產(chǎn)品制作合同15篇
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？下面是小編整理的產(chǎn)品制作合同，希望能夠幫助到大家。
產(chǎn)品制作合同1
甲方：___________________乙方：___________________
地址：___________________地址：__________________
電話(huà)：___________________電話(huà)：____________________
1、產(chǎn)品名稱(chēng)：_________
2、語(yǔ)言要求：_________
3、設計制作要求：_________由乙方負責設計內容設計、制作、印刷成冊
4、色次要求：_________
5、印制紙張要求：_________
6、印刷成品數量：_________
7、裝訂要求：_________
8、成品規格：________
9、成品單價(jià)：_________
1、合同金額合計：_________人民幣小寫(xiě)：_________元，合計人民幣大寫(xiě)：_________元整
注：_________(1)乙方完成制作后，產(chǎn)品交付前，甲方一次性全款支付乙方費用,乙方退還前期壓金。
(2)若甲方到期未付款，乙方可不將產(chǎn)品交予甲方，并將按實(shí)際拖欠天數以合同金額的每天3%加收滯納金。
(3)支付方式：_________甲方以現金、轉賬支票、__________、銀行匯票等方式支付。
開(kāi)戶(hù)銀行：________________________
銀行賬號：_____________________________
銀行戶(hù)名：__________________
9、交貨日期：_____________年_________月________日
1、涉及版權及商標侵權責任：_________
(1)甲方擁有對印刷品的復制權，乙方加工印刷品發(fā)生的一切版權法律糾紛一律由甲方承擔，并賠償乙方因版權問(wèn)題所造成的一切損失;
(2)甲方委托乙方印刷含注冊商標產(chǎn)品，依據《中華人民共和國商標法》向乙方提供具有法律效力的有效復印件;
(3)乙方印刷由甲方提供的未注冊商標，發(fā)生侵犯他人商標專(zhuān)用權時(shí)，由甲方負全部責任，與乙方無(wú)關(guān)。
11、質(zhì)量檢驗標準：_________
(1)印刷品的內容及版面設計以顧客的簽樣稿為準，因甲方校對發(fā)生錯誤，應由甲方簽字人負責;
(2)印刷成品以甲方提供的.樣張為依據，最終判定以中華人民共和國有關(guān)于印刷行業(yè)標準為準;
(3)乙方有責任對不合格產(chǎn)品進(jìn)行調換、退貨，但不再承擔任何與使用該產(chǎn)品產(chǎn)生相關(guān)的一切連帶責任。
12、交貨方式：_________送貨上門(mén)
13、交貨地點(diǎn)：_________乙方公司
14、(1)乙方在收到甲方簽字的校核稿后15日內完成制作;
(2)因甲方所提供樣稿不準確，或不全而需改后印刷造成工期延誤，導致乙方不能按時(shí)交貨，責任由甲方承擔，雙方協(xié)商更改交貨日期;
(3)因不可抗拒的外力因素造成乙方不能正常生產(chǎn)，而導致不能準時(shí)交貨，由雙方重新協(xié)商解決;
(4)因乙方直接原因造成交貨期延誤，由乙方負責。
15、違約責任：_________
(1)本合同一式兩份，經(jīng)雙方經(jīng)辦人簽字，蓋章生效;
(2)有效合同雙方不得任意解除或變更，如發(fā)生違約，另一方有權要求違約方賠償由此造成的一切損失;
(3)本合同未盡事宜，由合同雙方協(xié)商解決。
16、備注
(甲方)授權代表：_________乙方)授權代表：_________
時(shí)間：__________________年_________月_________日時(shí)間：__________________年_________月_________日
_________公司
產(chǎn)品制作合同2
發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
身份證號碼：
為明確責任，保障雙方的權益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行，根據本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱(chēng)：
二、項目地點(diǎn)：
三、承包范圍：
四、項目?jì)热荩合铝�、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費（勞務(wù)費）清包。
2、乙方承包范圍內的項目實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部?jì)热荨?/p>
六、合同價(jià)款
最終以雙方實(shí)際審定的工時(shí)數和批量生產(chǎn)交貨臺數結算。工時(shí)單價(jià)為160元/日。整臺交付單價(jià)元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的'管理費用等雙方所明確的費用。
七、開(kāi)工日期及交付
開(kāi)工日期：20xx年月日，項目必須在20xx年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
�。ㄒ唬┻^(guò)期2日內，每逾1天，按未交部分總價(jià)的1%接受甲方處罰。
�。ǘ├^續逾期3天以上至5天以?xún)日�，按未交部分總價(jià)的2%接受甲方處罰。
�。ㄈ├^續逾期5天以上至10天以?xún)日�，按未交部分總價(jià)的3%接受甲方處罰。
�。ㄋ模├^續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產(chǎn)完成驗收合格后，30日內辦理結算，結算總承包價(jià)款的80%，結算完畢后15日內，甲方支付剩余15%項目款（也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時(shí)同步支付）。
2、其余5%保修金，自項目結束驗收合格之日起滿(mǎn)60日后10日內付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結算。
九、項目質(zhì)量
乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)（不含試制產(chǎn)品），否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題及責任損失由乙方全部承擔。通過(guò)驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶(hù)時(shí)，若發(fā)現有不良品時(shí)（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進(jìn)度
在生產(chǎn)中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時(shí)，影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠(chǎng)導致誤工誤時(shí)，由甲方核實(shí)，總經(jīng)理批準后方可具實(shí)調整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開(kāi)工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產(chǎn)過(guò)程中的項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監督。達不到要求時(shí)，提出整改要求直至勒令退場(chǎng)。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產(chǎn)用設備安拆和調試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動(dòng)機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
產(chǎn)品制作合同3
甲方（委托人）：__________________
合同編號：___________________
法定代表人：______________________
簽訂地址：___________________
乙方（受托人）：__________________
簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：______________________
甲乙雙方本著(zhù)互惠互利，共同受益的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據《_合同法》的有關(guān)規定，就工業(yè)產(chǎn)品設計事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條合同標的（設計步驟及價(jià)格略）
第二條甲方權利和義務(wù)
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業(yè)文化內涵。
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見(jiàn)；
3、甲方按照合同約定支付相關(guān)費用；
4、甲方有義務(wù)提供有關(guān)企業(yè)資料或其他有關(guān)資料給乙方，以及對乙方報告書(shū)，合同的保密；
5、甲方須積極地對乙方提供的設計進(jìn)行審核，審稿時(shí)間不得超出______天(從乙方提交設計稿的次日開(kāi)始計算)。
6、甲方對乙方的方案需提出較為具體的意見(jiàn)，以確保設計定位準確。
7、如因甲方原因在設計方案確認后，中途終止此項目設計，則甲方需付清本項目設計費用。
第三條乙方權利和義務(wù)
1、乙方有權要求甲方提供有關(guān)企業(yè)資料供乙方設計參考；
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項；
3、乙方對設計的作品享有著(zhù)作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品；
4、乙方需按甲方的要求進(jìn)行作品設計；
5、乙方需按合同約定按時(shí)交付設計作品；
6、甲方所提供的資料與數據，乙方不得以任何理由泄露給第三方；
7、甲方對乙方提交的第一次方案提出否決后，乙方最遲不得超過(guò)十天提供第二次方案給甲方。
第四條付款方式：
1、設計付款方式
�。�1）設計合同雙方簽定后，三日內甲方需支付給乙方設計費用的______％為設計預付款；
�。�2）外型設計方案經(jīng)甲方確認通過(guò)后，_____三日內甲方需支付給乙方設計費用的'______％；
�。�3）乙方設計圖紙完成，經(jīng)甲方確認通過(guò)后，三日內甲方需支付給乙方設計余款。
2、手板付款方式
�。�1）手板著(zhù)手制作時(shí)，三日內甲方需支付給乙方制作費用的______％為制作預付款；
�。�2）手板經(jīng)甲方通過(guò)后，三日內甲方需支付給乙方制作費用的余款。
3、工作時(shí)間以收到甲方的設計預付款及完整資料之日起。
第五條知識產(chǎn)權
最終選定的設計方案所有權屬甲方所專(zhuān)有，經(jīng)甲方許可，乙方可其成果用于展出，展示，參加評比等非贏(yíng)利性活動(dòng)，乙方具有署名權；未選中的方案所有權屬乙方所有。但如甲方未能按合同支付給乙方應獲得的款項，則本項目所有乙方設計的知識產(chǎn)權屬乙方所有，乙方可轉讓給第三方。
第六條陳述和保證
1、甲方向乙方陳述和保證如下：
�。�1）其是一家依法設立并有效存續的有限責任公司；
�。�2）其有權進(jìn)行本合同規定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本合同；
�。�3）本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務(wù)。
2、乙方向甲方陳述和保證如下：
(1)_____其是一家依法設立并有效存續的有限責任公司；
(2)_____其有權進(jìn)行本合同規定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本合同；
(3)本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務(wù)；
第七條違約責任
本合同生效后各方應嚴格按合同的約定履行自己的義務(wù)，如果本合同任何一方違反本合同及有關(guān)法律法規的規定導致本合同未獲履行和未獲完全履行，違約方應承擔由此引起的全部責任。
第八條不可抗力
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內，將事件情況以書(shū)面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
2、遭受不可抗力的—方應采取一切必要措施減少損失，能繼續履行的，在事件消除后立即恢復本協(xié)議的履行。不能履行的，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以終止本協(xié)議。
3、本條所稱(chēng)“不可抗力”是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害，如：洪水、地震、火災、風(fēng)暴、瘟疫流行等，客觀(guān)事件包括戰爭、民眾騷亂、*等。
第九條補充與變更
本合同可根據各方意見(jiàn)進(jìn)行書(shū)面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。
第十條爭議的解決
1、本合同書(shū)適用_有關(guān)法律，受_法律管轄。
2、本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書(shū)面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條生效條件
1、本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
2、本合同—式______份，具有相同法律效力。各方當事人各執______份，其他用于履行相關(guān)法律手續。
甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________
授權代理人：（簽字）______________授權代理人：（簽字）______________
住址：____________________________住址：____________________________
郵政編碼：________________________郵政編碼：________________________
產(chǎn)品制作合同4
甲方：_____
乙方：_____
甲乙雙方為明確各自的權利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規之規定，現就遼寧天寶華瑞建材有限公司VI制作安裝事宜達成如下協(xié)議。
第一條：_____廣告牌制作、室內展板制作、安裝
1、 規格：_____外墻體大字
鐵字烤漆 1.2mX1.43m外墻體小字：_____鐵字烤漆 0.5mmX0.4mm
LOGO標志圓圈：_____鐵字烤漆 1.2mX1.2m
LOGO字母(TBHR)：_____鐵字烤漆 0.35mX0.35m
LOGO文字(天寶華瑞)：_____鐵字烤漆 0.4mX0.3m 室內展板：_____5mm瓷白亞克力平板噴 0.6mX0.8m 2、
3、 規格乙方提供，但實(shí)際驗收以雙方簽字確認的設計圖紙為準(詳見(jiàn)附件) 安裝地點(diǎn)：_____沈陽(yáng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區25號路22號遼寧天寶華瑞建材有限公司
第二條：_____工程造價(jià)及支付方式
1、 合同總價(jià)款：_____共計人民幣元.大寫(xiě)：_____ 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
2、 總費用中包含安裝費、吊車(chē)費、發(fā)票稅金 支付方式：_____
(1) 合同簽訂之日，甲方向乙方支付總價(jià)款的30%作為預付款;
(2) 工程安裝完成驗收后，甲方向乙方支付總價(jià)款的50%，余20%作為該
合同的工程質(zhì)量保證金，一年后付清。
第三條：_____工程期限
自合同簽訂甲方預付工程款之日起20天內完成制作、安裝，并通過(guò)驗收。如遇不可抗力因素工期順延。
第四條:雙方權利和義務(wù)
甲方:
辦理VI設置、安裝所必須的報批手續及相關(guān)費用。 向乙方提供VI位置并確保此位置無(wú)管道線(xiàn)路、可以安裝。 按本合同第二條規定結算VI制作安裝費用。
乙方：_____
1、按照合同簽訂的日期內制作安裝完畢并通過(guò)驗收。 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符，應及時(shí)報請甲方協(xié)商修改確定。
2 、安裝完畢后，視覺(jué)上與圖紙設計稿不符，乙方應無(wú)條件更換規格，重新安裝并承擔費用。
3、一年內產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題或非人為損壞，乙方應免費維修維護。 服從現場(chǎng)單位監督管理，乙方自行承擔施工期間伙食。
第五條：_____關(guān)于驗收
1、 乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。驗收合格，進(jìn)入保修期。
2、 工程質(zhì)量驗收以國家相關(guān)標準為依據，VI制作安裝應當牢固，抗風(fēng)力應達到八級。產(chǎn)品3年內應確保防曬、防雨、不退色。
第六條、關(guān)于施工安全
1、 乙方須自己采取可靠措施保證施工過(guò)程中的人身安全、材料安全以及保證安裝區域附近的結構安全。
2、 若因乙方安全措施不到位或對工人的安全教育不到位，所發(fā)生的.安全事故，一切后果由乙方承擔。
3、 因設計原因或施工質(zhì)量造成的人員、財物、建筑物的傷害，由乙方一并承擔。
第七條、違約責任：_____
1、 甲方未能按合同規定時(shí)間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、 乙方如無(wú)正當理由未能按本合同約定時(shí)間制作、安裝完成VI制作，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、 乙方應保證工程質(zhì)量、結構牢固性、抗風(fēng)力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。
4、 如屬甲方原因，造成中途停工，均由甲方負責，乙方不退還預付款。
第八條、保修期限：_____
1、 自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質(zhì)保一年。
2、 保修期滿(mǎn)后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。
第九條、爭議解決方式：_____
甲方所在地人民法院
第十條、合同生效時(shí)間
雙方簽字蓋章后生效
第十一條、本合同一式兩份，雙方各執一份
甲方：_____ 乙方：_____
(蓋章) (蓋章)
法人/授權代表(簽字): 法人/授權代表(簽字): 聯(lián)系電話(huà)：_____ 聯(lián)系電話(huà)：_____
日期：_____ 年 月 日 日期：_____ 年 月 日
產(chǎn)品制作合同5
甲方：（定做方）
乙方：（承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著(zhù)互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務(wù)
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線(xiàn)及專(zhuān)用工具，乙方自購。如在本廠(chǎng)購買(mǎi)材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續做畫(huà)，為保證本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現金支付加工費（550元/M2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后，自愿購買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉讓?zhuān)杞?jīng)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時(shí)以（550元/M2）的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期20xx年月日起至20xx年月日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
產(chǎn)品制作合同6
甲方：
乙方：
一、品名、規格、單位、數量、單價(jià)、金額、交貨日期合同編號：
品名規格(長(cháng)__寬__高)
單位
數量
單價(jià)(元)
金額(元)
合計人民幣金額(大寫(xiě))整金額(小寫(xiě))：￥元
交貨日期：合同簽定起日內
其它說(shuō)明：
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準：
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點(diǎn)：乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內)，
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問(wèn)題根據問(wèn)題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶(hù)名：有限公司帳號：開(kāi)戶(hù)行：工行大興支行
甲方：
日期：
乙方：
日期：
產(chǎn)品制作合同7
項目 制作安裝工程
甲方： 乙方：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規，經(jīng)友好協(xié)商，在平等互利的基礎上，就 項目 制作安裝事宜簽訂本合同，以茲共同遵守。 一、 二、
工程地點(diǎn)： 。
產(chǎn)品名稱(chēng)、商標、型號、規格、數量、金額。
合同總價(jià)暫定為人民幣金額 元，（大寫(xiě)）： 整。具體合同結算金
1. 合同單價(jià)及總價(jià)已包含制作、供應、包裝、運輸、卸貨、安裝所要發(fā)生的一切費
用。本合同單價(jià)為閉口合同單價(jià),包括且不限于材料價(jià)格、稅金、運輸費、倉儲費、制做加工費、施工安裝費、管理費、合同期內物價(jià)上漲的差價(jià)、知識產(chǎn)權、利潤、維修費, 以及相應的包裝、檢驗費用，并包括所有為完成本工程所必需的費用。除甲方書(shū)面文件要求的變更所引起的造價(jià)增減以及按合同文件的規定可以調整的費用外,無(wú)論在任何情況下,乙方不得再向甲方提出任何其他費用的請求。 2. 相關(guān)的預埋件費用、油漆、熱鍍鋅鋼管、配件、螺栓、螺絲、模具費用、維修保
養費已包含于合同單價(jià)內。詳見(jiàn)合同附件技術(shù)要求及圖紙。
三、
工期：
1. 開(kāi)工日期 年 月 日，完工日期為 年 月日。乙方于此時(shí)間內完成
合同承包范圍內全部工作。完工日期為通過(guò)甲方驗收日期，以甲方簽署的完工驗
1
收表為準。工期延誤時(shí),乙方應承擔違約責任。超過(guò)合同工期每逾期一天乙方應支付甲方人民幣1,000元作為違約金，不可抗力因素及甲方代表人書(shū)面簽字蓋章同意順延的情形除外。[注: 我們理解此合同項下不存在指定分包的情況, 請公司
確認。]
四、
質(zhì)量要求：
1. 甲方可根據自身需要不時(shí)向乙方提供該工程的整體外觀(guān)、觀(guān)感、質(zhì)量、使用效果
2.3.五、
1.2.3.六、
1.2.3.七、
1.2.3.
等相關(guān)要求。乙方應保證整體外觀(guān)、觀(guān)感、質(zhì)量、使用效果能達到合同約定質(zhì)量標準、甲方工地封樣樣品要求及甲方正常要求，否則乙方除按照本合同承擔執違約責任外還應在甲方要求的期限內自行替換、調整直至甲方滿(mǎn)意。
事先書(shū)面許可的情況下利用該工程或其知識產(chǎn)權等任何部分。 詳細技術(shù)要求見(jiàn)合同附件《技術(shù)要求及圖紙》。 甲方代表
本合同協(xié)議條款和條件中的 “甲方”一詞應指。 甲方有權在任何時(shí)間委托或授權予其他單位或人士負責履行本合同的所有權力
及責任，乙方不得有異議。
甲方代表為 張帆 先生。在本合同范圍內，涉及到工期延長(cháng)、費用增加、質(zhì)量
標準變化的所有指示、指令、信函、聯(lián)系單、變更單等文件、資料須經(jīng)甲方代表簽字認可并加蓋甲方公章后方確認為有效。
乙方代表
經(jīng)甲方同意,乙方任命 先生為乙方代表,行使合同約定的權力,履行合同
約定的職責。
乙方的要求請求和通知應事先以書(shū)面形式，并由乙方代表簽字后送交甲方代表，
在情況緊急且無(wú)法與甲方代表取得聯(lián)系的情況下,乙方可采取保護貨物和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在此后的24小時(shí)內向甲方代表送交報告。 未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意，乙方代表不可易人，如需更換，乙方須提出正常理由，
且經(jīng)甲方同意后方可更換，直至甲方滿(mǎn)意。如未經(jīng)甲方許可更換，視為乙方違約。
工程保修期：
本合同的工程保修期為 2 年，自甲、乙雙方在竣工驗收單簽字蓋章之日起計算。 在工程保修期內所發(fā)生的保修等一切費用均已包括在合同單價(jià)及總價(jià)內。 在工程保修期內非人為因素損壞所產(chǎn)生的一切維修材料、人工及相關(guān)費用等均由
2
乙方所完成的工程的.所有權及全部知識產(chǎn)權均歸甲方所有。乙方不得在未經(jīng)甲方
八、
1. 2. 3. 4. 5. 九、
1. 2. 3. 4. 5.
乙方負責。乙方應在收到甲方（或物業(yè)）通知后按甲方所指定的期限更換或維修，如乙方未按甲方所指定的期限更換或維修，則甲方有權另行委托他人完成維修更換，由此而發(fā)生的相關(guān)費用，乙方應予支付。
付款方式：
合同簽訂后，乙方供貨及安裝完畢，并通過(guò)甲方驗收后十四個(gè)日歷天內，甲方支
付合同金額的70%。
竣工移交并進(jìn)行合同結算，合同結算完成并由乙方提交質(zhì)量保證書(shū)、相關(guān)質(zhì)量檢
測證明文件后，甲方支付至合同結算金額的95％,質(zhì)量保證金為合同結算金額的5%。
工程保修期滿(mǎn)二年，且乙方提供的貨物無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題(如有質(zhì)量問(wèn)題,由乙方進(jìn)
行免費更換,直至達到合同要求,并經(jīng)甲方確認),甲方發(fā)出書(shū)面工程保修期結束證明后14天內,支付工程結算價(jià)的5%。甲方在支付完畢該筆工程結算價(jià)的5%后，不再承擔向乙方的任何其他付款義務(wù)。
乙方提交付款申請書(shū)是甲方支付給乙方的每筆款項的前提，如乙方未提交相應的
付款申請書(shū)而導致甲方未付款或付款推遲，由乙方承擔責任。
本合同約定的任何款項的付款支付期限是指達到付款條件且甲方收到乙方付款
申請書(shū)并經(jīng)甲方確認后起算，至甲方發(fā)出現金、支票、本票、匯票、或銀行劃賬發(fā)出之日。
違約責任
除經(jīng)甲方代表認可的發(fā)生不可抗力或自然災害外，若乙方不能按本合同第三條約
定之時(shí)間完成工作，每延期一天乙方需支付甲方合同總價(jià)1%作為違約金。如果延誤工期超過(guò)10天，除執行本合同違約金外，乙方還應承擔完全責任，并賠償甲方由此造成的直接和間接損失。
除合同協(xié)議終止以外,違約方承擔違約責任后仍應繼續履行合同。
一方違約使合同不能履行,另一方欲終止合同,應提前七天書(shū)面通知違約方,方可
終止合同,由違約方承擔違約責任。
甲方不能按合同規定履行義務(wù)時(shí),甲方應承擔違約責任,造成工期拖延的，相應順
延工期。乙方不能按合同規定履行義務(wù)時(shí)，乙方應承擔違約責任,除雙倍返還甲方定金外（甲方已簽收驗收的貨物部分定金除外），并賠償甲方由此遭受的全部直接和間接損失。
乙方應對圖紙設計、產(chǎn)品制造、運輸、施工安裝上的任何錯誤和質(zhì)量問(wèn)題承擔責任，除自行替換、調整直至甲方滿(mǎn)意外，并賠償甲方由此遭受的直接和間接損失。如甲方接受這種缺陷或錯誤，并不能免除乙方責任，除該部分有質(zhì)量缺陷或錯誤的貨物按照市場(chǎng)同等質(zhì)量和技術(shù)參數的價(jià)格（須由甲方認定）的70%結算外，乙方還應向甲方支付合同價(jià)款20％的違約金。
本合同不得轉包或分包，否則甲方有權立即解除合同，且乙方除退還甲方已支付的全部款項外還須向甲方支付合同價(jià)款20％的違約金。本合同所謂“不可抗力因素”，是指受影響方所不能合理預見(jiàn)、不能控制及不能
克服的，并直接妨礙或阻止本合同適當履行的以下事件：（1）火災、爆炸、臺風(fēng)、洪水、地震、流行病全面爆發(fā)等重大自然災害；（2）內亂、、入侵、戰爭、戰爭威脅或準備、恐怖活動(dòng)等重大社會(huì )現象。
糾紛解決
當雙方之間發(fā)生糾紛時(shí),應協(xié)商解決；協(xié)商不成可向工程所在地法院提起訴訟。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份。雙方簽字并加蓋公章后生效。
(本頁(yè)無(wú)正文)
雙方於 年 月 日 簽署於中國 市
甲方：（蓋章）
法人代表或代理人：電話(huà)： 傳真：
乙方：（蓋章）
法人代表或代理人：電話(huà)： 傳真：
聯(lián)系人：
電話(huà)：
產(chǎn)品制作合同8
甲方：_____________________________________
聯(lián)系方式：____________________________________
乙方：____________________________________
聯(lián)系方式：____________________________________
依據《_合同法》和有關(guān)法規的規定，乙方接受甲方的委托，就委托設計事項，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執行：
一、合同內容及要求：
1、甲方委托乙方制作設計_____________廣告，按照甲方要求執行。
2、乙方設計的樣本素材應經(jīng)過(guò)甲方確認簽字之后才可進(jìn)行制作。
二、設計與制作費用：
1、設計與制作費用總計為：人民幣￥_______元，（大寫(xiě)：______元整）。
2、本合同簽訂之日，甲方應先支付乙方費用總額的_____%，共計人民幣￥_______元，作為預付制作費用。
3、乙方將設計制作印刷品交付甲方時(shí)，甲方需向乙方支付合同余款，即人民幣￥______元整（大寫(xiě)：______）。
三、付款方式：
四、設計與制作作品的時(shí)間及交付方式：
1、乙方需在雙方約定的時(shí)間內完成設計方案。因甲方反復提出修改意見(jiàn)導致乙方工作不能按時(shí)完成時(shí)，可延期執行，延期時(shí)間由雙方協(xié)商確定。
五、知識產(chǎn)權約定：
1、甲方在未付清所有委托設計制作費用之前，乙方設計的作品著(zhù)作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。
2、甲方將委托設計制作的所有費用結算完畢后，甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。
六、雙方的權利義務(wù)：
甲方權利：
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業(yè)文化內涵。
2、甲方有權對乙方所設計的`作品提出修改意見(jiàn)；
3、甲方在付清所有設計費用后享有設計作品的所有權、使用權和修改權。
甲方義務(wù)：
1、甲方有義務(wù)按照合同約定支付相關(guān)費用；
2、甲方有義務(wù)提供有關(guān)企業(yè)資料或其他有關(guān)資料給乙方。
乙方權利：
1、乙方有權要求甲方提供有關(guān)企業(yè)資料供乙方設計參考；
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項；
3、乙方對設計的作品享有著(zhù)作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品。
乙方義務(wù)：
1、乙方需按照甲方的要求進(jìn)行作品設計與制作。
2、乙方需按照合同約定按時(shí)交付設計制作作品。
七、違約責任：
1、甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的費用無(wú)權要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應當支付全額的設計費用。
2、乙方如無(wú)正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。
八、爭議的解決
在合同履行中如發(fā)生爭執糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，可向當地法院起訴，維護權益。
九、合同生效：
本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：____________________________________乙方（蓋章）：____________________________________
甲方代表簽名：____________________________________乙方代表簽名：_________________________________
日期：_______年_______月_______日
產(chǎn)品制作合同9
訂立合同雙方：
承攬方：____________以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：____________以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規格（長(cháng)、寬、高cm）單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供
圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款按核定價(jià)格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由_______物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫(xiě)_________元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的`損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價(jià)局、_________銀行各存一份。
甲方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_______年____月____日
乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_______年____月____日
產(chǎn)品制作合同10
采購方：____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
供貨方：____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《_____________合同法》等有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的基礎上，就甲方向乙方采購服裝事宜，經(jīng)友好協(xié)商，雙方就以下條款達成一致：
一、產(chǎn)品詳情
1、服裝分類(lèi)及價(jià)格清單
2、具體服裝樣衣、布料樣品，以經(jīng)由甲方確認后的樣品為準，樣品需一直陳列于甲方倉庫，以便收貨是驗貨確認。
二、甲方義務(wù)：
1、甲方應配合乙方按時(shí)對帳、按雙方約定付款。
2、甲方根據雙方確認的樣品對乙方交付的服裝進(jìn)行驗收。交付時(shí)如發(fā)現少發(fā)、丟失、污損、色差、質(zhì)量、款式等問(wèn)題的，甲方有權按照實(shí)際合格數量驗收，并拒收不合格服裝及要求乙方退回處理，產(chǎn)生的'后續運輸費用及其它可明確的費用由乙方承擔。
3、甲方負責驗收后的服裝保管、發(fā)放工作。
三、乙方義務(wù)：
1、乙方根據雙方確認的樣品進(jìn)行批量生產(chǎn)，不得擅自更改顏色、面料及款式，應保證產(chǎn)品質(zhì)量，包工包料并提供全部輔料，如遇制作問(wèn)題，乙方須負責修改。
2、乙方應依約準時(shí)交付服裝，并派車(chē)運送到甲方指定倉庫。
3、乙方應提供服裝樣衣及布料樣品供甲方備查，如甲方服裝樣式改變，乙方須及時(shí)補充樣衣及布料。
4、如因市場(chǎng)行情波動(dòng)且被證實(shí)的，乙方應在服裝調價(jià)前通知甲
方，雙方另行商洽價(jià)格適宜，并以書(shū)面確認為準。
四、結算：
1、月結：雙方應于每月21日前對上一個(gè)月的訂貨進(jìn)行對帳，
乙方應于每月25日前開(kāi)具相應發(fā)票予甲方，甲方于次月25日前付清貨款，如因乙方原因不能按期對帳或讓甲方按時(shí)收到發(fā)票的，甲方付款日期順延。
2、甲方應向乙方提供開(kāi)票資料（包括開(kāi)票名稱(chēng)及開(kāi)票金額），
開(kāi)票金額以當月服裝發(fā)放數量及金額為準，其中安裝工作服費用_，展廳制服費用開(kāi)普通發(fā)票。
3、乙方根據甲方開(kāi)具的發(fā)票付款到如下賬戶(hù)：
收款戶(hù)名：____________
收款銀行：中國建設銀行
收款賬號：____________
五、附則
1、本合同有效期壹年，自雙方代表簽字、蓋章后生效。
2、本合同未盡事宜雙方另行簽訂補充協(xié)議。
3、在合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，應平等協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方均同意由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
4、本合同壹式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。
甲方簽字：____________乙方簽字：____________
簽訂時(shí)間：____________年____________月____________日
產(chǎn)品制作合同11
供方（全稱(chēng)）：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話(huà)：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
需方（全稱(chēng)）：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話(huà)：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
根據《_合同法》規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：
三、原材料來(lái)源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：
五、貨款結算時(shí)間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經(jīng)濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《_合同法》有關(guān)規定，向合同仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
產(chǎn)品制作合同12
甲方： 合同編號 乙方： 簽訂地點(diǎn)：
甲、乙雙方遵循自愿、公平、誠實(shí)信任、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方制作加工甲方產(chǎn)品花紙事宜。達成以下協(xié)議，以資共同遵守。
第一條：產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格
第二條：質(zhì)量要求、技術(shù)標準等 1. 按照雙方規定樣品生產(chǎn)。
乙方已經(jīng)提供的以上該花紙樣品，此樣品甲、乙雙方已經(jīng)共同確認，乙方按確定樣品生產(chǎn)，甲方按確定樣品驗收。 第三條：包裝方式及包裝物的回收 第四條：交貨時(shí)間：預付款后五日內發(fā)貨 第五條：產(chǎn)品驗收
1. 收貨單要由甲乙雙方相關(guān)負責人簽字。 第六條：付款方式：
合同簽訂后甲方預付乙方全部貨款的50%的`預付款，甲方驗收合格后再付全部貨款的50%。
第七條：違約責任：
乙方承擔花紙本身問(wèn)題造成的質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成的一切損失。 第八條：保密條款：
甲方提供給乙方的資料，乙方僅允許執行甲方之訂單，其他不得使用，泄漏或復制。乙方不得把在甲方所見(jiàn)所聞泄漏給第三方。
第九條：本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，若解決協(xié)商不成，雙方一致同意提交原告所在地人民法院提起訴訟。
第十條：本協(xié)議自簽訂之日起生效。
產(chǎn)品制作合同13
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
根據《民法典》及相關(guān)法律法規，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就項目木制作產(chǎn)品供貨事宜達成以下協(xié)議，以供雙方共同遵守：
一、產(chǎn)品基本情況
1.基本情況
總價(jià)款：￥：元
其他相關(guān)費用：□送貨費元□安裝費元□測量、設計費：元
□其他費用：元
總計金額(大寫(xiě))：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角￥：元(包含稅費)
2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致，具體應達到以下標準：
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規范》(MG-2-20xx)
2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL003-20xx)
3.《木質(zhì)門(mén)生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL004-20xx)
4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL005-20xx)
5.其他
二、定作設計
□承攬方設計
1.承攬方應依據定作方需求，在前將設計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。
2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書(shū)面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。
3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務(wù)。
□定作方設計
1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續。
2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后日內，承攬方應當進(jìn)行檢查復核。承攬方發(fā)現圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)書(shū)面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書(shū)面通知后日內書(shū)面回復。
3.承攬方進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的設計要求不合理，應當立即通知定作方;定作方應當在收到書(shū)面異議后的日內予以答復并提出修改意見(jiàn)。定作方未答復,承攬方有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
5.因定作方圖紙細節問(wèn)題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間，交貨期按耽誤的時(shí)間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后日內，定作方應支付%即人民幣(大寫(xiě))(￥元)作為定金。
2.%尾款計人民幣(大寫(xiě))(￥元)，定作方于驗收結束后天內支付。
3.約定收款賬戶(hù)：
指定收款賬號：。
開(kāi)戶(hù)行：。
戶(hù)名：。
四、轉包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括：。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點(diǎn)及驗收
1.交貨時(shí)間：年月日
2.交貨地點(diǎn)：。
3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門(mén)安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說(shuō)明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單，驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工，返工所需材料、工時(shí)由乙方承擔。
六、質(zhì)量保證
1.對所售貨物承攬方提供年的保用期，在保用期內因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承擔。
質(zhì)保期內承攬方應在接到定作方通知后24小時(shí)內進(jìn)行維修或更換處理，并承擔相關(guān)費用。若乙方未按甲方通知要求進(jìn)行維護維修，甲方有權自行組織維修，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
2.保用期后，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
3.保用期內非產(chǎn)品質(zhì)量原因，而因其它原因造成產(chǎn)品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時(shí)仍應履行交貨義務(wù)。
逾期超過(guò)十五天的，定作方有權解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經(jīng)支付的`全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規定，可由定作方暫時(shí)代為保管，承攬方應當償付定作方實(shí)際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經(jīng)同意將承攬工作轉包給第三人的，定作方有權拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當按照要求加工，并承擔逾期交付的責任，按照15.2條款處理。
未經(jīng)定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權解除合同，并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時(shí)仍應履行付款義務(wù)。
逾期超過(guò)十五日的，承攬方有權解除本合同。解除合同時(shí)，定作方已經(jīng)支付的款項不再退還，且承攬方無(wú)需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規定的時(shí)間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經(jīng)催告后定作方在合理期限內仍不履行的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無(wú)故解除合同，應賠償合同總計金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的，定作方無(wú)故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管費。
九、留置權
定作方未按合同約定及時(shí)支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權利。雙方約定，承攬方給予定作方天履行債務(wù)期間。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿(mǎn)，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產(chǎn)折價(jià)變賣(mài)或拍賣(mài)，但以未支付報酬總額為限，超出此范圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過(guò)程中出現的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解。協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交位于(地點(diǎn))的仲裁委員會(huì )仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單、驗收單、報價(jià)表、設計圖紙等相關(guān)文件為合同附件，與本合同具有同等效力。
2.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時(shí)間：年月日
定作方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
承攬方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
產(chǎn)品制作合同14
合 作 協(xié) 議
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)平等、自愿、誠實(shí)、互惠互利的原則，就乙方長(cháng)期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)長(cháng)期合作事宜達成如下協(xié)議：
一、 合作關(guān)系概述
1.1 乙方長(cháng)期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)，并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量及提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
1.2 乙方為甲方加工制造的產(chǎn)品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產(chǎn)品無(wú)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售權，以及產(chǎn)品的技術(shù)、專(zhuān)利負有保密責任。
1.3 甲方與乙方根據本合同，協(xié)商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發(fā)、乙方確定的訂單，安排生產(chǎn)加工制造。
二、 產(chǎn)品的訂做及定價(jià)
2.1 為確保甲乙雙方長(cháng)期的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工產(chǎn)品應以物美價(jià)廉的優(yōu)勢。
2.2如果其他廠(chǎng)家能比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量、或者更好的質(zhì)量時(shí)，雙方協(xié)商在保證質(zhì)量的前提下，調整價(jià)格。
三、 產(chǎn)品的來(lái)料及成品檢驗
3.1 在生產(chǎn)制造之前，由甲方提供產(chǎn)品的樣品，經(jīng)乙方制作樣品并以書(shū)面的樣品確認書(shū)提交甲方檢驗，檢驗合格后雙方各執一份確認書(shū)和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產(chǎn)和保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
3.2 產(chǎn)品執行的.質(zhì)量標準，應由甲方給予相關(guān)檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執行。
3.3 乙方保證，所制作的產(chǎn)品的實(shí)際技術(shù)參數符合訂單標識記載的技術(shù)參數。
四、 包裝和運輸
4.1 乙方向甲方提供合格產(chǎn)品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。
4.2 交貨方式、地點(diǎn)：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點(diǎn)。
4.3 輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。
4.4 乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風(fēng)險。
五、 結算方式及期限
5.1 雙方簽訂合同后，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
5.2 乙方對甲方確認訂單以后，按照甲方的要求安排出貨時(shí)間；另有約定的，從約定。
5.3 付款結算方式約定：月結，當月產(chǎn)品月底之前出貨，檢驗合格驗收之后，次月初對賬完畢無(wú)誤之后，
月底前結清所應付款項；甲乙雙方對于付款進(jìn)度以及結算方式另有約定的，從約定。
六、 違約及解決糾紛的方式
6.1 如因乙方違約所造成的甲方的經(jīng)濟損失，由乙方承擔。
6.2 如果發(fā)生糾紛，雙方應本著(zhù)互讓互諒的原則協(xié)商解決。實(shí)在協(xié)商解決不了則向本市所在地域的地方法
院提出訴訟。
6.3 本合同有效期為 年，自 年月日至年月日止。如果甲乙雙方有違
約，則合同作廢。期滿(mǎn)如雙方再商定續約。本合同經(jīng)甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協(xié)商后增加補充協(xié)議，補充協(xié)議經(jīng)雙方認可后與本合同具有同等法律效力。
6.4 本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。
商祺！
甲方（章）： 乙方（章）：
甲方代表：乙方代表：
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
日期： 日期：
產(chǎn)品制作合同15
甲方：___________________________
住所：___________________________
證件類(lèi)型及編碼：_________________
聯(lián)系方式：_______________________
乙方：___________________________
住所：___________________________
證件類(lèi)型及編碼：_________________
聯(lián)系方式：_______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就主頁(yè)制作事宜達成如下協(xié)議：
一、委托內容
甲方委托乙方制作甲方網(wǎng)站的主頁(yè)，乙方應按照甲方的要求制作主頁(yè)，并達到甲方滿(mǎn)意的效果。該網(wǎng)頁(yè)內____________含有/不含有后臺管理系統。
二、主頁(yè)制作費用
1、首頁(yè)設計，制作費：人民幣__________元,大寫(xiě)：______________;
2、內頁(yè)設計，制作費：人民幣__________元,大寫(xiě)：______________;
3、gif多層動(dòng)畫(huà)設計，制作費：人民幣_________元,大寫(xiě)：______________;
h頁(yè)面設計，制作費：人民幣___________元,大寫(xiě)：____________。
三、付款
合同簽訂后當日，甲方應當預付定金：人民幣__________元,大寫(xiě)：______________。
網(wǎng)頁(yè)制作費用共計人民幣：_________元整,大寫(xiě)：____________，應在驗收期完成后_________天內交付。
四、驗收標準
1、甲方可以通過(guò)任何與因特網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )連接的計算機瀏覽自己的主頁(yè)。
2、主頁(yè)無(wú)文字拼寫(xiě)及圖片(以甲方提供的材料為標準)錯誤。
3、驗收合格，甲方以書(shū)面文字傳真方式簽收。驗收期限為_(kāi)________。
五、甲方權利義務(wù)
1、提供有關(guān)企業(yè)的'電子文字材料及圖片，以及其他相關(guān)文件，應保證材料完整，圖片清晰。甲方必須保證提供的信息內容真實(shí)可靠，不得發(fā)布虛假信息，信息內容必須符合中華人民共和國有關(guān)的法律和法規。
2、甲方有權根據網(wǎng)站平面設計圖提出修改意見(jiàn)。
3、甲方有權要求乙方按照雙方商定的網(wǎng)站結構，在雙方約定的時(shí)間內，完成合同中規定的內容。
4、按時(shí)支付網(wǎng)頁(yè)設計制作費用。
5、依合同約定時(shí)間使用主頁(yè)。
6、甲方付清應付乙方的全部款項后，甲方正式享有網(wǎng)頁(yè)的全部使用權。
7、甲方應對網(wǎng)頁(yè)的源代碼進(jìn)行備份。因甲方未對網(wǎng)頁(yè)的源代碼進(jìn)行備份而發(fā)生源代碼損壞丟失等，乙方無(wú)法為甲方恢復，也對此不負責任。
六、乙方權利義務(wù)
1、乙方依據雙方商定的網(wǎng)站結構，在雙方約定的時(shí)間內，完成規定的內容。
2、乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產(chǎn)權在內的一切法律問(wèn)題不承擔任何法律責任。
3、在制作過(guò)程中，對甲方陸續提出的修改要求，乙方應盡力協(xié)助實(shí)現，對有可能影響雙方約定的完成時(shí)間的要求，乙方有權提出合理的延期請求，由雙方協(xié)商確定具體時(shí)間。
4、由于甲方未及時(shí)提供資料而導致乙方工作不能按時(shí)完成，乙方不負任何責任，并有權向甲方提出延期要求，延期時(shí)間由雙方協(xié)商確定。
5、乙方負責在驗收期內，如果甲方需要修改主頁(yè)，可以免費進(jìn)行較小的改動(dòng)。
6、乙方負責對甲方進(jìn)行操作培訓，該培訓可以以任何方式進(jìn)行，如電話(huà)，傳真，面授等，培訓內容僅限于乙方所提供的服務(wù)的內容，如郵件的使用，源代碼及數據庫的備份，網(wǎng)站后臺管理的使用等。培訓內容不包括網(wǎng)頁(yè)制作等相關(guān)內容。
七、違約責任
1、由不可抗力因素(地震，臺風(fēng)，洪水，政府行為及其它非乙方人力所能預見(jiàn)或避免的因素)造成本協(xié)議無(wú)法執行，乙方不承擔任何責任。
2、甲方違約或拒不付費時(shí)，乙方有權不退還定金，有權向甲方提出索賠，具體額度由雙方協(xié)商確定，由此造成的損失由甲方負責。
3、乙方違約或沒(méi)有按照合同規定按時(shí)完成，甲方有權拒絕付款，由此造成的損失，乙方自行承擔，若是給甲方造成損失，乙方應進(jìn)行賠償。
甲方：_______________
乙方：_______________
日期：_______________
【產(chǎn)品制作合同】相關(guān)文章：
產(chǎn)品制作合同02-01
加工產(chǎn)品制作合同02-03
產(chǎn)品制作合同標準09-08
產(chǎn)品加工制作合同10-27
產(chǎn)品制作合同10篇02-01
產(chǎn)品制作合同(10篇)02-01
產(chǎn)品制作合同(精選10篇)02-01
產(chǎn)品制作合同通用10篇02-01