廣告牌加固翻新工程承攬合同

廣告牌加固翻新工程承攬合同

　　在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，合同起到的作用越來(lái)越大，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的廣告牌加固翻新工程承攬合同，歡迎閱讀與收藏。

　　認立合同雙方：________________

　　承攬方：________________

　　定作方：________________

　　定作方委托承攬方加工________――________高速公路________東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱(chēng)規格單位數量

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

　　承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的________%)，在加工量達到________%，定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的________%)，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的________%)，預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為_(kāi)_______高速________東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其它

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條_________在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式________份，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：________________(蓋章)承攬方：________________(蓋章)

　　代表人：________________(蓋章)代表人：________________(蓋章)

　　地址：________________地址：________________

　　電話(huà)：________________電話(huà)：________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：________________開(kāi)戶(hù)銀行：________________

　　帳號：________________帳號：________________

　　________年________月________日訂

【廣告牌加固翻新工程承攬合同】相關(guān)文章：

廣告牌加固翻新擴大面積承攬合同09-15

公路出口廣告牌翻新承攬合同04-29

廣告牌加工承攬合同10-29

廣告牌承攬加工合同03-01

廣告牌承攬制作合同04-21

廣告牌制作承攬協(xié)議03-15

關(guān)于加固工程設計合同07-02

最新的河道除險加固工程合同06-22

承攬門(mén)頭廣告牌制作安裝合同03-09

承攬圍墻廣告牌制作安裝合同05-02