn)行結算；
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價(jià)總數 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門(mén)到現場(chǎng)后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的'停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進(jìn)場(chǎng)等損失，均由乙方自行負擔。
第四條：完工驗收，結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書(shū)面開(kāi)展通知甲方屆時(shí)驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時(shí)間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應由甲方負擔。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟糾紛，應本著(zhù)實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時(shí)，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。
第六條：合同份數及有效期
一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進(jìn)行施工時(shí)必須對甲方及有關(guān)單位的成品進(jìn)行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關(guān)的資料。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同13
內容如下：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò )人： 聯(lián)系電話(huà)：
定作人機構地址： 傳真電話(huà)：
承攬方
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò )人： 聯(lián)系電話(huà)：
定作人機構地址： 傳真電話(huà)：
承攬方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
承攬方法定代表(負責)人：簽約人：
承攬方營(yíng)業(yè)執照： 施工資質(zhì)：
承攬方施工項目經(jīng)理： 手機：
承攬方機構地址： 傳真電話(huà)：
銀行開(kāi)戶(hù)許可證：開(kāi)戶(hù)行：帳戶(hù)：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務(wù)及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。
第二條制作GRC裝飾件規格、單價(jià)(單價(jià)款單位：平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱(chēng)規格數 量 單 價(jià)合計
1
2
3
注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱(chēng)：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀(guān)裝飾工程
2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現場(chǎng)
3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠(chǎng)商： );
5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會(huì )上中標單價(jià)，竣工按中標單價(jià)及實(shí)際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延;
3、因現場(chǎng)停水、停電、運輸進(jìn)場(chǎng)障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場(chǎng)施工用水、電、堆放材料場(chǎng)地及施工人員食、宿臨時(shí)用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場(chǎng)各施工單位間的`協(xié)調工作;
4、嚴格監督施工質(zhì)量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應無(wú)償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價(jià)及結算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價(jià)、原預算單價(jià)甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價(jià)計算工程量，據實(shí)計算匯總工程總價(jià)款;
2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工15日內，甲方撥付工程總價(jià)50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價(jià)45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，于 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線(xiàn)條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實(shí)際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現場(chǎng)代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過(guò)七日未予答復時(shí)，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過(guò)兩年維修只收取材料費，維修保證24小時(shí)趕到現場(chǎng);
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進(jìn)行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時(shí)加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點(diǎn)：簽約日期： 年月日
工程承攬合同14
定作方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
簽約地點(diǎn)：
簽約日期：____年____月____日
一、總則
1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出工程的具體要求，乙方據此合同規定負責的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類(lèi)型、費用構成
工程總費用為:￥元。
大寫(xiě)：人民幣整。
工程所需產(chǎn)品具體要求：
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責(甲方協(xié)助)運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、安裝方式、位置及，由甲方確認后執行。
3、乙方承擔的具體工作包括：
(1)由乙方所在地至甲方指定地點(diǎn)的運輸。
(2)現場(chǎng)安裝、調試。
(4)對甲方操作人員的培訓。
4、甲方承擔的具體工作包括：
(1)及時(shí)提供工程安裝的具體要求，安裝場(chǎng)地的施工條件說(shuō)明及通訊距離規定。
(2)派出一名專(zhuān)職人員負責配合乙方安裝。在乙方進(jìn)入現場(chǎng)施工時(shí)，負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3)負責施工現場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò )、保衛、消防等所有協(xié)調工作及相關(guān)費用。
(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
六、工程進(jìn)度及驗收
1.工程工期總計()天，從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調試完畢止。
2.現場(chǎng)安裝、調試完畢后的()天內，甲方應對整個(gè)顯示屏工程進(jìn)行驗收，驗收標準依據本合同各項條款規定及相關(guān)技術(shù)規范。
3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無(wú)正當理由在安裝調試完畢后的()天內不對工程進(jìn)行驗收，視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場(chǎng)地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程逾期的.責任。待合同規定工期期滿(mǎn)后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內，甲方預付乙方工程款%，計￥元，合同生效。
2.產(chǎn)品運抵甲方安裝現場(chǎng)后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;安裝調試完畢后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;驗收后，甲方在()天內將工程余款%，計￥元支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，產(chǎn)品產(chǎn)權歸乙方所有�？罡肚搴�，產(chǎn)權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約罰則
1.由于乙方原因，工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金元/天。
2.乙方必須根據合同要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。否則，乙方應承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時(shí)預付工程款，則甲方應向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時(shí)提供特殊軟件要求的技術(shù)資料或不履行協(xié)作義務(wù)等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實(shí)際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。
九、特別約定：(若沒(méi)有則注明無(wú))
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議，雙方應本著(zhù)互諒互讓的精神協(xié)商解決。
十一、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話(huà)、開(kāi)戶(hù)銀行及帳號等信息發(fā)生變化，應書(shū)面通知另一方。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽定補充協(xié)議。
4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式份，甲乙雙方各執份。
甲方單位名稱(chēng)(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話(huà)
傳真
開(kāi)戶(hù)銀行帳號
乙方單位名(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話(huà)
傳真
開(kāi)戶(hù)銀行帳號
工程承攬合同15
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：鎮江市……
施工方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：淮安市……公司
甲方將自有門(mén)面房拆遷項目委托乙方進(jìn)行拆除施工和渣土清運。依照《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，明確雙方的權利和義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本合同。
一、施工內容及工程量
1、施工內容：分為A、B、C三段工程，將上述三區段建筑物拆除，并將渣土清運。
2、拆除標準：所定范圍內建筑物房屋拆除及原地面磁磚、渣土清運至室內地平。
3、施工中拆下的各類(lèi)廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價(jià)款及結算方式
1、工程價(jià)款
�。�1）防護鋼架：長(cháng)100米×高4米×63元=25200元，由甲方承擔；
�。�2）垃圾清運：根據房屋拆除面積2614平方米×50元/平方米=130700元，由甲方承擔；
�。�3）廢物利用費：按照甲方指定各區段工程工期長(cháng)短，乙方按照不同標準計算廢物利用費支付給甲方。具體如下：如果甲方安排20天工期，按12元/平方米；如果工期15天，按8元/平方米；如果工期5天，則按5元/平方米。
2、結算方式
�。�1）保證金：乙方須在正式開(kāi)工前向甲方交納一次性安全保證金和房款計人民幣10萬(wàn)元。如乙方在舊房拆除過(guò)程忽視安全管理，違反安全責任，違章指揮、冒險作業(yè)、野蠻拆除，不服從甲方安全監督管理和相關(guān)職能部門(mén)的監督檢查，甲方有權處置該保證金，直至扣完，并追究乙方其他法律責任。
�。�2）工程結束并經(jīng)甲方驗收合格后，進(jìn)行結算，甲方一次性付清工程款。
三、施工日期
1、A、B、C各區段開(kāi)工和竣工日期以甲方另行書(shū)面通知乙方為準。
2、因不可抗力或其他因素不能按時(shí)開(kāi)工或竣工時(shí)，甲乙雙方可以重新約定開(kāi)工或竣工日期。
四、雙方權利和義務(wù)
甲方：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方向乙方進(jìn)行施工交底，交待清楚施工現場(chǎng)周?chē)叵抡系K物與在施工中需注意的事項并提供有關(guān)技術(shù)資料。
2、負責協(xié)調切斷通往被拆除區域內的`水源、電源、熱源、燃氣、通信等線(xiàn)路。
3、配合乙方對施工人員進(jìn)行安全教育。
4、甲方指定工作人員監督乙方施工全過(guò)程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關(guān)部門(mén)對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務(wù)。
4、必須嚴格按照相關(guān)法規條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬(wàn)無(wú)一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、乙方必須嚴格按照甲方要求進(jìn)行施工，服從甲方現場(chǎng)管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。在拆除過(guò)程中，確保與被拆建筑體相連建筑物的結構安全，否則，由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
8、若發(fā)生重大事故，乙方應按有關(guān)規定立即上報有關(guān)部門(mén)并通知甲方。同時(shí)按政府的有關(guān)要求處理。
9、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜，負責協(xié)調施工中有關(guān)事宜并向甲方通報工程拆除有關(guān)情況。
五、違約責任
1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。
乙方如未能按照甲方指定工期清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾30元人民幣承擔違約金，最高不超過(guò)合同價(jià)。
2、合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向鎮江仲裁委員會(huì )申請仲裁。
六、其他
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同簽訂日期：年月日
【工程承攬合同】相關(guān)文章：
工程承攬合同12-01
工程承攬合同12-28
工程業(yè)務(wù)承攬合同06-21
【精】工程承攬合同03-14
【薦】工程承攬合同03-13
【熱門(mén)】工程承攬合同04-01
【推薦】工程承攬合同04-10
【熱】工程承攬合同04-10
建筑工程承攬合同11-23
工程承攬合同(15篇)06-22