- 相關(guān)推薦
安裝施工合同參考范本
施工合同的主要目的是為了明確責任，分工協(xié)作，共同完成國家建設項目的設計任務(wù)，那么，以下是小編給大家整理收集的安裝施工合同參考范本，希望對大家有幫助。
安裝施工合同參考范本（一）
甲方：
乙方：
甲方將***工程交由乙方負責施工。為明確甲、乙雙方權利和義務(wù)，確定經(jīng)濟關(guān)系，共同確保該工程質(zhì)量、工期的全面完成，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以資共同遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容：
4、承包方式：
5、合同價(jià)款：
6、質(zhì)量等級：
7、工期： 天（從進(jìn)場(chǎng)安裝之日起）
8、發(fā)生下列情況時(shí)，工期順延：
不可抗力的自然災害。（如下雨、大風(fēng)、停電等）
設計修改后工程量增加。
二、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、向乙方提供施工圖紙并進(jìn)行技術(shù)交底；
2、提供施工用水和用電接點(diǎn)位置；
3、指派 為甲方駐現場(chǎng)代表，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督。
4、協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)安全保衛、消防等工作。
�。ǘ┮曳截熑�
1、乙方須在合同簽訂前，與甲方簽訂《施工安全、環(huán)境保護協(xié)議書(shū)》，作為本合同的附件之一，否則，合同為無(wú)效合同。
2、乙方須在合同簽訂后2天內，以書(shū)面形式向甲方報送管理人員資格證書(shū)；
3、遵守法律法規和甲方的有關(guān)規定，()按規定辦理施工所需的.證件、批件并承擔其費用；
4、對施工過(guò)程中的質(zhì)量、工期、消防、安全等負全部責任；
5、加強現場(chǎng)文明施工管理，施工中不得影響環(huán)境衛生及占道，工程交工前要達到工完場(chǎng)清的要求；
6、負責已完工程的成品保護，承擔未交付業(yè)主之前發(fā)生損壞的修復工作。
7、乙方必須按設計要求和施工質(zhì)量驗收規范要求進(jìn)行施工。
8、質(zhì)量：如果在施工中，階段驗收為不合格工程，除責成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切費用由乙方負責，不順延期工期；若工程驗收為不合格，甲方不予驗收，一切責任和損失由乙方承擔。
因工程質(zhì)量問(wèn)題造成該項目工程倒塌和人畜重大傷亡，其損失和責任由乙方按國家規定全權承擔。
9、工期：按合同工期執行，每延誤一天罰款一千元。施工過(guò)程中，如遇人力不可抗拒的災害，工期順延。
10、轉包：乙方不能轉包，一經(jīng)發(fā)現甲方有權終止合同，因轉包造成的損失由乙方負責。
11、進(jìn)度：乙方不得以任何理由影響工程進(jìn)度，否則，甲方有權要求更換，由此造成的損失由乙方承擔，甲方拒付一切施工費用。
12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因資金不足或其他原因停工，合同即告終止，甲方不需征得乙方同意即可更換施工人員，由此造成的一切損失由乙方承擔；
13、其他施工單位的糾紛：乙方施工進(jìn)程中與其他施工單位發(fā)生的各種糾紛由乙方自行處理，引起的聚眾鬧事、打架斗毆等事端，造成停工或影響工程進(jìn)度，所有損失由乙方承擔。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須按設計要求和施工質(zhì)量驗收規范要求進(jìn)行施工。
2、經(jīng)檢查、檢驗、驗收工程質(zhì)量不合格，乙方應按業(yè)主或監理的整改通知要求進(jìn)行返修至合格，并承擔費用及賠償由此造成的一切損失。
四、工程驗收
工程施工完畢，乙方須三日內通知甲方組織驗收。乙方必須確保工程質(zhì)量達到合格標準。
五、工程保修
工程保修期，自甲方與業(yè)主辦理工程竣工驗收簽證之日起計算，按國家有關(guān)規定執行。保修期內，如因乙方原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方無(wú)償返修，若乙方未及時(shí)返修，甲方可自行返修，費用在乙方質(zhì)保金中扣除。
六、付款方式：
序號撥款分 次進(jìn)行金額（元）
七、附則：
1、本合同履約中發(fā)生的變化或未盡事宜，甲乙雙方需另行簽訂補充協(xié)議，該協(xié)議與本合同有同等效力。
2、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，一式二份，雙方各執一份。
3、本合同出現爭議時(shí)，可向人民法院起訴。
甲方： 乙方：
代表人（簽字）： 代表人（簽字）：
日期：**年**月**日 日期：**年**月**日
安裝施工合同參考范本（二）
購方（甲方）：__________________
供應方（乙方）：__________________
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規定，結合工程的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。
一、工程項目
1、工程名稱(chēng)：閉路監控系統供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點(diǎn)：
承 包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系 統功能、設備材料，承包整個(gè)系統的設備供應及安裝和調試，并包通過(guò)有關(guān)技防辦部門(mén)的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。
二、系統總造價(jià)及其支付
�。ㄒ唬┫到y總造價(jià)
1、本監控系統含稅總造價(jià)（含感應卡費用）為人民幣 _______
2、整個(gè)系統必須滿(mǎn)足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價(jià)格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。
�。ǘ┕こ炭钪Ц�
甲方根據乙方的工程進(jìn)度向乙方支付工程款：
1、簽訂合同之日起_______日內甲方付總工程款的_______%；
2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的_______ %
3、通過(guò)甲方及有關(guān)部門(mén)初驗驗收合格，并且系統無(wú)故障運行一個(gè)月后，再付總工程款的_______%。
三、工期
1、本合同簽訂后，乙方于_______年_______月_______日進(jìn)場(chǎng)，到_______年_______月_______日止，完成安裝調試（以通過(guò)用戶(hù)及甲方代表驗收合格為準）。
2、在履約過(guò)程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝
1、本工程必須嚴格按照國家有關(guān)施工安裝規范進(jìn)行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關(guān)費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書(shū)面認可，方可采購進(jìn)場(chǎng)安裝。
五、維修保養
1、本監控系統保修期為_(kāi)______年，自工程完工并通過(guò)甲方及有關(guān)部門(mén)驗收合格之日起計。保修期內，如系統發(fā)現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起_______小時(shí)內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用；
年限 材料費 維護服務(wù)費
第一年 免 免
第二、三年 收取材料成本費 2000元/年
2、保修期屆滿(mǎn)后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的`價(jià)格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿(mǎn)后，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護協(xié)議，乙方應對系統提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護。
4、 甲方要求軟硬件功能的改進(jìn)、擴容不在保修之列，但乙方應繼續為客戶(hù)提供最優(yōu)惠的服務(wù)。免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以 下情況不屬保修范圍：自行拆卸改換機內任何部分（如：線(xiàn)路、零件）后造成損壞；非乙方指定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員指導安裝而引起的故障。
六、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1、審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到后的_______日內完成。向乙方提供必要的場(chǎng)地及施工用電。
2、按工程進(jìn)度向乙方支付工程款。
3、委派_______為現場(chǎng)管理代表，監督、檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度。處理并協(xié)調甲乙雙方在施工中發(fā)生的有關(guān)事宜。
4、在乙方供貨后，甲方可以組織人員對器材進(jìn)行驗收。
5、組織對工程進(jìn)行竣工驗收和辦理竣工結算。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、按施工安全規范做好施工質(zhì)量、安全管理，凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關(guān)部門(mén)。
2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。
3、對竣工驗收后保修期內發(fā)現的施工質(zhì)量問(wèn)題負責免費返修。 4、對現場(chǎng)所有已完工的建筑及建筑裝修、設備、器具有保護的責任，施工時(shí)如損壞甲方或住戶(hù)財產(chǎn)，由乙方負責賠償。
5、遵守甲方有關(guān)場(chǎng)地管理的規定并辦理有關(guān)的手續。
七、違約責任
1、除不可抗力（戰爭、天災等）外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價(jià) _______％的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
2、甲方如未按本合同的進(jìn)度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的_______％計付違約金。
3、 由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價(jià)的_______％向甲方計付違約金。逾期超過(guò)_______ 日，甲方有權單方解除合同，乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外，還須按合同總價(jià)款的_______%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損 失的，乙方還應就不足部分承擔賠償責任。
4、本監控系統若由于系統器材質(zhì)量問(wèn)題而影響工程驗收，乙方必須無(wú)償更換、返修，直至達到驗收標準，
八、其他事宜
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后 天內付清，否則按逾期付款處理。
2、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。
3、雙方在執行本合同中發(fā)生糾紛，雙方應先行協(xié)商，若協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向_______人民法院提起訴訟。
4、雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經(jīng)雙方簽字確認的書(shū)面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。
5、甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知后必須及時(shí)回函，如果_______日內不答復視為認可。
6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿(mǎn)結清余款后本合同第八條第2款仍需繼續履行。
7、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
簽約代表：__________簽約代表：__________
聯(lián)系電話(huà)：__________聯(lián)系電話(huà)：__________
地址：______________地址：______________
簽約地點(diǎn)：__________簽約時(shí)間：__________
【安裝施工合同參考】相關(guān)文章：
安裝施工安全合同06-28
電路安裝施工合同02-16
制作安裝施工合同02-08
建筑施工安裝合同02-08
門(mén)窗安裝施工合同12-24
廣告安裝施工合同11-03
設備安裝施工合同04-02
光伏安裝施工合同09-17
門(mén)制作安裝施工合同01-03
裝修施工合同參考范文07-11