綠化工程合同
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，合同的地位越來(lái)越不容忽視，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編為大家整理的綠化工程合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
綠化工程合同1
甲方(建設方)：
乙方(施工方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容和工程范圍：
二、合同工期
1、開(kāi)工日期：
2、竣工日期：
三、質(zhì)量標準
本工程執行 ，
工程質(zhì)量標準合格。
四、合同價(jià)款
1、該工程造價(jià)以竣工后實(shí)際工程量結算。
1、該工程造價(jià)以實(shí)際工程量的雙方議定價(jià)格為依據，以總承包形式而定，總承包價(jià)格為(： 元)大寫(xiě)：
3、工程款在工程驗收后一次性結清。
4、養護期從年月日 到 年月日 為止。
五、雙方權力與義務(wù)
(一)、甲方
1、 辦理施工所需的證件、批件，提供有關(guān)隱蔽、障礙物資料。
2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。
3、協(xié)調處理施工場(chǎng)地周?chē)叵鹿芫�(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
4、派駐施工現場(chǎng)的監理工程師或工程師代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、隱蔽工程和合同執行情況監督檢查，負責工程中的.驗收和其它必須的簽證。
5、組織對工程的竣工驗收。
(二)、乙方
1、根據甲方委托，在其承攬的工程范圍內，完全全部工程。
2、施工場(chǎng)地清潔衛生，執行行業(yè)文明施工要求。
3、對施工場(chǎng)地周?chē)墓芫�(xiàn)和鄰近建(構)筑物實(shí)施保護。
4、遵守政府有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地、交通、噪音及環(huán)保和安全生產(chǎn)等內容的規定。
5、嚴格施工，確保工程質(zhì)量，并按合同規定的時(shí)間如期完成和交付。
6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收
六、施工安全
工程參與各方按照國家建設安全生產(chǎn)相關(guān)規定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。
七、其他
1、未盡事宜，雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議。
2、本協(xié)議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
綠化工程合同2
甲方：
乙方：
為確保工程的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下協(xié)議，希雙方共同遵守。
第一條 工程概況
1、 工程名稱(chēng)：XXXX有限公司廠(chǎng)區綠化
2、 承包方式：包工包料
3、 工程總造價(jià)：_____萬(wàn)元
第二條 工程期限
本工程定于____年____月____日開(kāi)工，____年___月___日竣工，合同工期為_(kāi)___天
第三條 工程延誤與工程獎罰
1、 乙方應及時(shí)按期開(kāi)工，如遇施工現場(chǎng)不能開(kāi)工的情況下應提前通知甲方。
2、 施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。
3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。
4、 因乙方原因造成延期開(kāi)工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。
第四條 甲方職責
1、 確保施工前，現場(chǎng)做到三通一平。
2、 確保乙方施工用水及養護用水用電。
3、 甲方為乙方提供地下隱蔽工程的資料。
4、 及時(shí)向乙方支付工程款。
第五條 乙方工作職責
1、 乙方必須按甲方確認的工程進(jìn)行組織施工，接受甲方對工程進(jìn)度的監督檢查。
2、 工程竣工后，乙方應按本合同約定的養護期，對本工程承擔養護責任。
3、 乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關(guān)費用，由乙方單獨承擔。
第六條 質(zhì)量驗收
1、 苗木栽植要遵守技術(shù)操作規范，確保苗木成活率100%。
2、 苗木質(zhì)量要完全符合設計質(zhì)量要求，如達不到要求應及時(shí)更換。
第七條 付款方式
1. 第一次付款，合同簽訂生效后，甲方須向乙方支付工程總造價(jià)的.30% 。
2. 第二次付款，草坪鋪設過(guò)半時(shí)甲方向乙方支付工程總造價(jià)的40%。
3. 第三次付款，工程竣工驗收合格后，甲方向乙方工程總造價(jià)的25%.
4. 余款在養護期滿(mǎn)后一次付清。
第八條 養護期限
本工程養護期為一年(當年12月底結束)本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
綠化工程合同3
發(fā)包人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
一、工程內容
棒杰新廠(chǎng)房主干道兩側鵝卵石景觀(guān)工程。
二、合同價(jià)款
合同固定單價(jià)：以450元/噸計價(jià)，以發(fā)包簽收的實(shí)際用量計算。
三、結算價(jià)款
�、�、本合同為固定單價(jià)合同(不因市場(chǎng)價(jià)格上下波動(dòng)而調整)，即為完成一個(gè)計量單位所需的直接費、綜合間接費、措施費和稅金等的.綜合成品結算單價(jià);，
�、�、包含材料費、運輸費、施工費、安全管理費、風(fēng)險因素等;
四、付款方式工程完工，且發(fā)包人驗收合格，憑正式發(fā)票在五個(gè)工作日內付清。
五、工期：20xx年10月23日完工。
六、此合同如有異議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，由當地仲裁機構仲裁或當地法院判決。
七、此合同一式二份，雙方簽字蓋章后生效，發(fā)包人、承包人各執一份。
八、本合同于20xx年10月18日在浙江棒杰數碼針織品股份有限公司新廠(chǎng)區簽訂。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【綠化工程合同】相關(guān)文章：
工程綠化合同08-18
綠化工程合同03-17
校園綠化工程合同12-04
小區綠化工程合同03-07
綠化工程合同15篇07-29
綠化工程合同(15篇)09-22
綠化的工程合同（通用6篇）09-10
園林綠化工程合同04-26
綠化工程合同(300字)04-13