- 消防施工合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
消防合同模板匯編5篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢?以下是小編為大家整理的消防合同5篇,希望能夠幫助到大家。
消防合同 篇1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》建設部《建筑安裝工程總分包實(shí)施辦法》經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并嚴格執行。
第一條:工程項目
(1)工程名稱(chēng):德清寶豐冷藏冷凍有限公司
(2)工程地址:禹越鎮九里港
(3)承包工程范圍:室內電氣管線(xiàn)、室內給排水管道、防 雷接地、雨水管、所有圖紙內包含的消防工程。
(4)實(shí)施安裝日期 年 月 日至 年 月 日止。
第二條:工程進(jìn)度付款方式 一層水電安裝結束付總工程款的20%,二層水電安裝結束后付總工程款的20%,封頂結束,竣工完成驗收合格后,甲方應支付總工程款的50%,6個(gè)月內付總工程款的10%。
第三條:計算工程款方式為29萬(wàn),所含內容外的工程量另行計算。
第四條:保證金
合同簽定三日內,應向甲方交納 一層主體封頂一次性返還。
五 第五條:工程質(zhì)量
甲方根據國家質(zhì)量驗收規范和評定標準進(jìn)行技術(shù)交底和組織驗收(消防工程自行負責驗收,甲方不負擔任何驗收費用),乙方按照施工圖紙和說(shuō)明要求精心組織施工,保證工程質(zhì)量,如工程質(zhì)量不合格必須返工的人工費、材料費由乙方負責。反之如果甲方圖紙需變更引起的返工由甲方按工程量、人工費、材料費支付給乙方。
第六條:
(1)甲乙雙方人員要嚴格遵守現場(chǎng)各項管理制度,在甲方現場(chǎng)負責人統一的'領(lǐng)導下組織施工,有計劃的材料供應,土建施工進(jìn)度等工作雙方應密切配合,保證施工順利進(jìn)行。
(2)乙方應加強施工人員的安全教育,對乙方的施工人員不按規范進(jìn)行違規操作所引起的安全事故,違規罰款,若造成安全事故有乙方自行承擔,甲方不承擔任何責任。
第七條:違約責任
(1)乙方承包工程項目,在施工過(guò)程中經(jīng)驗收達不到國家驗收規范標準,不能保證工程質(zhì)量,甲方有權終止合同,造成返工的損失,乙方應予賠償。
(2)合同簽到訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變更或解除本合同,如乙方單方面解除合同時(shí),甲方因影響施工計劃造成經(jīng)濟損失由乙方負責賠償。如甲方中途解除合同,應賠償乙方因此造成的經(jīng)濟損失。
(3)甲方不得借故拖欠各項應付款項,如甲方拖欠應付款項,乙方有權停止施工。
第八條:附則
(1)本合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應及時(shí)協(xié)商,協(xié)商不成時(shí)可向當地仲裁委員會(huì )申請仲裁或向人展法院提出訴訟。
(2)本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防合同 篇2
20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某,用于開(kāi)電玩城,租期10年,租金每年30萬(wàn)元,第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,合同還約定了其他條款。合同簽訂后,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開(kāi)始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書(shū)一份,內容為:承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續到位,過(guò)期承擔一切損失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(shū)(消防驗收合格證),造成承租方無(wú)法正常經(jīng)營(yíng),給承租方造成損失,承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔,自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬(wàn)元。
【分歧】
案件審理過(guò)程中,存在兩種不同意見(jiàn):
第一種意見(jiàn)是:本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租,違反法律的強制性規定,且不能實(shí)現合同目的,該房屋租賃合同應為無(wú)效合同,因合同無(wú)效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見(jiàn)是:依法成立的合同受法律保護,對雙方當事人均具有約束力,雙方當事人應當按照合同約定履行各自的'義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當事人的真實(shí)意思表示,該合同應合法有效。因被告無(wú)法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實(shí)現合同目的,雙方自愿達成解除合同的意思表示,應當尊重當事人的意愿,但導致合同解除過(guò)錯在被告,被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【律師評析】
同意第二種意見(jiàn)。
根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復>》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規定必須經(jīng)過(guò)消防機關(guān)驗收的,人民法院不應當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無(wú)效”,第三條“租賃房屋用于開(kāi)設經(jīng)營(yíng)賓館、飯店、商場(chǎng)等公眾聚集場(chǎng)所的,向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開(kāi)辦經(jīng)營(yíng)者,但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格,不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標準進(jìn)行設計的對象,雙方在簽訂合同時(shí),也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無(wú)效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開(kāi)辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續,導致原告無(wú)法辦理電玩城開(kāi)業(yè)前所需手續,致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實(shí)意思表示。因此,導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告,被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
消防合同 篇3
甲方:
乙方:
為確保國家人民生命財產(chǎn)的安全,企業(yè)按照XX市XX區發(fā)展和改革委員會(huì )文件,西發(fā)改委[20xx]50號文件《XX區開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查工作實(shí)施方案》的`通知,對照文件的要求和目標抓落實(shí),層層把好關(guān),預防或減少火災事故的發(fā)生,承租雙方特簽訂安全消防合同。
一、甲方要根據國家《消防監督程序》規定,督促承租方做好消防安全落實(shí)工作。
二、定期開(kāi)展防火安全的檢查工作,及時(shí)清除火險隱患,經(jīng)常性進(jìn)行防火安全自查,發(fā)現隱患及時(shí)整改。
三、乙方要配備消防器材設備,并做好保養工作,定期進(jìn)行質(zhì)量檢維修,定時(shí)換藥。
四、乙方在經(jīng)營(yíng)生活中應時(shí)時(shí)注意用電安全,做到人離火滅,人走斷電源,加強對易燃易爆物品的管理,清理好一切消防通道。
五、乙方存在火險隱患,未按照甲方提出整改意見(jiàn)進(jìn)行整改,甲方根據《中華人民共和國治安管理處罰條例》報請有關(guān)部門(mén)追究其事故責任,釀成火災事故的依法追究乙方的法律責任和賠償甲方一切經(jīng)濟損失。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方經(jīng)簽字后即產(chǎn)生法律效律。
七、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營(yíng)合同終止之日止。
甲方:乙方:
合同編號:__________________
甲方:________________________
住所:________________________
法定代表人:__________________
項目聯(lián)系人:__________________
聯(lián)系方式:____________________
通訊地址:____________________
電話(huà):________________________
傳真:________________________
電子信箱:____________________
乙方:________________________
住所:________________________
法定代表人:__________________
項目聯(lián)系人:__________________
聯(lián)系方式:____________________
通訊地址:____________________
電話(huà):________________________
傳真:________________________
電子信箱:____________________
消防合同 篇4
發(fā)包方: 有限公司 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
總承包方: 以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
分包方: 以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方
甲、乙、丙叁方根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的精神,本著(zhù)各方自愿、平等、互利的原則,結合本消防工程具體情況,達成協(xié)議如下:
一、工程概況
1.工程名稱(chēng): 有限公司一期消防工程
2.設計單位:
3.工程地點(diǎn): 路
二、各方職責
甲方: 乙方: 丙方: 技術(shù)文件和承包范圍
技術(shù)文件:
1、(一期工程)施工圖
2、建筑工程消防審核意見(jiàn)書(shū)——杭公消審[ ]第 號
3、施工圖審查報告
4、(二期工程)消防系統圖
5、投標文件(預算書(shū))
承包范圍:
主廠(chǎng)房、展示廳、集體宿舍及職工活動(dòng)樓的全部消防系統
包括:消防自動(dòng)報警控制系統(包括二期工程消防接口位置)、噴淋系統、消火栓系統、地下層通風(fēng)和排煙系統、消防廣播和消防電話(huà)系統(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水槍和消防帶、報警按鈕等)、成套滅火器箱(含滅火器)、室外消火栓接合器、成套消防和噴淋泵系統(含控制柜)、消防報警備用電源、電梯消防接口、投標預算書(shū)中所列的所有工作內容(包括應急照明、防火卷簾、疏散指示燈的聯(lián)動(dòng)控制系統。應急照明、防火卷簾、疏散指示燈供貨安裝除外)等全部消防系統的采供、安裝和調試。
第一條 工程造價(jià)
主廠(chǎng)房、展示廳、集體宿舍及職工活動(dòng)樓的全部消防系統造價(jià)按一次性包干總價(jià) 萬(wàn)元(其中包括如下費用)。
1、總包管理費3%
2、市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險調整的不可預見(jiàn)費用
3、消防驗收、消防檢測費用(電氣檢測費用除外)
4、設計變更調整的費用(以提供的技術(shù)文件為依據)
5、其它與領(lǐng)取《消防工程驗收合格證》的所有費用。
6、對建設單位消防系統及設備操作維護人員的培訓。
7、涉及對非承包范圍的工程(如防火門(mén)等)進(jìn)行檢查、指導,資料整理和消防驗收。
第二條 工期要求和開(kāi)工日期
1、工期要求:
主廠(chǎng)房: 天(到 年 月 日止)起始時(shí)間要明確
展示廳、集體宿舍及職工活動(dòng)樓的工期及起止時(shí)間
2、同時(shí)必須滿(mǎn)足中國建筑第八工程局的施工進(jìn)度要求。
。üこ叹值氖┕みM(jìn)度表要抄送消防工程的施工單位)
第三條 質(zhì)量要求和評定標準
1、質(zhì)量要求:合格并符合消防和設計要求
2、評定標準:按國家和杭州市現行的質(zhì)量評定標準和施工技術(shù)驗收規范執行。
第四條 安全生產(chǎn)規范執行
必須符合國家和杭州市有關(guān)規定要求。
第五條 材料、設備的采購、供應方式和要求
1、本工程的材料及設備由丙方采購。按規定報甲方、總包、監理單位驗收。由甲方、總包、監理單位蓋章確認。
2、材料及設備品牌必須采用投標時(shí)確定的'品種、規格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)量等級并且符合消防要求,以保證質(zhì)量。
第六條 工期、質(zhì)量保證金
1、丙方保證工程質(zhì)量、工期、安全文明施工全部達到本協(xié)議承諾的要求,愿支付給甲方項目保證金為 萬(wàn)元(其中質(zhì)量保證金 萬(wàn)元,工期保證金 萬(wàn)元,文明、安全保證金 萬(wàn)元)。
2、項目保證金的支付:
本協(xié)議簽訂后七天內,丙方交納給甲方項目保證金 萬(wàn)元。
3、竣工后經(jīng)驗收達到質(zhì)量、工期、安全文明施工的標準的,在二個(gè)月內,甲方將項目保證金退還給丙方(項目保證金不計息)。
第七條 工程價(jià)款及支付方式
1、 房屋結頂 天,甲方支付給丙方 萬(wàn)元;
2、 丙方支付給乙方總包管理費 %( 萬(wàn)元);
3、 房屋結頂后,按每月完成工程量的 %支付;
4、 竣工后并且交付《消防驗收合格證》和全部竣工技術(shù)資料時(shí)支付到總工程款的 %;
5、 余款 萬(wàn)元(其中 萬(wàn)元作為工程保修金),在滿(mǎn)一年后支付 萬(wàn)元, 萬(wàn)元工程保修金滿(mǎn)二年后按規定返還(保修金不計息)。
6、 接受工程價(jià)款的
單位名稱(chēng):
帳號:
開(kāi)戶(hù)銀行:
第八條 工程質(zhì)量保修 保修期為二年。在保修期間,丙方在接到甲方保修通知起 小時(shí)內派員進(jìn)行保修,否則甲方有權另行委托修理,費用從保修金內直接扣除。
第九條 違約責任及處理
1、工期違約:丙方如不能按期竣工,丙方應向甲方支付違約金 萬(wàn)元,同時(shí)每逾期一天再按每個(gè)單體工程計 元/天計算罰金支付給甲方。
2、質(zhì)量違約:丙方保證消防工程全部達到合格并符合設計和消防要求,丙方如未達到以上承諾。 萬(wàn)元保證金作為丙方違約金予以罰沒(méi)。
3、安全文明:符合國家和杭州市有規定要求。丙方承諾確保做好安全生產(chǎn)工作。若發(fā)生任何人員安全事故,丙方承擔全部責任和所有費用,造成甲方的損失由丙方全額承擔,并愿將 萬(wàn)元人民幣作為丙方違約金予以罰沒(méi)。
4、自工程竣工驗收交付之日起,施工單位人員、施工機具、臨時(shí)設施等全部在一個(gè)月內撤出施工現場(chǎng),逾期按丙方違約處理。每逾期一天,丙方應向甲方交納違約金,違約金按 元/天計取。
5、丙方必須接受總包單位、監理公司和甲方的管理和遵守總包單位的有關(guān)規章制度,否則甲方有權進(jìn)行罰款,每次 元/次。
第十條 其它
1、丙方必須負責施工范圍現場(chǎng)的治安、環(huán)衛、防盜、防火,安全等多項管理。負責與環(huán)衛、交通、環(huán)保、市容、園文、治安、居民等部門(mén)的關(guān)系疏通工作,如發(fā)生費用問(wèn)題由丙方自行承擔。
2、甲方負責將施工用水、用電接至消控中心和泵房,其余由丙方負責驗收。
3、施工用水、用電由丙方直接與總包單位結算。
4、甲乙丙方同意本協(xié)議與今后簽訂的補充協(xié)議書(shū)具有同等法律效力!督ㄖこ坛邪贤、招標文件及的承諾書(shū)、補充協(xié)議書(shū)等與本協(xié)議有抵觸的,以本協(xié)議為準。
5、本協(xié)議履行地為本工程所在地。
6、本協(xié)議一式六份,叁方各執二份,自雙方簽字并蓋章之日起生效。
甲方: 乙方: 丙方:杭州富新反光材料有限公司
代表: 代表: 代表:
年 月 日
消防合同 篇5
甲方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”) 乙方:杭州市拱墅區利順消防器材經(jīng)營(yíng)部 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
甲乙雙方經(jīng)過(guò)共同協(xié)商,本著(zhù)互利互惠、平等交易、共同發(fā)展的原則,就乙方向甲方提供產(chǎn)品及服務(wù)等有關(guān)問(wèn)題達成一致意見(jiàn),為明確雙方的權利義務(wù),特簽訂本協(xié)議并共同遵守。
第一條 合作內容
乙方向甲方提供消防器材及滅火器的換藥及維修服務(wù),乙方對甲方所購消防器材及維修的滅火器實(shí)行全程跟蹤。
第二條 產(chǎn)品質(zhì)量要求
協(xié)議中產(chǎn)品質(zhì)量及滅火器的換藥及維修服務(wù)應符合國家相關(guān)法律規定的質(zhì)量要求。乙方并保證能通過(guò)消防驗收。
第三條 交貨
3.1 乙方供貨時(shí)須提供《供貨清單》并加蓋公司印章,詳細填寫(xiě)所有產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、單價(jià)和金額。
3.2 乙方應將貨物運至甲方指定的交貨地點(diǎn)。
3.3甲方收到乙方貨物時(shí),如發(fā)現錯裝、缺件以及其他缺陷時(shí),應及時(shí)通知乙方,乙方收到通知后應在2日內無(wú)償更換及補齊,以達到協(xié)議中的標準。
第四條 報價(jià)和結算
4.1乙方所供產(chǎn)品價(jià)格依據雙方確認的價(jià)格表執行。
4.2 結算方式: 貨到驗收后,甲方在15天內將貨款匯入乙方指定賬戶(hù)。
公司全稱(chēng):杭州市拱墅區利順消防器材經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)戶(hù)行地址:杭州銀行大關(guān)支行 帳號:xxx
第五條 采購內容及價(jià)格
第六條 協(xié)議的生效和期限
6.1 本協(xié)議壹式肆份,甲方執貳份,乙方執貳份,經(jīng)雙方授權代表簽字并蓋章后生效。
6.2 協(xié)議期限為年
6.3 乙方包年檢一次,即第一次出廠(chǎng)年檢時(shí)間到期后,免費年檢一次,不收取任何費用 (非人為)。之后甲方如需要乙方繼續為其年檢, 乙方按實(shí)際情況收取年檢費用。。
第七條 合同的變更和解除
7.1 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商同意可以變更,就變更事項,雙方應另立補充協(xié)議。
7.2 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致可解除。
7.3 協(xié)議中一方有以下違約行為,則另一方有權解除合同,并要求違約方賠償經(jīng)濟損失或承擔違約責任。
、僖曳綗o(wú)故單方面終止協(xié)議,中途停止供貨或未經(jīng)甲方書(shū)面同意停止供貨的。 ②乙方供貨的產(chǎn)品有質(zhì)量缺陷,經(jīng)甲方通知后,未在有效期內及時(shí)更換的。 ③甲方無(wú)故終止協(xié)議,給乙方造成損失的。
第八條 質(zhì)保期及售后服務(wù)
8.1本協(xié)議產(chǎn)品質(zhì)保期自通過(guò)驗收之日起12個(gè)月。如由于乙方責任需要更換或修理部分的質(zhì)保期從再次驗收合格之日起計算,期限為12個(gè)月。
8.2乙方為甲方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),對甲方在乙方所購消防器材及維修的滅火器實(shí)行全程跟蹤服務(wù),每年至少上門(mén)協(xié)助檢查壹次。甲方如有需求可隨時(shí)電話(huà)預約,乙方在一個(gè)工作日內到達。
8.3甲方在乙方所購消防器材均免費送貨上門(mén);換藥、維修的滅火器乙方上門(mén)提取,換藥、維修后及時(shí)送還到甲方。
8.4甲方須嚴格按照滅火器使用說(shuō)明書(shū)正確使用、保管、儲存滅火器;經(jīng)常檢查壓力表,一經(jīng)開(kāi)啟,即使噴出不多或壓力表低于綠線(xiàn)區必須及時(shí)重新充裝維修;必要時(shí)可通知乙方上門(mén)指導。
第九條 不可抗力
9.1 本協(xié)議中所指不可抗力是指簽訂本協(xié)議時(shí)不能預見(jiàn)、不能避免或不能克服的事件。
9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行協(xié)議時(shí),應及時(shí)向對方通報不能履行或延期履行的理由,并在十五日內提供書(shū)面證明,經(jīng)雙方協(xié)商是否變更或延期執行協(xié)議。
9.3 因不可抗力造成的.損失,雙方協(xié)商解決。
第十條 違約責任
10.1乙方如延期交貨或交貨數量不足者,乙方應償付甲方此批貨款總值1%的違約金。
10.2 乙方所發(fā)產(chǎn)品有不合規格、不符合質(zhì)量要求等情況,甲方有權拒絕辦理收貨手續,且無(wú)代為保管責任,因此所發(fā)生的一切費用損失,由乙方負責;
10.3 在產(chǎn)品保質(zhì)期內,乙方所供產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題或發(fā)生損壞,乙方負責無(wú)償修復或更換,但甲方非正常使用或人為原因導致的除外。
10.4甲方根據本協(xié)議第7.3條的約定解除協(xié)議的,乙方必須在收到甲方解除協(xié)議的通知后一周內退還甲方已付全部款項,設備已經(jīng)交付的,乙方在返還貨款后一周內自行取回設備。
第十一條 爭議解決
11.1所有因本協(xié)議或執行本合同引起的爭議,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
12.1 附件與本協(xié)議具有同等法律效力,是不可分割的部分。
甲方(簽章):乙方(簽章):
日期: 日期:
【消防合同】相關(guān)文章:
消防維護合同02-14
消防合同模板02-06
消防設計合同05-10
消防施工合同04-09
消防維修合同03-30
消防購銷(xiāo)合同03-14
消防勞務(wù)合同03-10
消防合同范本11-15
水電消防安裝合同01-11
消防買(mǎi)賣(mài)合同04-01