工程綠化合同
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì )，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的工程綠化合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工程綠化合同1
甲方：__________
乙方：__________
為確保工程的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下協(xié)議，希雙方共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：__________
2、承包方式：__________
3、工程總造價(jià)：_____萬(wàn)元
第二條工程期限
本工程定于____年____月____日開(kāi)工，____年___月___日竣工，合同工期為_(kāi)___天
第三條工程延誤與工程獎罰
1、乙方應及時(shí)按期開(kāi)工，如遇施工現場(chǎng)不能開(kāi)工的情況下應提前通知甲方。
2、施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。
3、如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。
4、因乙方原因造成延期開(kāi)工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。
第四條甲方職責
1、確保施工前，現場(chǎng)做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養護用水用電。
3、甲方為乙方提供地下隱蔽工程的`資料。
4、及時(shí)向乙方支付工程款。
第五條乙方工作職責
1、乙方必須按甲方確認的工程進(jìn)行組織施工，接受甲方對工程進(jìn)度的監督檢查。
2、工程竣工后，乙方應按本合同約定的養護期，對本工程承擔養護責任。
3、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關(guān)費用，由乙方單獨承擔。
第六條質(zhì)量驗收
1、苗木栽植要遵守技術(shù)操作規范，確保苗木成活率100%。
2、苗木質(zhì)量要完全符合設計質(zhì)量要求，如達不到要求應及時(shí)更換。
第七條付款方式
1、第一次付款，合同簽訂生效后，甲方須向乙方支付工程總造價(jià)的30% 。
2、第二次付款，草坪鋪設過(guò)半時(shí)甲方向乙方支付工程總造價(jià)的40%。
3、第三次付款，工程竣工驗收合格后，甲方向乙方工程總造價(jià)的25%。
4、余款在養護期滿(mǎn)后一次付清。
第八條養護期限
本工程養護期為一年（當年12月底結束）本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程綠化合同2
甲方（建設方）：__________
乙方（施工方）：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：__________
2、工程地點(diǎn)：__________
3、工程內容和工程范圍：__________
二、合同工期
1、開(kāi)工日期：___年____月___日
2、竣工日期：___年____月___日
三、質(zhì)量標準
本工程執行__________，工程質(zhì)量標準合格。
四、合同價(jià)款
1、該工程造價(jià)以竣工后實(shí)際工程量結算。
1、該工程造價(jià)以實(shí)際工程量的雙方議定價(jià)格為依據，以總承包形式而定，總承包價(jià)格為（：__________ 元）大寫(xiě)：
3、工程款在工程驗收后一次性結清。
4、養護期從__________年__________月__________日到__________年__________月__________日為止。
五、雙方權力與義務(wù)
�。ㄒ唬�、甲方
1、辦理施工所需的證件、批件，提供有關(guān)隱蔽、障礙物資料。
2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。
3、協(xié)調處理施工場(chǎng)地周?chē)叵鹿芫�(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
4、派駐施工現場(chǎng)的'監理工程師或工程師代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、隱蔽工程和合同執行情況監督檢查，負責工程中的驗收和其它必須的簽證。
5、組織對工程的竣工驗收。
�。ǘ�、乙方
1、根據甲方委托，在其承攬的工程范圍內，完全全部工程。
2、施工場(chǎng)地清潔衛生，執行行業(yè)文明施工要求。
3、對施工場(chǎng)地周?chē)墓芫�(xiàn)和鄰近建（構）筑物實(shí)施保護。
4、遵守政府有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地、交通、噪音及環(huán)保和安全生產(chǎn)等內容的規定。
5、嚴格施工，確保工程質(zhì)量，并按合同規定的時(shí)間如期完成和交付。
6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收
六、施工安全
工程參與各方按照國家建設安全生產(chǎn)相關(guān)規定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。
七、其他
1、未盡事宜，雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議。
2、本協(xié)議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程綠化合同3
發(fā)包方：__________（簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)包方”）
承包方：__________（簡(jiǎn)稱(chēng)“承包方”）
工程內容：__________
一、樹(shù)苗搬移
1、宿舍樓門(mén)口樹(shù)池內的桂花樹(shù)由于長(cháng)勢不好，商定更換同等大�。ㄒ阎付ǎ┑墓鸹�(shù)，原先的桂花樹(shù)移至運動(dòng)場(chǎng)所內指定地點(diǎn)，由承包方移植包成活，發(fā)包方支付費用計_____萬(wàn)元。
2、棒杰新廠(chǎng)區桂花樹(shù)移至宿舍樓指定區域（已實(shí)際確定），移植費用每株_____元，按實(shí)際移植數量計價(jià)。
3、原種植桂花_____株，已確認死苗_____株，商定不再購新苗補植，按當時(shí)購價(jià)每株_____元，合計人民幣_____元，抵付移植苗費用，多退少補。
二、新增樹(shù)
1、地下室樹(shù)池，大樹(shù)池種植竹一叢（數量20株，高度為5米），四小樹(shù)池為小球類(lèi)樹(shù)，價(jià)格詳見(jiàn)報價(jià)確認單。
2、觀(guān)玉蘭地段種植小樹(shù)苗，部份地段植草皮，價(jià)格詳見(jiàn)報價(jià)確認單；少部分人工損壞的`補苗，按補苗按實(shí)際數量計價(jià)；結算工程款按實(shí)際數量確定。
三、工期及養護期
1、原則上在_____年_____月底前完成，少量因樹(shù)的移栽季節相關(guān)，可相應順延，但須在_____年_____月中旬前全部完成。
2、苗木養護周期為一年，苗木種植日期即為養護周期開(kāi)始時(shí)間。成活苗按現時(shí)計算。
四、承包方式及價(jià)款支付
1、本工程采用固定單價(jià)承包，包成活，承包單價(jià)包括起苗、運輸、種植、基肥、檢疫檢驗，養護管理、人工費、安全文明施工等費用；此工程款包含稅金及各項費用。
2、工程完成驗收后，結算工程款，預留_____%保成活費，承包方提供正式發(fā)票后，_____個(gè)工作日內由發(fā)包方支付。
五、此合同如有異議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，由當地仲裁機構仲裁或當地法院判決。
六、此合同一式四份，雙方簽字后生效，發(fā)包方、承包方各執2份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【工程綠化合同】相關(guān)文章：
綠化工程合同02-23
綠化工程合同03-17
校園綠化工程合同06-20
小區綠化工程合同03-07
綠化的工程合同（通用6篇）09-10
園林綠化工程合同04-26
綠化工程合同(300字)04-13
綠化工程合同(15篇)09-22
綠化工程施工合同04-08