裝修工程承攬加工合同

裝修工程承攬加工合同范本

　　隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的裝修工程承攬加工合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　發(fā)包方：________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方：________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將________________羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《________________》等相關(guān)規定，雙方本著(zhù)平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱(chēng)：________________公司二樓裝飾

　　2、合同內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)

　　3、工程標準：符合國家相關(guān)標準。

　　4、工程地點(diǎn)：________________羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買(mǎi))。

　　二、質(zhì)量技術(shù)要求

　　乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗收規范和質(zhì)量評定標準進(jìn)行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。(以效果圖為準)

　　三、工程價(jià)款

　　合同總造價(jià)：(大寫(xiě))(￥：________元)，本工程總價(jià)款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關(guān)稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買(mǎi)。若施工工程合同外變更和增加項目?jì)热莓a(chǎn)生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執行。

　　四、工期要求

　　______年______月______日至__年______月______日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延(以甲方簽字為準)。

　　五、付款方式

　　裝修主材到場(chǎng)后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。

　　六、雙方的權利和義務(wù)

　　(一)甲方權利和義務(wù)：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費。

　　(二)乙方權利和義務(wù)：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問(wèn)題，達到甲方施工驗收要求)。

　　2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。

　　3、負責施工現場(chǎng)安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時(shí)修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時(shí)，乙方應于3日內向甲方補足。

　　4、工程完工后出現的質(zhì)量問(wèn)題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。

　　5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權安排其他單位進(jìn)場(chǎng)施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價(jià)款中扣除。

　　6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

　　7、乙方應及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應及時(shí)書(shū)面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應順延。

　　2、乙方在施工期間，應及時(shí)通知甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場(chǎng)監工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達到最好效果。

　　八、違約責任

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本合同附件：工程用料、施工預決算單。

　　甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

　　委托代理人(簽字)：________________委托代理人(簽字)：________________

　　地址：________________地址：________________

　　聯(lián)系電話(huà)：________________聯(lián)系電話(huà)：________________

　　________年________月________日________年________月________日

【裝修工程承攬加工合同】相關(guān)文章：

承攬小區裝飾裝修工程合同06-17

工程裝修承攬合同書(shū)通用09-24

加工的承攬合同06-22

承攬加工合同12-05

加工承攬合同12-29

加工承攬合同06-24

承攬加工合同06-19

加工承攬合同06-21

承攬加工合同(精選)03-08

加工承攬合同02-20