(必備)房屋合同9篇
隨著(zhù)時(shí)間的推移，很多場(chǎng)合都離不了合同，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編精心整理的房屋合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
房屋合同 篇1
甲方(發(fā)包方)：____________ 身份證號：________________________________
乙方(承包方)：____________ 身份證號：________________________________
根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本著(zhù)公平、公正、平等、合理的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程地點(diǎn)：_____________________________________________________________。
2、工程內容及做法：_______________________________________________________。
3、工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材。
(3)乙方包工，甲方包全部材料。
備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求更換材料所產(chǎn)生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業(yè)主自行承擔。公司贈送東西，業(yè)主可放棄但不可折現，不可換別的物品。
4、工程期限__________天。
開(kāi)工日期 _____ _年______月______日
竣工日期 __ ____年______月______日
5、合同施工價(jià)款：本合同工程造價(jià)為(人民幣)____________ 元。
金額大寫(xiě)：_______________ ____________________________元整。
第二條、施工圖紙及預算、監理
本工程施工圖紙及預算、監理分別由 提供設計， 提供預算， 提供監理，圖紙及預算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。
第三條、雙方責任
1、開(kāi)工前三天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)甲方工作的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
2、免費提供乙方施工期間所需要的水、電。
3、負責協(xié)調鄰里之間的關(guān)系，負責辦理物業(yè)管理部門(mén)開(kāi)工手續和應當支付的有關(guān)費用。
4、不拆動(dòng)室內承重結構，如需要拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續。
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場(chǎng)的保護消防等項工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗收。
第四條、裝修注意事項
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，施工過(guò)程中出現安全事故乙方全部負責與甲方無(wú)關(guān)并按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好原居室的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
4、保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第五條、工程變更
1、工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書(shū)面變更單，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單)。雙方約定本工程項目采用固定單價(jià)、不可變更。具體如下：
1)減項部分：基礎裝修部分不得減價(jià)，主材部分根據折扣減價(jià)。簽訂減項單，在最后一次結算時(shí)減除。
2)增項部分：根據公司規定價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格增項。簽訂增項單，同時(shí)將增項款交到公司財務(wù)。工程部接到財務(wù)通知單方能進(jìn)行增項。
3)工期：減項不減工期，增項根據增項內容調整增加工期。
2、同一工程施工期間的變更不能超過(guò)三次，每次變更甲方必須及時(shí)配合乙方簽寫(xiě)變更單，并提前兩天完成，否則導致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條、裝修材料
1、按合同約定由甲方提供的主要的材料、設備，甲方應在材料到施工現場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗收并交接手續。
2、按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備，乙方應在材料到施工現場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗收。
第七條、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更。
(2)不可抗力，國家節假日
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準，甲方可向物業(yè)管理單位問(wèn)詢(xún))。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。
4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條、質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量按以下標準執行：
(1)施工過(guò)程中雙方就工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由質(zhì)量監督部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由乙方負責，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由甲方負責。
第九條、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
(1)材料進(jìn)場(chǎng)驗收。
(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等。
(3)中期驗收 即工期過(guò)半木工收口。
(4)竣工驗收。
2、乙方應提前一天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單。
3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到通知后兩天內組織驗收，填寫(xiě)工程驗收單(工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(工程結算單)。
4、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收，驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單。
5、雙方進(jìn)行施工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場(chǎng)的全部安全。
6、雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，因此而造成的損失由甲方承擔。
7、竣工驗收在工程質(zhì)量、空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個(gè)別的不涉及較大問(wèn)題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定“解決竣工驗收遺留問(wèn)題協(xié)議“后方可先行入住。
8、本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫(xiě)工程保修單。
第十條、工程款支付方式
1、雙方約定按下列方式支付工程款：
(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價(jià)款：
(2)其他支付方式：
2、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單(工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時(shí)向乙方結清工程尾款，然后乙方負責清理現場(chǎng)，收拾衛生。
第十一條、違約責任
1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失一萬(wàn)元整。
4、甲方未按期支付工程款，每延誤一天向對方支付違約金_______元，超過(guò)5天，乙方有權撤場(chǎng)并終止合同，由此產(chǎn)生的后果由甲方自行負責。
5、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理。
6、由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十二條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解，協(xié)商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十三條、其它條款
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由甲方指定地點(diǎn)，并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點(diǎn)。
2、施工期間，甲方將外屋門(mén)鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后，應當如數交還。
3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定，所有口頭承諾均無(wú)效。
4、甲、乙雙方均有責任核實(shí)工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價(jià)單上文字寫(xiě)明的項目和變更單為準，工程量按照工程中實(shí)際發(fā)生的為準。
5、乙方遵守甲方物業(yè)部門(mén)的相關(guān)規定，如違反相關(guān)規定給甲方造成的損失應由乙方負責。
6、乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)服務(wù)，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監理。甲方關(guān)于工程的一切事宜均通過(guò)乙方施工監理及設計師解決，以確保工程中的統一指揮和管理。
7、施工人員對甲方現場(chǎng)物品應認真清點(diǎn)及保護，并且雙方須簽署“物品清單“。簽定之后，如發(fā)現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開(kāi)工前將原有的電話(huà)機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的'衛生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。
8、負責采購的主要材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如甲方所供材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，對工程造成的損失由甲方負責。
9、工程由乙方負責采購的主要材料、設備，必須在報價(jià)單中注明質(zhì)量標準并經(jīng)甲方簽字認可，否則對工程造成的損失由乙方負責。
10、施工過(guò)程中凡由甲方指定材料供應商情況，材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔責任。凡由乙方提供的材料，發(fā)生上述問(wèn)題均由乙方承擔責任。
11、除合同注明的以外，五金(門(mén)鎖、門(mén)吸、水龍頭等)、開(kāi)關(guān)面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現場(chǎng)的，甲方必須及時(shí)提供。若需要乙方負責，需要在預算中確定，否則，在后期施工過(guò)程中需要乙方代購的，加收______%人工及差旅費。
12、如在工程施工過(guò)程中甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)，需提前與乙方代表聯(lián)系，在雙方簽定變更單后方能進(jìn)行該項施工。凡甲方直接與現場(chǎng)施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔。為保證施工及服務(wù)的質(zhì)量，乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易，請甲方配合。
13、合同簽定后，如甲方的減項金額超過(guò)工程款的______%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)______%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現場(chǎng)，甲方需另外支付材料來(lái)回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用，如果不能退貨，甲方需承擔所有貨款。
14、根據有關(guān)規定，乙方無(wú)權移動(dòng)改造煤氣、天然氣管線(xiàn)、暖氣管線(xiàn)。甲方若需改動(dòng)上述管線(xiàn)，須出示有關(guān)部門(mén)的批準文件并與乙方簽定“施工責任保證書(shū)“，且改造驗收合格后，乙方只負責合同保修內的維修責任，不負責其它賠償責任。
15、物業(yè)小區收取的物業(yè)押金等費用由甲方交納。
16、本合同一式______份，甲、乙雙方各______份。
甲方(簽字/蓋章)：_________________________ 乙方(簽字/蓋章)：_________________________
_______________年____________月_________日 _______________年____________月_________日
房屋合同 篇2
甲方(贈與人)：
乙方(受贈與人)：
甲乙雙方系父母與兒子關(guān)系，甲方自愿出資為乙方購買(mǎi)房產(chǎn)贈與乙方，并將產(chǎn)權登記在乙方名下。根據民法典等有關(guān)法律規定，雙方自愿達成贈與協(xié)議如下：
一、甲方自愿出資_________元給乙方用于購買(mǎi)位于_________的房產(chǎn)并僅贈予乙方一人，乙方自愿接受甲方的贈與。
二、此房產(chǎn)通過(guò)按揭方式購買(mǎi)，首付款由甲方代乙方支付。甲方陪同乙方與開(kāi)發(fā)商簽訂房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同，辦理此房產(chǎn)相關(guān)手續并取得該房產(chǎn)所有權證。
三、本合同簽訂時(shí)，乙方已婚。根據甲方的意愿，甲方實(shí)際出資以乙方名義購買(mǎi)的'該套房產(chǎn)是甲方對乙方的一人贈與，并不涉及乙方妻子，不屬于乙方與其妻子的婚后共同財產(chǎn)。
四、乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意不得將此房產(chǎn)抵押及出售。乙方不得以任何名義在房產(chǎn)證上添加共有人(包括拆遷安置后的房產(chǎn));如以后產(chǎn)權證添加他人姓名，需甲方書(shū)面簽字同意，未經(jīng)甲方簽字同意不被視作房產(chǎn)的共有人，甲方有權撤銷(xiāo)該贈與，收回房屋。
五、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字之日起生效，甲乙雙方各執一份，具有相同法律效力。
甲方：
乙方：
_________年____月____日
房屋合同 篇3
出租方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）____________
身份證號：_____________________________
聯(lián)系方式：_________________________
住址：________________________________
承租方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）____________
身份證號：_____________________________
聯(lián)系方式：________________________
住址：_________________________________
甲方將_____市_____________________路_______________小區____樓________住宅用房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋）出租給乙方，并達成如下協(xié)議。
一、租賃期限
自________年____月____日至________年____月____日止。
二、租金、押金及付款方式：
該房屋月租金為（人民幣）千百元整。乙方每三個(gè)月支付一次租金給甲方。在上期房租到期前十天內支付。押金為_(kāi)______元整。租賃期滿(mǎn)且乙方不再租賃的，甲方在乙方繳納水費、電費、燃氣費、采暖費、物業(yè)管理費等相關(guān)費用且確認屋內家具家電等設施沒(méi)有損壞后退還給乙方。
三、雙方的權利及義務(wù)
1、該房屋用途為住宅用房，乙方不得任意改變房屋的結構和用途，不得從事違法犯罪活動(dòng)。
2、正常的房屋大修理費用由甲方承擔；日常的.房屋維修費用由乙承擔。
3、因乙方管理使用不善造成房屋及其家居家電等設施損失的，由乙方承擔維修費用并賠償損失。
4、租賃期間，甲方對房屋及其附著(zhù)設施每隔3個(gè)月檢查一次，乙方應予積極配合。
5、房屋租賃期間的水費、電費、燃氣費、采暖費、物業(yè)管理費等費用由乙方使用造成的相關(guān)費用等由乙方支付。
6、乙方如不能按時(shí)交付房租，甲方有權收回房屋。乙方不到合同期退房的，押金不退。
7、租賃期間雙方必須信守合同，任何一方違反本合同的規定，須向對方交納三個(gè)月租金作為違約金。
8、租賃期滿(mǎn)，如乙方明確表示不租的，應提前一個(gè)月告知甲方。
四、其他約定：
�。ㄒ唬┘追綖橐曳教峁┪锲啡缦拢�
�。�1）床鋪一個(gè)
�。�2）柜子一個(gè)
�。�3）電腦桌一個(gè)
�。�4）空調一臺（型號________________）
�。�5）熱水器一臺（型號_________________）
�。�6）電視一臺（型號_______________）
�。�7）房間鑰匙兩把
�。�8）燃氣IC卡一張
�。�9）櫥柜含灶具煙機一套（_______________）
�。�10）座便器、洗手盆、花灑等
�。�11）窗簾等
�。ǘ┊斍暗乃�、電、氣等表狀況：
�。�1）水表戶(hù)號______________________現為_(kāi)____________度；
�。�2）電表戶(hù)號___________________現為：____________度；
�。�3）燃氣戶(hù)號____________________現為_(kāi)____________度。
五、合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，甲、乙雙方可向人民法院起訴。
六、本合同從雙方簽定合同之日起生效。乙方入住日為_(kāi)_______年____月____日。甲、乙雙方各執一份
甲方（簽字手�。____
乙方（簽字手�。____
________年____月____日
________年____月____日
房屋合同 篇4
原告：，性別：，年 月出生，籍貫：，家庭住址： 工作單位： 聯(lián)系電話(huà)：
被告：，，年 月出生，籍貫： 家庭住址： 工作單位： 聯(lián)系電話(huà)： 訴訟請求：
1、判令解除原告與被告簽訂的租賃合同，被告將承租的房產(chǎn)交還原告。
2、判令被告按現有市場(chǎng)價(jià)向原告支付從 年 月至被告歸還房產(chǎn)之日的拖欠租金;
3、依法判決原告不返還被告保證金 元。(依法判決被告支付原告違約金 元。)
4、判令訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)與理由：
年 月 日，原被告簽訂《房屋租賃合同》，約定被告承租原告所有的位于C小區 房屋，建筑面積 平方米(房產(chǎn)證號 )，租賃期共 個(gè)月，自 年 月 日起至 年 月 日止。月租金 元，年租金總 元整。甲方向乙方收取房屋保證金 元。合同約定，租賃期間，乙方有以下行為之一的，甲方有權解除合同收回房屋：(1)未經(jīng)甲方同意轉租，轉借，拆改變動(dòng)房屋結構;(2)利用承租房屋存放危險物品或進(jìn)行非法活動(dòng);(3)預期繳納按約定應當由乙方交納的各類(lèi)費用;(4)下期房屋租金未提前一個(gè)月支付�？墒窃谠嬉兰s將房屋租賃給被告后，被告卻屢次違反合同約定，拖欠房屋租金。年 月，被告拖欠一個(gè)月工資，經(jīng)
原告追討后補交上。年 月，又拖欠兩個(gè)月的租金，原告多次協(xié)調追討都被被告以各種借口拒之門(mén)外，甚至還對原告態(tài)度粗暴。
原告依照雙方簽訂的《房屋租賃合同》第5條第4款之約定，行使單方解約權，告知被告1個(gè)月后將收回該房產(chǎn)。但被告在接到通知1個(gè)月后，拒不搬出。時(shí)至今日，仍拒不將房產(chǎn)交還原告，租金自 年 月至今一直未繳納。
綜上所述，被告的'行為已嚴重侵犯了原告的合法權益。原告現依據雙方簽訂的《房屋租賃合同》第5條第4款規定和《中華人民共和國合同法》第二百一十九條、第二百二十六條、第二百二十七條之規定，請求貴院依法支持原告訴訟請求。
此 致
銀川市興慶區人民法院
具狀人： 年 月 日
房屋合同 篇5
出租方：_________________________
承租方：_________________________
根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，為明確出租方與承租方的權利與義務(wù)的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)議一致，簽訂本合同。
第一條 房屋權屬、坐落、間數、面積、質(zhì)量與用途
該房屋坐落在________________面積約________平方米（以實(shí)際測量為準），質(zhì)量完好為商業(yè)用房。房屋所有權屬于出租方。
第二條 租賃期限
租賃期為_(kāi)_______年，出租方從________年________月________日起將出租房屋交付承租方使用，至________年________月________日止。
在簽訂《房產(chǎn)租賃合同》之日起十五個(gè)工作日內，出租方負責店面的清場(chǎng)和將店面交給承租方。
承租人有下列情況之一的，出租方可以終止合同，收回房屋：
1、承租人未經(jīng)甲方同意擅自將房屋轉租或轉借給第三人的；
2、承租人利用承租房屋進(jìn)行非法活動(dòng)，損害公共利益的；
3、承租人未如期支付租金的。
4、承租人將店面用于易燃易爆、高聲響的娛樂(lè )活動(dòng)。
租賃合同因期滿(mǎn)而終止的，如承租人逾期不搬遷的，出租方有權向人民法院起訴和申請執行，出租方因此造成損失由承租方負責賠償。
第三條 租金和租金的交納期限
租金為每年________萬(wàn)元，在簽訂合同之日起________日內一次性交納二年租金________萬(wàn)元，（剩余的肆年租金在前二年租金的基礎上每二年支付并每二年遞增10%），交納二年租金后，承租方方可營(yíng)業(yè)。
第四條 租賃期間房屋維修、裝飾、裝修
承租房屋維修和裝飾、裝修由承租方負責。承租方裝飾、裝修不得擅自改變房屋結構。合同期滿(mǎn)后，其裝飾、裝修歸出租方所有，承租方不得故意破壞裝修。
承租人因未按時(shí)維修房屋或因裝修房屋而造成人員傷害或財物受毀的，其責任由承租方承擔。
第五條 違約責任
1、出租方未按前述合同條款的規定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責償付違約金，金額為年租金的10%.
2、承租人不得擅自轉租其他第三人，如有違反，出租方可以終止合同，收回房屋，承租人還應支付違約金，金額為年租的10%.
第六條 承租方須交納二個(gè)月租金作為押金給出租方作為租賃押金，合同到期后，在出租方察看房屋完好的情況下，租賃押金全部退還給承租方，如承租方中途毀約或違反規定，租賃押金歸出租方所有。
第七條 本合同期滿(mǎn)后，乙方如需續租，在同等條件下享有優(yōu)先承租權。
第八條 房屋如因不可反抗力的原因導致毀損和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。
第九條 爭議的解決方式
本合同在履行中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請政府主管部門(mén)調解，也可以向人民法院起訴。
第九條 本合同未盡事宜，一律按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定執行，經(jīng)合同雙方共同協(xié)商，做出補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式叁份，出租方、承租方、鑒證單位各執壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
出租方（蓋章） 承租方（蓋章）
法定代表人（簽章） 法定代表人（簽章）
委托代理人（簽名） 委托代理人（簽名）
鑒證單位（簽章）
20xx年 月 日
甲方（出租方） （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方（承租方） （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲乙雙方在自愿、平等、互利原則下友好協(xié)商，就下列房屋租賃事宜訂立本合同，共同遵守。
一、甲方自愿將座落在____區（市、縣）____ 路（街、巷）____ 號
單元____樓附____號建筑面積____㎡（使用面積 ㎡）的.房屋及其____等附屬設施、設備、出租給乙方，作____使用。
二、租賃期限自____年____月____日至____年____月____日。房屋租金為（人民幣大寫(xiě)）____元/月。租金按 （月、季、年）結算，乙方應在結算前____日內將租金交給甲方。
三、在租賃期內，甲方保證并承擔下列責任。
�。ㄒ唬┘追奖ＷC上述房屋：已依法取得房屋所有權證書(shū)或相關(guān)產(chǎn)權證明文件；權屬明晰，無(wú)產(chǎn)權爭議；不在建設拆遷公告范圍內；能保證安全居住、使用；有關(guān)法律、法規未限制出租。
其它：已取得其他共有人書(shū)面同意；已經(jīng)抵押權人同意；如系托管的房屋，已經(jīng)托管的房屋所有權人委托出租。
如甲方上述保證不實(shí)，由此給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。
�。ǘ┘追截撠煂Ψ课菁捌涓綄僭O施定期檢查并承擔正常的房屋維修費用。如因延期修繕致使乙方遭受損失，甲方負責賠償。（本條雙方另有約定的除外）
�。ㄈ┰诒竞贤谙迌�，甲方不得干涉乙方的合法使用權，不得收回房屋，不得擅自提高房屋租金或終止合同。
四、房屋租賃期內，乙方保證承擔下列責任：
�。ㄒ唬┮曳綗o(wú)權將房屋轉租給第三人使用，并不得擅自改變房屋使用性質(zhì)，更不能擅自改變房屋結構，必須愛(ài)護房屋設施，如果損害應及時(shí)維修，否則照價(jià)賠償。
�。ǘ┮曳奖仨氉窳x當地暫住區域內的各種規章制度。按時(shí)交納水、電、氣、收視、電話(huà)、物業(yè)管理等費用。乙方的民事糾紛自行負責。
�。ㄈ┱：侠硎褂梅课�。對房屋進(jìn)行改、裝修或增加設備時(shí)，應先征求甲方書(shū)面認可并依法辦理有關(guān)手續。如因使用不當致使房屋或房?jì)仍O施、設備損壞的，負責修復或賠償。
�。ㄋ模⿲追秸５姆课輽z查、維修予以協(xié)助。
五、如因不可抗力的原因而使租賃房屋及其設備損壞的，雙方互不承擔責任。
六、租賃合同期內，該房屋所有權發(fā)生變更后，原合同對新的所有權繼續有效。
七、任何一方未能履行本合同，造成的損失由責任一方承擔。
八、合同爭議解決方式：本合同在履行中發(fā)生爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決；也可由相關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商調解不成的，按下列第 種爭議方式解決：
�。ㄒ唬┨峤� 仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
九、雙方約定其它事項：
十、本合同未盡事宜，甲乙雙方也可協(xié)商后作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有相同效力。
十一、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份。本合同自雙方簽字之日起生效，到期自動(dòng)作廢。
甲方（簽章）____ 乙方（簽章）____
法定代表人：____ 法定代表人：____
委托代理人：____ 委托代理人：____
身份證號碼：____ 身份證號碼：____
聯(lián)系電話(huà)： ____ 聯(lián)系電話(huà)：____
____年____月____日 ____年____月____日
房屋合同 篇6
出租方（甲方）：_____________身份證號碼_________________________________
承租方（乙方）：_____________身份證號碼_________________________________
甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲方把位于_________________________________房租給乙方使用，租金第一年（）。其后租金每年隨行就市。
二、租賃期為年，第一年租賃時(shí)間從___________年________月_______日至___________年________月_______日止，乙方每年提前拾天付給甲方下一年租金，如延期甲方有權收回此房。
三、租賃期甲方不得無(wú)故要房，雙方必須提前一個(gè)月通知對方，違約者應按當時(shí)租金加倍付給對方。如乙方轉租，必須經(jīng)甲方同意，并參與簽訂協(xié)議，否則，達成損失由乙方負擔。
四、自協(xié)議簽訂之日起，水電費及一切稅費由乙方承擔。
五、乙方在裝修時(shí)不得對房屋造成損毀，造成一切后果由乙方負擔。
六、乙方在交還給甲方房屋時(shí)，乙方應保持房子的原貌，如卷閘門(mén)、墻面、門(mén)窗等，水電費結清。
七、此協(xié)議一式三份，本協(xié)議具有法律效力。
出租方（蓋章）：_________________ 承租方（蓋章）：_________________
電話(huà)：____________________________ 電話(huà)：____________________________
___________年________月_______日 ___________年________月_______日
房屋合同 篇7
借用方(甲方)：
承借方(乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》有關(guān)規定，為明確出借方與承借方的'權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、甲方愿借給乙方。
二、借房期限年。
三、本合同有效期自日至年 日。
四、承借方責任：
1、借用期間不準擅自將房屋轉借或轉租他人。
2、借用期間水、電、暖氣、衛生費等費用自理，并按月交清。
3、借用期間，必須做到安全用電、防火、防盜和愛(ài)護室內設施。
4、借用期間必須遵紀守法，不準利用甲方房屋做出有損國家法律、法規的事，不得影響左鄰右舍的正常生活與工作。
5、乙方在借用期間造成的后果由乙方負責，甲方有權解除本合同。
五、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份，簽字生效，合同期滿(mǎn)自行失效。
出借方(甲方)：
承借方(乙方)：
聯(lián)系電話(huà)：
聯(lián)系電話(huà)：
地址：
地址：
年 月 日
房屋合同 篇8
出租人（甲方）：____________________證件類(lèi)型及編號：____________________
承租人（乙方）：____________________證件類(lèi)型及編號：____________________
居間人（丙方）：____________________備案證明編號：_____________________
依據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，甲方與乙方在丙方的居間撮合下，在平等、自愿的基礎上，就房屋租賃的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條 房屋基本情況
�。ㄒ唬┓课葑溆诒本┦衉____區（縣）_______________街道辦事處（鄉鎮）____________________，建筑面積_______________平方米。
�。ǘ┓课輽鄬贍顩r：甲方持有（□房屋所有權證/□公有住房租賃合同/□房屋買(mǎi)賣(mài)合同/□其他房屋來(lái)源證明文件），房屋所有權證書(shū)編號：_______________或房屋來(lái)源證明名稱(chēng)：_______________，房屋所有權人（公有住房承租人、購房人）姓名或名稱(chēng)：_______________，房屋（□是/□否）已設定了抵押。
第二條房屋租賃情況及登記備案
�。ㄒ唬┳赓U用途：_____________；如租賃用途為居住的，居住人數為：_____________，最多不超過(guò)_______人。
�。ǘ┤缱赓U用途為居住的，甲方應自與乙方訂立本合同之日起7日內，到房屋所在地的社區來(lái)京人員和出租房屋服務(wù)站辦理房屋出租登記手續。對多人居住的出租房屋，乙方應將居住人員情況告知甲方，甲方應當建立居住人員登記簿，并按規定報送服務(wù)站。本合同變更或者終止的，甲方應自合同變更或者終止之日起5日內，到房屋所在地的社區來(lái)京人員和出租房屋服務(wù)站辦理登記變更、注銷(xiāo)手續。在本合同有效期內，居住人員發(fā)生變更的，乙方應當自變更之日起2日內告知服務(wù)站，辦理變更登記手續。
居住人員中有外地來(lái)京人員的，甲方應提供相關(guān)證明，督促和協(xié)助乙方到當地公安派出所辦理暫住證；居住人員中有境外人員的，（□甲方/□乙方）應自訂立本合同之時(shí)起24小時(shí)內到當地公安派出所辦理住宿登記手續。
租賃用途為非居住的，甲方應自訂立房屋租賃合同之日起30日內，到房屋所在地的房屋行政管理部門(mén)辦理房屋租賃合同備案手續。
第三條 租賃期限
�。ㄒ唬┓课葑赓U期自______年____月____日至______年____月____日，共計______年____個(gè)月。甲方應于______年____月____日前將房屋按約定條件交付給乙方�！斗课萁桓钋鍐巍罚ㄒ�(jiàn)附件一）經(jīng)甲乙雙方交驗簽字蓋章并移交房門(mén)鑰匙及________________________后視為交付完成。
�。ǘ┳赓U期滿(mǎn)或合同解除后，甲方有權收回房屋，乙方應按照原狀返還房屋及其附屬物品、設備設施。甲乙雙方應對房屋和附屬物品、設備設施及水電使用等情況進(jìn)行驗收，結清各自應當承擔的費用。
乙方繼續承租的，應提前____日向甲方提出（□書(shū)面/□口頭）續租要求,協(xié)商一致后雙方重新簽訂房屋租賃合同。
第四條 租金及押金
�。ㄒ唬┳饨饦藴始爸Ц斗绞剑篲___________元/（□月/□季/□半年/□年），租金總計：__________________人民幣元整（￥：__________________）。
支付方式：________（□現金/□轉帳支票/□銀行匯款），______押______付，各期租金支付日期:____________，____________，______________________________。
�。ǘ┭航穑喝嗣駧臺_______元整（￥：________________）租賃期滿(mǎn)或合同解除后，房屋租賃押金除抵扣應由乙方承擔的費用、租金，以及乙方應當承擔的違約賠償責任外，剩余部分應如數返還給乙方。
第五條 其他相關(guān)費用的承擔方式
租賃期內的下列費用中，________________由甲方承擔，________________由乙方承擔：(1)水費(2)電費(3)電話(huà)費(4)電視收視費(5)供暖費(6)燃氣費(7)物業(yè)管理費(8)房屋租賃稅費(9)衛生費(10)上網(wǎng)費(11)車(chē)位費(12)室內設施維修費（13）_____________________費用。
本合同中未列明的與房屋有關(guān)的其他費用均由甲方承擔。如乙方墊付了應由甲方支付的費用，甲方應根據乙方出示的相關(guān)繳費憑據向乙方返還相應費用。
第六條 居間服務(wù)
�。ㄒ唬┍綉斦J真負責地為甲乙雙方訂立房屋租賃合同提供機會(huì )或媒介服務(wù)，如實(shí)報告有關(guān)訂立房屋租賃合同的事項，并協(xié)助甲乙雙方辦理物業(yè)交驗。
�。ǘ┍竞贤炗喓螅ā跫磿r(shí)/□_____日內），甲方應向丙方支付月租金的%即人民幣__________元整（￥：_______________）作為傭金，支付方式：□現金/□轉帳支票/□銀行匯款；乙方應向丙方支付月租金的__________%即人民幣__________元整（￥：_______________）作為傭金，支付方式：□現金/□轉帳支票/□銀行匯款。甲乙雙方支付的傭金總合應不超過(guò)月租金標準。
�。ㄈ┍竞贤炗喓�，如租賃雙方解除、中止或變更租賃關(guān)系的，租賃雙方仍應向丙方支付所約定的傭金。
第七條房屋維護及維修
�。ㄒ唬┘追綉ＷC出租房屋的建筑結構和設備設施符合建筑、消防、治安、衛生等方面的安全條件，不得危及人身安全；乙方保證遵守國家、北京市的法律法規規定以及房屋所在小區的物業(yè)管理規約。
�。ǘ┳赓U期內，甲乙雙方應共同保障該房屋及其附屬物品、設備設施處于適用和安全的狀態(tài)：
1、對于該房屋及其附屬物品、設備設施因自然屬性或合理使用而導致的損耗，乙方應及時(shí)通知甲方修復。甲方應在接到乙方通知后的_____日內進(jìn)行維修。逾期不維修的，乙方可代為維修，費用由甲方承擔。因維修房屋影響乙方使用的，應相應減少租金或延長(cháng)租賃期限。
2、因乙方保管不當或不合理使用，致使該房屋及其附屬物品、設備設施發(fā)生損壞或故障的，乙方應負責維修或承擔賠償責任。
第八條 轉租
除甲乙雙方另有約定以外，乙方需事先征得甲方書(shū)面同意，方可在租賃期內將房屋部分或全部轉租給他人，并就受轉租人的行為向甲方承擔責任。
第九條 合同解除
�。ㄒ唬┙�(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。
�。ǘ┮虿豢煽沽е卤竞贤瑹o(wú)法繼續履行的，本合同自行解除。
�。ㄈ┘追接邢铝星樾沃坏�，乙方有權單方解除合同：
1、遲延交付房屋達______日的。
2、交付的房屋嚴重不符合合同約定或影響乙方安全、健康的。
3、不承擔約定的維修義務(wù)，致使乙方無(wú)法正常使用房屋的。
4、_________________________________________________________________。
�。ㄋ模┮曳接邢铝星樾沃坏�，甲方有權單方解除合同，收回房屋：
1、不按照約定支付租金達______日的。
2、欠繳各項費用達____________元的。
3、擅自改變房屋用途的。
4、擅自拆改變動(dòng)或損壞房屋主體結構的。
5、保管不當或不合理使用導致附屬物品、設備設施損壞并拒不賠償的.。
6、利用房屋從事違法活動(dòng)、損害公共利益或者妨礙他人正常工作、生活的。
7、擅自將房屋轉租給第三人的。
8、_________________________________________________________________。
�。ㄎ澹┢渌ǘǖ暮贤獬樾�。
第十條 違約責任
�。ㄒ唬┘追接械诰艞l第三款約定的情形之一的，應按月租金的_____%向乙方支付違約金；乙方有第九條第四款約定的情形之一的，應按月租金的_____%向甲方支付違約金，甲方并可要求乙方將房屋恢復原狀或賠償相應損失。
�。ǘ┳赓U期內，甲方需提前收回該房屋的，或乙方需提前退租的，應提前_____日通知對方，并按月租金的_____%支付違約金，甲方還應退還相應的租金。
�。ㄈ┮蚣追轿窗醇s定履行維修義務(wù)造成乙方人身、財產(chǎn)損失的，甲方應承擔賠償責任。
�。ㄋ模┘追轿窗醇s定時(shí)間交付該房屋或者乙方不按約定支付租金但未達到解除合同條件的，以及乙方未按約定時(shí)間返還房屋的，應按_________________________標準支付違約金。
�。ㄎ澹┍教峁┨摷傩畔�、隱瞞重要事實(shí)或有惡意串通行為的，除退還已收取的傭金外，還應賠償由此給甲方或乙方造成的損失。
�。________________________________________________________________。
第十一條 合同爭議的解決辦法
本合同項下發(fā)生的爭議，由三方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權的人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十二條 其他約定事項
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________。
本合同經(jīng)三方簽字蓋章后生效。本合同（及附件）一式_____份，其中甲方執_____份，乙方執_____份，丙方執_____份，_______________執_____份。
本合同生效后，各方對合同內容的變更或補充應采取書(shū)面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
出租人（甲方）簽章： 承租人（乙方）簽章：
委托代理人： 國籍：
聯(lián)系方式： 委托代理人：
聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
居間人（丙方）簽章: 經(jīng)紀執業(yè)人員簽字：
聯(lián)系方式： 資格注冊證書(shū)編號：
年 月 日
附件一
房屋交割清單
房屋附屬家具、電器、裝修及其他設備設施狀況及損賠
名稱(chēng)
品牌
單位
數量
單價(jià)
損賠額
名稱(chēng)
品牌
單位
數量
單價(jià)
損賠額
其他相關(guān)費用
項目
單位
單價(jià)
起計時(shí)間
起計底數
項目
單位
單價(jià)
起計時(shí)間
起計底數
水費
上網(wǎng)費
電費
車(chē)位費
電話(huà)費
租賃稅費
收視費
供暖費
燃氣費
物業(yè)費
衛生費
交房確認
對上述情況，乙方經(jīng)驗收，認為符合房屋交驗條件，并且雙方已對水、電、燃氣等費用結算完結，同意接收。
交房日期： 年 月 日
甲方（出租人）簽章:
乙方（承租人）簽章：
退房確認
甲乙雙方已對房屋和附屬物品、設備設施及水電使用等情況進(jìn)行了驗收，并辦理了退房手續。有關(guān)費用的承擔和房屋及其附屬物品、設備設施的返還□無(wú)糾紛/□附以下說(shuō)明：_________________________________
____________________________________________________________________________________________。
退房日期： 年 月 日
甲方（出租人）簽章:
乙方（承租人）簽章：
�。ū本┘蝹髀蓭熓聞�(wù)所房產(chǎn)事務(wù)部主任：陳文昌律師，15801113298微信同號）
房屋合同 篇9
立合同人
甲(賣(mài))方: 身份證號：
乙(買(mǎi))方: 身份證號：
經(jīng)充分協(xié)商，甲乙雙方現就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜簽訂條約如下：
一、房屋座落于 房 間，建筑面積 平方米。院落土地使用面積 平方米。
二、 甲方自愿將自有房屋賣(mài)給乙方所有，購房款人民幣(大寫(xiě))圓整，￥： 元。
三、甲乙雙方商定成交簽定合同時(shí)交付甲方定金人民幣大寫(xiě)： 元，( ￥ 元)，在房屋手續過(guò)戶(hù)完成交付甲方人民幣大寫(xiě)： 元，( ￥ 元)，剩余購房款在 年 月 日付清。
三、甲乙雙方簽合同后，于 年 月 日前將房屋及權證正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時(shí)，應將該房屋騰空，清結該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話(huà)、有線(xiàn)電視等各項費用，并將該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方已就該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質(zhì)量等現狀、情況如實(shí)告知乙方。乙方對該房屋的'所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質(zhì)量等現狀、情況均已知悉，并無(wú)任何異議。
五、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清楚，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權糾紛或債權債務(wù)，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經(jīng)濟損失，甲方負責賠償。
六、乙方中途違約，乙方無(wú)權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起 3 日內雙倍返還定金給乙方。
七、上述房地產(chǎn)辦理過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅款及向房產(chǎn)交易部門(mén)交納的手續費由 乙 方承擔。甲方必須協(xié)助乙方辦理過(guò)戶(hù)手續，如不協(xié)助辦理，甲方退給乙方全部房款。
八、本合同在履行中若發(fā)生爭議，雙方應采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
九、本合同經(jīng)雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執一份，房地產(chǎn)交易管理部門(mén)一份。
注：另有甲方與村委會(huì )簽定的土地承租協(xié)議
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)
簽約日期： 年 月 日
【房屋合同】相關(guān)文章：
【經(jīng)典】房屋合同09-11
【精選】房屋合同09-17
(精選)房屋合同08-27
房屋合同08-18
房屋合同（精選）09-29
房屋合同【經(jīng)典】09-25
(經(jīng)典)房屋合同09-24
房屋的合同03-10
房屋借用合同_房屋借用合同范本04-27
房屋續租/退租合同范本_房屋租賃合同04-16