- 承攬合同 :企業(yè)網(wǎng)站制作協(xié)議 推薦度:
- 相關(guān)推薦
企業(yè)承攬合同
隨著(zhù)法律知識的普及,合同的使用頻率呈上升趨勢,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎?下面是小編幫大家整理的企業(yè)承攬合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
企業(yè)承攬合同1
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):__________________________________。
2、工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
。1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫(xiě))____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)、
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計________元整,大寫(xiě)金額:________圓整(附報價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限________日,時(shí)間自________起至________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的.水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準
1、按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間:
付款百分比:
金額:
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式________份。
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
委托方(甲方):
承攬單位(乙方):
代表人:
代表人:
簽約日期:
簽約日期:
企業(yè)承攬合同2
甲方:
住所地:
法定代表人:
電話(huà):
乙方:
住所地:
法定代表人:
電話(huà):
鑒于:甲方現有汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)精品裝潢及汽車(chē)維修服務(wù)等三大類(lèi)業(yè)務(wù);乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶(hù)資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就共同合作開(kāi)辦維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:
一、合作項目標的:
維修售后服務(wù)。
二、合作時(shí)間及地址:
____年___月___日至____年___月___日。
地址:(詳見(jiàn)附圖),其中車(chē)間(____平方米),鈑金、噴漆(____平方米),接待室(____平方米)。
三、合作方式及雙方投入:
甲方以原有設備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣____萬(wàn)元及現金人民幣____萬(wàn)共____萬(wàn)元作為投資;乙方以設備折價(jià)____萬(wàn)及現金____萬(wàn)共出資____萬(wàn)元作為投資。
雙方約定:
、匐p方實(shí)物投入和現金投入均由雙方書(shū)面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
、谠O備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設備折舊、攤銷(xiāo)的依據。
四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式:
雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)。
汽車(chē)的汽車(chē)維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理,乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財務(wù)管理制度,共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議,并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式:
公司合作項目的資金往來(lái)設置雙方共同確認的資金帳戶(hù)(含轉帳帳戶(hù)及現金帳戶(hù)),合作項目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本(場(chǎng)租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費用)后盈虧按甲方____%、乙方____%共同享有和承擔。
六、合作項目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費用分攤:
鑒于甲方目前每年場(chǎng)地費為_(kāi)___萬(wàn)元,合作項目專(zhuān)用帳戶(hù)須分攤甲方場(chǎng)地費每年____萬(wàn)元整,由甲方提供正規房屋租賃發(fā)票于每____年___月___日前入帳。從年度開(kāi)始,合作項目按每年___萬(wàn)元分攤場(chǎng)地費,于每____年___月___日前入帳。
七、設備折舊及攤銷(xiāo):
從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任:
。ㄒ唬、甲方:
、倮^續開(kāi)發(fā)和擴大現有維修業(yè)務(wù),并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。
、趯⑺N(xiāo)售汽車(chē)客戶(hù)引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
。ǘ、乙方:
、賹⒃械谋捡Y、寶馬客戶(hù)納入雙方合作項目中。
、跒楸捡Y、寶馬車(chē)輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓工作。
、坶_(kāi)發(fā)客戶(hù)并介紹給甲方。
九、特別約定:
、僭(chē)場(chǎng)地系為爭取”4s”品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權。
、谠诒竞贤行趦热魏我环讲坏迷谑袇^(除外)內與第三方就本項目進(jìn)行合作。
、圩院献鲄f(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔。
、茈p方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔違約責任。
、莞鶕(jīng)營(yíng)需要,甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開(kāi)新店,乙方無(wú)正當理由不得拒絕。
十、違約責任:
、偃魏我环接羞`反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的'行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協(xié)議。如損失難以計算的,損失賠償數額為_(kāi)_____萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度(不滿(mǎn)一年的按一年計)。
、谌魏我环骄捅竞献黜椖渴乱宋唇(jīng)合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
、廴魏我环綗o(wú)正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為_(kāi)______萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度(不滿(mǎn)一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:
雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜:
雙方另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本:
本協(xié)議一式肆份,雙方各執貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
代理人:
企業(yè)承攬合同3
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱(chēng)):__________________
定作方(全稱(chēng)):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期
品名:
規格:
單位:
數量:
單價(jià):
金額分期:
交(收)貨數量:
超欠幅度:____________%
月總金額:(大寫(xiě))____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元____角____分
2.質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn):__________________________________________
3.原材料來(lái)源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔:__________________________________
5.貨款結算時(shí)間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________
7.違約責任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力:____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:(蓋章)
法人委托書(shū)號碼:
營(yíng)業(yè)執照號碼定作人:
法人委托書(shū)號碼:
營(yíng)業(yè)執照號碼承攬人:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
電話(huà)號碼:
電掛:
住址:
定作人:(蓋章)
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
電話(huà)號碼:
電掛:
住址:
20xx年x月x日
企業(yè)承攬合同4
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執照證號:
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執照證號:
合同編號: 合同簽訂地:×××工業(yè)城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠(chǎng)家,雙方本著(zhù)互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類(lèi)型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱(chēng)“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規格 技術(shù)標準或要求
備 注
四、 加工零部件價(jià)格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據《報價(jià)核算表》確認,該價(jià)格自確認之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調整價(jià)格的,按該程序重新確認,之前仍按原價(jià)格執行。
2. 為確保甲乙雙方長(cháng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競爭力。如乙方銷(xiāo)售與加工零部件類(lèi)似的產(chǎn)品給其它客戶(hù),則乙方必須保證加工零部件與這些類(lèi)似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠(chǎng)家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調整到與其它廠(chǎng)家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價(jià)格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續,領(lǐng)取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進(jìn)行加工,超過(guò)規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話(huà)通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫(xiě)《電話(huà)通知訂貨記錄》,作為電話(huà)訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
(2) 電話(huà)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領(lǐng)料手續。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規定執行:_______________________________;
2. 包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規定則按國家有關(guān)規定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時(shí)應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱(chēng)規格、數量、單位及生產(chǎn)廠(chǎng)的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗合格開(kāi)具合格檢驗報告后,開(kāi)具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點(diǎn)存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問(wèn)題甲方不負責。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設計與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設計開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5. 模具的知識產(chǎn)權:甲方所有;
6. 模具的所有權:甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
1. 合同生效后 日內,甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠(chǎng)報告,乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠(chǎng)審查,并對甲方提出的不合格項目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進(jìn)行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價(jià)格之詳細書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認并報甲方備案。乙方已通過(guò)3C認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書(shū)面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據經(jīng)驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進(jìn)行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買(mǎi)行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動(dòng),但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的 年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個(gè)工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業(yè)通行標準或國家標準執行。雙方如對質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)檢測結果為準。
十二、 對加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗收過(guò)程中,如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質(zhì)量不符合規定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應說(shuō)明合同號、運單號、車(chē)或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱(chēng)、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書(shū)面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任:
1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時(shí)知會(huì )甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7) 未經(jīng)確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠(chǎng)家,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8) 送貨實(shí)物數量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的',除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實(shí)際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實(shí)際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時(shí)間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實(shí)際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無(wú)正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點(diǎn)或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2. 乙方連續或累計二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、 其他
1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專(zhuān)用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時(shí)。
3. 執行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權代表: 授權代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
企業(yè)承攬合同5
甲方:
法定代表人:
職務(wù):
聯(lián)系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人:
職務(wù):
聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積____:,每平方米價(jià)款____元,工程總價(jià)款計____元。
3、承包方式:承攬方負責工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無(wú)償提供。
二、甲乙雙方的權利義務(wù):
1、乙方按照承攬標的'物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現屋面不完整,乙方有權要求甲方及時(shí)處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積____平方米,每平方米____元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價(jià)款外,應承擔工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、其他
1、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補充約定。
2、本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年___月___日____年___月___日
企業(yè)承攬合同6
經(jīng)甲___________
乙____________
雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:
規格:
型號:
單位數量:
單價(jià):
金額:
交貨日期:
超欠幅度:
貨款共計人民幣(大寫(xiě))___________________________________________________
1.質(zhì)量標準:____________________________________________________________
2.交貨(運輸)辦法及地點(diǎn):______________________________________________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費用負擔:__________________________________________________
5.結算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責任:
第一點(diǎn):甲方承擔
。1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí),應償付乙方實(shí)際損失________
。2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
。3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
。4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
。5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的'違約金。
。6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
。7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的信息,應承擔因此造成的損失。
。8)其他_________________________________________________________________
第二點(diǎn):乙方承擔
。1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
。2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
。3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
。4)未按合同規定時(shí)間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
。5)不符合合同規定產(chǎn)品,在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
。6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
。7)其他:
本合同一式______份。
有效期自________年____月____日到________年____月____日止。
企業(yè)承攬合同7
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿(mǎn)足利益,明確責任,依據《_____》有關(guān)法律之相關(guān)規定,本著(zhù)誠實(shí)信用,互惠互利原則,結合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作____模具。
第二條:質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點(diǎn):
1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。
。2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結構圖;
、谀>弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規定;
2、驗收方法(標準):①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執行。②模具結構驗收地點(diǎn):在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收必須符合模具結構圖紙。報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來(lái)源
1、原材料來(lái)源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:
本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點(diǎn):甲方指定場(chǎng)所。
3、交貨時(shí)間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書(shū)面形式確認后,交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn),運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_(kāi)___萬(wàn)元。共____套模具。貨款結算時(shí)間及方法:。付款方式:簽訂合同預付%,試模合格交付使用個(gè)月內付____%。
第六條:技術(shù)資料提供及保管:
第七條:質(zhì)量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問(wèn)題,甲方必須以書(shū)面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管;乙方在接到甲方書(shū)面通知24小時(shí)內出具解決方案并趕甲方現場(chǎng)進(jìn)行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見(jiàn)。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開(kāi)始,所有權為甲方所有。雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以在本合同約定模具項目交貨時(shí),乙方必須交還甲方在合同簽定以及甲方負責提供本合同約定的模具的`圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執行。及經(jīng)后生產(chǎn)合作過(guò)程中的文件資料為本合同的附件。履行過(guò)程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
2、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書(shū)》中“工程變更條款”執行。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商并由順德XX經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件、文字。
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《_____》有關(guān)規定,由雙方進(jìn)行協(xié)商調解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【企業(yè)承攬合同】相關(guān)文章:
承攬合同 :企業(yè)網(wǎng)站制作協(xié)議10-15
承攬的合同08-27
模具承攬合同02-26
關(guān)于承攬合同02-19
廣告承攬合同04-13
加工承攬合同12-29
承攬制作合同01-01
工程承攬合同12-28
安裝承攬合同12-12