- 建筑工程施工承攬協(xié)議 推薦度：
- 建筑工程承攬合同 推薦度：
- 建筑工程承攬合同書(shū) 推薦度：
- 相關(guān)推薦
建筑工程承攬合同
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的建筑工程承攬合同，歡迎閱讀與收藏。
建筑工程承攬合同1
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場(chǎng)危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場(chǎng)危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務(wù)，所有墻的內外粗粉刷任務(wù)，乙方在施工過(guò)程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場(chǎng)，上料、拌料等所有任務(wù)由乙方負責。
二、乙方在施工過(guò)程中，甲方提供生產(chǎn)工具、水、電接通。
三、質(zhì)量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進(jìn)行施工，同時(shí)也要達到承包方的質(zhì)量要求，如果出現工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價(jià)計算方法：按照該工程的建筑每層的.平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務(wù))，此單價(jià)包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過(guò)程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務(wù)，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個(gè)星期之內把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場(chǎng)，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個(gè)月之內完工。
七、乙方在施工過(guò)程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過(guò)程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場(chǎng)，還有木工必須及時(shí)配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過(guò)程中，如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下，當時(shí)雙方將要及時(shí)通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過(guò)程中，必須節約建筑材料。
十、乙方在施工過(guò)程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
建筑工程承攬合同2
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方將_________________小區15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關(guān)權利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價(jià)
1、瓦工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價(jià)。(注：大臨計時(shí)工土方開(kāi)挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。)
2、木工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括模板的.支拆，內滿(mǎn)堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價(jià)________元/m2(建筑面積)。
3、鋼筋承包內容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(jià)(建筑面積)。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)
4、架子工承包內容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(jià)(建筑面積)。
5、水電工承包內容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現場(chǎng)施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價(jià)。(注：消防、暖通不在承包范圍內。)
6、垂直運輸：現場(chǎng)配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，________配電箱十臺承包單價(jià)(建筑面積)。
二、甲方職責：
1、甲方按時(shí)支付進(jìn)度款。
2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套，并進(jìn)行技術(shù)交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線(xiàn)、標高及水準點(diǎn)，甲方技術(shù)人員配合進(jìn)行施工放線(xiàn)
三、乙方職責：
1、嚴格按規范和設計要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進(jìn)度節點(diǎn)完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進(jìn)行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進(jìn)場(chǎng)一周內，甲方代付15%材料款，約人民幣________萬(wàn)(以借條為準)，待工程結算時(shí)從總價(jià)中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超過(guò)每個(gè)月的5號，逾期造成人員不穩定或其它損失由甲方承擔。)
3、春節前支付完成工程量的90%，主體結構在春節前封頂，甲方承諾給予獎金________元，以資_____________。
4、工程實(shí)體完工支付結算總價(jià)的95%，5%余款于________年________月________日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證
發(fā)包人：________________承包人：________________
簽章：________________簽章：________________
聯(lián)系電話(huà)：________________聯(lián)系電話(huà)：________________
日期：________________日期：________________
建筑工程承攬合同3
甲方：________________
乙方：________________
根據《________》及其它有關(guān)法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：________________。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：________天(日歷________天)。在甲乙雙方認同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計算工期,開(kāi)工日期為_(kāi)_______年________月________日。
第二條甲方責任，權利和義務(wù)
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開(kāi)工現場(chǎng)準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關(guān)費用。
4、根據乙方要求及時(shí)做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務(wù)
1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目
1、振升平開(kāi)窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)________元(大寫(xiě)：________________元)
2、玻璃幕墻，________玻璃，單層貼膜，________的鋁材做骨架，單價(jià)________元(大寫(xiě)：________________元)
3、________銅門(mén)廠(chǎng)，單價(jià)________元(大寫(xiě)：________________元)
4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)________元
5、推拉門(mén)：?jiǎn)蝺r(jià)________元
6、陽(yáng)光房，________方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價(jià)________元
7、衛浴門(mén)，________________元
8、室內門(mén)，________________元
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)________________元
第五條工程質(zhì)量及驗收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的'一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：(大寫(xiě))________________元
(小寫(xiě))________________
1、乙方完成1.2.3項的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。
第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方：________________乙方：________________
簽訂日期：________年________月________日簽訂日期：________年________月________日
建筑工程承攬合同4
甲方：_________
乙方：_________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場(chǎng)機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關(guān)百葉窗戶(hù)標準及組裝有關(guān)規范
第八條計價(jià)原則：雙方根據窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的.工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買(mǎi)人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負責人簽字：_________
負責人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
建筑工程承攬合同5
發(fā)包方：
承包方：
合同編號：
簽訂時(shí)間：
根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，為明確雙方在履行承包合同過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一項 工程項目
一、建設單位：
二、工程名稱(chēng)：
三、承包范圍：
四、組成合同的文件
1、本合同各項條款;
2、圖紙;
3、雙方有關(guān)工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第二項 工程期限
一、根據使用需要，商定工程總工期為 個(gè)工作日，暫定 年 之日起算起。
二、遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現場(chǎng)代表簽證后，工期相應順延。
1、按施工準備規定要求，不能提供施工場(chǎng)地、水、電，影響進(jìn)場(chǎng)施工的。
2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無(wú)法進(jìn)行而影響進(jìn)度或工程量增加的。
3、未按合同規定撥付工程進(jìn)度款而影響施工的。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向發(fā)包方提出書(shū)面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第三項 工程款的支付與結算
工程價(jià)款的.支付與結算，應根據中國人民銀行規定的"基本建設工程價(jià)款結算辦法"結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：
1、承包方在材料進(jìn)場(chǎng)后，發(fā)包方即支付合同總價(jià)的，計人民幣 元整。
2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價(jià)的，計人民幣 整。
3、其它余款竣工驗收合格，留5萬(wàn)元保修金30天內一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天內進(jìn)行驗收，給予確認或提出修改意見(jiàn)。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。
第四項 工程質(zhì)量
一、本工程質(zhì)量經(jīng)雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說(shuō)明文件和技術(shù)修改通知單進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監督。
第五項 安全施工
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進(jìn)場(chǎng)施工，遵守消防施工規范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進(jìn)行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第六項 糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。
第七項 附則
一、本合同一式 份，承、發(fā)雙方各執正本 份。
二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專(zhuān)用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程承攬合同6
建設方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱(chēng)：___
(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門(mén)黃花農場(chǎng)
(3)工程范圍和內容：本房為_(kāi)__跨鋼結構廠(chǎng)房，規格：長(cháng)___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫(xiě))：___，(小寫(xiě)￥：___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通”，負責進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運達到場(chǎng)。
(2)負責接通施工現場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿(mǎn)足施工用水、用電的需要，做好紅外線(xiàn)以?xún)葓?chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應順延。
四、鋼結構工程價(jià)款的支付與結算
(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的.___%計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。
(5)本合同結算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話(huà)：___
電話(huà)：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
建筑工程承攬合同7
甲方：_________________
乙方：_________________
依照《中華人民共和國勞動(dòng)法、________、建筑法》為依據，參照有關(guān)文件精神。本著(zhù)甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：
一、工程名稱(chēng)：_________________
二、施工地點(diǎn)：_________________
三、結構形式：_________________
四、發(fā)包內容及價(jià)格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門(mén)價(jià)，以建筑面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫(xiě)________元
五、資質(zhì)要求：________以上資質(zhì)，簽訂合同時(shí)，將資質(zhì)復印件留給甲方存檔備查。
六、質(zhì)量要求：合格
七、開(kāi)工日期：________年________月________日
竣工日期：________年________月________日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。
九、付款方式：
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價(jià)款的30%。
3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價(jià)款50%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站、監理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價(jià)工程款17%。
5、保質(zhì)金3%，質(zhì)保期為12個(gè)月，在質(zhì)保期內如出現質(zhì)量問(wèn)題，甲方通知乙方并約定時(shí)間進(jìn)行維修，如乙方不能按時(shí)進(jìn)行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的'質(zhì)量保金內扣除，質(zhì)保期滿(mǎn)后按合同約定時(shí)間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯(lián)合檢查全部合格結清工程款。
十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長(cháng)三員。
十一、施工期間因個(gè)別情況與業(yè)主發(fā)生爭執，由物業(yè)單位協(xié)調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工過(guò)程中，保證小區道路暢通無(wú)粉塵，做好屋面防水，如有此類(lèi)現象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。
十四、安全生產(chǎn)，文明施工。
1、施工嚴格執行安全生產(chǎn)操作規范，施工前須對上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。
3、進(jìn)場(chǎng)的各種設備、材料隨使隨進(jìn)，合理堆放，保證施工現場(chǎng)清潔。
十五、違約：
1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現場(chǎng)或停工，如違約甲方有權拒付工程款。
2、不許轉包他人，如發(fā)生發(fā)現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發(fā)生的費用由乙方承擔。
十六、施工現場(chǎng)三通一平，由甲方協(xié)調，費用由乙方承擔。
十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：________________乙方：________________
電話(huà)：________________電話(huà)：________________
________年________月________日
建筑工程承攬合同8
建設單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
施工單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱(chēng)：
二、工程地點(diǎn)：
三、工程范圍和內容：
1、承包范圍：
2、工程建筑面積：
3、結構：----------------------------------
4、層數、建筑高度：詳見(jiàn)經(jīng)甲方單位審核通過(guò)的施工圖
5、其他：本合同價(jià)包括土建、鋼結構，圍墻，地坪，
第二條合同價(jià)款及調整
一、工程合同價(jià)款采用固定合同，
總造價(jià)為（大寫(xiě)）:人民幣: 萬(wàn)元 ， （大寫(xiě)）
二、雙方約定合同價(jià)款的其他調整因素：
1、調整方式：
�。�1）遇業(yè)主方要求或設計規范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內容。
�。�2）遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。
�。�3）遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監理簽證后予以調整。
2、調整原則：
�。�1）合同報價(jià)書(shū)已有相同項目的，按該項目的單價(jià)同比例下浮后執行。
�。�2）合同報價(jià)書(shū)中無(wú)相同項目的，以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎或參照本合同報價(jià)書(shū)而確定該項目的單價(jià)。
�。�3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
�。�4）增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。
三、本工程最終結算價(jià)款為：固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款+現場(chǎng)簽證與圖紙變更（補充協(xié)議或工程聯(lián)系單）。
第三條合同價(jià)款的支付與結算
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現場(chǎng)3日內，甲方支付合同總價(jià)的%預付款，場(chǎng)平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價(jià)的%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款 (即工程竣工結算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價(jià)的97%)，剩余3%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在工程竣工后滿(mǎn)1年內付清，以竣工通知書(shū)日期為準。
3、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià)，如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí)，支付金額作相應增減。
二、結算：
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結算。遇本合同無(wú)約定的，按國家合同法有關(guān)規定實(shí)施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見(jiàn)。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決；協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價(jià)機構審價(jià)確定。
第四條工程期限
一、根據工程實(shí)際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達開(kāi)工報告為準。計劃進(jìn)場(chǎng)日期年月日，具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應提前5天書(shū)面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后，工期相應順延：
1、按施工準備規定要求，不能提供壓實(shí)平整的施工場(chǎng)地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)；
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進(jìn)度時(shí)；
3、在施工中因連續停電、停水8小時(shí)以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過(guò)24小時(shí)，影響正常施工時(shí)；
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
5、其它因甲方不可預見(jiàn)原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方：
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通一平”，負責紅線(xiàn)外進(jìn)場(chǎng)道路的維修，并接到施工現場(chǎng)。
2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器，要求滿(mǎn)足施工用水、用電量的需要。（水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源）。做好紅線(xiàn)以?xún)鹊膱?chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時(shí)，合同簽訂后3天內（以收簽最后一張圖紙為準）提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關(guān)部門(mén)參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會(huì )審紀要，在7日內分送有關(guān)單位，并在7日內提供會(huì )審紀要和修改后的施工圖（甲方供圖時(shí)）。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續；協(xié)助乙方辦理現場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。
6、甲方應在施工準備期屆滿(mǎn)前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。
乙方：
1、在由乙方提供設計時(shí)，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料，并保證資料數據真實(shí)、準確。
2、由乙方提供設計時(shí)，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會(huì )審和交底會(huì )議，會(huì )后3 日內，由甲方書(shū)面提出會(huì )審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進(jìn)場(chǎng)。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現場(chǎng)管理。
5、構件已制作，具備發(fā)運安裝條件時(shí)，乙方應書(shū)面通知甲方，準備進(jìn)場(chǎng)安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
�。�1）下達的指令、通知由其本人簽字后，以書(shū)面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時(shí)間后生效；
�。�2）有權對乙方工程量的增減核實(shí)確認；
�。�3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；
�。�4）有權代表甲方對乙方施工的工程進(jìn)行驗收。
�。�5）檢查和監督乙方和監理單位執行合同；
�。�6）乙方項目負責人及有關(guān)人員的調換需事先經(jīng)其同意；
2、甲方應保證乙方進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行，若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件，并在開(kāi)工后繼續負責解決以上事項的遺留問(wèn)題。
3、組織乙方和設計單位進(jìn)行圖紙會(huì )審，向乙方進(jìn)行設計交底。該圖紙會(huì )審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
�。�1）乙方的要求、請求和通知，以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
�。�2）乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發(fā)出的指令，組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規定。
4、乙方按有關(guān)規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關(guān)責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據，開(kāi)工前由甲方組織設計交底和三方會(huì )審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會(huì )審紀要在圖紙會(huì )審后7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書(shū)或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后，乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí)，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設計時(shí)，應由甲方正式以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設計變更，辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認可的設計變更，發(fā)生工程費用變動(dòng)，工程款按實(shí)結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的'費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現場(chǎng)管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現場(chǎng)，否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓和教育。未經(jīng)教育培訓，不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關(guān)規定立即報告有關(guān)部門(mén)并通知項目經(jīng)理，同時(shí)按有關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行處理，費用由事故責任方承擔。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標準：合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構件質(zhì)量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說(shuō)明文件及國家有關(guān)規范、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺(jué)接受監理工程師的質(zhì)量監督，隨時(shí)接受監理工程師的檢查。發(fā)現工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應及時(shí)整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業(yè)規定影響施工正常進(jìn)行。如違反國家或行業(yè)規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質(zhì)量驗收規范對分項、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時(shí)，應通知監理工程師進(jìn)行中間結構驗收。驗收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時(shí)書(shū)面報告監理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結果由監理工程師報質(zhì)檢部門(mén)備案；重大質(zhì)量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質(zhì)檢部門(mén)共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%，保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質(zhì)量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。
2、由乙方設計時(shí)，因設計錯誤造成返工時(shí)，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規定賠償損失。
4、工程竣工結算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經(jīng)催告超過(guò)28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章即生效。
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色：
2、墻面的顏色：
3、外門(mén)顏色：
4、內門(mén)顏色
建設單位：承攬單位：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
電話(huà)： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號：
電話(huà)：
身份證號：
日期：日期：
建筑工程承攬合同9
甲方：
乙方：
按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則，結合工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，甲方將桃山煤礦生產(chǎn)、生活用水蓄水池建設工程交乙方承攬，現就具體事項達成如下協(xié)議。
一、工程范圍及工程價(jià)格
1、工程范圍：蓄水池的土石方開(kāi)挖和修筑。
2、工程價(jià)格：基礎開(kāi)挖土石方每立方米30元，澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元，裝模、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元，片石墊層每平方米4元，抹面每平方米4元。 以上價(jià)格均包括所有工程項目場(chǎng)地內人工費用。
二、工程規格、質(zhì)量
(一)規格
1、開(kāi)挖蓄水池基坑直徑8米，見(jiàn)硬底。
2、池底用片石墊層，厚度20公分，在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分，抹面;安裝污水管處低20公分，清水管比污水管高20公分。
3、墻體用片石混凝土澆灌，地表層以下厚度50公分，地表層以上20 公分，水池內徑7米，池凈高3米，池內墻裝模，外墻出土面用毛石漿砌，漿砌的厚度不能超過(guò)30 公分。
4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑，板厚10公分，用20×30公分的十字梁將板托起，蓋口50×50公分，用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。
5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼，間距20公分;墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍，每道箍?jì)筛?蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼，間距15公分;梁的主筋直徑14mm×4根，箍筋直徑⒍5mm，間距20公分。砂漿均用c30標號。其它預埋件由甲方現場(chǎng)質(zhì)監人員指導施工。
(二)質(zhì)量
1、毛石墻漿砌用擠漿法，石料周?chē)仨氂猩皾{，無(wú)空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿(mǎn)。
2、混凝土必須用振動(dòng)棒搗固密實(shí)，不得有滲水現象。
3、蓋板和十字梁必須震動(dòng)密實(shí)。
4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平，不允許有縫窩麻面現象。
5、砂漿必須用攪拌機拌勻，砂漿搗固要及時(shí)、均衡、密實(shí)，養護期間要經(jīng)常保持濕潤。
三、施工安全
1、乙方在施工過(guò)程中嚴格按照建筑法和安監部門(mén)的要求，配帶齊全，設施到位，措施得力。有技術(shù)指導人員現場(chǎng)指導。
2、乙方必須加強施工隊人員的安全管理和自我保護的.意識，搞好團結協(xié)作，服從公司技術(shù)管理人員監督和管理，在施工過(guò)程中必須保護好公司的各種生產(chǎn)設施和安全設施，損壞趙佳賠償。
3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險，在施工過(guò)程中的應急措施，杜絕各種安全事故的發(fā)生。
四、結算方式
1、乙方按合同完工，甲方與乙方一同驗收無(wú)質(zhì)量瑕疵，扣回借支和質(zhì)保金后(質(zhì)保金為應付工程總價(jià)款10%)，余額一次性支付。(乙方必須提供工程總價(jià)款的建安營(yíng)業(yè)稅發(fā)票)。
2、質(zhì)保金額和支付方法：質(zhì)保金為應付工程價(jià)款的百分之十，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次性支付。
五、違約責任
1、甲方應給乙方提供必要施工環(huán)境，搞好協(xié)調服務(wù)，確保乙方施工;
2、甲方必須按合同支付乙方工程款，超期必須按月息5%支付給乙方;
3、乙方在施工過(guò)程中造成質(zhì)量問(wèn)題返工的材料、工資由乙方自己負責，與甲方無(wú)關(guān)，不服從甲方(公司)人員的監督管理，強行施工或故意拖延工期甲方有權終止合同;
4、乙方在施工過(guò)程中，造成的各種安全事故概由乙方自己負責與甲方無(wú)關(guān);
六、以上條款甲、乙雙方供同遵守，未盡事宜，雙方協(xié)商。
本合同一式三份，從簽字之日起生效，到工程完工終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程承攬合同10
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場(chǎng)危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場(chǎng)危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務(wù)，所有墻的內外粗粉刷任務(wù)，乙方在施工過(guò)程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場(chǎng)，上料、拌料等所有任務(wù)由乙方負責。
二、乙方在施工過(guò)程中，甲方提供生產(chǎn)工具、水、電接通。
三、質(zhì)量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進(jìn)行施工，同時(shí)也要達到承包方的質(zhì)量要求，如果出現工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的'單價(jià)計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務(wù))，此單價(jià)包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過(guò)程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務(wù)，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個(gè)星期之內把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場(chǎng)，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個(gè)月之內完工。
七、乙方在施工過(guò)程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過(guò)程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場(chǎng)，還有木工必須及時(shí)配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過(guò)程中，如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下，當時(shí)雙方將要及時(shí)通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過(guò)程中，必須節約建筑材料。
十、乙方在施工過(guò)程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【建筑工程承攬合同】相關(guān)文章：
建筑工程承攬合同4篇02-08
建筑工程承攬合同10篇11-23
建筑工程承攬合同書(shū)09-24
濱江花園小區建筑工程承攬合同09-13
建筑工程施工承攬協(xié)議03-02
承攬的合同08-27
企業(yè)承攬合同10-01
實(shí)用的承攬合同10-03
工程承攬合同12-01