- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
[精品]加工承攬合同
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及,合同的地位越來(lái)越不容忽視,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。知道嗎,寫(xiě)合同可是有方法的哦,以下是小編為大家收集的加工承攬合同,希望對大家有所幫助。
加工承攬合同1
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。
數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠(chǎng)的`運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用________萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________
乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________
地址:___________________________
電話(huà):_______________________
電話(huà):___________________________
傳真:_______________________
傳真:___________________________
日期:______年______月_____日
日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同2
委托方:xx紡織器材廠(chǎng)(甲方)
承攬方:xxxx電鍍廠(chǎng)(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià) (元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計
2.質(zhì)量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之xx,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結算方式:
xxxx。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。
甲方:xx紡織器材廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號:xxxx乙方:xxxx電鍍廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號:xxxxxxxx年xxxx月xx日
加工承攬合同3
甲方(加工方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(承攬方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第1條 加工地材名稱(chēng)及單價(jià)
地材名稱(chēng)單位單價(jià)(元/t)備注
利用路基挖方料自行開(kāi)采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價(jià),單價(jià)內含人工費、材料費、場(chǎng)內裝車(chē)費、場(chǎng)內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動(dòng)力和照明費、機械人員設備的進(jìn)出場(chǎng)費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開(kāi)采區由乙方自行開(kāi)采加工,或乙方利用路基挖方料進(jìn)行加工。
第3條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標準,相關(guān)標準由甲方提供。
第4條 加工砂石料數量
本工程預計加工砂石料數量合計為 萬(wàn)噸,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數量確認方法及價(jià)款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關(guān)部門(mén)對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過(guò)磅清單作為計算依據制作計價(jià)單,該計價(jià)單由甲方合同部、工程部、物設部進(jìn)行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價(jià)款的憑據。
5.2 甲方根據業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個(gè)月內不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的損失,甲方書(shū)面通知乙方,乙方在收到后 日內無(wú)答復即視為同意扣除。
第6條 甲方權利義務(wù)
6.1 指派工程技術(shù)人員和現場(chǎng)管理人員,實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進(jìn)行管理,對乙方工作進(jìn)行監督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿(mǎn)足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),或終止與乙方的合同關(guān)系。
6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場(chǎng)地。
6.4 負責交納資源稅。
6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負責組織車(chē)輛運輸并承擔運輸費用,甲方提供地磅進(jìn)行驗收。
第7條 乙方權利和義務(wù)
7.1 在滿(mǎn)足合同約定的'前提下,乙方有權對自有人員、設備等進(jìn)行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的開(kāi)采、加工等相關(guān)事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動(dòng)篩等加工砂石料所需設備。
7.3 自行修建砂石料加工場(chǎng)及相關(guān)臨時(shí)住房,并承擔相應費用。
7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。
7.5 乙方在開(kāi)采、加工過(guò)程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應當按照有關(guān)法律、法規的規定辦理。
7.6 在合同期內,乙方應在開(kāi)采及生產(chǎn)加工區域內設置安全警示標志,做好砂石開(kāi)采、生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規定,確保安全生產(chǎn),對因實(shí)施本合同而發(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任,甲方有權向乙方追償。
第8條 違約責任
8.1 未按合同規定的質(zhì)量交付砂石料,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方承擔。
8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿(mǎn)足本工程需用量,需去其他料場(chǎng)采購時(shí),價(jià)差費用由乙方承擔。除此外,另按未完成生產(chǎn)量總價(jià)的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷(xiāo)售;生產(chǎn)線(xiàn)設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔 萬(wàn)元人民幣的違約金,連續兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應采取有效安全保衛措施,保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一:提供履約保證金 萬(wàn)元;
方式二:以開(kāi)采區機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定,在乙方出現違約情況時(shí),全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個(gè)月之內,甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由貴陽(yáng)鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過(guò)貴陽(yáng)鐵路運輸法院的管轄權限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。
簽署時(shí)間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
加工承攬合同4
甲方(定作方):______
乙方(承攬方):______
根據《_____》規定,結合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為_(kāi)______。
2、制作內容
。1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質(zhì):_______。系列:_______。噸位:_______。單價(jià)約_______元(大寫(xiě):_______)。
。2)次鋼構材質(zhì):_______。系列:_______。噸位:_______。單價(jià)約_______元(大寫(xiě):_______)。
。3)其他:以上主構件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結算方式
1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)_____元,(大寫(xiě)______)(以實(shí)際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付______元,(大寫(xiě)______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù),本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作,確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
。1)檢測內容:抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□
。2)其他檢測項目:______。
。3)試驗檢測費用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>
2、交貨時(shí)間:_______年_______月_______日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車(chē),裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷,裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,若需要修改變更的`應當及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_(kāi)______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):______
乙方(蓋章):______
法定代表人:______
法定代表人:______
委托代理人:______
委托代理人:______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
加工承攬合同5
甲方(委托方):
乙方(加工方):
甲、乙雙方本著(zhù)平等、自愿、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
一、 委托加工產(chǎn)品品名、單價(jià)及金額
二、 委托加工方式
1、 甲方提供原材料,乙方負責加工產(chǎn)品。
三、 質(zhì)量要求及技術(shù)標準
1、 乙方嚴格按照甲方提出質(zhì)量要求進(jìn)行加工。
2、 技術(shù)標準參照國家標準執行。
四、 包裝要求及交貨地點(diǎn),運輸方式
1、 乙方按甲方要求進(jìn)行包裝。
2、 甲方指定地點(diǎn)交貨。
3、 運輸方式為陸運,運費由甲方負擔。
五、 結算方式
1、 乙方全部交貨后,由乙方開(kāi)具發(fā)票交與甲方。
2、 甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、 違約責任
1、 乙方必須嚴格按照雙方規定時(shí)間交貨。
七、 解決合同糾紛的方式
1、 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。
委托方(甲方):
加工方(乙方):
代表人簽字(或印章):
代表人簽字(或印章):
年 月 日 年月 日
加工承攬合同6
承攬方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
1,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的'’,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
6,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
1,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
3,乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4,乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:____縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:____縣支行
帳號:
____年___月___日
加工承攬合同7
定作單位:項目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬單位:鋼結構制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規定,甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場(chǎng)構件加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著(zhù)公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價(jià)款
一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結構工程風(fēng)口平臺出鐵場(chǎng)構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價(jià):每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
六、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態(tài)交付,并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn):運輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負責卸車(chē)。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負責卸貨。乙方應設專(zhuān)人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒(méi)有合格證書(shū),且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的`損失由乙方負責。
四、具有合格證書(shū)的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內清理出場(chǎng)。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時(shí),由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規定,由乙方確保本加工構件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________
乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________
地址:___________________________
電話(huà):_______________________
電話(huà):___________________________
傳真:_______________________
傳真:___________________________
日期:______年______月_____日
日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同8
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權利和義務(wù),根據《合同法》的有關(guān)規定,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現質(zhì)量問(wèn)題乙方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應該在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
第五條 價(jià)教或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方協(xié)商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交貨地點(diǎn)和付款辦法:在乙方廠(chǎng)內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代為保管時(shí),應當償付乙方實(shí)際支付的`保管、保養費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價(jià)款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
六、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時(shí)遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,并與對方協(xié)商延長(cháng)履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決:
1.由________仲裁委員會(huì )仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過(guò)協(xié)商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話(huà):____________________ 電話(huà):_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點(diǎn):________________
加工承攬合同9
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質(zhì)量:
。,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
。,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間,數量,質(zhì)量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
。,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料,圖紙提供辦法:
。保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
。,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
。,定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
。▋r(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
。,按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
。玻ㄗ鞣綉敯春贤幎ǖ钠谙掾炇粘袛埛剿瓿傻墓ぷ。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
。,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
。,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
。,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:
第九條運輸辦法及費用負擔:
第十條結算方式及期限:
第十一條其他:
。保鶕䥽矣嘘P(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
。玻鶕䥽矣嘘P(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的`規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管,保養費。
七,實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
加工承攬合同10
合同編號:________________
發(fā)包方:________________縣教育體育局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《_____________》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。最終標的以________縣財政局預(決)算審查中心決算價(jià)為最終標的。
第二條:制作書(shū)架的數量、規格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣________元)計取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書(shū)架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書(shū)。
3、規格:圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架,規格型號:高_________ ________年________月________日前全部交貨。
、、交貨地點(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證書(shū)架在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書(shū)架安裝及驗收與售后服務(wù)
、、乙方對制作的書(shū)架進(jìn)行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
、、乙方承諾對甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護。
第五條:結算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方帳戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的90%。
、、剩余的合同標的.額0%價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第六條:甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
、、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第七條:乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交________委員會(huì )________;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第九條:附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作書(shū)架數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,書(shū)架規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱(chēng))(蓋章):________________承包方(全稱(chēng))(蓋章):________________
法定代表人:________________法定代表人:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
經(jīng)辦人:________________經(jīng)辦人:________________
單位地址:________________單位地址:________________
開(kāi)戶(hù)銀行:________________開(kāi)戶(hù)銀行:________________
賬號:________________賬號:________________
電話(huà):________________電話(huà):________________
傳真:________________傳真:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
_______年_______月_______日
加工承攬合同11
原告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
電話(huà)原告造成的'經(jīng)濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)和理由
原、被告于__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價(jià)款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時(shí)使用,給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返:________________
被告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:__________________。
電話(huà):________________
訴訟請求
1、依法解除合同,被告返還原告價(jià)款__________元;
2、判令被告依法賠償給還價(jià)款,并賠償原告的經(jīng)濟損失。
此致
__________人民法院
具狀人:_________________
_____年_____月_____日
加工承攬合同12
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)_____________
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方本著(zhù)誠信、互利、公平、公開(kāi)的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品品名:_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數量
1、計量單位:_____________
2、數量:_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料,具體見(jiàn)下:材料名稱(chēng)數量質(zhì)量:提供日期:_____________單價(jià):_____________總金額:_____________
第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(fag)在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知甲方,甲方應當在__2_天時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內沒(méi)有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價(jià):______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1。驗收期間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無(wú)誤后方可抽樣。3。驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀(guān)質(zhì)量、規格、數量、包裝、內在質(zhì)量、標識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據貨物實(shí)際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條定金預付貨款
。1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
。2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無(wú)誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
。1)制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意,私自變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
。4)超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的`,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實(shí)際支付的保管、保養費。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)時(shí),乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
。1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
。2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
。3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
。4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。
。6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
。7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
。9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
加工承攬合同13
發(fā)包人:____________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 承包人:____________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《_____》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過(guò)程中的權利、義務(wù)和責任,本著(zhù)平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、 工程慨況
工程名稱(chēng):________ 工程地址:_________
二、 合同價(jià)格
木質(zhì)____元/樘,(此價(jià)格包含五金配件、門(mén)鎖、門(mén)框和門(mén)制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現場(chǎng)甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價(jià)一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場(chǎng)價(jià)格的漲落等任何因素的變化而調整)。
三、 承包范圍
承包的內容:
四、 工期期限
1、開(kāi)始工作日期:__年日,結束工作日期:_______門(mén)必須于__年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過(guò)程中,乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內撤出施工現場(chǎng)。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質(zhì)量要求
1、按照設計圖紙及相關(guān)圖集規范施工,工程質(zhì)量、技術(shù)必須達到《木門(mén)窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的'具體要求,質(zhì)量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時(shí)達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務(wù)用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關(guān)圖集規范規定進(jìn)場(chǎng)合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價(jià)款的支付和結算方式 1、付款方式:______ 每個(gè)月25日支付當月完成工程量的70%進(jìn)度款。
2、結算方式:
。1)本工程預付款元;
。3)全部門(mén)窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位后,甲方在確定工程結算后2個(gè)月內支付至工程結算的95%;
。4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿(mǎn)之日起一個(gè)月內無(wú)息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本合同項下門(mén)窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說(shuō)明書(shū),國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標準及時(shí)進(jìn)行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收,并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見(jiàn)。
4. 經(jīng)甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過(guò)本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風(fēng)險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進(jìn)場(chǎng)前承包人指定管理人員一名隨時(shí)與甲方協(xié)調。進(jìn)場(chǎng)后必須做好入場(chǎng)教育、_____教育、安全技術(shù)交底,凡進(jìn)入該工程項目的各位人員,必須服從現場(chǎng)管理人員統一指揮,遵守現場(chǎng)管理的一切規章制度,配帶安全設施,按相關(guān)操作規程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場(chǎng)清,保證制安現場(chǎng)清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進(jìn)入制安現場(chǎng)必須嚴格遵守建筑安全法規,嚴格按相應安全操作規范和《現場(chǎng)施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時(shí),由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應按有關(guān)規定立即上報甲方,并保護好現場(chǎng),做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時(shí)按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規對事故進(jìn)行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時(shí),應按相關(guān)規定處理。
十一、雙方權利義務(wù)
甲方權利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內,向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求,及時(shí)與乙方進(jìn)行施工現場(chǎng)技術(shù)交底。
3、依據本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
。ǘ┮曳綑嗬x務(wù)
1、乙方負責對洞口尺寸的實(shí)測、復核工作。
。1)乙方在門(mén)制作前,應自行進(jìn)入施工現場(chǎng)對洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
。2)乙方在門(mén)安裝前,應對洞口尺寸進(jìn)行二次復測,如有異議應當在進(jìn)場(chǎng)施工前書(shū)面報告甲方,并按甲方要求執行。否則,視為乙方認可施工現場(chǎng)條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長(cháng)工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統一管理,負責施工現場(chǎng)及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn),保持施工現場(chǎng)的清潔,并在甲方要求的時(shí)間內清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發(fā)生費用由甲方在屆時(shí)應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門(mén)窗進(jìn)行設計變更,甲方應提前通知乙方。乙方應當及時(shí)調整進(jìn)度計劃。
3、雙方確認:對于涉及工程價(jià)款的確認,雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過(guò)甲方及有關(guān)主管部門(mén)驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。
甲方__________乙方__________
_____年_____月_____日
加工承攬合同14
購貨單位(甲方):
供貨單位(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及價(jià)格
產(chǎn)品名稱(chēng)
規格
數量(約)
M2
單價(jià)
。ㄔ
合計
。ㄔ
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,鋁隔條。
合計
1,200,000.00
人民幣(大寫(xiě)):壹佰貳拾萬(wàn)元整
備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材;
2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內白色(塑鋼)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價(jià)款包括:窗型設計、制作,運輸,安裝費用。
5、乙方根據實(shí)際情況對窗型進(jìn)行合理的二次設計,最后按甲方確認后的圖紙進(jìn)行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標準
1、產(chǎn)品符合《單面復合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業(yè)標準。
2、按《鋁塑門(mén)窗安裝及驗收規程》(JGJ/103-96)標準執行。
三、供貨時(shí)間及安裝日期
根據甲方需要時(shí)間開(kāi)始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據實(shí)際情況商定。
1、干法施工:膨脹螺栓固定,發(fā)泡膠保溫,打密封膠。
2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發(fā)泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。
五、產(chǎn)品保護
門(mén)窗進(jìn)入現場(chǎng)后由甲方提供存放場(chǎng)地,安裝上墻,由施工負責產(chǎn)品保護(外包裝由乙方負責)。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線(xiàn)位,垂直運輸由甲方幫助協(xié)調,保證乙方順利安裝。
六、結算付款方式
1、按甲方提供尺寸結算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收,如不驗收視為合格。
八、售后服務(wù)
1、本公司生產(chǎn)安裝的.門(mén)窗保修期為一年,從工程驗收竣工報告后生效之日起,一年內設專(zhuān)人跟蹤服務(wù),隨叫隨到。
2、保修期外,仍然堅持門(mén)窗本身質(zhì)量問(wèn)題免費維修,人為造成的質(zhì)量問(wèn)題給予維修,需收取工本費。
九、其它事項
1、雙方在合作過(guò)程中,如果出現違反約定的事情時(shí),雙方盡量通過(guò)友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現補充協(xié)議,雙方均應以書(shū)面形式確認,否則視為無(wú)效。
以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
加工承攬合同15
甲方:___________
乙方:___________
雙方根據有關(guān)法律協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執行:
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號及規格、數量、價(jià)格及交貨日期等如下表規定:
產(chǎn)品名稱(chēng)型號規模單位數量單價(jià) 總價(jià)金額 交貨日期及數量
2.交貨辦法:
交貨地點(diǎn):____________
運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產(chǎn)品規格數量代為檢驗。
5.違約責任:
6.附則:
合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
在執行合同期間,如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷(xiāo)加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
本合同正本兩份,雙方各執一份。
貨物運達站。
收貨人。
合同糾紛的處理。
甲方:___________
乙方:___________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________
賬號:____________
賬號:____________
簽訂日期:_________
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工的承攬合同06-22
加工承攬合同06-21
承攬加工合同06-19
加工承攬合同06-24
加工承攬合同12-29
承攬加工合同12-05
加工承攬合同02-20
【精選】加工承攬合同02-20
承攬加工合同02-20
加工承攬合同模板07-05