運輸承攬合同

運輸承攬合同范本

　　隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的用途越來(lái)越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編幫大家整理的運輸承攬合同范本，歡迎閱讀與收藏。

運輸承攬合同范本1

　　委托方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承攬方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》第十五章關(guān)于承攬合同的規定，經(jīng)過(guò)甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。

　　一、承攬項目：

　　具體內容和要求：

　　二、數量（設計數量）：

　　三、質(zhì)量標準：

　　四、價(jià)款

　　1、合同價(jià)款說(shuō)明：生產(chǎn)成本按現時(shí)現地條件勞動(dòng)定額執行

　�。ㄒ唬┹o助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。

　�。ǘ�）附加費：（費率20%）

　　內容包括：

　　1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫療費、就醫路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。

　　2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫療費、住院費、就醫路費及喪葬費、補助費、救濟費。

　　3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。

　　4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門(mén)提取費。

　　5、承攬作業(yè)人員的勞動(dòng)保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。

　　6、不可遇見(jiàn)費及其他費。

　　五、承攬作業(yè)地點(diǎn)：

　　六、乙方承攬工作期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　七、驗收：

　　1、乙方應在甲方規定的時(shí)間內完成承攬工作，承攬工作完成后及時(shí)通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時(shí)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收。

　　2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規定的標準進(jìn)行驗收。

　　3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續。

　　八、結算

　　1、甲方在出具驗收合格手續后與乙方進(jìn)行結算。

　　2、結算的價(jià)款應以本合同第四條規定的單價(jià)和驗收手續確認的實(shí)際工作量為計算依據。

　　九、雙方的權利和義務(wù)

　　1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。

　　2、甲方有權根據本行業(yè)驗收規范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進(jìn)行監督檢查，發(fā)現作業(yè)大批量不合格時(shí)，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關(guān)規定的有權取消作業(yè)資格，并按照違反規定的程度追究責任。

　　3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規定的'時(shí)間及時(shí)進(jìn)行驗收和結算。

　　4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員；自帶生產(chǎn)工具、設備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè)；自主決定其內部勞動(dòng)組織、分配形式；自負盈虧，獨立承擔民事責任。

　　5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規，接受有關(guān)行政主管部門(mén)的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規等規范性文件導致甲方受到有關(guān)行政管理部門(mén)經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。

　　6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動(dòng)保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實(shí)施承攬勞務(wù)過(guò)程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應及時(shí)處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。

　　7、乙方自主安排工作計劃和進(jìn)度，按期完成承攬工作任務(wù)。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

　　2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價(jià)款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。

　　3、乙方勞務(wù)成果不合格的，應無(wú)償返工，因返工而造成超過(guò)合同規定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。

　　4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經(jīng)濟損失。

　　5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價(jià)款，給甲方造成損失的應給予賠償。

　　十一、合同解除的條件

　　1、雙方協(xié)商一致。

　　2、發(fā)生不可抗力導致合同無(wú)法履行的。

　　3、合同履行期限未滿(mǎn)，但根據乙方的現有工作進(jìn)度和生產(chǎn)能力不可能在規定的期限內完成承攬任務(wù)，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進(jìn)行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。

　　十二、其他約定事項：

　　十三、本合同在執行過(guò)程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽(yáng)林區人民法院提起訴訟。

　　十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。

　　甲方簽字（蓋章）：_________

　　乙方簽字（蓋章）：_________

　　時(shí)間：__________________

運輸承攬合同范本2

　　委托方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承運方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　運輸車(chē)輛：_________

　　甲、乙雙方本著(zhù)誠實(shí)、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過(guò)共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。

　　第一條：木材起運地點(diǎn)：乙方必須按照甲方規定的裝車(chē)地點(diǎn)、行駛線(xiàn)路和卸車(chē)地點(diǎn)進(jìn)行原木或枝椏材運輸任務(wù)。

　　第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車(chē)和卸車(chē)，乙方只承攬裝車(chē)后的運輸。

　　第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結束止。對不服從調度安排，無(wú)故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

　　第四條：在運輸木材過(guò)程中，乙方必須服從甲方的配車(chē)命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過(guò)程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責任。

　　第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點(diǎn)后，由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗收。

　　第六條：乙方的運費：原木運輸按_________元m3公里，枝椏材_________元/噸公里，其中個(gè)體民營(yíng)車(chē)輛運輸單價(jià)中含管理費（養路費、運輸管理費）_________元/ m，枝椏材_________元/噸。待到合同終止時(shí)，一次性全部結算。

　　第七條：甲方如果沒(méi)有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

　　第八條：乙方在運輸的過(guò)程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的'地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。

　　第九條：乙方在運輸過(guò)程中，必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行，對超出規定范圍的，甲方有權進(jìn)行處罰。對超出行駛線(xiàn)路，受到處罰的，其責任由乙方自負。

　　第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

　　甲方簽字（蓋章）：_________

　　時(shí)間：___________________________

　　乙方簽字（蓋章）：_________

　　時(shí)間：___________________________

【運輸承攬合同】相關(guān)文章：

運輸承攬合同01-11

運輸承攬合同(14篇)02-09

運輸承攬合同14篇02-04

承攬的合同08-27

有關(guān)承攬合同11-18

安裝承攬合同11-01

承攬加工合同12-03

工程承攬合同12-01

加工承攬合同12-10