最新工程承攬合同

最新工程承攬合同

　　在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的最新工程承攬合同，希望對大家有所幫助。

最新工程承攬合同1

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根據〈_____〉及其它有關(guān)法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：_______________。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計算工期,開(kāi)工日期為_(kāi)______________年_______________月_______________日。

　　第二條甲方責任，權利和義務(wù)

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開(kāi)工現場(chǎng)準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關(guān)費用。

　　4、根據乙方要求及時(shí)做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務(wù)

　　1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開(kāi)窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)_______________

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，_______________的.鋁材做骨架，單價(jià)_____________

　　3、上海雙雄銅門(mén)廠(chǎng)，單價(jià)_______________

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)_______________

　　5、推拉門(mén)：?jiǎn)蝺r(jià)_______________

　　6、陽(yáng)光房，_______________方管做骨架，_______________mm厚鋼化玻璃，單價(jià)_______________

　　7、衛浴門(mén)，_______________元/條

　　8、室內門(mén)，_______________元/條

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)_______________元/m

　　第五條工程質(zhì)量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：(大寫(xiě))_______________元(小寫(xiě))_______________元

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效;

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　簽訂日期：_______________年_______________月_______________日簽訂日期：_______________年_______________月_______________日

最新工程承攬合同2

　　甲方：___________(發(fā)包方)________________

　　乙方：___________(承包方)________________

　　附：身份證復印件電話(huà)號碼

　　本著(zhù)互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1、裝修施工地點(diǎn)：___________________________________________

　　2、工期：________年________月________日至________年________月________日

　　本項工程預計費用________元人民幣。

　　第二條材料供應的約定

　　甲方提供的材料

　　1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買(mǎi)的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時(shí)提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時(shí)抵達現場(chǎng)后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價(jià)款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1、乙方的工程質(zhì)量應當符合國家的相關(guān)質(zhì)量標準。

　　2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續。

　　第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現場(chǎng)管理約定：

　　1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝�、住�?hù)的關(guān)系。

　　2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。

　　3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。

　　4、保證裝飾裝修現場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　5、負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的.處理工作，每日至少清潔一次。

　　6、乙方如因施工原因需居住在現場(chǎng)，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。

　　7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現場(chǎng)。

　　8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門(mén)，若發(fā)現偷盜現象按材料價(jià)格加倍賠償。

　　第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

　　工程款付款方式：

　　1、布管驗收合格后支付工錢(qián)的________%，水電完工后支付________%，整體竣工驗收合格后支付________%

　　2、乙方承包內容：(可以選擇)

　　1)水電開(kāi)槽、布線(xiàn)、穿線(xiàn)、埋槽

　　2)有水電施工過(guò)程的垃圾清運(每天現場(chǎng)整理裝袋)

　　3)水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4)開(kāi)關(guān)面板安裝

　　5)小五金、馬桶、的安裝

　　6)后期燈具的安裝

　　工程結算方式：____________

　　按實(shí)結算：總價(jià)結算：________元/平米(套內面積)

　　第六條違約責任：

　　1、甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

　　第七條糾紛處理方式：

　　雙方如對合同執行發(fā)生爭議，應通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關(guān))訴訟解決。

　　守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。

　　第八條合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

　　第九條。其它約定：

　　因氣候、停電等不可抗力或不可預見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。

　　第十條附則

　　(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五)水電工程保修年，超過(guò)保修期乙方來(lái)維護甲方應支付相應費用。

　　(六)合同簽訂地：________大酒店

　　特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

　　甲方簽字(蓋章)：________________

　　乙方簽字(蓋章)：________________

　　________年________月________日

【最新工程承攬合同】相關(guān)文章：

工程承攬合同12-28

工程承攬合同06-18

工程承攬的合同06-26

最新的承攬加工合同02-20

最新的安裝承攬合同02-29

工程承攬合同范文07-02

工程業(yè)務(wù)承攬合同06-21

【精】工程承攬合同03-14

【薦】工程承攬合同03-13