- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同(集錦15篇)
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及,越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同,合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編為大家整理的承攬加工合同,希望對大家有所幫助。
承攬加工合同1
合同編號:
甲方(定作方):______公司
乙方(承攬方):
鑒于:為滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求,甲方大量需要指定型號產(chǎn)品;乙方系專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據《_____》及相關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方本著(zhù)誠實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況:
1、品名:(應填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng),不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替)
2、規格:(應寫(xiě)明定作物具體的規格型號,技術(shù)要求復雜或特殊的,可以寫(xiě)明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
3、數量:(具體寫(xiě)明定作物的數量,并注明單位)
4、備注:(如無(wú)內容,在空格處劃線(xiàn))
第二條合同價(jià)款
1、合同價(jià)款總額:(應以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě),并注明幣種)
2、付款方式:(應詳細寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
3、付款時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
1、質(zhì)量要求:(應明確填寫(xiě)要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求,必須要寫(xiě)全稱(chēng))
2、技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數)
3、以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進(jìn)行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二)
3、甲方于年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時(shí)通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見(jiàn)。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);
6、得復制或公開(kāi)包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;
7、未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設備的升級或研發(fā)。
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準:(寫(xiě)明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進(jìn)行驗收)
2、驗收方法:(寫(xiě)明全部或抽樣驗收的方法)
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日)
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細地址)
5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6、對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質(zhì)量缺陷,甲方有權要求退還。
7、雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),以質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
1、雙方約定由甲方自提定作物
。1)自提定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
。2)自提定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細地址不可省略)
2、雙方約定由乙方送交定作物
。1)送交定作物的時(shí)間:(如選擇了1,則在空格處劃線(xiàn))
。2)送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了1,則在空格處劃線(xiàn))
。3)任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
。4)交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費用負擔:
1、包裝要求:(應具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的.材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
2、費用負擔:(寫(xiě)明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
1、定作物的運輸方式:(寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式)
2、運輸費用由(如無(wú)內容,在空格處劃線(xiàn))承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
1、甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
2、甲方向乙方交付定金的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
3、甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
4、甲方向乙方交付預付款的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第十二條乙方的違約責任:
1、未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔元/每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價(jià)的%違約金。延期交貨超過(guò)日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任:
1、超過(guò)合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價(jià)‰的違約金。
2、無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔因此多支出的費用。14其它違約責任:(如無(wú)內容,在空格處劃線(xiàn))
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第(只需填寫(xiě)一或者二)種方式解決:
1、向(具體寫(xiě)明_____委員會(huì )的確切名稱(chēng),如:不能將“深圳_____委員會(huì )”寫(xiě)為“北京市_____委員會(huì )”)_____委員會(huì )申請_____。
2、向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(diǎn)(應詳細填寫(xiě)合同簽訂的地點(diǎn),如:深圳市_________區)
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執份。
甲方(章):乙方(章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
電話(huà):電話(huà):
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同2
承攬方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
1,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2,甲方交付定作物的.數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
6,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
1,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
3,乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4,乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:____縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:____縣支行
帳號:
____年___月___日
承攬加工合同3
委托方:______________
簽訂地點(diǎn):______________
承接方:________________
日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動(dòng)內容及有關(guān)證件的.名稱(chēng)、編號
1.3發(fā)布地點(diǎn)或形式:______________
1.4顏色:______________
1.5規格或材料:______________
1.6刊播次數、起止日期及時(shí)間:
第二條:費用及支付方法
2.1費用
本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_____________,(大寫(xiě)圓整)
2.2結算方式和期限:
____________________________
第三條:驗收方式及時(shí)間:
______________
第四條:違約責任
4.1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同_____機關(guān)申請_____;
2.向連云港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方:連云港之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司承攬方:
單位名稱(chēng)(蓋章)單位名稱(chēng)(蓋章)
地址:______________地址:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
電話(huà):______________電話(huà):______________
承攬加工合同4
甲方:_______________________
乙方:_______________________
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿(mǎn)足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規定,本著(zhù)誠實(shí)信用,互惠互利原則,結合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:
質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點(diǎn):
1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。
。2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結構圖;
、谀>弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規定。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執行。
、谀>呓Y構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點(diǎn):在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:
原材料來(lái)源
1、原材料來(lái)源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:
交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點(diǎn):甲方指定場(chǎng)所________________________。
3、交貨時(shí)間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書(shū)面形式確認后,交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn),運費由乙方承擔。
第五條:
本合同模具總金額為_(kāi)______萬(wàn)元,共_______套模具。
貨款結算時(shí)間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個(gè)月內付_______%。
第六條:
技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的'圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執行。
第七條:
質(zhì)量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問(wèn)題,甲方必須以書(shū)面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管;乙方在接到甲方書(shū)面通知24小時(shí)內出具解決方案并趕甲方現場(chǎng)進(jìn)行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見(jiàn)。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執行。
第八條:
其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開(kāi)始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過(guò)程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時(shí),乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過(guò)程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書(shū)》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書(shū)》第11條規定執行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。
第九條:
雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔民事責任。
第十條:
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:
本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定,由雙方進(jìn)行協(xié)商調解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:
本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話(huà):_______________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_______________________
賬號:_______________________
_________年____月____日
乙方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話(huà):_______________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_______________________
賬號:_______________________
_________年____月____日
承攬加工合同5
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額:仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的',償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬加工合同6
甲方:
乙方:
一、標的、數量、價(jià)款
二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場(chǎng)后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點(diǎn):交貨地點(diǎn)為 。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:合同簽訂后,預付合同總額的30%,貨到5天內付合同總額的60%,余款完工10日內付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時(shí)間,甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20 天。
八、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內不出現質(zhì)量問(wèn)題,如出質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失,不可抗力的自然災害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí),須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達不成協(xié)議時(shí),原合同不得變更。
十、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的`內容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十一、雙方嚴守合同,如有違約時(shí),違約方承擔10%-30%違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時(shí),心須持廠(chǎng)內財務(wù)科證明信,否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
______年______月_______日
承攬加工合同7
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3。定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1。交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的.,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1。向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2。向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬加工合同8
定作方:xx(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:xxx
承攬方:xx(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:xxx
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額:仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:xxx
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量:xxx
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:xxx
四、驗收標準和方法:xxx
五、結算方式:xxx
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值xx%或酬金總額xx%的.違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值xx%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款:xxx
八、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執xx份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期:xx年xx月xx日
定作方:xxx
代表:xx
開(kāi)戶(hù)銀行:xx
帳號:xx
承攬方:xxx
代表:xx
開(kāi)戶(hù)銀行:xx
帳號:xx
xx年xx月xx日
承攬加工合同9
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定,為明確甲乙雙方的權利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動(dòng)的項目
1、舞臺搭建和舞美設計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場(chǎng)操作;
3、活動(dòng)所需設備和物品的運輸、裝卸;
4、活動(dòng)現場(chǎng)的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱(chēng):__________。
租賃用途:____________。
使用時(shí)間:_____年____月____日。
安裝時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
安裝地點(diǎn):___________________。
拆卸時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進(jìn)退場(chǎng)調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、合同期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務(wù),乙方應聽(tīng)從指揮調遣,按甲方規定的時(shí)間,合同的標準保質(zhì)保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時(shí)間,合理安排設備的維修、保養(費用自負),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場(chǎng)地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周?chē)陌踩Pl工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價(jià)款為人民幣_______元(大寫(xiě):人民幣:________整)。
2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫(xiě):人民幣:_________整)。余額演出_______個(gè)工作日結清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的`演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。
3、本著(zhù)高度負責,長(cháng)期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進(jìn)行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動(dòng),應提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書(shū)面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交____仲裁委員會(huì )仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話(huà):
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話(huà):
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
承攬加工合同10
合同編號:_______________
甲方(定作方):__________公司
乙方(承攬方):__________
鑒于:為滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求,甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方本著(zhù)誠實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng),不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替 )
1.2 規格:(應寫(xiě)明定作物具體的規格型號,技術(shù)要求復雜或特殊的,可以寫(xiě)明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
1.3 數量:(具體寫(xiě)明定作物的數量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無(wú)內容,在空格處劃線(xiàn))
第二條 合同價(jià)款
2.1 合同價(jià)款總額:(應以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě),并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
2.3 付款時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
3.1 質(zhì)量要求:(應明確填寫(xiě)要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求,必須要寫(xiě)全稱(chēng))
3.2 技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數)
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進(jìn)行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二)
4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時(shí)通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回復并提出修改意見(jiàn)。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何
第三人意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何
第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復制或公開(kāi)包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設備的升級或研發(fā)。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫(xiě)明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進(jìn)行驗收)
6.2 驗收方法:(寫(xiě)明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后____日內發(fā)現質(zhì)量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),以質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時(shí)間: (寫(xiě)明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn): (寫(xiě)明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時(shí)間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線(xiàn))
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn): (如選擇了7.1,則在空格處劃線(xiàn))
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的`提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫(xiě)明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無(wú)內容,在空格處劃線(xiàn))承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 )
10.2 在保修期內乙方提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
11.2 甲方向乙方交付定金的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
11.4 甲方向乙方交付預付款的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔 元每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價(jià)的_____%違約金。延期交貨超過(guò)____日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過(guò)合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價(jià) ‰的違約金。
13.2 無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔因此多支出的費用。
13.4 其它違約責任: (如無(wú)內容,在空格處劃線(xiàn))
第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第(只需填寫(xiě)一或者
二)種方式解決:
一)向(具體寫(xiě)明仲裁委員會(huì )的確切名稱(chēng),如:不能將“深圳仲裁委員會(huì )”寫(xiě)為“____市仲裁委員會(huì )”)仲裁委員會(huì )申請仲裁。
二)向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其
一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點(diǎn) (應詳細填寫(xiě)合同簽訂的地點(diǎn),如:________區)
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式_____份,雙方各執_____份。
甲方(章):__________乙方(章):__________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:_________委托代理人:__________
地址:_______________地址:_______________
電話(huà):_______________電話(huà):_______________
承攬加工合同11
定作方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng):甲方)
承攬方: (以上簡(jiǎn)稱(chēng):乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著(zhù)長(cháng)期合作共贏(yíng)的精神,現就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業(yè)交易能力,并根據本合同相關(guān)條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營(yíng)業(yè)執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權經(jīng)辦人的簽名樣式證明書(shū)。
5、 加工產(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書(shū)。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營(yíng)業(yè)執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內容
第一條:合同條款術(shù)語(yǔ)定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過(guò)授權的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專(zhuān)用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專(zhuān)門(mén)用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專(zhuān)用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現不一致時(shí)處理準則
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書(shū),作為合同附件,如果合同附件與合同出現不一致時(shí),則以合同附件為準。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內,甲方委托乙方加工產(chǎn)品數量如下:
訂單中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書(shū)面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價(jià)單》形式達成,并按此價(jià)格結算。
2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過(guò)程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價(jià)單》中所規定的指標范圍內,超過(guò)部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價(jià)值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權,乙方不得自行處理節余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,必須先經(jīng)過(guò)乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)期間,發(fā)現生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知甲方;甲方應當在1個(gè)工作日內回復,提出修改意見(jiàn)。乙方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術(shù)規范的要求,提供合格的產(chǎn)品,嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交期等內容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標準和雙方確認的技術(shù)規范與要求進(jìn)行生產(chǎn)。
2、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標準樣品,乙方所交付的合同標的物品質(zhì),必須達到或高于封樣樣品的品質(zhì)。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過(guò)乙方的驗收合格,方可進(jìn)入生產(chǎn),按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進(jìn)行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時(shí)沒(méi)有發(fā)現,在生產(chǎn)中使用,因此帶來(lái)的損失,由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明,質(zhì)量認定以該機構的檢驗結果為準,如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶(hù)。
6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開(kāi)始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實(shí)際交貨數量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數量,允許有一定的偏差,具體偏差數量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過(guò) 15 天,甲方有權解除本合同。
第八條:結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn)。
2、有需要乙方代為采購甲方專(zhuān)用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶(hù),乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的'全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時(shí),作為貨款使用。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質(zhì)量檢驗標準和封樣進(jìn)行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告,經(jīng)乙方認可后,甲方有權退回。甲方退回不滿(mǎn)足技術(shù)規范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用,或者要求乙方根據甲方的書(shū)面要求立即對這些產(chǎn)品進(jìn)行補足數量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條:驗收交貨地點(diǎn)及運輸:
1、驗收交貨地點(diǎn): 乙方廠(chǎng)區內,甲方自提。
2、經(jīng)甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。
第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過(guò)即為逾期提貨,出現逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過(guò)3個(gè)月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權益。
2、甲方如逾期提貨,但根據《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間,10天以?xún)葘⒂唵萎a(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過(guò)6個(gè)月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存、復制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動(dòng)向甲方的客戶(hù)及其他客戶(hù)提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬(wàn)元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內,由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的,乙方經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免除承擔違約責任。
第十四條、解決糾紛方式:
雙方本著(zhù)長(cháng)期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調用等,沒(méi)有得到乙方書(shū)面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個(gè)人行為,與乙方無(wú)關(guān),乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿(mǎn)2(兩)個(gè)月內,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價(jià)單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢(xún)價(jià)單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話(huà): 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話(huà): 傳真:
承攬加工合同12
訂立合同雙方:
承攬方:_________
定作方:_________
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規格(長(cháng),寬,高cm)│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn).甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收.驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的'時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份.
甲方:_________
代表人:_________
地址:_________
電話(huà):_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________
帳號:_________
乙方:_________
代表人:_________
地址:_________
電話(huà):_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________
帳號:_________
日期:_________
承攬加工合同13
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間地點(diǎn)
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時(shí)間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的.損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書(shū)面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
。1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________ 定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________ 地址:_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):___________________ 簽訂地點(diǎn):___________________
承攬加工合同14
合同編號:xxx
簽訂日期:xxx
定作方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)xxx
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方(yifang))xxx
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方本著(zhù)誠信、互利、公平、公開(kāi)的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
品名:xxx貨號:xxx面料:xxx
顏色:xxx尺碼:xxx
第二條服裝數量
1、計量單位:xxx
2、數量:xxx
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見(jiàn)下:
材料名稱(chēng)數量質(zhì)量:
提供日期:xxx
單價(jià):xxx
總金額:xxx
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知甲方,甲方應當在xx2x天時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內沒(méi)有答復,乙方有權停止工作,并在xx2xx內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價(jià):
2、總金額(元):
第七條包裝方式
內用xxxx,外用xxxx包裝,包裝費由xxxxx方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:xxx
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:xxxx。
第九條服裝驗收
1、收期間:xxxx。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無(wú)誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括:商品的外觀(guān)質(zhì)量、規格、數量、包裝、內在質(zhì)量、標識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據貨物實(shí)際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條定金/預付貨款
。1)甲方應于x年x月x日前向乙方交付定金x元;甲方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
。2)甲方應于x年x月x日前向乙方交付預付款x元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限:甲方應于驗收無(wú)誤收貨之日起x日內,一次付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
。1)制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意,私自變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
。4)超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實(shí)際支付的保管、保養費。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)時(shí),乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
。1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的.,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
。2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
。3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
。4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%元/天。
未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。
。6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
。7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
。9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于x年x月x日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:
承攬加工合同15
發(fā)包方:____________
承包方:____________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價(jià)為最終標的。
第二條:制作書(shū)架的數量、規格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣________元)計取注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書(shū)架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書(shū)。
3、規格:圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架,規格型號:高20xx*寬900*深450mm材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側板1.2mm,隔板1.0mm結構:組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書(shū)架格板高度可調,堅固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書(shū)籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周?chē)h(huán)境不產(chǎn)生危害,無(wú)毒、無(wú)副作用,使用時(shí)無(wú)異味。
第四條:驗收標準和方法
、僖曳綄(shū)架樣品(按照甲方要求的規格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、诩追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運輸要求
、俳回洉r(shí)間:乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。
、诮回浀攸c(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、郯b運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證書(shū)架在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書(shū)架安裝及驗收與售后服務(wù)
、僖曳綄χ谱鞯臅(shū)架進(jìn)行安裝;
、诮(jīng)乙方安裝的書(shū)架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
、垡曳匠兄Z為甲方制作的書(shū)架因質(zhì)量出現問(wèn)題,年內免費進(jìn)行保修,超過(guò)年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
、芤曳匠兄Z對甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
、偌、乙雙方簽訂的.合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
、谝曳浇回浐15日內,甲方再向乙方帳戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。
、垡曳桨雌诎惭b完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的90%。
、苁S嗟暮贤瑯说念~10%價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
、偌追皆谝曳綖槠渲谱鲿(shū)架期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2%的違約金;
、诩追轿窗春贤幎〞r(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1%的違約金。
第九條:乙方違約責任
、僖曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
、谝曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、垡曳轿窗春贤蟮臅r(shí)間交付書(shū)架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、僖蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
、谝蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
、俦竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、诤贤瑘绦羞^(guò)程中甲、乙雙方對具體制作書(shū)架數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,書(shū)架規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
承包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
____年____月____日
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同12-03
加工承攬合同12-10
加工承攬合同12-29
承攬加工合同12-05
【熱門(mén)】承攬加工合同01-04
【推薦】承攬加工合同01-03
承攬加工合同【精】01-25
【精】承攬加工合同01-26
承攬加工合同【熱門(mén)】01-26
承攬加工合同【薦】01-26