廣告門(mén)頭制作合同通用
在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的廣告門(mén)頭制作合同通用，歡迎大家分享。
廣告門(mén)頭制作合同通用1
甲方：___________
乙方：___________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》相關(guān)規定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規定，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法規規定承擔經(jīng)濟責任。
一、 項目名稱(chēng): 門(mén)頭廣告牌
二、 項目?jì)热?(附報價(jià)單、圖紙)
三、 項目總金額:。
四、 付款方式:
1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金，即___________人民幣
2、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格后，三日內一次性付清余款， 即___________人民幣
五、 工程期限：合同簽訂之日起15天內完成。
六、 驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，甲方在三個(gè)工作日內確認。
七、 責任與義務(wù):
1、乙方應按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工作。
2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責任由乙方承擔。
3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關(guān)資料不及時(shí)、施工場(chǎng)地未協(xié)調相關(guān)部門(mén)以至延誤工期，乙方不負責任，另產(chǎn)生的其他費用由甲方支付。
4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動(dòng)時(shí)有延誤 工期，甲乙雙方因協(xié)商解決。
5、如甲方另增加項目或項目方案變動(dòng)，所產(chǎn)生的'費用由甲、乙方協(xié)商另算。
八、 質(zhì)保期：門(mén)頭和雕刻字制作安裝驗收合格之日起一年內免費保修， 保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時(shí)內提供維修服務(wù)。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責任。
九、 如甲方前期款項不及時(shí)到位造成的工期延誤，乙方不負責任，后期款項不按合同時(shí)間付清乙方可按現行銀行利率加收利息。
十、 違約責任: 因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開(kāi)始著(zhù)手制作時(shí)就已經(jīng)在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。
其他事項：
十一、本合同履行過(guò)程中如遇爭議，雙方應當友好協(xié)商，如協(xié)商未能達成共識，向原告方所在地人民法院起訴。
十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份。傳真、復印件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告門(mén)頭制作合同通用2
甲方：___________
乙方：___________
甲乙雙方為明確各自的權利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就甲方承攬乙方委托制作安裝潤華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門(mén)頭事宜達成如下一致協(xié)議。
第一條：店招門(mén)頭制作
乙方要求制作的廣告為合法廣告，該廣告產(chǎn)生的.影響與甲方無(wú)關(guān)。
乙方要求制作的門(mén)頭28米×1.6米,中間凸起部分為14.5_____2.4米 材料：骨架用3×3cm鍍鋅方管，外面裝飾板為高檔鋁塑板， 總價(jià)為：叁伍陸柒捌
付款方式：合同簽訂后，乙方向甲方交納預付材料款一萬(wàn)元(￥10000.00元)，剩余安裝驗收后五個(gè)工作日之內一次性付清。 制作安裝日期：20__________年十月二十日之前完工。
第七條、違約責任：
1. 甲方未能按本合同在規定時(shí)間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2. 乙方如無(wú)正當理由未能按本合同第四條規定按時(shí)制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。并有權就實(shí)際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的制作費。
第八條、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質(zhì)保一年。牢固性保證三年(天災、人為因素除外)。
本協(xié)議一式二份，雙方各執一份，經(jīng)雙方簽字后生效，具有法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告門(mén)頭制作合同通用3
甲方：___________地址：___________聯(lián)系電話(huà)：___________乙方：___________地址：___________聯(lián)系電話(huà)：___________
甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門(mén)頭制作達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程地點(diǎn)：___________
2、工程內容及做法
3、工期：本工程自_____年_____月_____日開(kāi)工，于_____年_____月_____日竣工。
二、甲方工作
1、工程開(kāi)工前三天，對乙方提供的施工效果圖進(jìn)行確認并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3、施工期間，負責協(xié)調乙方施工隊與門(mén)頭改造工程涉及業(yè)主的關(guān)系。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，并指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進(jìn)行而做的其它工作。
三、乙方工作
1、負責門(mén)頭制作工程的圖紙設計、材料采購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組
縱施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進(jìn)行制作、安裝，做好各項質(zhì)量檢查記錄。如現場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符，應及時(shí)報請甲方協(xié)商修改確定。
5、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。
6、參加竣工驗收，編制工程結算。
7乙方承擔施工人員在施工中的相關(guān)責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程制作安裝完成后應提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
五、工程價(jià)款及結算
1、工程預算：金額大寫(xiě)：本合同工程的最終結算金額以報價(jià)單單價(jià)為準，按實(shí)際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應向乙方支付工程預算總價(jià)款的40%，即人民幣____________元;第二次于工程中期甲方應向乙方支付工程預算總價(jià)款的.30%，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后，已方按實(shí)際工程量提出工程決算并將有關(guān)資料由甲方送審計部門(mén)審計。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內，結清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由于甲方或門(mén)頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應按照本合同約定的付款時(shí)間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。
4、乙方應當按照施工效果圖和工藝說(shuō)明進(jìn)行施工，乙方未能按照上述要求進(jìn)行施工的應當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發(fā)生爭議的，甲乙雙方應本著(zhù)互諒互讓、平等協(xié)商的原則進(jìn)行友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。
八、合同份數及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
甲方：___________乙方：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
公章：___________公章：___________
日期：___________日期：___________
【廣告門(mén)頭制作合同】相關(guān)文章：
門(mén)頭廣告制作合同07-29
廣告門(mén)頭制作合同12-08
門(mén)頭廣告制作合同02-19
門(mén)頭廣告制作合同5篇01-23
門(mén)頭廣告制作合同(5篇)01-23
廣告門(mén)頭制作合同9篇12-11
廣告門(mén)頭制作合同(9篇)12-11
廣告門(mén)頭制作合同(合集9篇)12-13
廣告門(mén)頭制作合同匯編9篇12-13