廣告牌施工合同模板
委托方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方委托乙方承建戶(hù)外廣告牌,為明確雙方的權利義務(wù),特訂立本合同。
一、工程概況：
1 合同標的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為 個(gè)。
2 戶(hù)外大型廣告牌的名稱(chēng)：
3 施工地點(diǎn)：
4 上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見(jiàn)本合同附件一。
5 上述廣告牌工程施工圖紙，見(jiàn)本合同附件二。
二、甲方的責任：
1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場(chǎng)地等工作，使施工場(chǎng)地具備施工條件，在開(kāi)工后繼續負責解決以上問(wèn)題。
2 將施工所需水、電、線(xiàn)路從施工場(chǎng)地外部接至施工地點(diǎn),保證施工期間的需要。
3 開(kāi)通施工場(chǎng)地與城鄉公共道路的通道，以及施工場(chǎng)地內的主要道路，滿(mǎn)足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4 向乙方提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下管線(xiàn)資料，對資料的真實(shí)準確性負責。
5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時(shí)用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。
6 提供施工圖紙并進(jìn)行技術(shù)交底。
8 應由甲方承擔的其它工作。
9 甲方未能履行本義務(wù)，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10 如基礎位置土質(zhì)含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。
11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實(shí)際產(chǎn)生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時(shí)與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒(méi)、罰款等結果由甲方負責處理，產(chǎn)生費用由甲方承擔，給乙方造成經(jīng)濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
12 根據工程進(jìn)度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。
三 、乙方的責任：
1 按合同和合同附件約定內容，保質(zhì)保量完成本協(xié)議工程項目。
2 根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。
3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。
4 乙方接受甲方依據本合同相關(guān)條款對本工程全程監督，依據實(shí)際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問(wèn)題，乙方應即刻給予答復并及時(shí)處理，否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和后果由乙方承擔。
5 乙方在工程施工前期向甲方提供營(yíng)業(yè)執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進(jìn)場(chǎng)日期、施工進(jìn)度表。
6 乙方做好廣告牌避雷事宜。
7 乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進(jìn)料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開(kāi)工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質(zhì)量標準進(jìn)料，材料和加工件進(jìn)場(chǎng)甲方按樣本質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收同時(shí)乙方向甲方提供廠(chǎng)家的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過(guò)程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。
8 開(kāi)工前乙方向甲方提供工程進(jìn)度項目驗收單，甲方按單根據工程進(jìn)度進(jìn)行項目驗收。
9 立柱的主體鋼結構部分乙方按合同要求自行在乙方廠(chǎng)內加工。
10 該廣告工程竣工后在質(zhì)保期內因人為所致、養護不力產(chǎn)生銹蝕所致、不可抗力所致產(chǎn)生的結果，乙方不予承擔責任。確系質(zhì)量問(wèn)題造成的無(wú)法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產(chǎn)生的后果由乙方承擔。出現可修復質(zhì)量問(wèn)題，由乙方免費修理。
四、工程施工工期：
自甲方通知進(jìn)場(chǎng)施工起___個(gè)工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。
1 甲方未能按約定提供開(kāi)工條件。
2 設計變更和工程量增加。
3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。
4 不可抗力。
5 經(jīng)雙方協(xié)商同意工期順延。
6 春節假期（年28-年初16）
7 吊裝期內因4級以上風(fēng)（含4級風(fēng)）不利于吊車(chē)安全吊裝，因雨地陷不利于吊車(chē)安全進(jìn)場(chǎng)造成停工。
8 甲方未按約定時(shí)間付款的延期時(shí)日。
五、 合同總價(jià)：
經(jīng)雙方商定，每個(gè)高立柱廣告牌施工承包價(jià) 元(不含畫(huà)布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫(xiě)：￥ 元整 ； 大寫(xiě)：人民幣 元整；照明工程造價(jià)共計小寫(xiě)：￥ 元 整； 大寫(xiě)：人民幣 元整；總計小寫(xiě)：￥ 元 整； 大寫(xiě)：人民幣 元整。
六、 付款方式：
合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：____ 元定金；工人、機具和基礎材料（詳見(jiàn)施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭）到場(chǎng)后付合同總款10%款項計： 元整；;獨立鋼筋混凝土施工結束甲方付給乙方合同總款10%款項計：_ 元;整；立柱主材進(jìn)場(chǎng)甲方向乙方支付合同款30%款項計 __ _ 元整;部分牌面材料進(jìn)場(chǎng)牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計： 元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計： 元整，吊裝結束經(jīng)甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計： __ 元整;余款3%計：_ _元整待該工程竣工滿(mǎn)一年內支付。以上款項甲方應按時(shí)匯入乙方提供的帳戶(hù)，乙方按甲方匯款進(jìn)度同期進(jìn)行施工進(jìn)度安排。本工程竣工后7日內甲方依據本合同相關(guān)條款給乙方結算工程款。本工程造價(jià)為協(xié)議造價(jià)不接受任何形式的審計、比較壓價(jià)。 __
七、 乙方應遵守安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進(jìn)行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。
八、乙方應保證工程質(zhì)量，標準為本合同和合同附件約定內容。質(zhì)保時(shí)間為三年，按時(shí)養護確保正常使用年限不低于XX年，一年內由乙方免費保養，從第二年起由甲方負責每年的維護（照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質(zhì)保期為6個(gè)月）。
九、工程竣工時(shí)乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關(guān)驗收內容要求對工程進(jìn)行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過(guò)七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。
十、 在本合同履行過(guò)程中，乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金；甲方違約，應按每日_500元向乙方支付違約金。
十一、在工程施工過(guò)程中，如出現第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時(shí)間內向甲方通報。甲方應及時(shí)予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關(guān)群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發(fā)生正面沖突，甲方未及時(shí)處理或處理不力使第三方和乙方產(chǎn)生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無(wú)法正常開(kāi)展，產(chǎn)生惡劣后果，乙方有權單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產(chǎn)生的后果及因此給乙方造成的所有經(jīng)濟損失由甲方承擔并賠付。
十二、本合同未完全履行完畢，甲方無(wú)權出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方提供的質(zhì)保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實(shí)之日起，為甲方放棄乙方提供質(zhì)保之日始。乙方在此后的工程款索要過(guò)程中可向甲方追討因扣、壓工程款產(chǎn)生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿(mǎn)六個(gè)月時(shí)間，乙方有權不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣(mài)抵付欠款。
十三、本合同的附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十四、未經(jīng)合同對方書(shū)面同意，任何一方不得將其在本合同中的權利及義務(wù)轉讓或托付給任何第三方。
十五、本合同如有未盡事宜雙方協(xié)商解決，可以另行簽定補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。
十六、本合同履行若發(fā)生爭議雙方應協(xié)商解決，解決不成的，應向原告方所在地人民法院起訴。
十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執一份。
臨時(shí)重點(diǎn)補充：因近期原材料價(jià)格浮動(dòng)較大，漲價(jià)頻繁，本合同在履行過(guò)程中如因甲方原因造成合同期延長(cháng)，延長(cháng)期間發(fā)生原材料漲價(jià)，原材料漲價(jià)部分由甲方承擔。
甲方： 乙方：上海逸晨廣告有限公司
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
【廣告牌施工合同】相關(guān)文章：
廣告牌拆除施工合同07-03
戶(hù)外廣告牌施工合同03-06
制作廣告牌施工合同樣本07-03
廣告牌拆除施工合同5篇11-23
廣告牌施工安裝合同范本08-31
樓頂廣告牌施工計劃07-03
廣告牌施工安全保證書(shū)07-03
廣告牌安全施工的保證書(shū)06-27
廣告牌合同08-03