- 建筑裝飾工程施工合同 推薦度：
- 建筑裝飾工程施工合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
建筑裝飾合同14篇
在當今不斷發(fā)展的世界，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編幫大家整理的建筑裝飾合同，希望能夠幫助到大家。
建筑裝飾合同 篇1
發(fā)包方：聯(lián)系電話(huà)：___________________
承包方：聯(lián)系電話(huà)：___________________
根據甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關(guān)法律、法規，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址：裝修面積：___________________設計師：___________________聯(lián)系電話(huà)：___________________
2、工程內容：詳見(jiàn)效果圖及工程預算書(shū)。
3、本工程范圍：包工包料、包工期、包質(zhì)量、包安全和文明施工。
4、本工程工期為天，自________年____月____日至________年____月____日，如遇雷雨天氣，不適宜施工特殊情況工期順延。
二、工程質(zhì)量和驗收標準
按圖紙、設計要求及國家頒發(fā)的施工驗收規范、規程和質(zhì)量檢驗標準驗收。
三、合同價(jià)款和支付方式
1、本工程預算總造價(jià)：_________________本工程造價(jià)詳見(jiàn)工程預算表，如有增加工程項目，雙方另行協(xié)商。
2、付款方式：
四、工程驗收合格后
甲方對乙方提交的工程結算單進(jìn)行審核自提交之日起____日內如
1、提供完整的工程施工場(chǎng)地并協(xié)調好各部門(mén)、鄰居關(guān)系，以保障工程的順利進(jìn)行。
2、提供乙方施工過(guò)程中的供水及供電。
3、負責審核圖紙并簽字認可，作為施工的依據。否則乙方有權不進(jìn)行施工，工期順延。工程項目如變更或增加，雙方協(xié)商調整施工圖紙、工程費用及工期，否則乙方有權不進(jìn)行修改或變更、增加。
4、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。
5、及時(shí)做好工程竣工后的組織驗收工作。
6、及時(shí)按本合同第三項付工程進(jìn)度款給乙方。
五、乙方職責
1、嚴格按照甲方認可的`圖紙施工。
2、切實(shí)按照工程設計相關(guān)規范嚴格操作精細施工，確保工程質(zhì)量與安全。
3、積極配合甲方做好環(huán)境衛生及安全保衛工作，并遵守小區有關(guān)管理制度。
4、負責整個(gè)工程預算確定項目所需材料的質(zhì)量，嚴格按工程設計方案所列質(zhì)量標準，選購材料。
5、負責及時(shí)配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
6、如期進(jìn)場(chǎng)施工，按期完工。
六、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，必須經(jīng)甲方或甲方授權人簽字認可，順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進(jìn)度款，每逾期一天按應付款額的0.1%支付滯納金。
2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，應按付款額的0.1%支付違約金。
3、因一方原因，合同無(wú)法繼續履行時(shí)應通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
七、保修條例
工程的保修期限按國家有關(guān)規定執行，保修期內若存在工程質(zhì)量方面的問(wèn)題，乙方負責維修，易耗__除外。若由于甲方使用不當或故意損壞的質(zhì)量問(wèn)題，不在保修范圍，乙方可協(xié)助維修，費用由甲方承擔。
八、安全
1、乙方在工程施工至交付之前的過(guò)程中，甲方人員未經(jīng)乙方現場(chǎng)工程管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現場(chǎng)，否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責。如非甲方人員擅自進(jìn)入施工現場(chǎng)，造成人身安全或其它安全事故的，則由乙方負責。
2、在施工過(guò)程中，由于乙方違章施工，違反操作規程，造成人員安全或在建工程損失，其責任由乙方承擔。
九、其他事項
1、其他未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
2、當合同履行過(guò)程中出現分歧，原則上雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)，可向當地經(jīng)濟仲裁委員會(huì )申請仲裁。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程竣工、結算、甲方付清工程款，乙方將工程交付甲方使用。
甲方：乙方：
簽字蓋章：簽字蓋章：
____日期：____日期
建筑裝飾合同 篇2
委托方：_________________
承接方：_________________
工程項目：_______________________
分公司系_________________公司依法設立的分支機構，具有獨立的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司系根據我國法律注冊的合法組織，具有簽訂履行本合同的資格和能力。
甲方根據通信建設需要將_________________工程發(fā)包給乙方建設施工，乙方同意作為承包方承包該項目工程。為明確甲乙雙方的權利、義務(wù)，保證本工程順利完成，根據《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規，本著(zhù)平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況
工程名稱(chēng)：______________________________。
工程地點(diǎn)：_______________________________。
總計：施工面積_____________________平方米。
施工內容：
本工程項目如下：
1.拆除維修
2.建筑裝修
3.電氣照明
4.綜合布線(xiàn)
5.配電工程
6.消防工程及報批驗收
7.工程開(kāi)工日期：________年____月____日
8.工程竣工日期：________年____月____日
9.工程總天數：________________________________天
第二條工程價(jià)款
包括為實(shí)施和完成合同所需的勞務(wù)、材料、機械、安裝、質(zhì)檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調價(jià)、施工措施費用、市場(chǎng)變化以及合同所含的所有責任、義務(wù)和風(fēng)險等各項應有費用
工程總價(jià)款_________元。
第三條質(zhì)量要求
工程使用主要材料的'品種、規格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認可
施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同
甲方如自聘工程監理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接
所有隱蔽工程必須經(jīng)甲方代表簽證認可后方可隱蔽。
第四條材料供應
本工程系包工包料工程，在裝修工程承包范圍內施工所需材料或產(chǎn)品原則上由乙方采購，乙方所用裝修材料必須與設計方案要求相符，達到合格以上，其材料、產(chǎn)品品牌、型號、規格、質(zhì)量、性能等必須符合設計要求和防火要求，嚴禁使用改制鋼材材料
在承包范圍內施工所需的主要材料，其品牌、等級、價(jià)格等進(jìn)場(chǎng)前必須經(jīng)甲方委托的監理簽字確認
乙方須嚴格按照國家有在價(jià)格條例規定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件
《裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪
作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方
乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責
乙方負責采購供應的材料、設備，詳見(jiàn)本合同附件預算單的內容，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條付款方式
因本工程需要進(jìn)行拆除修補裝修，裝修工程總價(jià)款定為_(kāi)________元，先預付裝修總價(jià)款的_____%，合計元，于簽定合同后____天內支付
工程進(jìn)度款：待裝修工程完成達到_____%，經(jīng)監理單位和發(fā)包人審核確認后支付合同價(jià)的_____%，合計元，工程驗收合格后再付____%，合計元，工程決算審計后___天內按審定數留下的____%質(zhì)保金后付清余款，合計元，質(zhì)保金___%待保修期滿(mǎn)后支付保修期為_(kāi)___月合計元
第六條施工技術(shù)要求
施工工期：承包人可根據自身技術(shù)力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應包括返工的工期在內，發(fā)生連續停水、停電________小時(shí)，工期可順延，以當地自來(lái)水、電力公司的停水、停電通知為準，雙方簽字確認。工期延誤按延誤一天進(jìn)行________元罰款
由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變
在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
第七條工程驗收
工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，
乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續
驗收標準按照國家有關(guān)標準執行。
第八條其他事項
乙方應根據施工現場(chǎng)條件，合理制定施工組織設計，施工圖以外所發(fā)生的按規定非甲方原因的費用由乙方自行負責
乙方需午間、夜間加班施工，所引起的噪音超標費由乙方自行承擔
乙方應協(xié)調好當地有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，出現問(wèn)題由乙方自行協(xié)調
建設單位可以根據需要增加或減少工作量
乙方不得將工程轉包或分包
本裝修工程的施工圖，由乙方按施工價(jià)的________%一次性支付設計費，交由我公司轉交設計者，
乙方應在接到施工通知書(shū)之日起________內辦妥所需手續并與我公司簽定施工合同，并在約定的開(kāi)工日期內及時(shí)組織施工，否則乙方承擔一切責任，并取消施工資格，終止施工合同
嚴格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處
在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_(kāi)_______個(gè)月。
第九條違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應進(jìn)行補償。
第十條爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向甲方所在地人民提起訴訟。
第十一條合同的變更和終止
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應按合同總價(jià)款的________%交付違約金，并辦理終止合同手續
施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條合同生效
本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效
補充合同與本合同具有同等的法律效力
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
第十三條補充改動(dòng)事項
甲方：________
乙方：________
簽約日期：________年____月____日
建筑裝飾合同 篇3
發(fā)包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同，以資守信。
第一條 工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程量： 以合同預算表為準，發(fā)生工程量變更的以實(shí)際工程量為準。
4、承包方式按以下第 項執行
(1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
第二條 工期
1、開(kāi)工日期： 年 月 日
2、竣工日期： 年 月 日
3、工程總用工時(shí)間： 天(工期順延的時(shí)間未計入)
第三條 工程價(jià)款
本工程總造價(jià)為：(大寫(xiě)) (人民幣)
�。ぃ� 元
注：此價(jià)款為工程結算依據，最終要按實(shí)際發(fā)生的工程量計算
第四條 工程質(zhì)量
本工程質(zhì)量按以下第執行
(1)國家標準 (2)地方標準 (3)行業(yè)通用標準(4)甲方特殊標準
第五條 圖紙
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致決定，采用以下第 項執行
(1)甲方委托乙方設計施工圖紙，設計費用為(大寫(xiě))： 元，圖紙設計費用不包含在工程總價(jià)款內;
(2)甲方自行提供施工圖紙
2、圖紙會(huì )審和設計交底時(shí)間：
3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執一份。甲方提供圖紙的，應在開(kāi)工前 天將圖紙交給乙方。
第六條 合同組成文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、工程報價(jià)單或預算書(shū)
5、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 工程變更
1、工程設計變更
施工中發(fā)包人需對原工程設計進(jìn)行變更，應提前3天以書(shū)面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過(guò)原設計標準或批準的建設規模時(shí)，發(fā)包人應報規劃管理部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說(shuō)明。承包人發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，進(jìn)行下列需要的變更：
(1)更改工程有關(guān)部分的標高、基線(xiàn)、位置和尺寸;
(2)增減合同中約定的工程量;
(3)改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序;
(4)其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦，延誤的工期相應順延。
施工中承包人無(wú)正當理由不得對原工程設計進(jìn)行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經(jīng)發(fā)包人同意。未經(jīng)發(fā)包人同意擅自更改或換用時(shí)，承包人承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包人的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。發(fā)包人同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔或分享。
2、其他變更
合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標準及發(fā)生其他實(shí)質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。
3、確定變更價(jià)款
承包人在工程變更確定后3天內，提出變更工程價(jià)款的報告，經(jīng)發(fā)包人確認后調整合同價(jià)款。變更合同價(jià)款按下列方法進(jìn)行：
(1)合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款;
(2)合同中只有類(lèi)似于變更工程的價(jià)格，可以參照類(lèi)似價(jià)格變更合同價(jià)款;
(3)合同中沒(méi)有適用或類(lèi)似于變更工程的價(jià)格，由承包人提出適當的變更價(jià)格，經(jīng)發(fā)包人確認后執行。
(4)承包人在雙方確定變更后3天內不向工程師提出變更工程價(jià)款報告時(shí)，視為該項變更不涉及合同價(jià)款的變更。
(5)發(fā)包人應在收到變更工程價(jià)款報告之日起3天內予以確認，發(fā)包人無(wú)正當理由不確認時(shí)，自變更工程價(jià)款報告送達之日起3天后視為變更工程價(jià)款報告已被確認。
(6)發(fā)包人不同意承包人提出的變更價(jià)款，而實(shí)際工程繼續施工的，視為同意承包方人的價(jià)款變更要求。
(7)發(fā)包人確認增加的工程變更價(jià)款作為追加合同價(jià)款，與工程款同期支付。
(8)因承包人自身原因導致的.工程變更，承包人無(wú)權要求追加合同價(jià)款。
第八條 雙方一般的權利和義務(wù)
甲方的工作
(1)開(kāi)工前 天，全部騰空或者部分騰空房屋，清除障礙物(合同約定乙方包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋內的家具和陳設采取保護措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作;
(2)辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，費用由甲方承擔。如因其他原因需由乙方辦理的，相關(guān)費用應當由甲方償付給乙方，并且工期相應順延;
(3)提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系;
(4)參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作;
(5)施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件;
(6)按照合同約定的期限支付工程款，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
建筑裝飾合同 篇4
委托方（甲方）：_________________
承接方（乙方）：_________________
工程項目：_______________________
分公司（以下稱(chēng)甲方）系_________________公司依法設立的分支機構，具有獨立的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司（以下稱(chēng)乙方）系根據我國法律注冊的合法組織，具有簽訂履行本合同的資格和能力。
甲方根據通信建設需要將_________________工程發(fā)包給乙方建設施工，乙方同意作為承包方承包該項目工程。為明確甲乙雙方的權利、義務(wù)，保證本工程順利完成，根據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規，本著(zhù)平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q(chēng)：______________________________。
�。ǘ┕こ痰攸c(diǎn)：_______________________________。
�。ㄈ┛傆嫞菏┕っ娣e_____________________平方米。
�。ㄋ模┦┕热荩�
本工程項目如下：
1、拆除維修
2、建筑裝修
3、電氣照明
4、綜合布線(xiàn)
5、配電工程
6、消防工程及報批驗收
7、工程開(kāi)工日期：________年____月____日
8、工程竣工日期：________年____月____日
9、工程總天數：________________________________天
第二條工程價(jià)款
�。ㄒ唬┌閷�(shí)施和完成合同所需的勞務(wù)、材料、機械、安裝、質(zhì)檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調價(jià)、施工措施費用、市場(chǎng)變化以及合同所含的所有責任、義務(wù)和風(fēng)險等各項應有費用；
�。ǘ┕こ炭們r(jià)款（金額大寫(xiě)）_________元（含稅金）。
第三條質(zhì)量要求
�。ㄒ唬┕こ淌褂弥饕牧系钠贩N、規格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認可；
�。ǘ┦┕ぶ�，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同；
�。ㄈ┘追饺缱云腹こ瘫O理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接；
�。ㄋ模┧须[蔽工程必須經(jīng)甲方代表簽證認可后方可隱蔽。
第四條材料供應
�。ㄒ唬┍竟こ滔蛋ぐ瞎こ�，在裝修工程承包范圍內施工所需材料或產(chǎn)品原則上由乙方采購，乙方所用裝修材料必須與設計方案要求相符，達到合格以上，其材料、產(chǎn)品品牌、型號、規格、質(zhì)量、性能等必須符合設計要求和防火要求，嚴禁使用改制鋼材材料；
�。ǘ┰诔邪秶鷥仁┕に璧闹饕牧�，其品牌、等級、價(jià)格等進(jìn)場(chǎng)前必須經(jīng)甲方委托的監理簽字確認；
�。ㄈ┮曳巾殗栏癜凑諊矣性趦r(jià)格條例規定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件
�。ǘ堆b潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪
作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方；
�。ㄋ模┮曳教峁┑牟牧�、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責；
�。ㄎ澹┮曳截撠煵少徆⿷牟牧�、設備，詳見(jiàn)本合同附件預算單的內容，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條付款方式
�。ㄒ唬┮虮竟こ绦枰M(jìn)行拆除修補裝修，裝修工程總價(jià)款定為_(kāi)________元，先預付裝修總價(jià)款的_____%，合計元，于簽定合同后____天內支付；
�。ǘ┕こ踢M(jìn)度款：待裝修工程完成達到_____%，經(jīng)監理單位和發(fā)包人審核確認后支付合同價(jià)的_____%，合計元，工程驗收合格后再付____%，合計元，工程決算審計后___天內按審定數留下的____%質(zhì)保金后付清余款，合計元，質(zhì)保金___%待保修期滿(mǎn)后支付；保修期為_(kāi)___月；合計元；
第六條施工技術(shù)要求
�。ㄒ唬┦┕すて冢撼邪丝筛鶕陨砑夹g(shù)力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應包括返工的工期在內，發(fā)生連續停水、停電________小時(shí)，工期可順延，以當地自來(lái)水、電力公司的停水、停電通知為準，雙方簽字確認。工期延誤按延誤一天進(jìn)行________元罰款；
�。ǘ┯捎谝曳绞┕ぴ蛟斐少|(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變；
�。ㄈ┰谑┕ぶ�，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
第七條工程驗收
�。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，
乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續；
�。ǘ炇諛藴拾凑諊矣嘘P(guān)標準執行。
第八條其他事項
�。ㄒ唬┮曳綉鶕┕がF場(chǎng)條件，合理制定施工組織設計，施工圖以外所發(fā)生的按規定非甲方原因的.費用由乙方自行負責；
�。ǘ┮曳叫栉玳g、夜間加班施工，所引起的噪音超標費由乙方自行承擔；
�。ㄈ┮曳綉獏f(xié)調好當地有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，出現問(wèn)題由乙方自行協(xié)調；
�。ㄋ模┙ㄔO單位可以根據需要增加或減少工作量；
�。ㄎ澹┮曳讲坏脤⒐こ剔D包或分包；
�。┍狙b修工程的施工圖，由乙方按施工價(jià)的________%一次性支付設計費，交由我公司轉交設計者，（設計費在首期工程款撥付當日付清）；
�。ㄆ撸┮曳綉诮拥绞┕ねㄖ獣�(shū)之日起________內辦妥所需手續并與我公司簽定施工合同，并在約定的開(kāi)工日期內及時(shí)組織施工，否則乙方承擔一切責任，并取消施工資格，終止施工合同；
�。ò耍﹪栏衤男泻贤�，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處；
�。ň牛┰谘b潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_(kāi)_______個(gè)月。
第九條違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應進(jìn)行補償。
第十條爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向甲方所在地人民提起訴訟。
第十一條合同的變更和終止
�。ㄒ唬┖贤�(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應按合同總價(jià)款的________%交付違約金，并辦理終止合同手續；
�。ǘ┦┕み^(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條合同生效
�。ㄒ唬┍竞贤秃贤郊螂p方蓋章，簽字后生效；
�。ǘ┭a充合同與本合同具有同等的法律效力；
�。ㄈ┍竞贤òê贤A算、補充合同）一式兩份，甲乙雙方各執一份。
第十三條補充改動(dòng)事項
甲方（業(yè)主）：________（簽章）乙方：________（簽章）
住所地址：____________________企業(yè)地址：____________
法人代表：____________________法人代表：____________
委托代理人：__________________委托代理人：__________
簽約日期：________年____月____日
建筑裝飾合同 篇5
發(fā)包方(甲方)：______
承包方(乙方)：______
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1.1工程名稱(chēng)：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：包工包料
1.5工期：本工程自___年___月___日開(kāi)工，于___年___月___日竣工。
1.6合同單價(jià)______
第二條甲方工作
2.1向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場(chǎng)地等，電安裝電表?yè)䦟?shí)結算。
2.2指派為甲方住工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
2.4協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方住工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ�、設備管線(xiàn)、做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作，處理好由施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準不得隨意拆改原建筑物結構及設備管線(xiàn)。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
3.7工程竣工后甲方只要進(jìn)住后，乙方不負責此工程的設施保護，由甲方負責。
第四條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導致停工8小時(shí)以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.3工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接收驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。不超過(guò)一星期(7天)。由乙方承擔工程的所有實(shí)驗檢測。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用
(1)單價(jià)固定價(jià)格
(2)固定價(jià)格%包干風(fēng)險系數計算。包干奉獻包括內容。
(3)可調價(jià)格：按照國家有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià)，并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算。
6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關(guān)資料移送，其余5%的.作為質(zhì)保金。壹年內無(wú)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題并服務(wù)周到及時(shí)予以付清。
第七條關(guān)于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。在施工過(guò)程中如發(fā)生安全事故，甲方概不負責由乙方全部承擔。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規、規范。
8.3違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
9.2當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí)，可向當地人民法院起訴。
第十條其他約定
10.1乙方按照圖紙和規范進(jìn)行施工。施工過(guò)程中的不明確問(wèn)題，乙方需向甲方、圖紙設計單位和甲方上級單位主動(dòng)咨詢(xún)。
10.2甲方、乙方要主動(dòng)配合，乙方要接收工程甲方(監督員)的監督。乙方材料進(jìn)入施工場(chǎng)地和工程各個(gè)分目工程錢(qián)檢驗規格、型號、是否符合要求，并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個(gè)分目施工前，需要由甲方或監理現場(chǎng)驗收，并對上道工序質(zhì)量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進(jìn)行下道工序施工，否則因返工形成的所有費用由乙方承擔。
10.3施工過(guò)程中乙方遇到一切地方關(guān)系、(各種干擾由甲乙雙方共同協(xié)商解決)。
10.4工程竣工后審計時(shí)，以實(shí)際平方數乘中標單價(jià)結算。
10.5裝修改造工程保修期1年，在1年內若出現質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責免費維修。
第十一條附則
11.1本工程需要進(jìn)行保修時(shí)，應另定協(xié)議。
11.2本合同正本兩份，雙方各執一份，副本甲方乙方執。
11.3本合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑裝飾合同 篇6
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________________
經(jīng)______建設局批準，本工程于______ 年______月______日邀請投標、協(xié)商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，依據建設部和國家工商管理局頒發(fā)的（gf--96--0205）《建筑裝飾工程施工合同》示范文本，并結合深圳市有關(guān)規定及本工程的具體情況，簽訂本合同。
一、詞語(yǔ)含義及合同文件
第一條 詞語(yǔ)含義
在本合同中，下列詞語(yǔ)具有本條所賦予的含義：
1．1 合同：是指發(fā)包方和承包方之間為實(shí)施工程達成的明確相互權利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，以及雙方協(xié)商同意的與合同有關(guān)的全部文件。
1．2 發(fā)包方（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：合同約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當事人。
甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權限、性質(zhì)均需在合同條款中約定。
1．3 承包方（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：合同約定的具有工程承包主體資格并被甲方接受的當事人。
1．4 甲方駐工地代表（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方代表）：合同約定甲方在相應條款內指定的履行合同的負責人。
1．5 乙方駐工地代表（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方代表）：合同約定乙方在相應條款內指定的履行合同的負責人。
1．6 社會(huì )監理：合同約定甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進(jìn)行的監理。
1．7 總監理工程師：合同約定工程建設監理單位委派的監理總負責人。
1．8 設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質(zhì)等級的設計單位。
本合同裝飾工程，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質(zhì)，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
1．9 裝飾工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環(huán)境質(zhì)量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構筑物外表和內部進(jìn)行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。
1．10 工程造價(jià)管理部門(mén)：深圳市建設工程造價(jià)管理站。
1．11 工程質(zhì)量監督部門(mén)：按《深圳經(jīng)濟特區建設工程質(zhì)量條例》執行。
1．12 合同價(jià)款：甲、乙雙方在合同相應條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價(jià)款總額。招標工程的合同價(jià)款為中標價(jià)格、措施費、工期補償費等。
1．13 追加合同價(jià)款：在施工中發(fā)生圖紙及措施以外的工程量，經(jīng)甲方確認后按計算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。
1．14 費用：甲方在合同價(jià)款之外需要直接支付的開(kāi)支或乙方應承擔的開(kāi)支。
1．15 工期：按國家有關(guān)規定，甲乙雙方在合同相應條款約定的、按總日歷天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。
1．16 開(kāi)工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程開(kāi)工日期（約定期不能開(kāi)工的，由責任方負責）。
1．17 竣工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程竣工日期。
1．18 圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料）
1．19 分段或分部工程：在合同相應條款（或補充條款）約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
1．20 施工場(chǎng)地：由甲方提供，并在合同相應條款（或補充條款）內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場(chǎng)地及乙方施工涉及的周?chē)鷪?chǎng)地（包括一切通道）。
1．21 施工設備和設施：按雙方協(xié)議約定，由甲方提供給乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的設備或設施。
1．22 工程量清單：發(fā)包方在招標文件中提供的、按深圳市的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
1．23 書(shū)面形式：根據合同發(fā)生的手寫(xiě)、打印、復寫(xiě)、印刷的各種通知、證明、證書(shū)、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過(guò)確認的會(huì )議紀要、電報、電傳等。
1．24 不可抗力：指因戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任所造成的爆炸、火災，以及相應條款約定的自然災害等。
1．25 利息：合同中所指的利息，為單位向銀行貸款利息。
1．26 合同條款中，部分甲方職責由其甲方委托的社會(huì )監理機構代為行使的，應在補充條款中明確其代為行使的內容、范圍。
第二條 合同文件組成及解釋順序
合同文件應能互相解釋?zhuān)檎f(shuō)明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
2．1 協(xié)議條款；
2．2 合同條件；
2．3 建設工程施工合同，補充合同；
2．4 洽商、變更等明確雙方權利、義務(wù)的紀要、協(xié)議；
2．5 合同約定的標準、規范和有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟標準、資料；
2．6 招標發(fā)包工程的招標文件、投標書(shū)和中標通知書(shū)；
2．7 工程量清單或確定工程造價(jià)的工程預算書(shū)和圖紙；
2．8 監理合同
當合同文件出現含糊不清或不一致時(shí)，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，按第三十六條約定的辦法解決。
第三條 合同使用標準及法律
合同必須首先約定使用國家標準、規范。其次約定使用行業(yè)標準、規范；再次約定使用地方的標準、規范。甲方應按約定的時(shí)間向乙方提供一式兩份標準、規范。
國內沒(méi)有相應標準、規范時(shí)，設計方應提供施工工藝，經(jīng)甲、乙、丙三方代表批準后執行。設計要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。所發(fā)生購買(mǎi)、翻譯的費用，均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律、法規是國家的法律、法規和深圳市的地方法規及規章。
深圳市建設主管部門(mén)的有關(guān)規定對雙方也具有約束力。
第四條 工程概況
4．1 工程名稱(chēng)：____________________________________
工程地點(diǎn)：____________________________________
承包范圍：________________________
4．2 承包方式：____________
4．2．1 按定標（或邀請協(xié)商議標）價(jià)及措施費、工期補償費、包人工、包材料、包工期、包質(zhì)量、包安全。
4．2．2 按國家規定由乙方繳納的各種稅收已包含在本工程造價(jià)內，由乙方向稅務(wù)機關(guān)繳納。
4．2．3 招標工程除涉及變更外，總價(jià)、單價(jià)均以定標價(jià)為準，一次包定，結算時(shí)按4．5條的約定辦理。
4．3 工期：
�、砰_(kāi)工日期：______年____月____日
�、瓶⒐と掌冢篲_____年____月____日
總日歷工期天數：______天。
4．4 質(zhì)量等級：______
4．5 合同價(jià)款：人民幣（ 幣） __________元，大寫(xiě)：__________________其中含措施費______元。
4．5．1 上述造價(jià)為固定價(jià)格加風(fēng)險系數之和。其中，甲方給予乙方的風(fēng)險金額為：______元，或合同價(jià)款 ％的金額。風(fēng)險承擔的范圍：
4．5．2 上述造價(jià)為可調價(jià)格合同。調整的方式為：________________________
4．5．3 全部工程造價(jià)按下列規定計算：________________________________
第五條 圖紙
5．1 甲方于合同簽訂后三日內向乙方提供完整的裝飾施工圖紙 單套（包括標準圖及有關(guān)資料兩套）。乙方需要超過(guò)雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
5．2 甲方提供國外或境外圖紙，不能滿(mǎn)足施工需要時(shí)，甲方應負責復制、重新繪制、翻譯、購買(mǎi)標準圖紙等的責任和費用。
5．3 本合同的裝飾工程施工圖紙，甲方委托乙方部分或全部設計，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
二、雙方一般責任
第六條 甲方代表
6．1 甲方代表姓名：____________；職稱(chēng)（職務(wù)）：____________
6．2 甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員，對本合同約定的工程，行使自己部分權利和職責，并可在任何時(shí)候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
6．3 甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書(shū)面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí)，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時(shí)內給予書(shū)面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時(shí)給予書(shū)面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內提出書(shū)面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時(shí)后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時(shí)內提出書(shū)面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時(shí)內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書(shū)面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價(jià)款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
6．4 甲方代表應按合同約定，及時(shí)向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務(wù)。否則乙方在約定時(shí)間后24小時(shí)內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時(shí)內不予答復，應承擔由此造成的追加合同價(jià)款，并賠償乙方的有關(guān)損失，延誤的工期相應順延。
甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續履行合同約定的前任的權利和義務(wù)。
第七條 監理單位及總監理工程師
7．1 本工程甲方委托______監理。
7．2 總監理工程師姓名：____________；職稱(chēng)：____________
7．3 總監理工程師職責：______________________________
非經(jīng)甲方代表同意，總監理工程師及其代表無(wú)權解除本合同中乙方的任何義務(wù)。
合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務(wù)的事件時(shí)，總監理工程師應做出公正的處理。
總監理工程師易人，甲方代表接到監理單位通知后同時(shí)通知乙方，后任繼續履行甲方賦予前任的權利和義務(wù)。
第八條 乙方駐工地代表
8．1 乙方駐工地代表姓名：____________；職務(wù)：____________
8．2 乙方任命的駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務(wù)：
8．3 乙方的要求、請求和通知，以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。
8．4 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時(shí)內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
乙方代表易人，乙方應于易人前7天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務(wù)。
第九條 甲方工作
甲方按該裝飾工程合同約定的內容，一次或分階段完成以下工作：
9．1 合同開(kāi)工日期前 天，提供施工所需的場(chǎng)地，并清除場(chǎng)地內一切影響乙方施工的障礙；或承擔乙方在不騰空的場(chǎng)地內施工采取的相應措施所發(fā)生的費用，均計入合同價(jià)款內；
9．2 合同開(kāi)工日期前______天，向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線(xiàn)路，從施工場(chǎng)地外部接至條款約定的地點(diǎn)，并保證乙方施工期間的需要；
9．3 負責本工程涉及的市政配套部門(mén)及當地各有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調工作；
9．4 甲方進(jìn)行分部工程招標，施工中甲方應協(xié)調施工場(chǎng)地內交叉作業(yè)及施工單位之間的關(guān)系，保證合同按約定順利施工；
9．5 合同開(kāi)工日期前 天，辦理施工所需的有關(guān)批件、證件和臨時(shí)用地等的申請報批手續；
9．6 合同開(kāi)工日期前 天，組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì )審，向乙方進(jìn)行設計交底；乙方負責設計的，組織由設計人員向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。
9．7 向乙方有償提供的施工設備和設施有：
甲方不按條款約定的內容和時(shí)間完成以上工作，造成工期延誤，承擔由此造成的追加合同價(jià)款，并賠償乙方有關(guān)損失，工期相應順延。
第十條 乙方工作
乙方按約定的時(shí)間和要求做好以下工作：
10．1 甲方委托乙方設計的，在其設計資格證書(shū)允許的范圍內，按合同約定完成施工圖設計或與工程配套的設計，經(jīng)甲方代表批準后使用；
10．2 向甲方代表提供年、季、月度工程進(jìn)度計劃及相應統計報表和工程事故報告；
10．3 在騰空后單獨由乙方施工的施工場(chǎng)地內，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用；
在新建工程或不騰空的建筑物內施工時(shí)，上述設施和人員由工程發(fā)包單位負責，乙方不承擔任何責任和費用。
10．4 遵守深圳市政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通、施工噪音、施工現場(chǎng)環(huán)境衛生等管理規定。經(jīng)甲方代表同意，需辦理有關(guān)手續的`，由甲方承擔由此發(fā)生的費用。因乙方違章責任造成的罰款由乙方負責；共12頁(yè)，當前第4頁(yè)123456789101112
10．5 遵守深圳市政府和有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關(guān)規定造成的損失和罰款；
10．6 按約定保護好建筑物結構和相應管線(xiàn)、設備；
10．7 已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過(guò)甲方協(xié)調，由責任方負責修復；或乙方修復由甲方承擔追加合同價(jià)款。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程，其費用由甲方承擔。甲方在竣工驗收前使用，發(fā)生損壞的修理費用，由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務(wù)，造成工期延誤和經(jīng)濟損失，責任由乙方承擔。
三、施工組織設計和工期
第十一條 施工組織設計及進(jìn)度計劃
乙方在合同簽訂生效后 日內，將施工組織設計（或施工方案）和進(jìn)度計劃提交甲方代表。甲方代表收到施工組織設計后日內予以批準或提出修改意見(jiàn)，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進(jìn)度計劃已經(jīng)批準。乙方必須按批準的施工組織設計（或施工方案）和進(jìn)度計劃組織施工，接受甲方代表對進(jìn)度的檢查、監督。工程實(shí)際進(jìn)展與計劃不符時(shí)，乙方應按甲方代表的要求提出趕工和施工安全的措施，甲方代表批準后執行。
第十二條 延期開(kāi)工
乙方不能按時(shí)開(kāi)工，應在條款約定的開(kāi)工日期3天前，向甲方代表提出延期開(kāi)工的理由和請求。甲方代表在3天內答復乙方，甲方代表3天不予答復，視為已同意乙方請求，工期相應順延。甲方代表認為乙方提出的理由證據不足，不同意延期請求或乙方未在規定時(shí)間內提出延期開(kāi)工請求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書(shū)面形式通知乙方后，可要求乙方推遲開(kāi)工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價(jià)款，相應順延工期。
第十三條 暫停施工
甲方代表在確有必要時(shí)，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時(shí)內提出處理意見(jiàn)。乙方應按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實(shí)施甲方代表處理意見(jiàn)后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時(shí)內給予答復。甲方代表未能在規定時(shí)間內提出處理意見(jiàn)，或收到乙方復工要求后48小時(shí)內未給予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價(jià)款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時(shí)做出答復，施工無(wú)法進(jìn)行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第十四條 工期順延
14．1 以下原因造成竣工日期拖延，經(jīng)甲方代表確認，工期相應順延：
14．1．1 由于設計變更、工程量變化，引起施工程序變化；
14．1．2 一周內非乙方原因停電、停水造成停工累計超過(guò)八小時(shí)；
14．1．3 甲方不能按約定期限交出（騰空）施工場(chǎng)地、清除障礙物、疏通進(jìn)場(chǎng)道路和接通施工用水、電；
14．1．4 由于戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、水災、以及臺風(fēng)、大雨、暴雨、地震等。
14．1．5 甲方不按合同規定預付備料款和工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度；
14．1．6 甲方分包或分部招標的工程，拖延了工程進(jìn)度。共12頁(yè)，當前第5頁(yè)123456789101112
14．1．7 甲方提供的設備、材料等，未按乙方計劃進(jìn)場(chǎng)或交驗時(shí)發(fā)現缺陷，需要更換而耽誤施工進(jìn)度。
14．1．8 其它非乙方原因的停工。
14．2 上述情況發(fā)生后七天內，乙方就延誤的內容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出，向甲方代表提出書(shū)面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認、答復。
14．3 非14．1列出的原因造成的工期拖延，乙方承擔違約責任；或每延期 天，由乙方付給甲方罰金 元。罰金不超過(guò)合同總造價(jià)的 ％。
第十五條 工期提前
15．1 工程若需提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議，乙方按提前竣工日期修訂進(jìn)度計劃，報甲方批準。甲方在三天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議內容包括：提前的時(shí)間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等。
15．2 乙方按合同規定的工期提前竣工，每提前______天，甲方獎給乙方______元。
四、質(zhì)量與檢驗
第十六條 工程樣板
16．1 根據裝飾需要，甲方可要求乙方制作樣板間。乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實(shí)物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。
16．2 乙方報價(jià)時(shí)提供的樣板，由甲乙雙方封存，作為工程驗收樣品。
第十七條 檢查和返工
乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間（樣品）標準的要求以及甲方代表依據合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價(jià)款，由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現由于乙方原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，仍由乙方承擔返工的全部費用，賠償甲方的有關(guān)損失，工期相應順延。
第十八條 工程質(zhì)量等級
18．1 工程質(zhì)量要求達到國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗評定的 標準。
18．2 工程質(zhì)量經(jīng)驗收評定為優(yōu)良標準，并按合同工期竣工，增加工程費用 元。
18．3 工程質(zhì)量不符合規范、標準和設計要求，質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
18．4 雙方對工程質(zhì)量有爭議，按照職能分工由市（或區）建設行政主管部門(mén)進(jìn)行裁決，因此造成的經(jīng)濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。
第十九條 隱蔽工程和中間驗收
19．1 工程具備隱蔽條件或達到中間驗收條件，乙方自檢合格后，于驗收前24小時(shí)通知甲方代表。經(jīng)驗收合格，甲方代表簽字后即可進(jìn)行隱蔽和施工。若甲方接通知后24小時(shí)內未到場(chǎng)驗收，則視為驗收合格，甲方必須補簽驗收手續。
19．2 隱蔽工程質(zhì)量符合規定要求，驗收24小時(shí)后甲方代表不簽字，視為甲方代表已批準，乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續施工。甲方驗收不合格，乙方在限定時(shí)間內修改后重新驗收。
第二十條 重新檢驗
無(wú)論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時(shí)，乙方應按要求進(jìn)行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
五、合同價(jià)款的支付方式
第二十一條 合同價(jià)款之調整
合同價(jià)款為有條件之可調價(jià)款，發(fā)生下列情況之一的可作調整：
21．1 甲方代表確認的工程量增減；
21．2 甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
21．3 甲方代表確認的工藝標準變化或材料更換；
21．4 合同雙方確認的市工程造價(jià)管理部門(mén)公布的價(jià)格調整文件；
21．5 雙方約定的其它增減或調整。
雙方在約定的調整合同價(jià)款的范圍內，需要調整合同價(jià)款時(shí)，乙方在上述情況發(fā)生后 天內，將調整的原因、金額以書(shū)面形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知經(jīng)辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天內不作答復，視為已經(jīng)批準。
第二十二條 工程預付款
22．1 合同生效后五天內，甲方付給 價(jià)款的 ％預付款，計人民幣（幣） 萬(wàn)元。
22．2 乙方在完成合同價(jià)款60％時(shí)（以甲方代表簽證的工程量為準），甲方開(kāi)始按比例每月抵扣預付款的______％，在完成合同總造價(jià)的______％時(shí)抵扣完。
甲方不按協(xié)議條款約定預付工程款，乙方在約定預付時(shí)間7天后向甲方發(fā)出要求預付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求預付工程款，乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款當時(shí)的利息并承擔違約責任。
第二十三條 工程量的核實(shí)確認
23．1 乙方于每月二十五日后三天內向甲方代表遞交已完工程量報表，甲方接報表后三天內按圖紙核實(shí)已完工程量，并提前24小時(shí)通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。
23．2 乙方無(wú)正當理由不參加計量，甲方代表自行進(jìn)行，計量結果視為有效，作為工程款支付的依據。甲方代表收到乙方報表后三天內未進(jìn)行計量，從第四天起，乙方報表中的工程量視為已被確認，作為支付工程款的依據。甲方代表不按約定時(shí)間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結果乙方不同意時(shí)作為無(wú)效。
23．3 甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和乙方自身原因造成的返工的工程量，不予計量。
23．4 不符合工程質(zhì)量標準的工程量，不計入工程量統計范圍。
第二十四條 工程款支付
24．1 甲方根據核實(shí)確認的工程量，并按構成合同價(jià)款相應項目的綜合單價(jià)計算的款額，經(jīng)甲方代表簽字后 支付。
24．2 乙方按合同約定向甲方遞交已完工程量報表后，甲方在六天內未核實(shí)完畢及未支付工程進(jìn)度款，乙方可向甲方發(fā)出要求付款通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)生通知七天后停止施工，甲方承擔違約責任。
24．3 經(jīng)甲乙雙方同意并簽訂延期付款協(xié)議，甲方可延期付款。
24．4 工程款支付達工程總造價(jià)的95％時(shí)，不再按進(jìn)度付款，其余工程款待竣工驗收后辦理竣工結算時(shí)支付3％，剩余2％價(jià)款作為質(zhì)量保修金驗收半年后付清。
六、材料供應
第二十五條 材料樣品和樣本
本裝飾工程除大型和特殊設備外，其它設備、材料由乙方采購。
不論甲乙任何一方供應材料都應事先提供材料樣品或樣本，經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實(shí)物標準。甲方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調和規格的樣品或樣本。
第二十六條 甲方提供設備
甲方按照協(xié)議提供的設備型號、規格、數量、單價(jià)、質(zhì)量等級和提供時(shí)間、地點(diǎn)的清單，向乙方提供設備及其產(chǎn)品合格證明。甲方代表在所提供設備驗收24小時(shí)前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無(wú)論乙方是否派人參加驗收，驗收后由乙方妥善保管，甲方并按“深建字[1991]234號”文的規定，另付設備價(jià)款_____％的管理費給乙方發(fā)生損壞或丟失，由乙方負責賠償。甲方不按規定通知乙方驗收，非合同約定的設備乙方不負責設備的保管，損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的設備與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：
26．1 設備的型號、規格、質(zhì)量等級與清單或樣品不符，乙方可拒絕接受保管，由甲方運出施工現場(chǎng)并重新采購；
26．2 到貨地點(diǎn)與約定不符，甲方負責倒運至約定地點(diǎn)；
26．3 供應數量少于清單約定數量時(shí)，甲方將數量補齊。多于清單數量時(shí)，甲方負責將多余部分運出施工現場(chǎng)；
26．4 供應時(shí)間早于約定時(shí)間，甲方承擔因此發(fā)生的保管費用。
因以上原因或遲于約定時(shí)間供應而導致的追加合同價(jià)款，由甲方承擔。工期相應順延，并由甲方賠償乙方由此造成的損失。
乙方檢驗通過(guò)之后仍發(fā)現有與清單和樣品的規格、質(zhì)量等級不符的情況，甲方還應承擔重新采購及返工的追加合同價(jià)款，并相應順延工期。
第二十七條 乙方采購材料設備
乙方按照設計、規范和樣品的要求采購工程需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證明。在材料、設備到貨24小時(shí)前通知甲方代表共同驗收。對與設計、規范和樣品要求不符的產(chǎn)品，甲方代表應禁止使用，乙方按要求重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的一切費用。甲方未能按時(shí)到場(chǎng)驗收，以后發(fā)現材料不符合規范、設計和樣品要求，乙方仍應拆除、修復及重新采購，并承擔發(fā)生的費用。由此延誤的工期可相應順延。
第二十八條 材料試驗
對于必須經(jīng)過(guò)試驗才能使用的材料、設備，不論甲乙雙方任何一方供應，由乙方進(jìn)行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委托專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行測試，費用由甲方承擔。測試結果不合格的材料，凡未采購的應停止采購，凡已采購運至現場(chǎng)的，應立即由采購方運出現場(chǎng)，因此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。甲方或設計單位指定的材料不合格，由甲方（或設計單位）承擔全部材料采購費用。
七、設計變更
第二十九條 甲方變更設計
甲方變更設計，應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經(jīng)施工的工程，甲方應及時(shí)通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。
由于設計變更造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。
由于設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價(jià)款和相應損失均由甲方承擔，相應順延工期。
第三十條 乙方變更設計
乙方提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的代換，必須經(jīng)甲方代表及有關(guān)部門(mén)批準。合理化建議節約的金額，甲乙雙方協(xié)商各按_____％和_____％分享。
第三十一條 設計變更對工程的影響
所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。發(fā)生設計變更后，乙方按甲方代表的要求，進(jìn)行下列對工程影響的變更：
31．1 增減合同中約定的工程數量；
31．2 更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規格；
31．3 更改有關(guān)部分的標高、基線(xiàn)、位置和尺寸；
31．4 增加工程需要的附加工作量；
31．5 改變有關(guān)工程施工時(shí)間和順序。
第三十二條 確定變更合同價(jià)款及工期
發(fā)生設計變更后，乙方在接到變更 天內，按下列方法提出變更價(jià)格，送甲方代表批準后調整合同價(jià)款：
32．1 合同附件中報價(jià)單已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同附件已有報價(jià)單的價(jià)格變更合同價(jià)款；
33．2 合同附件中報價(jià)單只有類(lèi)似于變更情況的價(jià)格，可以此作為基礎確定變更價(jià)格，變更合同價(jià)款；
33．3 合同附件中報價(jià)單沒(méi)有適用和類(lèi)似的價(jià)格，由乙方按修改時(shí)的深圳市信息價(jià)或市場(chǎng)價(jià)變更價(jià)格，送甲方代表批準后執行。
設計變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準后調整竣工日期。
甲方代表不同意乙方提出的變更價(jià)格及工期可以修改，修改后7天內將修改情況通知乙方。雙方仍有異議時(shí)，可按第三十六條約定的方法解決。
八、竣工與結算
第三十三條 竣工驗收
工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。在工程竣工 天內向甲方提交竣工圖_____套。甲方代表收到竣工驗收報告后，在 天內向所屬建設行政主管部門(mén)提交驗收申請，由甲方組織、建設行政主管部門(mén)主持進(jìn)行驗收，并在驗收3天內給予批準或提出修改意見(jiàn)。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告 天內無(wú)正當理由不申請驗收，或驗收3天內不予批準且不能提出修改意見(jiàn)，視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按期申請驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。工程保管費的計算，每天按承包工程造價(jià)的_____分之_____計算。
因特殊原因，部分工程或部位須單項竣工時(shí)，雙方訂立單項竣工協(xié)議，明確各方責任。
第三十四條 竣工結算
竣工報告批準后，乙方應按國家有關(guān)規定在交工驗收后 天內向甲方代表提出結算報告和工程結算書(shū)，辦理竣工結算。甲方代表收到工程結算書(shū)后應在15天內審核完畢或提出審核意見(jiàn)，在 天內將撥款通知送經(jīng)辦的銀行支付工程款，并將副本送乙方。乙方收到工程款10天內將竣工工程交付甲方。
甲方收到工程結算書(shū)后 天內無(wú)正當理由不辦理結算，從第______天起按施工企業(yè)向銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息，并承擔每日按拖欠總額的_____分之_____的罰金。
采取按合同價(jià)款約定比率，在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的，甲方應在保修期滿(mǎn)后20天內結清。
第三十五條 保修
35．1 保修責任范圍：除甲方使用過(guò)程人為損失、原設計錯誤隱患、甲方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意損壞、自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位、部件、整體或單體、整件或單件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開(kāi)裂等，均屬乙方保修責任范圍。
35．2 保修內容包括：合同條款（含補充合同條款）所包含的工程項目、設計變更或修改、現場(chǎng)簽證或文字約定、雙方或多方會(huì )議紀要約定的全部?jì)热荨?/p>
35．3 保修期限：以單位工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規定的保修條款執行，保修期限為半年。
35．4 保修費用：從工程結算款中截留。即：按合同總價(jià)款計算，為合同價(jià)款的2％。若發(fā)生的累計保修費超過(guò)截留的保修款總額，超過(guò)部分仍由乙方支付。
35．5 保修期間，乙方應在接到甲方書(shū)面通知后7天內派人修理，否則甲方可委托其它單位或人員修理，其費用在保修費內扣除，不足部分由乙方支付。
九、爭議、違約和索賠
第三十六條 爭議
36．1 履行合同過(guò)程中發(fā)生爭議，首先本著(zhù)友好態(tài)度協(xié)商解決，若經(jīng)協(xié)商仍不能解決，經(jīng)雙方同意可向市（或區）建設主管部門(mén)或其授權的造價(jià)管理部門(mén)或工商局合同管理部門(mén)申請調解。如調解不成，當事人可以選擇下列一種方式解決：
36．1．1 向深圳仲裁委員會(huì )申請仲裁；
36．1．2 向人民法院起訴。
36．2 發(fā)生爭議后，除出現以下情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：
36．2．1 合同確已無(wú)法履行；
36．2．2 雙方協(xié)議停止施工；
36．2．3 調解要求停止施工，且為雙方所接受；
36．2．4 仲裁委員會(huì )要求停止施工；
36．2．5 法院要求停止施工。
第三十七條 違約
37．1 甲方代表不能及時(shí)給出必要指令、確認、批準，不按合同約定支付工程預付款或工程進(jìn)度款或履行自己的其它義務(wù)而發(fā)生的使合同無(wú)法履行的行為，應承擔違約責任（包括因違約導致乙方增加的費用和從支付之日計算的應支付款項的利息等），相應順延工期，支付合同價(jià)款 ％的違約金給乙方，賠償因其違約給乙方造成的損失。
37．2 乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到設計和規范的要求，或發(fā)生其它使合同無(wú)法履行的行為，乙方應承擔違約責任，支付合同價(jià)款 ％的違約金給甲方，賠償因其違約給甲方造成的損失。
37．3 除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無(wú)法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
37．4 因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應以書(shū)面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起7天內做出答復，超過(guò)7天不予答復視為同意中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第三十八條 索賠
38．1 甲方未能按合同約定提供條件、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規定向甲方索賠：
38．1．1 甲方在圖紙修改、材料變更、未付工程款或其它原因，而引起賠償事件發(fā)生，可依照合同有關(guān)條款進(jìn)行賠償；
38．1．2 索賠事件發(fā)生7天內，向甲方代表發(fā)出要求索賠的意向；
38．1．3 乙方在發(fā)出索賠意向7天內，向甲方代表提交全部和詳細的索賠資料和金額；
38．1．4 甲方在接到索賠資料后5天內給予批準，或要求乙方進(jìn)一步補充索賠理由和證據，甲方在5天內未作答復，視為該索賠已經(jīng)認可；
38．1．5 雙方協(xié)議實(shí)行一攬子索賠，索賠意向不得遲于工程竣工驗收合格后20天提出。
38．2 乙方未按合同約定交付裝飾產(chǎn)品或未全面履行合同約定的全部責任、義務(wù)而造成甲方經(jīng)濟損失，甲方可按以下規定向乙方索賠：
38．2．1 因乙方開(kāi)工不及時(shí)、工程款挪作他用或其它原因引起索賠事項發(fā)生，甲方于事件發(fā)生7天內向乙方發(fā)出要求索賠的通知；
38．2．2 乙方在接到索賠通知7天內給予書(shū)面答復或要求甲方進(jìn)一步補充索賠理由和證據，乙方接通知7天內未答復，則視為該項索賠已被乙方認可。
38．3 損失的計算方法：實(shí)際直接損失加實(shí)際間接損失、再加上以經(jīng)辦的銀行計劃外貸款利率計算的利息。
十、其它
第三十九條 安全施工
乙方應按國家及廣東市深圳市勞動(dòng)部門(mén)和建設主管部門(mén)有關(guān)規定，采取嚴格的安全防護和防火措施，并承擔由于自身原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故的責任與費用。非甲乙雙方責任造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故，財產(chǎn)損失甲方承擔，乙方的傷亡事故由乙方承擔。
發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按規定立即上報有關(guān)部門(mén)并通知甲方代表。同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。
乙方在動(dòng)力設備、高電壓線(xiàn)路、地下管道、密封防震車(chē)間、易燃易爆地段以及臨時(shí)交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經(jīng)甲方代表批準后實(shí)施。由甲方承擔防護措施費用。
在不騰空和繼續使用的建筑物內施工時(shí)，乙方應制定周密的安全保護和防火措施，確保建筑物內的財產(chǎn)和人員的安全，并報甲方代表批準。安全保護措施費用，由甲方承擔。
在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應按有關(guān)規定提供相應的防護措施，并承擔有關(guān)費用。
第四十條 專(zhuān)利技術(shù)、特殊工藝及合理化建議
40．1 甲方要求采用專(zhuān)利技術(shù)和特殊工藝，必須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、實(shí)驗等費用。乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關(guān)工作；乙方提出使用專(zhuān)利技術(shù)和特殊工藝，報甲方代表批準后按以上約定辦理。
40．2 乙方提出合理化建議涉及對圖紙、施工組織設計的更改及對原材料、設備的費用，須經(jīng)甲方批準，以修改后的圖紙、材料、設備作價(jià)，調整合同價(jià)格。
40．3 甲方要求采用專(zhuān)利和特殊工藝，發(fā)生的一切費用由甲方承擔，獲得的收益甲方分享_____％；乙方提出使用專(zhuān)利技術(shù)和特殊工藝及合理化建議，發(fā)生的一切費用由乙方承擔，獲得的利益按第三十條標準分享。
第四十一條 不可抗力
41．1 不可抗力原因和因素的認定標準：
41．1．1 級以上的地震；
41．1．2 級以上的持續 天的臺風(fēng)；
41．1．3 年以上未發(fā)生過(guò)、持續 天的高溫天氣；
41．1．4 自然原因發(fā)生的火災；
41．1．5 其它不可抗力原因。
41．2 上述不可抗力因素出現，乙方應立即采取措施并向甲方通報受災情況，在上述因素引起的損害終止后三日內向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。若災害呈間歇形式繼續發(fā)生，乙方應每隔三天向甲方報告一次災害情況，直至災害結束。甲方應對災情處理提供必要條件。
建筑裝飾合同 篇7
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：______________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：______________
經(jīng)甲乙雙方磋商，甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方，現將雙方有關(guān)事且宣訂以下合同。
一、工程名稱(chēng)及地點(diǎn)
1、工程名稱(chēng)及地點(diǎn)：______________
二、工程概況及質(zhì)量要求
1、裝修標準：_____________________
住宅樓室內裝修：__________________
2、工程質(zhì)量：乙方按圖紙和甲方的要求進(jìn)行施工。各工程施工程序嚴格按國家建筑規范進(jìn)行及做好有關(guān)保養工作，凡隱蔽工程均需甲方有關(guān)人員驗收合格后方可進(jìn)行隱蔽，施工各項工作質(zhì)量必須達到合格，努力爭取優(yōu)良。
三、工程承包方式及施工內容
1、工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按單包方式進(jìn)行施工及管理。
2、工程施工承包內容：_____________________
住宅樓室內外裝修：________________________
四、雙方職責
1、甲方職責，甲方負責征地、折遷、用地規劃、建筑設計、報建等有關(guān)建房的行政手續和三通一平工作，按時(shí)保量將工程所需施工材料運到工地50米以?xún)�，適時(shí)裝配所需施工機械備，按規定做好甲方本職內各項工作，確保工作順利進(jìn)展。
2、乙方職責，乙方依據承包施工內容，認真組織好工程施工所需達標人員，按規范要求做好技術(shù)交底和制訂施工計劃等施工前期的相關(guān)工作，各項工作必須做到“安全第一。質(zhì)量第一，時(shí)間第一”，成信合作，文明施工的管理宗旨。按時(shí)保質(zhì)完成不同時(shí)期的'各項工作任務(wù)。
五、施工單價(jià)及結算付款方式
1、施工單價(jià)：______________
2、結付方工式：___________
六、工程有關(guān)事項
1、乙方必須遵守國家法律、法規、嚴格執行甲方的各項制度，服從甲方分工和指揮，實(shí)行層級管理，如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經(jīng)濟等一切責任，均由乙方自負，甲方有權取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。
2、安全生產(chǎn)：乙方必須嚴格遵守安全的規章制度，加強安全生產(chǎn)專(zhuān)項思想教育，認真做好安全生產(chǎn)的各項工作，如有違反和不符合要求的人員，一律不準上崗并按有關(guān)規定從嚴處理。如有出現任何人為事故，均由乙方自負，與甲方無(wú)關(guān)。
3、工程材料、用具、設備等一切用料，均由甲方依據工程所進(jìn)行分配并按規定存放在指定的場(chǎng)所內。每道工序完成后必須清理場(chǎng)地并經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收合格后，方可進(jìn)行下道工序。
4、甲方提供地切機械、用具和領(lǐng)原料，乙方要妥善保管好，并按規范保養好，否則造成一切損失，均由乙方按價(jià)賠償或加倍處罰。
5、任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規行為，做到尊上愛(ài)下，文明施工，如有_____行為者，均送有關(guān)執法部門(mén)依法嚴懲。
6、未盡事宜欄：________________________
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話(huà)：_______________________電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
建筑裝飾合同 篇8
委托方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
代表人：
設計方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
設計證書(shū)等級：
今甲方委托乙方進(jìn)行_________________________裝飾工程設計，以國家相關(guān)法律、法規為依據，并結合本工程具體情況，甲乙雙方簽訂本協(xié)議，具體如下所示：
一、工程概況
1、項目名稱(chēng)：
2、項目地址：
3、設計范圍：
4、設計造價(jià)：
5、設計質(zhì)量：符合國家及工程所在地相關(guān)規范要求，并按照本合同所附要求內容實(shí)施。
二、設計周期
1、乙方提交深化設計方案周期：合同簽署日后________工作日；
2、乙方提交施工圖設計文本周期：甲方確認深化設計方案后_________工作日；
3、乙方提交階段工作的局部設計調整、變更文件周期：乙方簽收甲方設計調整、變更的書(shū)面要求后__________工作日。
三、雙方職責
1、乙方提供的項目設計圖紙，須甲方逐項確認。
2、乙方提交的設計圖紙如不符合甲方設計要求，甲方有權要求乙方重新設計并提交圖紙。
3、經(jīng)甲、乙雙方確認過(guò)的設計內容，如有施工工藝、工期及造價(jià)等方面異議的，需雙方協(xié)商解決，并以書(shū)面確認簽證為準。
4、乙方設計有變動(dòng)之處須提前向甲方提請設計變更通知及情況說(shuō)明，由甲方認可，提供相關(guān)設計變更圖紙文件，經(jīng)雙方簽字同意后，以更新的階段設計文件或設計變更單形式實(shí)施。
5、由甲方提出非功能的設計變更要求，作為設計單位的乙方需滿(mǎn)足變更要求，且不承擔由此造成的效果損失及責任。
6、未經(jīng)甲方認可，乙方不得擅自更改確認過(guò)的設計內容，因此而產(chǎn)生的.損失及責任，均由乙方自行承擔。
7、甲方變更委托設計項目、規模、條件或作較大修改，造成乙方設計需返工時(shí)，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充合同、重新明確有關(guān)條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方付返工費。
8、乙方需向甲方及施工單位提供針對項目實(shí)施前的圖紙技術(shù)交底，配合設備及材料選購，負責非標施工節點(diǎn)及制作部分的專(zhuān)業(yè)指導及監控。
四、甲方工作
1、甲方委派____________為該項目甲方代表，負責辦理甲方事。
2、甲方負責向乙方提供項目設計任務(wù)書(shū)，進(jìn)行設計要求交底，提供該項目相關(guān)圖紙資料。
3、甲方所提出的設計要求應客觀(guān)、合理，并遵循國家及地方的相關(guān)法律、法規。
4、甲方應及時(shí)按合同支付合同價(jià)款予乙方，付款每逾期一日，甲方應支付設計費的_______%作為違約金給予乙方。
五、乙方工作
1、乙方委派___________為該項目乙方代表，負責辦理乙方事務(wù)。
2、乙方必須完全了解甲方的設計意圖，設計圖紙需滿(mǎn)足甲方的設計要求，并符合國家及地方相關(guān)設計規范要求。
3、乙方對交付的設計文件出現的遺漏或錯誤負責及時(shí)修改和補充。
4、乙方提供的階段過(guò)程圖紙一式_______份，施工圖紙一式_______份，超出部分圖紙費，向甲方實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
5、乙方制作的平面設計方案甲方不認可時(shí)，乙方應重新制作平面方案直至客戶(hù)滿(mǎn)意，由此所做工作不加收任何費用。
六、保密條款
1、甲方應維護項目中屬于乙方的設計知識產(chǎn)權，設計文件及資料僅限于合同約定的項目中使用，未經(jīng)乙方同意，不得以任何形式轉讓、復制或給予他用。
2、甲方所需設計內容如為多重空間重復使用，須雙方在合同中明確，甲方才可多次重復使用乙方所提供的設計圖紙。
3、乙方也不得不經(jīng)甲方允許披露上述文件。
七、付款方式
1、合同簽署日：甲方付乙方定金_______________元；
2、乙方提交該項目深化設計方案文本之日，經(jīng)甲方確認，支付尾款_______________元。
八、違約責任
1、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開(kāi)始設計工作的，不退還甲方已付的設計費；已開(kāi)始設計工作的，甲方應根據乙方已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時(shí)，按該階段設計費的一半支付；超過(guò)一半時(shí)，按該階段設計費的全部支付。
2、合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，則視為違約，將支付給對方總設計費的10%作為違約金。同時(shí)，定金不予返還。
3、由于乙方設計的原因，造成工程不能及時(shí)開(kāi)工或者拖延工期，工期每延誤一天，乙方應當向甲方支付相當于設計費_________%的賠償金。
九、附則
1、本合同自雙方簽字后生效，合同義務(wù)履行完畢后失效。
2、本合同一式________份，雙方各執________份，并交________份到工程所在地建設單位備案。
3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商一致簽訂的補充協(xié)議與本合同具體同等效力。
4、因履行本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成的，均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
甲方：
地址：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時(shí)間：________年________月________日
乙方：
地址：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時(shí)間：________年________月________日
建筑裝飾合同 篇9
__________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
__________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
一、 工程概況：
1. 工程地點(diǎn)：巫溪縣司法局綜合辦公樓
2. 建筑面積：400平方米
3. 使用性質(zhì)：辦公室
4. 房屋結構：框架
二、 設計程序：
1.甲乙雙方經(jīng)協(xié)商設計費按建筑面積__________400M2，元/M2計取。
2.設計協(xié)議簽訂后，即由甲方付與乙方方案設計定金為總設計費的，即3.乙方在收到甲方提供的有關(guān)圖紙，對工程進(jìn)行實(shí)地勘測后在構想，形成設計方案平面圖，創(chuàng )意透視草圖，由甲方審閱。
4.在甲方確認平面方案圖并支付施工圖設計費即總設計費的元后，乙方在_____天內完成施工圖設計，包括平面布置圖，天花平面圖，效果圖(共公區域效果圖一張)，立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負責確認，確認后甲方在索取圖紙時(shí)，須支付尾款，即設計費的元。
6.甲方如需乙方提供2個(gè)區域以上的效果圖應事先說(shuō)明，并應于方案設計前付清效果圖成本費(效果圖_____元/張)�，F甲方要求繪制部位效果圖_____張，總計______元。
7.施工圖由甲方簽字確認后，并由乙方蓋好公司公章后，施工圖才算正式有效。否則應為無(wú)效，乙方不對所有施工圖負責。
8.其它約定：
三、 雙方責任：
甲方責任：
1. 甲方保證提交的資料真實(shí)有效，若提交的資料錯誤或變更，引起設計修改，須另付修改費。
2. 在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，甲方應書(shū)面通知乙方，乙方未開(kāi)始設計工作的'，不退還甲方已付的定金已開(kāi)始設計的，甲方應根據乙方已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時(shí)，按該階段設計費的一半支付超過(guò)一半時(shí)，按該階段設計費的全部支付。
3. 事先經(jīng)甲乙雙方確認的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相應增加設計費。
4. 對未經(jīng)甲方確認的，或未付清設計費的圖紙均不能外帶。
5. 施工中，甲方要求更改設計圖紙必須經(jīng)乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構，乙方不同意修改，而甲方執意要改的，其一切后果均由甲方自負。
6. 甲方有責任保護乙方的設計版權，未經(jīng)乙方同意，甲方對乙方交付的設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，乙方有權按設計費雙倍收取違約金。
7. 負責承擔要求設計師外出考察或選料時(shí)所需的出差費用。
8. 凡甲方在設計圖紙上簽字或付清全部設計費后三天內未提出異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。
乙方責任：
1. 乙方按本合同約定向甲方交付設計文件。
2. 乙方對設計文件出現的錯誤負責修改。由于乙方設計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費。
3. 合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還設計定金。
4. 乙方負責向甲方施工時(shí)解釋圖紙和協(xié)助解決技術(shù)上的疑難問(wèn)題。
四、 其它：
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協(xié)議履行完后自行終止。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表人(簽字)：__________ 法定代表人(簽字)：__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
建筑裝飾合同 篇10
購買(mǎi)方(甲方)：
出賣(mài)方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，達成以下協(xié)議：
第一條 其產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、單價(jià)、總價(jià)等，如表所列：
(配件要求，附屬產(chǎn)品、贈品等)
第二條 質(zhì)量要求
乙方提供的產(chǎn)品應該符合下列質(zhì)量要求：
1、 乙方須提供全新的貨物(含零部件、配件等)，表面無(wú)劃傷、無(wú)碰撞痕跡，且權屬清楚，不得侵害他人的知識產(chǎn)權。
2、 貨物必須符合或優(yōu)于國家規定的“裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)保標準，以及國家和行業(yè)規定的'其他質(zhì)量要求、技術(shù)指標與出廠(chǎng)標準。
3、乙方對其產(chǎn)品保修，保修期為，在保修期內出現產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)，費用由乙方負擔，保修期滿(mǎn)后甲方享有終身成本價(jià)維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現問(wèn)題，甲方同時(shí)有權利解除合同，另選其他供貨商。
其他質(zhì)量要求：
第三條 交貨時(shí)間與地點(diǎn)
交貨時(shí)間和 交貨地點(diǎn)：
1、乙方負責將貨物運送至約定地點(diǎn)，承擔相應運輸、保管、裝卸費用，并在貨物交付給甲方前承擔風(fēng)險責任，甲方在交貨地點(diǎn)對產(chǎn)品數量、外觀(guān)檢查后驗收，對于產(chǎn)品質(zhì)量不合格或不符合合同約定的，甲方有權拒收，由乙方承擔因此而產(chǎn)生的相關(guān)費用。
2、貨物需要安裝調試的，乙方負責安裝調試并承擔相關(guān)費用，甲方在安裝調試完畢后10個(gè)工作日內驗收。乙方在安裝調試過(guò)程中應妥善小心，如果對甲方造成損失，應當承擔賠償責任。
3、貨物需要安裝調試的，乙方應派遣技術(shù)人員按合同規定的日程內完成安裝和調試工作，并對甲方人員進(jìn)行技術(shù)指導，保證使“采購物品”達到預定的性能指標。
4、在安裝調試過(guò)程中，甲方應提供各種配合條件及輔助人員，在乙方技術(shù)人員的指導下配合乙方進(jìn)行安裝、調試和其他輔助工作。
第四條 付款方式
本合同付款方式選擇如下第( )種方式：
1、乙方在貨物交付給甲方并驗收合格后，憑發(fā)票要求甲方支付貨款。甲方在收到貨物后 天內結清貨款。
2、甲方在月
第五條 違約責任 甲方責任：
1、甲方如中途變更產(chǎn)品品種、規格、質(zhì)量或包裝的規格，應提前通知乙方，經(jīng)乙方同意，可以從新簽訂書(shū)面合同。
2、甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值 的違約金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨，產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標準、行業(yè)規定及合同約定的情形除外。
3、甲方如未按合同約定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬(wàn)分之__計算付給乙方，作為延期付款違約金。
乙方責任：
1、產(chǎn)品品種、規格、質(zhì)量不符合本合同規定時(shí)，乙方應在24小時(shí)內負責保修、保退、保換，并承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予保修、保退、保換或者產(chǎn)品在保修、保退、保換一次后仍然出現質(zhì)量問(wèn)題，則甲方有權解除合同，同時(shí)由乙方向甲方支付總貨款的 10% (比例)的違約金。
2、乙方應在合同約定的交貨時(shí)間及地點(diǎn)交貨，如果乙方逾期交貨，則每逾期一日，乙方應按總貨款的 5‰ (比例)計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
3、乙方未按本合同規定的產(chǎn)品數量交貨時(shí)，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_10%的違約金。
第六條 免責條款
甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應及時(shí)向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。
第七條 合同爭議解決方式
本合同在執行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，也可由合同簽訂地工商行政管理部門(mén)調解。協(xié)商或調解不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第八條 合同生效
本合同一式 份，甲乙雙方各持 份，自雙方簽字蓋章之日起生效 。本合同在執行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，具有同等效力。
甲方： 乙方： 地址： 地址： 電話(huà)： 電話(huà)：
授權代表簽字： 授權代表簽字： (單位蓋章) (單位蓋章)
年 月 日 年 月 日
建筑裝飾合同 篇11
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區人民法院（20xx）順?lè )褚怀踝值?1001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現已審理終結。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內容見(jiàn)工程預（結）算報價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場(chǎng)施工，在施工過(guò)程中，根據原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價(jià)表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結）算報價(jià)表及清楚其內容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱(chēng)，由于被告沒(méi)有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱(chēng)不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱(chēng)：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設工程合同的規定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進(jìn)行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題，被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價(jià)格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷(xiāo)（20xx）順?lè )褚怀踝值?1001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱(chēng)：原審判決認定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實(shí)予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點(diǎn)系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時(shí)，在法律法規對建設工程合同有特殊規定的'情況下應當優(yōu)先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規的強行性規定，應屬無(wú)效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審庭審過(guò)程中，明確確認了以下事實(shí)：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據上訴人的自認，該案所涉法律關(guān)系中的權利、義務(wù)明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實(shí)和法律依據，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問(wèn)題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書(shū)》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟。綜上，原審判決認定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應予維持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
建筑裝飾合同 篇12
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
合 同 編 號：
年月日
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
委托代理人： 聯(lián)系電話(huà)： 承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）： 委托代理人： 聯(lián)系電話(huà)：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規的規定，為保護雙
方的合法權益，結合本市裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一
致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程地點(diǎn)：
2、裝飾施工內容及做法.（見(jiàn)附件表一：裝飾工程預算單）
3、 工程承包方式：
4、 總價(jià)款：￥ 元，，雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實(shí)另計。
5、 工期：自年月日竣工，工期 天。
二、關(guān)于材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：詳見(jiàn)附件表見(jiàn)二《甲方提供材料、設備表》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，乙方應辦理驗收手續。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可以收取甲方提供材料價(jià)款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方提供的`材料：詳見(jiàn)附件表三《主材料報價(jià)單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料設備，應用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用，如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備如不符合預算規定的品牌規格，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失應由乙方負責。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：
1、雙方約定工程施工質(zhì)量是按《本地裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
2、本工程由
3、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量其返工費，應由甲方承擔，工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費由乙方承擔。
5、在施工過(guò)程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提出與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》（詳見(jiàn)附件表四）后，方能進(jìn)行該項目的施工，由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成的損失，甲方應予賠償。
四、工程驗收。
1、甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進(jìn)行驗收，甲方應予承認，事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費由甲方承擔，工期也予順延。
2、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知內三天組
織驗收，并辦理驗收移交手續（詳見(jiàn)附件表五《工程質(zhì)量驗收單》）。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。如通過(guò)竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。甲方未驗收使用視作驗收合格。
3、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關(guān)資料送交甲方，甲方接到資料后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字，甲方應在簽字時(shí)向乙方結清工程尾款。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結算約定：
1、工程付款方式列下表：
2、工程結算：詳見(jiàn)附件表六《工程結算單》。
3、工程保修期兩年，須工程款全部結清。甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》（詳見(jiàn)附件表七），保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來(lái)，均應出具收據憑證。
六、其它事項
1、甲方工作：
�。�1）甲方應在開(kāi)工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項。
�。�2）做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系的協(xié)調工作。
�。�3）負責到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應審批手續，并承擔有關(guān)費用。
2、乙方工作：
�。�1）參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底。
�。�2）按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
�。�3）未經(jīng)甲方同意，不得隨意拆改原有建筑承重結構，及各種共用設備管線(xiàn)。
七、違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
3、因一方原因造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由負責方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
建筑裝飾合同 篇13
建筑單位：__(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位：__(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
一、工程項目及施工期限：
二、工程總造價(jià)(大字)
三、質(zhì)量標準：依照本工程施工詳圖施工，說(shuō)明書(shū)及驗收技術(shù)規范辦理，施工中雙方應做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的由甲方負責。
四、材料供應，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責采購到場(chǎng)，并由乙方認可，由甲方支付材料總價(jià)，乙方應按合同的.約定及安全文明施工。
五、其它事項：
1、甲方在開(kāi)工前應辦好各項施工準備手續，做到施工現場(chǎng)路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更，應有有關(guān)部門(mén)批準。并由甲方簽發(fā)變更通知書(shū)。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內審合修正，竣工結算時(shí)以工程決算為準。
六、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結清后失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日___________年____月____日
建筑裝飾合同 篇14
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：_____________
2、工程地點(diǎn)：_____________
3、承包范圍：_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期：_________________天。(按甲方通知進(jìn)場(chǎng)施工當天計，即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質(zhì)量：_________________按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級，。
7、合同工程價(jià)款(人民幣大寫(xiě))：________________
二、甲方工作
1、開(kāi)工前，向乙方進(jìn)行作法說(shuō)明和現場(chǎng)交接交底，交出可施工現場(chǎng)。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
4、協(xié)調辦理有關(guān)的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問(wèn)題。
5、如需要拆改建筑物結構或設備管線(xiàn)，負責辦理相應手續，協(xié)調物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問(wèn)題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說(shuō)明的現場(chǎng)交接，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，按甲方要求如期開(kāi)工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾清理工作。
5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
7、進(jìn)場(chǎng)前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進(jìn)場(chǎng)人員必須備齊證件，隨時(shí)接受甲方及有關(guān)人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。
四、關(guān)于工期的約定
1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場(chǎng)地，影響工期，工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準，本工程保修期一年。
2、甲、乙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
六、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實(shí)際工程量及參考預算單價(jià)為準。
2、在預算項目?jì)扔邪l(fā)生施工完成才結算，沒(méi)有做的項目不結算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式：_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線(xiàn)管布線(xiàn)完工，甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場(chǎng)，甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過(guò)驗收，在雙方確定結算后天內，甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進(jìn)行結算。甲方確定不做的'項目不能結算。
七、有關(guān)材料供應的約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場(chǎng)，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場(chǎng)。
2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進(jìn)行檢驗。
八、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無(wú)法繼續履行時(shí)，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
3、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí)，本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過(guò)程中除接受甲方監督外還應服從物業(yè)管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(簽字)：_________________
乙方(簽字)：_________________
__________年__________月__________日
【建筑裝飾合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾合同07-06
建筑裝飾裝修合同11-17
建筑裝飾工程合同03-16
國家建筑裝飾合同09-09
建筑裝飾合同(15篇)03-14
建筑裝飾材料購銷(xiāo)的合同01-10
建筑裝飾工程的施工合同04-07
建筑裝飾勞動(dòng)合同05-04
建筑裝飾工程合同通用09-29
建筑裝飾裝修施工合同06-20