企業(yè)室內裝修施工合同

時(shí)間:2024-02-27 09:11:17 合同范文 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

企業(yè)室內裝修施工合同范本

  隨著(zhù)法律知識的普及,人們運用到合同的場(chǎng)合不斷增多,它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么合同書(shū)的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的企業(yè)室內裝修施工合同范本,希望能夠幫助到大家。

企業(yè)室內裝修施工合同范本

  發(fā)包方(甲方):

  承包方:(乙方)

  按照相關(guān)規定,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

  第一條 工程概況

  1.1 工程名稱(chēng):________。

  1.2 工程地址:________。

  1.3 承包范圍:________。

  1.4 工程內容:(附設計圖。施工圖及報價(jià)單)

  1.5 承包方式:________。

  1.6 工程期限:____天,自____年____月____日開(kāi)工,于____年____月____日竣工。

  1.7 合同價(jià)款:____元,(人民幣大寫(xiě)):____元整 其中設計費:____元,(人民幣大寫(xiě)):____元整。

  1.8 工程款支付

  合同簽訂后,電工進(jìn)場(chǎng)預付____元工程款,木工、瓦工進(jìn)場(chǎng)付____元工程款,油漆工進(jìn)場(chǎng)施工后,再付____元工程款。交房后10天內付清余款 ____元。

  1.9 工程保修期一年。

  第二條 甲方工作:

  2.1 全部騰出或部分騰出房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰出的房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并與乙方簽訂協(xié)議。

  2.2 向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說(shuō)明使用注意事項。 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

  2.3 甲方代表對工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續。甲方對其他家庭成員對工程及乙方的意見(jiàn)均通過(guò)甲方代表與乙方接觸。

  2.4 負責協(xié)調鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。

  2.5 如確需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續。

  2.6 協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保護、消防、垃圾處理等工作。

  第三條 乙方工作

  3.1 組織施工圖交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,必要時(shí)與甲方審定簽字認可。

  3.2 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

  3.3 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)的管理規定,妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ、設備管線(xiàn),古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛工作,處理好由施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。

  3.4 施工中未經(jīng)甲方同意有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。

  3.5 工程竣工未移交甲方前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。

  第四條 工期

  4.1 甲方要求此合同約定的工期提前竣工時(shí),應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取措施的費用。

  4.2 因甲方原因影響工期,工期順延,甲方承擔違約責任,因乙方原因影響工期不能按期竣工,由乙方承擔違約責任。

  4.3 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導致停工4小時(shí)以上,工期相應順延。

  第五條 工程質(zhì)量及驗收

  5.1 工程以施工圖紙。做法說(shuō)明,設計變更的內容為依據,以________為質(zhì)量評定標準。

  5.2 甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方予以承認。若甲方要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

  5.3 由于甲方提供的材料,設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

  5.4 由于乙方提供材料,設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔,延誤工期,由乙方承擔違約責任。

  第六條 變更

  如在施工過(guò)程中甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí),須提前與乙方取得聯(lián)系,在鑒定變更后方能進(jìn)行該項目施工。凡私自與工人商定更改內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方還應賠償。

  第七條 材料供應

  7.1 本工程甲方負責供應的材料。設備必須有材料設備表,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應現場(chǎng)。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。

  第八條 結算

  工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關(guān)資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內審查完畢,到期末提出異議,視為同意,并在10天內,結清尾款。

  第九條 安全生產(chǎn)和防火

  9.1 甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明,應符合《中華人民共和國消防法》 和有關(guān)防火設計規范。

  9.2 乙方在施工內應嚴格遵守____________操作規范。

  9.3 由于甲方提供的圖紙或做法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規范,消防法和防火設計規范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

  9.4 由于乙方在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規范,消防法,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

  第十條 違約責任

  10.1 由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方停工,誤工所造成的損失,每拖期一天,按工程總價(jià)款的 0 支付滯納金。

  10.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程總價(jià)款的 違約金。

  10.3 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

  10.4未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

  10.5 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負責。

  10.6 因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通過(guò)對方,辦理合同終止協(xié)議,并責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

  第十一條 爭議或糾紛處理

  11.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或依有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調。也可以向工商行政管理機關(guān)或建筑裝飾協(xié)會(huì )申請解決。

  11.2 當事人不愿通過(guò)協(xié)商,調解解決或商議、調解不成時(shí),雙方可以通過(guò)仲裁委員會(huì )會(huì )裁,或向人民法院起訴。

  第十二條 其他約定

  12.1 所購材料未經(jīng)甲方簽字同意,不得使用。

  12.2 如果因工人原因造成的質(zhì)量問(wèn)題,甲方可以提出更換工人。

  12.3 如改工程的水電不需要全部改動(dòng)應據實(shí)結算,扣除其中費用。 第十三條 附則

  13.1 本合同一式二份,甲乙雙方各一份。

  13.2 本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同履行完成后自動(dòng)終止。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  ____年____月____日

【企業(yè)室內裝修施工合同】相關(guān)文章:

室內裝修施工合同07-03

室內裝修施工合同02-04

(優(yōu)選)室內裝修施工合同01-27

室內裝修施工的合同范本07-11

室內裝飾裝修施工合同01-14

室內裝修工程施工合同03-09

室內裝修施工合同15篇04-10

住宅室內裝飾裝修施工合同12-20

裝修室內裝修合同04-02

99久久精品免费看国产一区二区三区|baoyu135国产精品t|40分钟97精品国产最大网站|久久综合丝袜日本网|欧美videosdesexo肥婆