- 加工承攬合同 推薦度：
- 建筑工程承攬合同 推薦度：
- 安裝承攬的合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 安裝承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
（必備）承攬合同范本
在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了合同，它可以保護民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的承攬合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
承攬合同范本1
訂做方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)需方）：
承攬方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)供方）：
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額：（此合同單價(jià)為稅前價(jià)）
品名 規格 數量 單位 重量（噸） 單價(jià)元/噸 價(jià)款（元） 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額（大寫(xiě)） 柒萬(wàn)柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的`物圖紙加工；
三、 質(zhì)量要求：供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規范要求，并配合甲方的監督檢查；
四、 交貨地點(diǎn)：供方廠(chǎng)內驗收交貨；
五、 交貨時(shí)間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式：需方以標的物加工過(guò)磅重量進(jìn)行結算；
七、 結算方式：合同簽訂后需方預付材料款 貳萬(wàn)伍仟 元，需方在提取標的物時(shí)結清所提取標的物的剩余款項（以實(shí)際加工產(chǎn)品數量、品種為準）。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時(shí)起轉移，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場(chǎng)，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車(chē)及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì )解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 ： 承 攬 方 ：
單位： 單位：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話(huà)： 電 話(huà)：
開(kāi)戶(hù)行： 戶(hù) 名：
帳 號： 卡 號：
郵 編： 郵 編：
簽訂時(shí)間：
承攬合同范本2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱(chēng)：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實(shí)際人員配置、運營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門(mén)規定，安全生產(chǎn)、文明施工，認真執行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續，不負擔具體問(wèn)題和責任。若因違反上述規定或本項目的'其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時(shí)甲方有權單方面解除合同并撤銷(xiāo)項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導，乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對發(fā)現有違反質(zhì)量、安全操作規程施工或發(fā)現存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問(wèn)題，所有涉及本工程項目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級有關(guān)部門(mén)規定，按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內業(yè)等資料，隨時(shí)接受上級部門(mén)的檢查，并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
七、現場(chǎng)保險費、質(zhì)保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時(shí)上報統計財務(wù)報表。建設單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶(hù)，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時(shí)，若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門(mén)的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿(mǎn)，雙方債權債務(wù)結清以及乙方結清以?huà)炜繂挝幻x在外的債務(wù)后，本合同自動(dòng)解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
承攬合同范本3
定作人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）
承攬人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確定作人與承攬人的權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一）
1.1 品名：（應填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng)，不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替）
1.2 規格：（應寫(xiě)明定作物具體的規格型號）
1.3 數量：（具體寫(xiě)明定作物的數量，并注明單位）
1.4 備注：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第二條合同價(jià)款
2.1 合同價(jià)款總額：（應以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應詳細寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3 付款時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1 質(zhì)量要求：（應明確填寫(xiě)要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫(xiě)全稱(chēng)）
3.2 技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數）
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱(chēng)
規格型 號
計 量單 位
數 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(jià)（元）
總金額
�。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴�，可以另設合同附件，寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二）
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時(shí)通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：（寫(xiě)明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進(jìn)行驗收）
6.2 驗收方法：（寫(xiě)明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日）
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細地址）
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質(zhì)量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),以（寫(xiě)明檢驗機構）對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細地址不可省略）
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時(shí)間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：（應具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負擔：（寫(xiě)明包裝費用由哪方承擔 ）
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式：（寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）承擔。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 ）
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）
11.2 定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
第十二條 承攬人的違約責任：
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應當負責修理或調換。經(jīng)過(guò)修理或調換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）％的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的`，承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第十三條 定作人的違約責任：
13.1 中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因導致合同無(wú)法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的％的違約金。
13.3 未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。
13.5 超過(guò)合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。
13.6 無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過(guò)訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)（填寫(xiě)到縣級）
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章） 承攬人： （公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時(shí)間： 年 月 日
承攬合同范本4
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方（全稱(chēng)）：__________________
定作方（全稱(chēng)）：__________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1．品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期
品名
規格單位數量單價(jià)金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫(xiě)）佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分＄＿＿＿＿
2．質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：__________________________________________
3．原材料來(lái)源及互利方法：______________________________________________
4．交（收）貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：__________________________________
5．貨款結算時(shí)間及方法：________________________________________________
6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________
7．違約責任：__________________________________________________________
8．其他：______________________________________________________________
9．不可抗力____________________________________________________________
10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________
13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：法人委托書(shū)號碼__
營(yíng)業(yè)執照號碼定作人：法人委托書(shū)號碼__
營(yíng)業(yè)執照號碼承攬人：法定代表人：開(kāi)戶(hù)銀行：帳號：電話(huà)號碼：電掛：住址：
定作人：（蓋章）法定代表人：開(kāi)戶(hù)銀行：帳號：電話(huà)號碼：電掛：住址：
20xx年xx月xx日
�。ㄗⅲ阂驒谀克�，內容較多的可加附頁(yè)于后）
承攬合同范本5
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1．1項目（媒介）：_________
1．2廣告內容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號_________。承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
1．3發(fā)布地點(diǎn)或形式：_________
1．4顏色：_________
1．5規格或材料：_________
1．6刊播次數、起訖時(shí)間、日期：_________
1．7其他要求：_________
第二條費用及支付辦法
2．1費用：
2．2結算方式和期限：_________
2．3承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時(shí)間_________。
第四條違約責任
4．1委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過(guò)合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
4．2承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的_________％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的.爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第_________種方式處理（未作選擇的，視為選擇1：
5．1提交_________仲裁委員會(huì )（_________仲裁委員會(huì )）仲裁；
5．2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：_________。
第七條附則
7．1本合同附件_________，名稱(chēng)_________。
7．2本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本_________份。
7．3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬合同范本6
發(fā) 包 方（簽章） （以下稱(chēng)甲方）
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
承 包 方（簽章） （以下稱(chēng)乙方）
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點(diǎn)：
工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開(kāi)工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個(gè)月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進(jìn)行設計，并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時(shí)調整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無(wú)效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現的情況出現，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿(mǎn)自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務(wù)
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見(jiàn)。
5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的'工程報價(jià)單所列品牌、材料購買(mǎi)裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動(dòng)與甲方配合，對甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場(chǎng)地；
5.9 甲方在本合同期限內，發(fā)現因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時(shí)限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
委托代理人 ： 委托代理人 ：
承攬合同范本7
定作人：______________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：______________簽訂時(shí)間：___________
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱(chēng)及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價(jià)
總價(jià)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時(shí)間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成；可以交由第三人完成的'工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫(xiě)）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
�。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
�。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人
定作人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬合同范本8
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著(zhù)平等互利經(jīng)過(guò)協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認，（詳見(jiàn)附件《雕花單價(jià)表》）。
二、甲方為乙方提供加工場(chǎng)地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進(jìn)行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的`_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品，乙方必須負責無(wú)條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認，方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產(chǎn)品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產(chǎn)品《過(guò)料單》交給甲方財務(wù)部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任：
1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價(jià)款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價(jià)為本合同的附件，視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本9
委托方：_____公司
簽訂地點(diǎn)：
受托方：
簽訂時(shí)間：
標的、數量、價(jià)款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠(chǎng)檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的.檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過(guò)45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：___公司
受托方：
法人代表：
法人代表：
委托代表：
委托代表：
傳真：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
承攬合同范本10
項目名稱(chēng)：________________________________委托方（甲方）：__________________________研究開(kāi)發(fā)方（乙方）：______________________
填寫(xiě)說(shuō)明一、“合同登記編號”的填寫(xiě)方法：二、技術(shù)開(kāi)發(fā)合同是指當事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開(kāi)發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開(kāi)發(fā)合同包括委托開(kāi)發(fā)合同的合作開(kāi)發(fā)合同。三、計劃內項目應填寫(xiě)國務(wù)院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。四、標的技術(shù)的內容、形式：包括開(kāi)發(fā)項目應達到的技術(shù)經(jīng)濟指標、開(kāi)發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。提交開(kāi)發(fā)成果可采取下列形式：1．產(chǎn)品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件；2．磁盤(pán)、磁帶、計算機軟件；3．動(dòng)物或植物新品種、微生物菌種；4．樣品、樣機；5．成套技術(shù)設備。五、研究開(kāi)發(fā)計劃：包括當事人各方實(shí)施開(kāi)發(fā)項目的階段進(jìn)度，各個(gè)階段要解決的技術(shù)問(wèn)題，達到的目標和完成的期限等。六、技術(shù)情報資料的保密：包括當事人各方情報和資料保密義務(wù)的內容、期限和泄漏技術(shù)秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。七、其他：合同如果是通過(guò)中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔保的，應將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。八、委托代理人簽訂本合同書(shū)時(shí)，應出具委托證書(shū)。九、本合同書(shū)中，凡是當事人約定認為無(wú)需填寫(xiě)的條款，在該條款填寫(xiě)的空白處劃（/）表示。
依據《中華人民共和國合同法》的規定，合同雙方就___________________項目的技術(shù)開(kāi)發(fā)（該項目屬_________計劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、標的技術(shù)的內容、形式和要求：________________________________________
二、應達到的技術(shù)指標和參數：________________________________________
三、研究開(kāi)發(fā)計劃：________________________________________
四、研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結算方式：（一）研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開(kāi)發(fā)工作所需的成本；報酬是指本項目開(kāi)發(fā)成果的使用費和研究開(kāi)發(fā)人員的科研補貼。本項目研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費及報酬：___________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。如開(kāi)發(fā)成本實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，雙方約定如下：（二）經(jīng)費和報酬支付方式及時(shí)限（采用以下____種方式）：①一次總付：____________元，時(shí)間：________________②分期支付：____________元，時(shí)間：____________________________元，時(shí)間：________________③按利潤________%提成，期限：________________④按銷(xiāo)售額____%提成，期限：________________⑤其他方式：______________________________________
五、利用研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費購置的設備、器材、資料的財產(chǎn)權屬__________________________________________________六、履行的期限、地點(diǎn)和方式本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點(diǎn)）履行。本合同的`履行方式：________________________________
七、技術(shù)情報和資料的保密__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導的內容__________________________________________________
九、風(fēng)險責任的承擔在履行本合同的過(guò)程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導致研究開(kāi)發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風(fēng)險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經(jīng)約定，風(fēng)險責任甲方承擔____%，乙方承擔____%．本項目風(fēng)險責任確認的方式為：______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享（一）專(zhuān)利申請權：________________________________________（二）非專(zhuān)利技術(shù)成果的使用權、轉讓權：______________________________
十一、驗收的標準和方式研究開(kāi)發(fā)所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術(shù)指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
十三、爭議的解決方法在本合同履行過(guò)程發(fā)生爭議，雙方應當協(xié)商解決，也可以請求________進(jìn)行調解。雙方不愿協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。1．提交____仲裁委員會(huì )仲裁；2．向____人民法院起訴。
十四、名詞和術(shù)語(yǔ)的解釋?zhuān)篲________________________
十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日
甲方：_______________代表人：____________________年____月____日乙方：_______________代表人：____________________年____月____日
承攬合同范本11
甲方(委托方)：__________
身份證號：__________
聯(lián)系電話(huà)：__________
乙方(承攬方)：__________
身份證號：__________
聯(lián)系電話(huà)：__________
依照《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)規定，就乙方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜，甲、乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本協(xié)議：
一、承攬事項
1.乙方按甲方要求提供服務(wù)，甲方向乙方支付報酬。
2.乙方服務(wù)內容：________________________________________________________________________。
3.乙方應自主完成相關(guān)服務(wù)，不得轉委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不轉委托第三人的，必須經(jīng)得甲方同意。否則，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔賠償責任。
二、原材料提供方及辦法
1、由甲方于_____年_____月______日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日內檢驗完畢，不符合要求的，應在收到原材料后_______日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對施工工具不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔相應的賠償責任。
2、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
三、施工要求
1.乙方應嚴格按規范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主體。
2.工程工期為：__________自_______年______月_______日起至______年_______月________日止，按日歷工期計算。因特大暴雨等不可抗拒的.客觀(guān)原因造成的工期耽誤除外。
3.乙方應按照房屋建造標準保證施工質(zhì)量。房屋土建建筑主體部分建造完工后，由乙方進(jìn)行驗收。
4.質(zhì)保期：__________驗收后_______個(gè)月。質(zhì)保期內如工程出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方應當重新建造土建建筑主體部分，重新建造所需的材料等相關(guān)事宜全部由乙方自行承擔。
二、價(jià)格與支付
1.總包干價(jià)為：__________人民幣(大寫(xiě))_________(￥_________元)。
本條約定之費用已包括全部成本費用及報酬，除此之外，甲方無(wú)需再向乙方支付其它任何費用。
2.乙方施工完畢后，由甲方驗收通過(guò)后按合同約定付清。
三、付款方式
1.合同價(jià)款的支付時(shí)間與條件如下：__________
首筆款：__________￥________元(合同總金額的________%)，于本合同簽訂后的__________個(gè)工作日內支付;
第二筆款：__________￥________元(合同總金額的________%)，于甲方驗收通過(guò)后的______個(gè)工作日內支付。
質(zhì)保金：__________￥________元(合同總金額的_______________%)，于質(zhì)保期滿(mǎn)后的__________個(gè)工作日內支付。
2.乙方指定收款賬號：__________________________________。
開(kāi)戶(hù)行：_______________________________。
戶(hù)名：_________________________________。
3.發(fā)票：__________甲方不要求開(kāi)具發(fā)票;如需要開(kāi)具發(fā)票，則甲方應另行承擔乙方支出的稅費成本。
四、知識產(chǎn)權與保密
乙方履行本協(xié)議而產(chǎn)生的任何形態(tài)的作品(包括但不限于文字作品、圖畫(huà)作品、音像資料、課件等)，其全部知識產(chǎn)權均歸甲方所有，包括但不限于著(zhù)作權、專(zhuān)利權、商標權及商業(yè)秘密方面的權利。
五、確認與聲明
1.乙方應自行安排工作時(shí)間，無(wú)需到甲方處坐班，乙方自擔風(fēng)險，自負盈虧，自行以符合安全規范和技術(shù)規范的方式履行合同。
2、乙方履行合同所涉及到的人工、設備、運輸等費用均由乙方自行承擔。
3.乙方及乙方雇傭的工人在提供承攬服務(wù)過(guò)程中受到人身?yè)p害或財產(chǎn)損失的，由乙方自行負責，甲方對此不承擔任何責任。
4.甲方與乙方之間不建立勞動(dòng)關(guān)系、雇傭關(guān)系、勞務(wù)派遣關(guān)系或類(lèi)似關(guān)系，不對乙方進(jìn)行管理，不對乙方承擔勞動(dòng)法上的義務(wù)，不適用《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)民法典》等勞動(dòng)法規。
如因服務(wù)需要乙方需配帶甲方標志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類(lèi)似的手續，亦不代表雙方建立勞動(dòng)關(guān)系。
5、乙方確認，如乙方有所在單位，則已經(jīng)獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過(guò)程中，不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權及其它合法權利。
六、違約責任
1.違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時(shí)向對方支付違約金_______%;
2.乙方應在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(cháng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應按合同總價(jià)款的_____%向甲方支付違約金，延誤超過(guò) 天時(shí)，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同聯(lián)系方式
為更好的履行本合同，雙方提供如下聯(lián)系方式：__________
甲方聯(lián)系方式
郵寄地址：________________________________。
聯(lián)系人：___________________________________。
電話(huà)：____________________________________。
電子郵箱：___________________________________。
乙方聯(lián)系方式
郵寄地址：________________________________。
聯(lián)系人：___________________________________。
電話(huà)：____________________________________。
電子郵箱：____________________________________。
雙方通過(guò)上述聯(lián)系方式之任何一種(包括電子郵箱)，就本合同有關(guān)事項向對方發(fā)送相關(guān)通知等，均視為有效送達與告知對方，無(wú)論對方是否實(shí)際查閱。上述郵寄送達地址同時(shí)作為有效司法送達地址。
一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內，以書(shū)面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
八、爭議解決
1.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解。協(xié)商或調解不成的，按下列第__________種方式解決：__________
提交位于________________(地點(diǎn))的_________________仲裁委員會(huì )仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;
依法向________________________所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、附則
1.本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽署之日起生效。
簽署時(shí)間：_____________年________月________日
甲方(蓋章)：__________
乙方(簽字)：__________
承攬合同范本12
發(fā)包單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承包單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
甲、乙雙方本著(zhù)平等互利、公平公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時(shí)代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規，并結合本工程的實(shí)際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門(mén)依法注冊和相關(guān)行政機構依法核準，并持有合法有效之營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時(shí)，向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內，上述資質(zhì)證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個(gè)工作日內向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質(zhì)證明文件的真實(shí)性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的，應按照本合同的'約定承擔違約責任，同時(shí)甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱(chēng)：“金宇·時(shí)代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點(diǎn)：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線(xiàn)
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示范圍內放線(xiàn)，標高控制，勞動(dòng)力及技術(shù)裝備的組織，土石方的開(kāi)挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場(chǎng)內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場(chǎng)的安全文明施工措施，土石方開(kāi)挖、運輸施工臨時(shí)道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時(shí)用水用電，為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度而作的協(xié)調，開(kāi)挖土石方及臨時(shí)道路開(kāi)口須辦理的手續等工作。
注：施工臨時(shí)道路及沖洗池乙方施工完后無(wú)償提供給甲方使用。
四、合同工期
開(kāi)工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日。合同工期總日歷天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價(jià)款
本合同采用單價(jià)包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進(jìn)、出場(chǎng)費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會(huì )關(guān)系協(xié)調費等全部費用組成，如挖土過(guò)程中有淤泥其單價(jià)為：23.5元/m;無(wú)淤泥其單價(jià)為：23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實(shí)際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進(jìn)度在每月30日前將已完工程量及價(jià)款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價(jià)款的70%;
2、工程完工驗收合格后，依據甲、乙雙方現場(chǎng)實(shí)際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個(gè)月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時(shí)須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質(zhì)量驗收規范》等進(jìn)行施工和驗收。同時(shí)，本合同約定：
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(shí)(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進(jìn)場(chǎng)施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質(zhì)量進(jìn)度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關(guān)安全施工規范進(jìn)行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價(jià)款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬(wàn)，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶(hù)，合同即生效，否則合同無(wú)效。(履約保證金無(wú)息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時(shí)工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時(shí)一并支付)。
十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場(chǎng)或不能滿(mǎn)足甲方工期要求被甲方勒令退場(chǎng)，工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實(shí)乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書(shū)面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書(shū)面通知后必須無(wú)條件退場(chǎng)，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場(chǎng)遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價(jià)款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。
十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本13
承攬合同（條款）
定作方：_______（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：_______（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐
│品名或項目│規格、型號│單位│數量│單價(jià)│價(jià)款或酬金（元）│
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤
│金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分│
└──────────────────────────────────┘
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：
3、履行的期限、地點(diǎn)和方式：
4、驗收標準和方法：
5、結算方式：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的.，償付未履行部分價(jià)款總值___%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款：
8、以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12、本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____承攬方：_____
法定代表人：_____法定代表人：____
開(kāi)戶(hù)銀行：______開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：_______帳號：_______
____年__月__日
承攬合同范本14
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點(diǎn)：xx縣
鑒定時(shí)間：20xx年xx月xx日
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確甲乙雙方的權利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車(chē)為乙方提供汽車(chē)站運輸服務(wù)，車(chē)輛情況分別為：
1、廠(chǎng)牌車(chē)型，營(yíng)運證號碼，發(fā)動(dòng)機號，車(chē)架，
2、廠(chǎng)牌車(chē)型，營(yíng)運證號碼，發(fā)動(dòng)機號，車(chē)架。
第二條、服務(wù)期限
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元(人民幣)(大寫(xiě)元整)，乙方在服務(wù)期滿(mǎn)后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車(chē)輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車(chē)輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車(chē)證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運證的車(chē)輛從事運輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運政管理部門(mén)舉報的權利。
3、在服務(wù)期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車(chē)計劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車(chē)計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內車(chē)輛的二級維護及車(chē)輛年檢、年審。
5、負責機動(dòng)車(chē)第三者責任保險、車(chē)輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車(chē)輛在服務(wù)期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車(chē)輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進(jìn)行汽車(chē)運輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運政管理部門(mén)舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車(chē)計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無(wú)故將服務(wù)車(chē)輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車(chē)輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內，應遵守國家有關(guān)法律規定，安全行車(chē)，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的'經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車(chē)輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的車(chē)輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現車(chē)輛使用異�；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時(shí)采取補救措施，確保行車(chē)計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門(mén)及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門(mén)，保護好現場(chǎng)，承擔公安交通管理部門(mén)的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車(chē)事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車(chē)輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車(chē)計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)車(chē)輛進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車(chē)輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車(chē)，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運政管理部門(mén)申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車(chē)輛行車(chē)記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車(chē)輛和駕駛人員，繼續完成行車(chē)計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管車(chē)輛的義務(wù)和責任，若發(fā)生車(chē)輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：
乙方：
單位名稱(chēng)(章)：
單位名稱(chēng)(章)
�。�?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話(huà)：
電話(huà)：
20xx年xx月xx日
承攬合同范本15
需方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
供方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著(zhù)平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務(wù)，一致簽定本合同，以期共同遵守。
1.合同標的
1.1本合同標的名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、質(zhì)量、數量、材質(zhì)及其它技術(shù)參數（詳見(jiàn)專(zhuān)有條款內約定）。
2.合同價(jià)款
2.1合同總價(jià)款:詳見(jiàn)專(zhuān)用條款約定（含稅）。
3.質(zhì)量及技術(shù)標準
3.1以最終確認的'樣品實(shí)物為準。
3.2如有補充要求，以簽章的書(shū)面文件為準。
4.交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式
4.1交貨時(shí)間：按甲方指定時(shí)間交貨，以書(shū)面的發(fā)貨通知為準（詳見(jiàn)專(zhuān)用條款約定）。
4.2交貨地點(diǎn)：甲方指定地點(diǎn)，以書(shū)面的發(fā)貨通知為準（詳見(jiàn)專(zhuān)用條款約定）。
4.3運輸方式：汽運（詳見(jiàn)專(zhuān)用條款約定）。
4.4運輸、裝卸由乙方負責，相關(guān)費用由乙方承擔。
4.5運輸途中設備毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔。
5.包裝要求
5.1按照乙方常規包裝標準。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專(zhuān)用條款中約定。
6.安裝擺放
6.1乙方交貨之日起天內，由乙方負責免費安裝并擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。
6.4在乙方安裝過(guò)程中，甲方提供所需的工作場(chǎng)地、安裝的設備供電等其他滿(mǎn)足安裝必要的配套服務(wù)。
7.驗收及異議期
7.1驗收方法：以本合同第3條進(jìn)行驗收。
7.2乙方應當在驗收之日前2天通知甲方驗收�；蚣追綉才湃藛T在貨物完成擺放后2日內完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據作為驗收合格依據。
7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內甲方未提出異議或未辦理驗收手續，都被視為默認產(chǎn)品驗收合格。產(chǎn)品的內在質(zhì)量由乙方承擔質(zhì)量保修義務(wù)。
8.付款方式及期限
8.1付款方式
�、俸贤炗喓�，甲方在3天內支付合同總額的30%，即元整（大寫(xiě)圓整）。
�、诤贤瑯说暮炇蘸�3天內支付合同總額的70%，即元整（大寫(xiě)圓整）。
8.2上述款項采用銀行轉帳的方式支付到乙方以下帳戶(hù)：
戶(hù)名：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號：
甲方：
乙方：
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同06-24
承攬的合同08-27
加工的承攬合同06-22
廣告承攬的合同07-04
工程承攬的合同06-26
承攬合同的模板12-15
工程承攬合同06-18
關(guān)于承攬合同02-19
安裝承攬合同05-30
加工承攬合同06-24