承包工程合同（通用5篇）
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì )，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的承包工程合同（通用5篇），歡迎大家分享。
承包工程合同1
建設單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為了明確雙方在施工過(guò)程中的權利義務(wù)及經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同，以下交款作為動(dòng)工、工程驗收及單位結算為依據。
一、承包內容及承包方式
1、工程地點(diǎn)：
2、樓房結構：
3、樓房層數為米。
4、承包方式：包工不包料只包主體工程
5、包工單價(jià)為元平方米。
6、包工價(jià)內結算方法：要按樓房投影、樓板實(shí)倒面積，包含雨篷實(shí)倒面積及樓梯間、采光井空位在內面積。
二、承包工價(jià)內的工程施工項目及責任
1、乙方責任：乙方是由正付零以上的磚體工程、框架柱、梁工程、模板制作及安裝、拆工程、鋼筋工程(不包含鋼筋制作)、柱子、梁、樓面燒制工程、自帶所有旌工工具及模板、頂桐費用。(不包含室內、外批灰及裝修和壓墻磚體工程)。
2、甲方責任：在施工過(guò)程中，一切水電費、片石基礎磚、地梁及地板更化、化糞池、預埋、給水、排污等工程、吊磚倒樓面及機子費用，外墻安全架、安全網(wǎng)工料費。
三、安全起見(jiàn)及質(zhì)量要求
1、在施工過(guò)程中，乙方要做到安全
第一的工作方法進(jìn)行施工，否則所發(fā)生的一切工傷事故，人身和財產(chǎn)損失全由乙方負責。
2、在施工過(guò)程乙方要甲方提供工程施工圖紙結構進(jìn)行施工，要按質(zhì)按量進(jìn)行工作，要按國家建筑規范進(jìn)行施工，否則所發(fā)生的一切返工重做現象，全由乙方負責，甲方不再補任何工資及費用，天然災害、樓板冷、熱、收縮、分裂，乙方不負任何責任。
四、付款及結算方法
1、甲方要按乙方所完成的工程量進(jìn)行付款，當倒完
第一層主體，甲方留____元作質(zhì)保金，其余部分在搗樓____天內結算付清。其次
第二層以上，每完一層結清一層(在工程合格情況下進(jìn)行結算)。待所有承包內的主體工程完工否則乙方有權收取甲方的`%滯納金(按天數計算)。
2、主體驗收方式
在乙方完成主體工程及所承包自工作范圍內全部完成十天內，甲方要進(jìn)行工程檢查驗收。否則超過(guò)天后，工程作為合格驗收處理。
五、承包工程外的施工費用。
在施工過(guò)程中，乙方要按甲方提供的施工圖紙結構及合同說(shuō)明施工外，如甲方有所修改時(shí)，需要增加工量時(shí)，雙方要協(xié)商，同時(shí)增加工程施工費用。
1、增加工程項目及工程費用。
增加工地看守、保養、淋磚費
增加衛生間主體，每層乙方包一個(gè)，其余每個(gè)加____元;
增加廚房、櫥柜每個(gè)
柱子每層每條____每層圈梁每米增加____元;
每層搗樓師傅補助費____元;
第一層搗柱子機械補助費____元。
六、工程管理及工程期限
工程施工工期由年月月日止，共____個(gè)晴天，施工期按晴天計算，雨天保養期、假、節日、停工待料的，天然災害例外。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效，并受到法律保護，任何一方不能反悔。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承包工程合同2
甲方：
乙方：
甲方因原有住宅年久失修，為居住安全，擬將舊房拆除后，新建磚混結構二層復式樓房一棟。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，同意由乙方承包修建�，F就工程承包及施工的有關(guān)具體事宜訂立以下合同：
一、工程概況
工程名稱(chēng)：215;私人住宅。
工程地點(diǎn)：縣鎮村，甲方原有住宅院內。
工程內容：設計圖以?xún)鹊乃薪ㄖこ獭?/p>
建筑面積：共148.8平方米。
二、工程承包范圍
承包范圍：包工不包料。
三、合同工期
開(kāi)工日期：________年____月____日(農歷____月初一)。
竣工日期：________年____月____日(農歷____月初六)。
合同工期總日歷天數102天。
四、合同價(jià)款
工價(jià)為每平方米180元，建筑總面積148.8平方米，合同總價(jià)款為人民幣26780元。
付款方式：由甲方分四次付清合同總價(jià)款。
第一次在基礎工程完工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的30%，即8000元;
第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價(jià)款的30%，即8000元;
第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作為質(zhì)量保證金，在工程交工________年后如無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題，由甲方全部付給乙方。
客戶(hù)______(下文稱(chēng)“甲方”)：
本保證人______自愿為_(kāi)_________________(下文稱(chēng)“乙方”)完全履行其與甲方已經(jīng)訂立的或者即將訂立的所有合同(包括：家庭居室裝飾裝修工程施工合同、家庭居室裝飾裝修工程施工合同預約協(xié)議書(shū)、優(yōu)惠(贈送)補充約定、樣板房?jì)r(jià)格保值協(xié)議書(shū)、工程質(zhì)量錘協(xié)議書(shū)、家庭居室裝飾裝修工程施工合同附件、環(huán)保裝修補充協(xié)議等。下文同)項下的全部義務(wù)向甲方提供連帶責任保證，特立本擔保書(shū)，向甲方保證下列各項：
一、保證范圍：保證乙方完全履行所有合同項下的全部義務(wù)，及因不履行或者不完全履行所有合同項下的全部義務(wù)應該向甲方退還已經(jīng)支付的工程預付款本金、合同總價(jià)款本金、利息、違約金、損害賠償金、及甲方為實(shí)現維護權利的費用等，以及向甲方贈送、安裝的家用電器，和向甲方保證的裝修工程質(zhì)量、空氣環(huán)保質(zhì)量應該達到國家的相關(guān)標準等。二、若乙方在________年____月____日前發(fā)生地址變更、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)變更、公司倒閉或者公司不存在等情況，不能正常履行合同義務(wù)時(shí)，則由保證人代乙方把甲方已經(jīng)支付的1.00(大寫(xiě)：一萬(wàn)二千)元工程預付款退付給甲方。
三、如果乙方向甲方承諾贈送、安裝的海爾抽油煙機(型號：_____)、海爾燃氣灶(型號：_____)、海爾熱水器(容量：_____，型號：_____)、海爾全自動(dòng)滾筒洗衣機(容量：_____，型號：_____)不能兌現，則由保證人代乙方把上述產(chǎn)品向甲方贈送、安裝到戶(hù)。
四、如果乙方不按照裝修行業(yè)的.市場(chǎng)價(jià)格和行業(yè)規范亂報價(jià)、多收費、欺騙、坑蒙、漫天要價(jià)、以次充好、以假冒真、偷工減料、惡意拖延工期、裝修質(zhì)量低劣、環(huán)保裝修達不到國家標準等不誠信行為，則由保證人代乙方把工程款本金(“工程款”包括：工程預付款、工程首付款、工程中期款、工程尾款。下文相同)或者40000.00(大寫(xiě)：四萬(wàn))元的合同總價(jià)款本金、利息、違約金、損害賠償金、及甲方為實(shí)現維護權利的費用等全額賠償支付給甲方。
五、保證責任期間：________年，自甲、乙雙方簽訂主合同之日起計算。
六、本保證為連帶的、無(wú)條件的、不可撤銷(xiāo)的、獨立的，本保證的效力不受主合同效力的影響，不因主合同無(wú)效而無(wú)效。保證人對乙方因主合同無(wú)效而應承擔的責任承擔連帶責任。
七、本擔保生效后，主合同的任何條款的更改或者補充，包括同意甲方延期履行，不論是否征得保證人的書(shū)面或者口頭同意，保證人均繼續根據本擔保書(shū)承擔連帶保證責任。
八、保證人不管今后是否是乙方的員工，均保證乙方履行完成所有合同項下的全部義務(wù)或者由保證人代為乙方付清本擔保項下的所有退款本金、利息、違約金、損害賠償金，及甲方為實(shí)現維護權利的費用等，或者由保證人代為乙方付清本擔保項下的所有退款本金、利息、違約金、損害賠償金，及甲方為實(shí)現維護權利的費用等，以及由保證人代乙方為兌現本擔保項下的所有升級、贈送、安裝的裝修材料、家用電器前，甲方不向乙方追償。
九、本擔保書(shū)受甲方所在地法院管轄。
十、本擔保書(shū)自簽字按手印之日起生效。
保證人(簽字按手印)：
簽發(fā)時(shí)間：________年____月____日
附：保證人身份證號碼(同時(shí)需提供本人身份證和工作證復印件)：
____________________
保證人家庭住址：
____________________保證人手機
承包工程合同3
甲方：陜西XX公司
乙方（實(shí)際施工方）：
甲方承建大西鐵路大荔XX樁基工程項目，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進(jìn)行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容
按施工圖紙設計方案單項工程項目的工作內容，具體為_(kāi)___工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心的結算價(jià)對乙方進(jìn)行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價(jià)的
%為施工責任管理費，各類(lèi)稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領(lǐng)導：
1）乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場(chǎng)的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
2）乙方必須確保進(jìn)場(chǎng)人員的技術(shù)素質(zhì)，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術(shù)力量和施工隊伍的穩定性。
3）乙方必須指定專(zhuān)職管理人員，負責安排施工、生產(chǎn)、人員調配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任：
1、甲方責任：
1）負責工地現場(chǎng)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料的指揮、監督與管理。
2）負責安排乙方工作量及現場(chǎng)進(jìn)度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
3）負責與業(yè)主、設計、監理等單位及部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系并申報有關(guān)文件資料。
2、乙方責任：
1）嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術(shù)驗收規范》。尊重和服從業(yè)主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質(zhì)量全面負責并確保達到等級以上。
2）強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線(xiàn)，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生，否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
3）工人進(jìn)入施工現場(chǎng)必須戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場(chǎng)清。
4）負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門(mén)審批。做到絕對服從甲方工程進(jìn)度安排；班組長(cháng)每天必須在作業(yè)現場(chǎng)，未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開(kāi)工地。
5）必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問(wèn)題均由乙方承擔。
6）具體施工作業(yè)中必須配備所需安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施，并且必須符合所在地有關(guān)施工操作規程及相關(guān)法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關(guān)費用由乙方自行承擔。
7）乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方指定的各項規章制度及有關(guān)條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽(yù)，甲方可責令乙方清場(chǎng)并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進(jìn)度款將不再支付。同時(shí)乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8）該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關(guān)費用。
9）乙方不得將依據本協(xié)議書(shū)取得，經(jīng)甲方委托施工之施工任務(wù)再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。
10）工程完工后，向甲方及時(shí)上報該工程的施工總結。
五、工程質(zhì)量及驗收標準：
工程質(zhì)量應符合國家現行施工驗收規范以及業(yè)主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢驗評定的.
等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質(zhì)量不符合設計要求、質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經(jīng)濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期：
乙方必須嚴格按照甲方現場(chǎng)所安排的月、周施工計劃所要求的時(shí)間或期限，如期按時(shí)或提前完成所有本項目的施工任務(wù)，若拖延工期，每延期____日，按結算總價(jià)的____%或元向甲方支付罰金。
七、付款方法：
1）甲方按乙方所完成之實(shí)際施工進(jìn)度，每月或每一單項工程完工后，根據業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方賬戶(hù)后三天內按95%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
2）質(zhì)保金：質(zhì)保金按工程總造價(jià)的5%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過(guò)竣工驗收兩年后，據實(shí)返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在受到甲方書(shū)面通知____日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質(zhì)保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它：
1）若乙方無(wú)正當理由單方終止本協(xié)議書(shū)，除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應向甲方支付工程總造價(jià)3%的違約金。
2）若乙方違反本協(xié)議書(shū)之上述有關(guān)約定，不按期竣工、質(zhì)量達不到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本協(xié)議書(shū)無(wú)法履行的行為，甲方有權單方解除本協(xié)議書(shū)并要求乙方清場(chǎng)，乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本協(xié)議書(shū)上述各條款具有解釋權。
十、本協(xié)議書(shū)一式兩份，甲、乙方各執一份，具有同等法律效力。該協(xié)議書(shū)自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：
乙方（實(shí)際施工方）：
代表：
代表：
經(jīng)辦人：
施工責任人：
簽約日期：________年____月____日
承包工程合同4
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
第一條合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州XX公司設計的《清鎮XX110變電所新建工程電氣部份
第一卷
第六冊全所照明及
第一卷
第七冊防雷接地》施工圖為依據進(jìn)行計算及核定。
第二條工程名稱(chēng)、地點(diǎn)和范圍及內容
一、工程名稱(chēng)：清鎮XX110變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點(diǎn):清鎮XX110變電所內。
三、工程范圍及內容:
1：清鎮XX110變電所防雷接地安裝。
2：清鎮XX110變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料按實(shí)結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用年北京地區價(jià)目本；裝置性材料預算價(jià)格執行貴州電力公司黔電定字____04號文件頒發(fā)的《關(guān)于發(fā)布____省電力建設裝置性材料綜合預算價(jià)格（年價(jià)）的通知》；費用構成執行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規定》（年版）；根據____省電力公司電技經(jīng)43、44號文件：其它相關(guān)費用依據其它相關(guān)資料計算。
第四條工程價(jià)款支付及結算方式
1．該工程以____省____市正業(yè)電氣安裝工程有限責任公司編制的《清鎮XX110變電所全所接地及照明工程預算書(shū)（其中工程款129760元）》為依據簽訂施工合同。
2．預付款方式：按工程預算書(shū)的工程款129760萬(wàn)元的____%即____萬(wàn)元（萬(wàn)元整）付給乙方。
3．結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個(gè)月之內付給乙方。
第四條工程質(zhì)量標準、驗收和保修條件
本工程參照國家《110及以下電氣安裝規范》進(jìn)行施工，相關(guān)驗收標準執行國家及電力行業(yè)規定，并通過(guò)相關(guān)職能部門(mén)驗收，本工程的.保修期________年。
第五條雙方協(xié)作事項
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進(jìn)度。
二:甲方應根據乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向甲方反應。
二：乙方應按時(shí)按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關(guān)部門(mén)審核。
第六條違約責任
按國家的相關(guān)法律法規追究對方的違約責任。
第七條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著(zhù)實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第八條施工工期
本工程________年____月____日前完工。
第九條工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十一條工程造價(jià)
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬(wàn)玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實(shí)結算。
第十二條合同份數
本合同正本2份，雙方各執正1份。
第十三條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章）乙方：
負責人：（簽章）負責人：（簽章）____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日
承包工程合同5
委任單位：____________施工單位：____________就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書(shū)，共同遵守如下：
一、工程名稱(chēng)：________________________
二、工程地點(diǎn)：________________________
三、工程項目?jì)热荩篲___________________
四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造價(jià)為人民幣：____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂后甲方材料到場(chǎng)，開(kāi)工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開(kāi)工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書(shū)單價(jià)為標準，以實(shí)際工程量結算)
七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng)，材料設備保管場(chǎng)地由甲方提供，以滿(mǎn)足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時(shí)材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規定，遵守施工技術(shù)規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的.損壞，由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量
1.本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無(wú)法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質(zhì)量保修________年。
十、工程驗收由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現場(chǎng)，按所設計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進(jìn)行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問(wèn)題由甲方承擔責任并以甲方開(kāi)始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注本合同有不詳之處，甲、乙方通過(guò)協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會(huì )或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì )仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價(jià)表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)：________代表人：__________________
乙方單位(蓋章)：________代表人：____
日期：____________________
簽訂合同地點(diǎn)
【承包工程合同】相關(guān)文章：
承包工程合同05-26
承包工程合同01-11
建筑承包工程合同07-14
新版承包工程合同11-12
承包工程合同范本11-28
個(gè)人承包工程合同12-19
承包工程合同15篇02-11
承包工程合同(15篇)02-20
建筑承包工程合同5篇02-07