- 裝飾合同 推薦度:
- 家庭裝飾合同 推薦度:
- 裝飾工程合同 推薦度:
- 裝飾合同 推薦度:
- 裝飾維修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
關(guān)于裝飾合同范文七篇
隨著(zhù)人們法律意識的加強,合同的類(lèi)型越來(lái)越多,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編幫大家整理的裝飾合同7篇,希望能夠幫助到大家。
裝飾合同 篇1
甲方:______________
乙方:___________________
乙方房屋的基本情況:______________房屋位置:________________ 建筑面積:_________________㎡
為規范上述房屋的裝飾裝修行為,保證房屋的整體質(zhì)量和使用安全,保障全體物業(yè)產(chǎn)權人、使用人的合法權益,根據國家有關(guān)法律法規及xxxx《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》約定,經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方簽訂以下合同:
第一條 乙方承諾裝修房屋時(shí),遵守國家《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及本小區xxxx《業(yè)主手冊》中裝修有關(guān)管理規定。
第二條 乙方裝修房屋前,須填寫(xiě)《業(yè)戶(hù)裝修動(dòng)工申報審批表》報甲方審核,辦理動(dòng)工許可證、裝修人員動(dòng)工卡后,方可動(dòng)工。動(dòng)工人員進(jìn)入動(dòng)工現場(chǎng)后,應當首先安裝大便器,嚴禁隨地大小便。
第三條 凡涉及拆改主體結構、非承重墻體和明顯加大荷載的(如改裝地熱供暖),乙方須自行到吉林市房屋安全行政主管部門(mén)審批后,方可動(dòng)工,改裝地熱必須除去地面抹灰層,以減輕樓體負荷。
第四條 乙方裝飾裝修房屋時(shí),禁止下列行為:
1、超過(guò)設計標準或規范增加樓面荷載。
2、將無(wú)防水要求的房間改成有防水要求的房間。
3、拆改或損壞原有節能設施,降低節能效果。
4、搭建建筑物或構筑物,改變住宅立面(如封閉陽(yáng)臺等)。
5、侵占公共空間,損害公共部位,擅自拆改供水、供暖、供電、供氣、有線(xiàn)、通訊、煙道、通風(fēng)口、下水管等公共設施,取消進(jìn)戶(hù)總閥門(mén)。
6、安裝太陽(yáng)能熱水器、燃氣熱水器和未按規定位置安裝空調。
7、擅自刨鑿樓板,切斷樓板中受力鋼筋、變動(dòng)建筑主體和承重結構。
8、擅自在墻上開(kāi)門(mén)窗等洞口或擴大墻上原有的門(mén)窗等洞口尺寸。
9、封閉主下水管線(xiàn)檢查口及衛生間棚面下水檢查口。
10、拆除自來(lái)水表防盜環(huán)。
11、未經(jīng)甲方許可私自攀登屋面,破壞屋面防水和安裝設施、設備。
12、其他影響建筑結構安全、使用安全、周?chē)课菔褂煤蛽p害公共利益的行為。 如確需拆改自用供暖、供用燃氣設施,乙方應自行到相關(guān)部門(mén)或單位辦理審批手續,供用燃氣設施改造必須由燃氣管理單位指定的專(zhuān)業(yè)動(dòng)工隊伍動(dòng)工,并將審批手續復印件交甲方存檔。
第五條 乙方應當保證其所聘請的承擔裝修義務(wù)的公司及相關(guān)人員遵守國家建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及本小區相關(guān)規定和本合同的相關(guān)條款,否則因違章裝修造成甲方損失,甲方有權依據損壞程度直接追究乙方賠償責任并有權向吉林市房屋安全行政主管部門(mén)申請追究賠償金。
第六條 乙方辦理入伙手續時(shí),同意委托甲方有償清運裝修垃圾,并向甲方繳納裝修垃圾清運費每戶(hù)2元/平方米(按建筑面積),如果改做地熱供暖,另繳納2元/平方米(按建筑面積)。裝飾裝修房屋所產(chǎn)生的裝飾裝修垃圾由乙方負責裝袋后,自行清運到甲方指定地點(diǎn),由甲方統一進(jìn)行有償清運。
第七條 裝修人員動(dòng)工卡,由乙方或裝修公司負責人持裝修動(dòng)工人員的照片2張、身份證(外地人員持公安機關(guān)頒發(fā)的暫住證)及復印件1張到甲方服務(wù)中心登記辦理,并交納動(dòng)工卡工本費(每卡3元),裝修結束后必須交還甲方;如遺失所帶來(lái)的后果由乙方負責。裝修動(dòng)工人員進(jìn)入動(dòng)工現場(chǎng)必須佩帶動(dòng)工卡,否則甲方有權拒絕其進(jìn)入本小區。乙方必須向裝修動(dòng)工人員詳細介紹本小區的有關(guān)管理規定。如裝修動(dòng)工人員違章作業(yè)造成損失,由乙方和裝修公司承擔連帶責任。裝修全過(guò)程應無(wú)條件接受當地公安機關(guān)和甲方工作人員的監督、檢查,無(wú)身份證、無(wú)暫住證、無(wú)固定住址等三無(wú)人員不得在本小區內進(jìn)行裝修動(dòng)工。
第八條 乙方裝修時(shí)不得使用超過(guò)環(huán)保所規定的高噪音設備,裝修動(dòng)工時(shí)間為每天上午8:00時(shí)至11:30時(shí)、下午13:00時(shí)至18:00時(shí),拆打時(shí)間為每天上午_________時(shí)至____________時(shí)、下午____________時(shí)至_______________時(shí)(周六、周日和重大節假日動(dòng)工禁止擾民),其他時(shí)間不得動(dòng)工。
第九條 乙方裝修期間,動(dòng)工現場(chǎng)必須配備滅火器并采取必要的安全防火措施。
第十條 乙方在裝修期間,進(jìn)入小區的散裝材料(如水泥、沙子、鵝卵石、紅磚等容易污染環(huán)境的物料)須由運入人員到服務(wù)中心交納保證金______________元,并簽定《協(xié)議書(shū)》后放行;在本小區公共區域裝卸此類(lèi)物料,需鋪墊布和遮蓋布,搬運后需立即清掃干凈。材料按《協(xié)議書(shū)》規定運入裝修單元后,由房管員根據《協(xié)議書(shū)》規定檢查合格后,返還保證金本金;如有違約情況,按《協(xié)議書(shū)》規定辦理;其它裝修材料和工具進(jìn)入,保安員將根據《業(yè)戶(hù)裝修動(dòng)工申報審批表》內容給予放行;物品外搬必須有甲方開(kāi)具的《放行條》。
第十一條 乙方裝修時(shí),必須保證房屋及其附屬設施的安全和毗鄰住戶(hù)的正常使用,房屋共用設施設備(如上下水主管線(xiàn)、天然氣、供熱管線(xiàn)、排煙道、排風(fēng)道、智能化系統等)及與此相關(guān)的'設施設備(如上水閥門(mén)、下水檢查口等),不得進(jìn)行封閉式裝修,否則當進(jìn)行設施維修時(shí),如需拆除裝修,其損失由乙方自行承擔。
第十二條 因乙方裝修造成下水道堵塞、滲漏、停電、停水、火災及損壞他人物品等,由乙方負責修復和賠償所造成的一切損失。
第十三條 因乙方在裝修過(guò)程中對房屋共用部位和設施設備造成損壞的,乙方應按要求予以恢復或賠償損失。逾期未完成,甲方有權要求其停止動(dòng)工;如由甲方恢復,所需一切費用由乙方賠償給甲方。
第十四條 乙方裝修過(guò)程中,如在包窗口時(shí)除去窗口保溫沙漿,造成窗口透風(fēng)、透寒、返潮、霉變等后果,由乙方自行負責。
第十五條 乙方在安裝窗臺板時(shí),不能去除窗臺保溫沙漿,否則發(fā)生窗臺漏水、返水、玻璃結露等現象,由乙方自行負責。
第十六條 乙方在本小區的公共部位一律不準從事裝修、堆放等活動(dòng),如不遵守此規定,甲方有權要求其停工,并由乙方賠償所造成的一切損失。
第十七條 乙方違章裝修的必須予以恢復,并承擔違約責任,同時(shí)甲方可根據情節做如下處理:
1、要求停工;
2、要求恢復原狀;
3、報請吉林市房屋安全行政主管部門(mén)處理;
4、向乙方追索賠償金;
5、向人民法院提起訴訟,由此造成的一切后果由乙方承擔。
第十八條 乙方裝修完畢后,應向甲方申請核驗,甲方將在接到報驗后的3日內進(jìn)行初驗,發(fā)現問(wèn)題告知業(yè)主整改;3個(gè)月后,乙方提出終驗要求,甲方會(huì )同吉林市房屋安全行政主管部門(mén)對裝修工程進(jìn)行終驗。
1、終驗后確定無(wú)違反國家關(guān)于裝修的有關(guān)規定和本合同條款的裝修工程,視為驗收合格。
2、有違反國家關(guān)于裝修的有關(guān)規定和本合同條款的裝修工程,乙方應承擔賠償責任,甲方有權向乙方追索賠償金。
3、甲方應將賠償金作為本物業(yè)的房屋維修費用,專(zhuān)款專(zhuān)用。
第十九條 本合同未盡事宜均遵照xxxx《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》國家有關(guān)法律、法規和規章執行。
第二十條 本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽章:____________________ 乙方簽章:_______________________
代表人:__________________ 代理人:_____________________________
______年_____ 月_____ 日 _________年 ______月________ 日
裝飾合同 篇2
發(fā)包人:
營(yíng)業(yè)執照號:
聯(lián)系方式:
住所:
承包人:
本工程設計人:
施工隊負責人:
聯(lián)系方式:
住所:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1、工程地點(diǎn):___________________________________________________________________。
2、工程內容及做法:
。1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
。2)餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
3、工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
。1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
。2)承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
。3)承包人包工,發(fā)包人包料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天,開(kāi)工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
5、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě)):____________元。
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,發(fā)包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的,單位,聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各____份。
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各一份,設計費(大寫(xiě))______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
第四條 材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料,設備,發(fā)包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續。
2、由承包人提供的材料,設備,承包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第五條 工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款:
開(kāi)戶(hù)銀行:
戶(hù)名:
賬號:
2、工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字,發(fā)包人應在簽字時(shí)向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開(kāi)具正式發(fā)票。
第六條 發(fā)包人義務(wù)
1、開(kāi)工前____天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源,電源。
3、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4、不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續。
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng),竣工驗收。
第七條 承包人義務(wù)
1、施工中嚴格執行安全施工作規范,防火規定,施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好原餐廳內的陳設,保證餐廳內上,下水管道的暢通。
4、保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第八條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
第九條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更。
。2)不可抗力。
。3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第十條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:___________________________________________。
施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十一條 工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單。
2、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫(xiě)工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)___月。驗收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單。
第十二條 違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的.經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
3、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。
5、由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的, 則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條 具體規定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫(xiě))________元(此費用不在工程價(jià)款內)。
2、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖____把,由承包人當場(chǎng)負責安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午____點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分;下午___點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分。
第十五條 其他約定事項:
________________________________________________________________。
第十六條 其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式____份,雙方各執____份。
發(fā)包人(簽字):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點(diǎn):
承包人(蓋章):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點(diǎn):
裝飾合同 篇3
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協(xié)商達成如下合同。
第一條 工程概況
1 工程地點(diǎn):
2 工程內容:總建筑面積 平方米。
3 承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4 開(kāi)工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;總工期(包括法定節假日):29個(gè)工作日。
第二條 合同價(jià)款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫(xiě)):壹拾叁萬(wàn)貳仟元;¥
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥
3、裝修裝飾工程完成80%,甲方第二次支付費用40%,¥
4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%,¥
5、乘于的5%做為工程質(zhì)量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內支付,¥
第三條 甲方責任
1 指派_________為發(fā)包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行監督檢查,和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開(kāi)工前,負責到有關(guān)部門(mén)辦理審批手續。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項。負責協(xié)調與周?chē)泥徖镪P(guān)系。
4 開(kāi)工前應確認施工圖紙或作法說(shuō)明,并向承包人進(jìn)行現場(chǎng)交底。
5 負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,
第四條 乙方責任
1 指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
2 嚴格按照圖紙進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。
3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝、住?hù)的關(guān)系。
4 工程竣工未移交發(fā)包人之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
5 保證裝飾裝修現場(chǎng)的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條 材料供應
1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2 由發(fā)包人供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,對工程造成損失,責任由發(fā)包方承擔。
3 凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條 安全責任
1 發(fā)包人提供確認的圖紙施工說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發(fā)生安全或火災事故,發(fā)包人應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
2 承包人進(jìn)行裝飾裝修活動(dòng),要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動(dòng)用明火和進(jìn)行焊接作業(yè),保證作業(yè)人員和周?chē)》考柏敭a(chǎn)的安全。
3 由于承包人在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程,導致發(fā)生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發(fā)的一切責任。
第七條 質(zhì)量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說(shuō)明、為質(zhì)量評定驗收標準。
2 發(fā)承包雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發(fā)包人不按時(shí)參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發(fā)包人應予承認。
3 工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
第八條 工程變更
1 發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時(shí)溝通簽證,方能進(jìn)行該項目施工并以此為依據相應變更價(jià)款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經(jīng)設計師、發(fā)包人同意方可變更方案。
第九條 工程保修
1 驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質(zhì)量保修書(shū)。工程(保修一年)。
第十條 違約責任
1 由于發(fā)包人原因導致延期開(kāi)工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發(fā)包人支付給承包人1000元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發(fā)包人1000元違約金。工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,扣除工程總價(jià)的_________%.
3 承包人應妥善保護發(fā)包人提供的設備及現場(chǎng)堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價(jià)賠償。
4 未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
5 承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6 未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由發(fā)包人負責。
7 因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止合同,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十一條 爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會(huì )仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發(fā)包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
發(fā)包方電話(huà) 承包方電話(huà)
_________年____月____日 _________年____月____日
按照《*******合同法》和國務(wù)院《建設工程勘察設計管理條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方簽訂此施工合同。
1、工程名稱(chēng):xxx酒店改造工程
2、工程內容:xxx酒店改造及檢修
3、承包范圍:xxx兩臺電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門(mén)傳動(dòng)系統、轎門(mén)電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導靴襯,電梯門(mén)滑輪等。兩臺電梯整體檢修。
4、承包方式:包工包料
5、工 期:年—月—日-----年—月—日
第一條、 工程價(jià)款與支付
1、合同價(jià)款的確定依據現行國家、省、市有關(guān)文件及“工程預算書(shū)”定額執行。
2、本工程價(jià)款計算確定為人民幣24.5萬(wàn)元。決算金額不得超過(guò)本金額,超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價(jià)25%的工程預付款,工程完工支付25%,其余的50%為質(zhì)量保證金,保修期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付。
第二條、 工程質(zhì)量
1、工程質(zhì)量必須達到現行國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件,經(jīng)協(xié)商本工程的質(zhì)量等級約定為合格。工程質(zhì)量必須符合市技術(shù)監督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來(lái)進(jìn)行,必須達到效果圖的標準,完工后達到甲方及有關(guān)部門(mén)驗收合格標準。
3、工程質(zhì)量達不到上述要求時(shí),乙方負責無(wú)償返修,直至達到要求,同時(shí)承擔由此造成的各種相關(guān)費用損失,并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。
第四條:雙方的責任
1、甲方責任:
1.1、會(huì )審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的.施工場(chǎng)地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延,由此發(fā)生的費用由甲方承擔。
2、乙方責任:
2.1、乙方于開(kāi)工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質(zhì)證明及工程進(jìn)度、材料設備計劃等施工必備手續。
2.2、施工過(guò)程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。
2.3、乙方必須使用符合國家質(zhì)量標準的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質(zhì)量問(wèn)題,無(wú)論是否超過(guò)保修期,乙方均負責賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負責施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負全部責任。
2.5、合同生效一周內乙方必須進(jìn)入現場(chǎng)施工,如逾期未進(jìn)入現場(chǎng)施工,甲方有權單方終止合同,乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔。
第五條:竣工驗收與保修
1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。
甲方收到竣工資料10天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收。
2、工程竣工驗收后,按照國家有關(guān)保修條例要求在乙方所承包的范圍內,工程保修期為一年。
第六條:爭議的處理
雙方因合同發(fā)生爭議,首先請工程所在地建設行政主管部門(mén)調
解,經(jīng)調解后如雙方未達成協(xié)議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第七條:未盡事宜及補充條款如下:
1、甲方派出人員及監理人員有權對工程進(jìn)行總體監督,包括工程質(zhì)量、材料質(zhì)量與使用、工程進(jìn)度等與xxx酒店電梯改造工程有關(guān)事宜。對違反合同的施工以及施工質(zhì)量等問(wèn)題有權提出修改,乙方必須無(wú)條件執行,對于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔。
2、隨著(zhù)工程進(jìn)度情況,乙方應及時(shí)整理相應的內業(yè)資料并及時(shí)向甲方及有關(guān)部門(mén)報驗,待驗收合格后,方可進(jìn)入下道工序施工。
3、工程竣工驗收時(shí),必須經(jīng)市技術(shù)監督局驗收合格,并由乙方辦理驗收合格手續。
4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
第八條:本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。
發(fā)包方(章): 承包方(章):
地 址: 地 址:
法定代表人 : 法定代表人 :
委托代理人 : 委托代理人 :
電 話(huà): 電 話(huà):
電 掛: 電 掛:
開(kāi) 戶(hù) 銀 行: 開(kāi) 戶(hù) 銀 行:
帳 號: 帳 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
合同訂立時(shí)間: 年 月 日
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條;工程概況
1工程地點(diǎn):xx。
2工程內容:總建筑面積 平方米。
3承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4開(kāi)工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;總工期(包括法定節假日):29個(gè)工作日。
第二條;合同價(jià)款
1裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫(xiě)):壹拾叁萬(wàn)貳仟元;¥:。
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:。
3、裝修裝飾工程完成80%,甲方第二次支付費用40%,¥:。
4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%,¥:。
5、乘于的5%做為工程質(zhì)量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內支付,¥:。
第三條;甲方責任
1指派_________為發(fā)包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行監督檢查,和其他事宜。
2裝飾裝修工程開(kāi)工前,負責到有關(guān)部門(mén)辦理審批手續。
3向承包人提供施工所需的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項。負責協(xié)調與周?chē)泥徖镪P(guān)系。
4開(kāi)工前應確認施工圖紙或作法說(shuō)明,并向承包人進(jìn)行現場(chǎng)交底。
5負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責任
1指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
2嚴格按照圖紙進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。
3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝、住?hù)的關(guān)系。
4 工程竣工未移交發(fā)包人之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
5保證裝飾裝修現場(chǎng)的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條;材料供應
1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2由發(fā)包人供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,對工程造成損失,責任由發(fā)包方承擔。
3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條;安全責任
1發(fā)包人提供確認的圖紙施工說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發(fā)生安全或火災事故,發(fā)包人應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
2承包人進(jìn)行裝飾裝修活動(dòng),要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動(dòng)用明火和進(jìn)行焊接作業(yè),保證作業(yè)人員和周?chē)》考柏敭a(chǎn)的安全。
3由于承包人在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程,導致發(fā)生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發(fā)的一切責任。
第七條;質(zhì)量驗收
1本工程以施工圖紙、效果圖、作法說(shuō)明、為質(zhì)量評定驗收標準。
2發(fā)承包雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發(fā)包人不按時(shí)參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發(fā)包人應予承認。
3工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
第八條;工程變更
1發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時(shí)溝通簽證,方能進(jìn)行該項目施工并以此為依據相應變更價(jià)款及工期。
2承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經(jīng)設計師、發(fā)包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質(zhì)量保修書(shū)。工程(保修一年)。
第十條;違約責任
1由于發(fā)包人原因導致延期開(kāi)工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發(fā)包人支付給承包人1000元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發(fā)包人1000元違約金。工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,扣除工程總價(jià)的_________%。
3承包人應妥善保護發(fā)包人提供的設備及現場(chǎng)堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價(jià)賠償。
4未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責。
5承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由發(fā)包人負責。
7因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十一條;爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會(huì )仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發(fā)包方(蓋章):_________承包方(蓋章):_________
發(fā)包方電話(huà) 承包方電話(huà)
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同 篇4
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):______________________________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方): 上海梅蘭裝潢設計有限公司
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價(jià)格法》、《上海市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門(mén)審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點(diǎn):____區(縣)______路______弄(村)______號____樓______室。
3.住房結構:__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價(jià)款:¥________元,大寫(xiě)(人民幣):__________其中:
材料費:____________,人工費:____________
管理費:____________,設計費:____________
垃圾清運費:____________,稅金(3.41%):________,其他費用:__________經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
7.工期:自______年______月______日開(kāi)工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、關(guān)于材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設備表》略。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng),乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方提供的`材料:詳見(jiàn)附件三《主材料報價(jià)單》略。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,
對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由(乙)方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見(jiàn)附件略)后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見(jiàn)附件《工程質(zhì)量驗收單》略)。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。如通過(guò)竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
1.工程款付款方式列下表:
注:裝飾工程有形市場(chǎng)另有規定的,亦可按市場(chǎng)規定辦理。
2.工程結算:詳見(jiàn)附件六《工程結算單》略。
3.工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見(jiàn)附件七略),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來(lái),均應出具收據,施工結束須開(kāi)具發(fā)票。
六、其它事項
1.甲方工作:
。1)甲方應在開(kāi)工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明________份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。
。2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
。3)如確實(shí)需要拆改原建筑結構或設計管線(xiàn),負責到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應審批手續,并承擔承擔有關(guān)費用。
2.乙方工作:
。1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現場(chǎng)交底。
。2)指派________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時(shí)書(shū)面通知甲方。
。3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方____元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí),憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會(huì )家庭裝飾委員會(huì )商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門(mén)或消費者協(xié)會(huì )投拆。
2.當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向__________市仲裁委員會(huì )申請仲裁______人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款______%支付違約金,并辦理終止合同手續。2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:____________________________________________________________
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):__________ 乙方(簽章):____________
委托代理人:____________ 法定代表人:______________
住址:__________________ 地址: 眾仁路55號
電話(huà):__________________ 電話(huà):
郵編:__________________ 郵編:____________________
簽訂日期:______________
簽訂地點(diǎn):______________
裝飾合同 篇5
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________
委托代理人(姓名):_________
民族:_________
住所:_________
身份證號:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
手機號:_________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________
營(yíng)業(yè)執照號:_________
住所:_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
委托代理人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
建筑資質(zhì)等級證書(shū)號:_________
本工程設計人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
施工隊負責人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):_________
1.2 工程裝飾裝修面積:_________
1.3 工程戶(hù)型:_________
1.4 工程內容及做法(見(jiàn)報價(jià)單和圖紙);
1.5 工程承包,采取下列第_________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見(jiàn)附表二、三)。
1.6 工程期限_________日(以實(shí)際工作日計算);
開(kāi)工日期_________年_________月_________日;
竣工日期_________年_________月_________日。
1.7 工程款和報價(jià)單
(1)工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)_________。金額大寫(xiě):_________。
(2)報價(jià)單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據,根據市場(chǎng)經(jīng)濟運作規則,本著(zhù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價(jià)單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據。
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門(mén)核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)
3.1 施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
(1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
3.2 雙方提供的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)必須符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(GB50325-20xx)的要求。
3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)予以簽收確認。
3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1 開(kāi)工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,以不影響施工為原則。
4.2 無(wú)償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3 負責辦理物業(yè)管理部門(mén)開(kāi)工手續和應當由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.4 遵守物業(yè)管理部門(mén)的.各項規章制定。
4.5 負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6 不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開(kāi)窗、門(mén)或擴大原有門(mén)窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺門(mén)窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7 凡必須涉及4.6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門(mén)提出申請,由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位對改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書(shū)面證明,再由房屋管理部門(mén)批準。
4.8 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4.9 參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執行施工規范、質(zhì)量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2 嚴格執行市建設行政主管部門(mén)施工現場(chǎng)管理規定:
(1)無(wú)房屋管理部門(mén)審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪音。
裝飾合同 篇6
答辯人:
身份證號碼:
地址:
被答辯人:
身份證號碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規定:雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害,雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身?yè)p害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當、疏于監督管理的過(guò)錯,應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過(guò)錯
作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒(méi)有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過(guò)錯,應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條規定:承攬人在完成工作過(guò)程中對第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過(guò)失的,應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒(méi)有在勞動(dòng)部門(mén)申請從業(yè)資質(zhì),沒(méi)有提供相應的資質(zhì)證書(shū),但被告黃余明已經(jīng)從事室內裝修的承包事務(wù)多年,亦曾承包過(guò)類(lèi)似工程而具備相當施工經(jīng)驗,因此,答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質(zhì)的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。
根據上述法律規定,答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人,而且盡到選任的注意義務(wù),不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過(guò)失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身?yè)p害的,發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒(méi)有相應資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的,應當與雇主承擔連帶賠償責任!钡谴疝q人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明,兩者之間應定性為承攬合同關(guān)系,而非建設工程合同關(guān)系,我國法律目前沒(méi)有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象,因此本案不適用該條法規的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)資質(zhì)審查,取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū),并在其資質(zhì)等級許可的`范圍內承攬工程”的規定,但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的,在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》(國發(fā)[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規定,已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現今并沒(méi)有相關(guān)法律法規規定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì),也沒(méi)有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過(guò)失,即便過(guò)失成立,法院也應當按照選任過(guò)失的大小,將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來(lái),而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
裝飾合同 篇7
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開(kāi)工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))___________________元,詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的.合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進(jìn)度過(guò)半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款,當場(chǎng)結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來(lái)驗收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格,如有問(wèn)題,甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收,應及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
甲方:乙方:
年月日年月日
【裝飾合同】相關(guān)文章:
裝飾公司合同02-02
外墻裝飾合同06-05
裝飾設計合同(經(jīng)典)09-29
裝飾裝修合同03-28
裝飾設計合同02-05
裝飾設計合同05-05
設計裝飾合同07-09
建筑的裝飾合同07-25
裝飾裝修施工合同04-07
工程裝飾合同03-20