- 相關(guān)推薦
產(chǎn)品委托加工制作合同
隨著(zhù)人們法律意識的加強,合同的類(lèi)型越來(lái)越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編幫大家整理的產(chǎn)品委托加工制作合同,歡迎閱讀與收藏。
產(chǎn)品委托加工制作合同1
甲方:___________________________
住所:___________________________
證件類(lèi)型及編碼:_________________
聯(lián)系方式:_______________________
乙方:___________________________
住所:___________________________
證件類(lèi)型及編碼:_________________
聯(lián)系方式:_______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就主頁(yè)制作事宜達成如下協(xié)議:
一、委托內容
甲方委托乙方制作甲方網(wǎng)站的主頁(yè),乙方應按照甲方的要求制作主頁(yè),并達到甲方滿(mǎn)意的效果。該網(wǎng)頁(yè)內____________含有/不含有后臺管理系統。
二、主頁(yè)制作費用
1、首頁(yè)設計,制作費:人民幣__________元,大寫(xiě):______________;
2、內頁(yè)設計,制作費:人民幣__________元,大寫(xiě):______________;
3、gif多層動(dòng)畫(huà)設計,制作費:人民幣_________元,大寫(xiě):______________;
h頁(yè)面設計,制作費:人民幣___________元,大寫(xiě):____________。
三、付款
合同簽訂后當日,甲方應當預付定金:人民幣__________元,大寫(xiě):______________。
網(wǎng)頁(yè)制作費用共計人民幣:_________元整,大寫(xiě):____________,應在驗收期完成后_________天內交付。
四、驗收標準
1、甲方可以通過(guò)任何與因特網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )連接的計算機瀏覽自己的主頁(yè)。
2、主頁(yè)無(wú)文字拼寫(xiě)及圖片(以甲方提供的材料為標準)錯誤。
3、驗收合格,甲方以書(shū)面文字傳真方式簽收。驗收期限為_(kāi)________。
五、甲方權利義務(wù)
1、提供有關(guān)企業(yè)的電子文字材料及圖片,以及其他相關(guān)文件,應保證材料完整,圖片清晰。甲方必須保證提供的信息內容真實(shí)可靠,不得發(fā)布虛假信息,信息內容必須符合中華人民共和國有關(guān)的法律和法規。
2、甲方有權根據網(wǎng)站平面設計圖提出修改意見(jiàn)。
3、甲方有權要求乙方按照雙方商定的網(wǎng)站結構,在雙方約定的時(shí)間內,完成合同中規定的內容。
4、按時(shí)支付網(wǎng)頁(yè)設計制作費用。
5、依合同約定時(shí)間使用主頁(yè)。
6、甲方付清應付乙方的全部款項后,甲方正式享有網(wǎng)頁(yè)的全部使用權。
7、甲方應對網(wǎng)頁(yè)的源代碼進(jìn)行備份。因甲方未對網(wǎng)頁(yè)的源代碼進(jìn)行備份而發(fā)生源代碼損壞丟失等,乙方無(wú)法為甲方恢復,也對此不負責任。
六、乙方權利義務(wù)
1、乙方依據雙方商定的網(wǎng)站結構,在雙方約定的時(shí)間內,完成規定的'內容。
2、乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產(chǎn)權在內的一切法律問(wèn)題不承擔任何法律責任。
3、在制作過(guò)程中,對甲方陸續提出的修改要求,乙方應盡力協(xié)助實(shí)現,對有可能影響雙方約定的完成時(shí)間的要求,乙方有權提出合理的延期請求,由雙方協(xié)商確定具體時(shí)間。
4、由于甲方未及時(shí)提供資料而導致乙方工作不能按時(shí)完成,乙方不負任何責任,并有權向甲方提出延期要求,延期時(shí)間由雙方協(xié)商確定。
5、乙方負責在驗收期內,如果甲方需要修改主頁(yè),可以免費進(jìn)行較小的改動(dòng)。
6、乙方負責對甲方進(jìn)行操作培訓,該培訓可以以任何方式進(jìn)行,如電話(huà),傳真,面授等,培訓內容僅限于乙方所提供的服務(wù)的內容,如郵件的使用,源代碼及數據庫的備份,網(wǎng)站后臺管理的使用等。培訓內容不包括網(wǎng)頁(yè)制作等相關(guān)內容。
七、違約責任
1、由不可抗力因素(地震,臺風(fēng),洪水,政府行為及其它非乙方人力所能預見(jiàn)或避免的因素)造成本協(xié)議無(wú)法執行,乙方不承擔任何責任。
2、甲方違約或拒不付費時(shí),乙方有權不退還定金,有權向甲方提出索賠,具體額度由雙方協(xié)商確定,由此造成的損失由甲方負責。
3、乙方違約或沒(méi)有按照合同規定按時(shí)完成,甲方有權拒絕付款,由此造成的損失,乙方自行承擔,若是給甲方造成損失,乙方應進(jìn)行賠償。
甲方:_______________
乙方:_______________
日期:_______________
產(chǎn)品委托加工制作合同2
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質(zhì)量:________________________
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間,數量,質(zhì)量,規格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙提供辦法:__________________________________
(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。
承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3,定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金:______________________________________________
(價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
(1,按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):____________________________________
(1, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:______________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:______________________________________
第十條結算方式及期限:__________________________________________
第十一條其他:__________________________________________________
(如:1. 根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的`定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管,保養費。
七,實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。
定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交__
_____(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話(huà):________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話(huà):_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
【產(chǎn)品委托加工制作合同】相關(guān)文章:
產(chǎn)品加工制作合同07-02
產(chǎn)品加工制作合同10-27
加工產(chǎn)品制作合同02-03
委托制作加工合同12-08
委托加工制作合同01-11
委托加工產(chǎn)品合同01-29
產(chǎn)品委托加工合同04-23
產(chǎn)品加工制作協(xié)議02-06
加工產(chǎn)品制作合同10篇02-03
加工產(chǎn)品制作合同(10篇)02-03